Запрос котировок № 51
26.09.2008г.
Администрация города Покачи, расположенная Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, /1, - начальника отдела муниципального заказа управления экономики, статистики и торгов администрации города , тел./, каб.310, E-mail: *****@***ru, предусматривает размещение заказа путем запроса котировок на право заключения контракта на выполнение работ «Ямочный ремонт городских дорог»
Предмет запроса котировок: «Ямочный ремонт городских дорог»
Начальная (максимальная) цена контракта: 499 352,4руб.
Порядок формирования цены контракта – при определении стоимости выполнения работ по замене бордюрного камня участник торгов должен включить в общую цену конкурсной заявки следующие затраты:
1) стоимость выполнения работ в соответствии с объемами указанными в приложении 2;
2) все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, которые в соответствии с законодательством должны оплачиваться участником при выполнении контракта;
Источник финансирования заказа - Средства местного бюджета.
Наличие лицензии – не лицензируется.
Срок выполнения работ – с момента подписания контракта по 31.10.2008 г.
Порядок осуществления заказчиком приемки выполняемых работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества:
1) Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ по форме КС – 2, исполнительную документацию на выполненные виды работ в объеме, предписанном законодательством, не позднее 25 числа текущего месяца, справку стоимости выполненных работ и затрат по форме КС – 3, счет-фактуру не позднее 29 числа текущего месяца.
2) Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных работ.
3) Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков.
Период ответственности за устранение дефектов 2 месяца.
Принадлежность материалов и оборудования Исполнитель выполняет работы своими материалами и оборудованием. Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты и другие сопроводительные документы, удостоверяющие их качество.
Периодичность и порядок расчетов:
1) Оплата по контракту производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки работ недостатков. Расчет производится на основании представленных Заказчику акта сдачи-приемки выполненных работ, акта выполненных работ формы КС – 2, справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС – 3 и счета-фактуры.
2) Оплата Заказчиком по настоящему контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.
Налоги и пошлины - Цена указана с учетом всех необходимых налоговых и неналоговых платежей. Бремя налоговой ответственности несет "Исполнитель".
Обязанности Исполнителя:
1) оказывать работы надлежащим образом в объемах, в сроки, и установленного качества;
2) предоставлять «Заказчику» требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объемов и качества выполняемых работ;
3) оказать работы лично, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами.
Ответственность Исполнителя:
1)В случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» пеню в размере 0.1 % от суммы контракта за каждый день просрочки.
2) Уплата пеней не освобождает «Исполнителя» от исполнения обязательств по контракту и устранения нарушений.
Дата и время окончания приема котировочных заявок: до 15 часов (время московское) 10 октября 2008 года.
Место подачи котировочных заявок: Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, /1, каб. 310, тел./, E-mail: *****@***ru.
Контактное лицо: ,
Котировочная заявка должна быть представлена по форме, приведенной в приложении 1. Котировочная заявка представляется в открытом виде по вышеуказанному адресу, либо может быть направлена по тел./, либо в форме электронного документа по E-mail: *****@***ru.
Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты;
2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров;
3) место доставки поставляемых товаров;
4) сроки поставок товаров;
5) цена товаров с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
6) сроки и условия оплаты поставок товаров.
Приложение 1
|
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ | |||
|
На |
ремонт асфальтобетонного покрытия S = 411 | ||
|
№ пп |
Наименование работ |
Ед. изм. |
Кол. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2 |
м2 |
411 |
|
в том числе | |||
|
1.1 |
ул. Таежная |
м2 |
78,21 |
|
1.2 |
ул. Пионерная |
м2 |
91,08 |
|
1.3 |
ул. Бакинская |
м2 |
62,46 |
|
1.4 |
ул. Индустриальная |
м2 |
26,57 |
|
1.5 |
ул. Мира |
м2 |
51,48 |
|
1.6 |
Внутриквартальные проезды |
м2 |
101,2 |
Приложение 2
к извещению о проведении
запроса котировок/запросу котировок
"__" _______ 200_ г.
№ _________________
Кому ______________
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы _____________________________________________________________________________ (указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Ф. И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты; идентификационный номер налогоплательщика), готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:
1. Наименование поставляемых товаров: _____________________________________________________________________________
2. Цена товаров с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: _____________________________________________________________________________
3. Данной заявкой ________________________________ __________ _____________________ (указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Ф. И.О. (для физического лица) выражает своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
Уполномоченный представитель
участника размещения заказа (для юридических лиц)/
участник размещения заказа (для физических лиц) _________________________________ (Должность, (полностью)
(подпись)
Контракт №___
проведение работ
по ямочному ремонту городских дорог
г. Покачи " ___ " _________ 200__г.
Администрация города Покачи , действующего на основании Устава города Покачи, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________ в лице ___________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Согласно настоящему контракту «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» оказать следующие работы: по замене бордюрного камня в соответствии с ведомостью объемов приложение 2, а «Заказчик» обязуется оплатить эти работы.
1.2. Исполнитель обязуется оказать названные в п.1.1 настоящего контракта работы с _____________. по 31.010.2008 г. в соответствии с условиями настоящего контракта.
2. Срок действия контракта
2.1. Контракт заключен сроком с момента заключения контракта по 20.12.2008 г.
3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований в соответствии с выделенными лимитами.
3.2. Цена настоящего контракта составляет ____ (________), с учетом всех необходимых налоговых и неналоговых платежей, что подтверждается сметами (Приложение ), предоставляемыми Подрядчикам и утвержденными Заказчиком, которые является неотъемлемой частью настоящего контракта.
3.3.Оплата Заказчиком по настоящему контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.4. Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ по форме КС – 2, исполнительную документацию на выполненные виды работ в объеме, предписанном законодательством, не позднее 25 числа текущего месяца, справку стоимости выполненных работ и затрат по форме КС – 3, счет-фактуру не позднее 29 числа текущего месяца.
3.5.Оплата по контракту производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки работ недостатков. Расчет производится на основании представленных Заказчику акта сдачи-приемки выполненных работ, акта выполненных работ формы КС – 2, справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС – 3 и счета-фактуры.
3.6. Цена контракта на период действия настоящего контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит.
3.7. Цена настоящего контракта включает в себя таможенные платежи, налоги, сборы, отчисления, акцизы, пошлины, страхование объекта, плата за получение заключений, проведение экспертизы, исследований, затраты на потребление теплоэнергии, воды, электроэнергии, затраты на водоотведение, вывоз бытового и строительного мусора со строительного участка.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Обязанности и права «Заказчика»
4.1.1. «Заказчик» обязан:
- осуществлять оплату работ «Исполнителя», исходя из установленной стоимости работ по контракту в соответствии с фактическим качеством и объемом их выполнения;
- своевременно обеспечивать «Исполнителя» всеми необходимыми для выполнения им своих обязательств документами и информацией, а также предоставлять разъяснения по существу заказа по требованию «Исполнителя»;
- не распространять каким-либо способом полученные от «Исполнителя» сведения без его письменного согласия, если иное не вытекает из существа заказа;
- в случае расторжения контракта с «Исполнителем» оплатить фактически оказанные работы, в соответствии с уровнем качества их выполнения.
4.1.2. «Заказчик» вправе:
- осуществлять контроль за выполнением заказа, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции «Исполнителя»;
- обратиться в органы государственного контроля и надзора с целью определения соответствия качества оказанных работ установленному уровню;
- отказаться полностью или частично от работ «Исполнителя» в случае неисполнения или систематического некачественного исполнения существенных условий контракта, предупредив последнего не менее чем за десять дней и предоставив обоснование для такого отказа;
- уменьшать размер оплаты в случае, если качество и объемы оказанных работ ниже установленного;
- представлять «Исполнителю» счета для оплаты штрафных санкций, взысканных с «Заказчика» органами государственного контроля и надзора по услугам, выполняемым «Исполнителем».
4.2. Обязанности и права «Исполнителя»
4.2.1. «Исполнитель» обязан:
- оказывать работы надлежащим образом в объемах, в сроки, и установленного качества, определенные настоящим контрактом;
- предоставлять «Заказчику» требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объемов и качества оказываемых работ;
- соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, полученной от «Заказчика» в связи с исполнением настоящего контракта;
4.2.2. «Исполнитель» вправе:
- требовать оплаты оказанных работ в соответствии с их объемом и качеством;
- привлекать субподрядчиков на определенные виды работ.
5. Сдача-приемка работ
5.1. В течение 10 дней «Заказчик» обязуется принять результат работ и составить акт сдачи-приемки работ или предоставить письменное мотивированное возражение против подписания такого акта.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» пеню в размере 0.1 % от суммы контракта за каждый день просрочки.
6.2. В случае неисполнения обязательств по контракту «Исполнитель» обязан возвратить «Заказчику» все перечисленные ему денежные средства, необходимые для исполнения поручения, в течение 10 банковских дней.
6.3. Уплата пеней не освобождает «Исполнителя» от исполнения обязательств по контракту и устранения нарушений.
6.4. «Заказчик» не несет ответственность за несвоевременную оплату работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего контракта, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
7.2. К обстоятельствам, указанным в п.8.1 контракта относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего контракта, и другие события, которые компетентный орган признает и объявит случаями непреодолимой силы.
7.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п.8.3 настоящего контракта, продлевает срок исполнения контрактных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
7.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более трех месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего контракта.
8. Порядок расторжения и изменения контракта
8.1. Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренных законодательством России, или по соглашению сторон.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий контракт другой Стороне не позднее чем за 14 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего контракта.
8.4. В случае изменения правового статуса Сторон, их расчетного счета, юридического или почтового адреса, банковских реквизитов, учредительных документов, а также при смене руководителя, одна Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 7 дней.
8.5. Во всем, что не предусмотрено текстом настоящего Контракта, при его исполнении, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все разногласия, возникающие по контракту Стороны должны урегулировать путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.
9.2. В случае невозможности урегулировать разногласия путем переговоров, Стороны разрешают разногласия по контракту в судебном порядке в Арбитражном суде ХМАО.
10. Прочие условия
10.1. Контракт составляется в двух экземплярах, каждый их которых имеет одинаковую юридическую силу.
Неотъемлемой частью контракта являются:
Приложение 1 локально сметный расчет;
Приложение 2 ведомость объемов работ.
12. Юридические адреса и банковские реквизиты и подписи сторон
|
Заказчик: |
Исполнитель: |
|
Администрация города Покачи | |
|
Тюменская обл., ХМАО - Югра | |
|
г. Покачи д.8/1.тел.-28-76,7-42-53 | |
|
КПП | |
|
Л/С | |
|
Р/С | |
|
РКЦ Ханты-Мансийска, г. Ханты-Мансийск | |
|
Глава г. Покачи | |
|
__________________ | |
|
МП |
