УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы

администрации муниципального

образования "Холмский городской

округ"

_________________

04.08.2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения муниципального контракта

на ямочный ремонт автомобильных дорог в с. Правда

Муниципальный заказчик:

Администрация муниципального образования

«Холмский городской округ»

г. Холмск

2011 год
Содержание

Раздел 1. Сведения и требования

Раздел 2. Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе

Раздел 3. Техническая часть

Приложение – проект муниципального контракта

Раздел 1. Сведения и требования

№ п/п

Наименование сведений и требований

Содержание сведений и требований

1. СВЕДЕНИЯ

1.1

Муниципальный заказчик

Администрация муниципального образования "Холмский городской округ"

1.2

Предмет контракта

Ямочный ремонт автомобильных дорог в с. Правда

1.3

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме;

В день и время, указанные в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме

1.4

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

В день, указанный в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме

1.5

Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

В день, указанный в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме

1.6

Источник финансирования заказа

Бюджет муниципального образования "Холмский городской округ", в том числе за счет средств субсидии областного бюджета Сахалинской области

1.7

Порядок формирования цены контракта (цены лота)

Цена контракта включает все расходы подрядчика на выполнение работ по предмету контракта, в том числе: транспортные, расходы на приобретение материалов, оборудования, комплектующих и их доставку до места выполнения работ, на приобретение ГСМ, на вывоз мусора, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

1.8

Начальная (максимальная) цена контракта

500 000 руб.

1.9.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Локальный сметный расчет

1.10

Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками

Российский рубль

1.11

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ,

установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта

В связи с тем, что для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком используется Российский рубль, курс иностранной валюты к рублю РФ не применяется.

1.12

Объем работ

В соответствии с Техническим заданием (Раздел 3. Техническая часть настоящей Документации)

1.13

Место выполнения работ

с. Правда муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области

1.14

Условия выполнения работ

Выполнение работ должно быть организовано согласно Техническому заданию, сметным расчетам, требованиям СНиП, ГОСТ и иных действующих нормативов РФ, относящимся к предмету контракта. Используемые материалы при выполнении работ должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, иметь сертификаты соответствия (в случае их обязательной сертификации).

1.15

Сроки (периоды) выполнения работ

В течение месяца с даты заключения муниципального контракта

1.16

Форма, сроки и порядок оплаты работ

Авансирование не предусмотрено. Оплата осуществляется поэтапно согласно принятых «Муниципальным заказчиком» объемов работ безналичным расчетом платежными поручениями путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика», указанный в контракте, до 31.12.2011 года при условии подписания форм КС-2 и КС-3 Сторонами

1.17

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2% начальной (максимальной) цены контракта

1.18

Размер обеспечения исполнения контракта

Не установлен

1.19

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта.

Не установлен

2. ТРЕБОВАНИЯ

2.1

Требования к качеству, техническим характеристикам работ требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

Работы должны быть выполнены в соответствии с Разделом 3. «Техническая часть» настоящей документации с соблюдением требований нормативных документов, относящихся к предмету контракта. Безопасность работ должна быть обеспечена в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 01.01.2001 года «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Используемые материалы при выполнении работ должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, иметь сертификаты соответствия (в случае их обязательной сертификации).

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями:

1. СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов;

2. СНиП , «Безопасность труда в строительстве»;

3. ГОСТ Р "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения";

4. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования принятыми и введенными в действие Письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ от 01.01.2001 № ОС-28/1270-ис;

5. ГОСТ 12.0. «Системы управления охраной труда»;

6. ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог»;

7. Федеральный закон от 01.01.2001 года «Об охране окружающей среды»;

8. СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

9. СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

10. ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

11. РД «Охрана труда. Организационно-методические документы»

и другими действующими и вновь вводимыми нормативными документами, относящимися к предмету контракта.

2.2

Перечень документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким работам

Не установлен

2.3

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости)

Срок гарантии качества на работы – 5 лет с даты подписания акта ввода в эксплуатацию. Гарантии качества распространяются на весь объем работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся допущенные «Подрядчиком» дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется «Подрядчиком» за свой счёт.

2.4

Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта (в случае, если они установлены) являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

2.5

Требования к участникам размещения заказа

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Раздел 2. Инструкция по заполнению заявки

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

на участие в открытом аукционе в электронной форме

1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей.

2. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме;

3. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

4. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей Инструкции части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Раздел 3. Техническая часть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ямочный ремонт автомобильных дорог в с. Правда

Место выполнения работ: ул. Речная с. Правда

№ п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

1

2

3

4

1

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2:

Разломка и обрубка краев выбоин Очистка основания с продувкой сжатым воздухом Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси Утопление смеси Розлив битумной мастики

м2

404,4

2

Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка

т

44

3

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1

т

44

Приложение

к Документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ____________

на ямочный ремонт автомобильных дорог в с. Правда

г. Холмск ___________2011 года

Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице _______________________, действующего на основании Устава муниципального образования «Холмский городской округ», с одной стороны и ____________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________, действующего на основании ______, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 01.01.2001 г. и на основании протокола ______ от _____2011 года заключили настоящий контракт на выполнение работ (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. «Подрядчик» в установленные настоящим контрактом сроки обязуется выполнить работы по ямочному ремонту автомобильных дорог в с. Правда согласно Техническому заданию (Приложение ), которое является неотъемлемой частью настоящего контракта, и сдать результаты выполненных работ «Муниципальному заказчику».

1.2. «Муниципальный заказчик» в установленном порядке обязуется принять результаты надлежаще выполненных «Подрядчиком» работ и оплатить стоимость, определенную в соответствии с условиями настоящего контракта.

2. Стоимость работ по контракту

2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему контракту, составляет ______ рублей, и изменению в ходе исполнения настоящего контракта не подлежит.

2.2. Источник финансирования оплаты по настоящему контракту: бюджет муниципального образования "Холмский городской округ", в том числе за счет средств субсидии областного бюджета Сахалинской области – _______________________ руб.

2.3. Стоимость работ включает все расходы «Подрядчика» на выполнение работ, в том числе: транспортные, расходы на приобретение ГСМ, материалов, оборудования, комплектующих и их доставку до места выполнения работ, расходы на вывоз мусора, страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. Платежи и расчеты Сторон

3.1. Стоимость выполненных работ определяется на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) и разделом 2 настоящего контракта.

3.2. Оплата осуществляется поэтапно согласно принятых «Муниципальным заказчиком» объемов работ безналичным расчетом платежными поручениями путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика», указанный в контракте, до 31.12.2011 года по выставленному счету-фактуре при условии подписания форм КС-2 и КС-3 Сторонами.

4. Обязательства и права Подрядчика

«Подрядчик» обязуется:

4.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом в соответствии с СД, СНиП, ГОСТ и другими действующими нормативными и законодательными актами РФ, и сдать работы «Муниципальному заказчику» с оформлением Актов установленной формы.

4.2. Соблюдать требования, предусмотренные действующими нормативно-правовыми документами РФ по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды и нести ответственность за их соблюдение;

4.3. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему контракту субподрядчиков нести ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные.

4.4. Предоставить «Муниципальному заказчику» исполнительную документацию, включая:

«Подрядчик» имеет право:

4.4. Привлекать к выполнению работ по настоящему контракту субподрядчиков;

4.5. Закончить работы досрочно.

5. Обязательства и права «Муниципального заказчика»

«Муниципальный заказчик» обязуется:

5.1. Оказывать содействие «Подрядчику» в ходе исполнения настоящего контракта.

5.2. Произвести приёмку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в сроки, порядке и размере, установленным настоящим контрактом.

«Муниципальный заказчик» имеет право:

5.3. Проверять ход работ без вмешательства в хозяйственную деятельность «Подрядчика»;

5.4. Запрашивать информацию о ходе проведения работ;

5.5. Принять работу досрочно.

6. Производство и сроки выполнения работ

6.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту: в течение месяца с даты заключения муниципального контракта.

6.2. «Подрядчик» гарантирует качество выполненных им работ, позволяющее нормально эксплуатировать объекты в течение 5 (пяти) лет со дня подписания Акта ввода в эксплуатацию. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся допущенные «Подрядчиком» дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется «Подрядчиком» за свой счёт.

6.3. «Муниципальный заказчик» вправе назначить уполномоченного представителя, который имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства, при этом назначенный уполномоченный представитель осуществляет приемку выполненной работы с подписанием акта выполненных работ.

6.4. «Подрядчик» организовывает производство работ, складирование материалов согласно требований СНиП, ГОСТ и иных действующих нормативов РФ.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, при условии что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят необходимые меры для продолжения или прекращения договорных обязательств.

8. Приёмка результатов выполненных работ

8.1. Не позднее 3-х дней с момента завершения работ «Подрядчик» оформляет Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), составленную на основании Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и передает их «Муниципальному заказчику», который в течение 10 дней с момента получения указанных документов рассматривает их и подписывает при отсутствии замечаний. При наличии замечаний «Муниципальный заказчик» оформляет Акт выявленных недостатков с указанием замечаний и сроков их устранения и направляет их «Подрядчику». «Подрядчик» обязан устранить выявленные недостатки в установленные сроки и за счет собственных средств.

8.2. «Подрядчик» после оформления Акта о приемке выполненных работ не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, которые остались не выполненными или выполненными с ненадлежащим качеством ко времени подписания Акта о приемке выполненных работ.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, «Муниципальный заказчик» вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от суммы контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. «Подрядчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Муниципального заказчика».

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту «Подрядчик» несет имущественную ответственность в размере 1% от стоимости настоящего контракта за каждый день просрочки надлежащего исполнения обязательства.

9.3. В случае просрочки исполнения «Муниципальным заказчиком» обязательства по оплате «Подрядчик» вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки за каждый день просроченной оплаты. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Подрядчика».

9.4. Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств.

10. Общие условия

10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения его обеими сторонами.

10.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.3. Ущерб, нанесенный «Подрядчиком» в процессе производства работ «Муниципальному заказчику» или третьим лицам, возмещается «Подрядчиком».

10.4. Все спорные вопросы и разногласия, возникающие в случае недостижения согласия при выполнении условий настоящего контракта, регулируются сторонами путём переговоров. Если переговоры не приводят к согласию, то спор передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Сахалинской области.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

10.6. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, реорганизации или начале процедуры ликвидации стороны обязаны в 2-хдневный срок уведомить об этом. В противном случае все риски, связанные с ненадлежащим уведомлением контрагента об изменении реквизитов, несет сторона, допустившая ненадлежащее уведомление.

10.7. Настоящий контракт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – «Подрядчику», два экземпляра – «Муниципальному заказчику».

10.8. К настоящему контракту прилагаются и являются неотъемлемой частью:

-  Техническое задание (Приложение );

-  Сметная документация (смета) (Приложение ).

11. Реквизиты и подписи сторон

Приложение

к муниципальному контракту

на ямочный ремонт автомобильных

дорог в с. Правда

№ ______________ от _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ямочный ремонт автомобильных дорог в с. Правда

Место выполнения работ: ул. Речная с. Правда

№ п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

1

2

3

4

1

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2:

Разломка и обрубка краев выбоин Очистка основания с продувкой сжатым воздухом Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси Утопление смеси Розлив битумной мастики

м2

404,4

2

Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка

т

44

3

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1

т

44

Реквизиты и подписи сторон: