УТВЕРЖДАЮ

Глава района

__________________

« » _____________ 2010 года

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ по содержанию в состоянии, обеспечивающем безопасность движения автомобильных дорог:

р. п. Мучкапский «___» _____________200__ г.

Администрация Мучкапского района Тамбовской области, являющееся муниципальным заказчиком[1], , действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________,[2] в лице _____________________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, по итогам запроса котировок (протокол от ___________ №___ ) заключили настоящий Муниципальный контракт[3], о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности, автомобильных дорог обязывает осуществить в период с ноября по декабрь 2010 года, посредством выполнения дорожных работ, содержание не ниже допустимого уровня автомобильных дорог Исполнителю и обязуется их оплатить.

1.2. Исполнитель обязуется осуществить в период с ноября по декабрь 2010 года, посредством выполнения дорожных работ, содержание не ниже допустимого уровня автомобильных дорог и обеспечить их сохранность, и безопасность дорожного движения по ним.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик в рамках настоящего контракта, доверяет Исполнителю при наступлении страхового случая до 120 тыс. руб.:

-вести дела по ОСАГО (гражданская ответственность), связанные с дорожно-транспортными происшествиями (далее - ДТП) результатом, которого явилось повреждение автомобильных дорог, при условии, что состояние автомобильной дороги не является причиной ДТП;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

- получение от страховщика, по договору обязательного страхования гражданской ответственности, страховой выплаты.

2.1.2. Исполнитель своими силами и за свой счет, в кротчайшие сроки устраняет повреждения автомобильной дороги, которые возникли в результате ДТП причиной, которого стало состояние автомобильной дороги.

2.2. При повреждении автомобильной дороги, причиной которого явилось ДТП, Исполнитель обязан, начиная с момента, когда было совершено ДТП:

-своими силами и за свой счет, в течение пятнадцати календарных дней, восстановить либо в целом заменить поврежденное имущество.

Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку, в случае:

-превышения указанного срока, предоставленного для восстановления либо замены поврежденного имущества, включая сроки устранения обнаруженных уполномоченным представителем Заказчика, недостатков.

2.3. Заказчик в рамках настоящего контракта, доверяет Исполнителю вести дела и представлять его интересы в органах внутренних дел, во всех судебных учреждениях, связанные с уничтожением либо повреждением автомобильных дорог, которые являются государственной собственностью субъекта РФ Тамбовская область.

2.4. В случае уничтожения либо повреждения автомобильных дорог, указанных в настоящем контракте, Исполнитель обязан, начиная с момента уничтожения либо повреждения:

-своими силами и за свой счет, в течение пятнадцати календарных дней, восстановить либо в целом заменить поврежденное имущество.

Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку, в случае:

-превышения указанного срока, предоставленного для восстановления либо замены поврежденного имущества, включая сроки устранения обнаруженных уполномоченным представителем Заказчика, недостатков.

3.СТОИМОСТЬ И ОБЪЕМ РАБОТ

3.1. Утвержденная по результатам открытого аукциона стоимость Контракта остается неизменной на весь период выполнения работ, и составляет в текущих ценах _______________________________________ руб., включая налоговые платежи.

3.2. Объем выполняемых Исполнителем работ должен обеспечивать уровень содержания автомобильных дорог не ниже допустимого на всем протяжении автомобильной дороги и соответствовать:

- «Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» утвержденной приказом Минтранса РФ ;

- смете на эти работы, разрабатываемой Исполнителем Заказчику и утверждаемой Заказчиком, при заключении Контракта, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение к настоящему Контракту).

4. МЕСТО И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Место выполнения Работ: Мучкапский район Тамбовская область, автомобильные дороги:____________________________________________________________________.[4].

4.2. Сроки выполнения работ: с 01 ноября 2010 г. по 31 декабря 2010 г.

5.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Оплата выполненных работ осуществляется ежемесячно, в случае:

- обеспечения допустимого уровня содержания автомобильных дорог общего пользования, а также сохранности и безопасности дорожного движения по ним;

- отсутствия неустойки, по настоящему Контракту.

5.2. Заказчик производит оплату принятых объемов работ не позднее 15 числа следующего за расчетным месяцем. Если Исполнитель не сдал в срок указанный в пункте 7.3. настоящего Контракта, подтверждающие документы, а именно (акт ф. КС2 и справку о стоимости выполненных работ ф. КС3, заверенную выписку из журнала производства работ Исполнителя, а также при необходимости, Акт, предусмотренный пунктом 6.10. настоящего Контракта), Заказчик переносит сроки оплаты принятых объемов работ на следующий расчетный месяц. Заказчик, также вправе переносить сроки оплаты, до поступления денежных средств из районного бюджета, в случае их отсутствия на лицевом счете.

5.3. В случае наличия, у Исполнителя неуплаченной взыскиваемой неустойки, по настоящему Контракту, Заказчик вправе:

- приостановить оплату выполненных работ, до уплаты неустойки;

-произвести, в течение 25 дней, оплату выполненных работ, после предоставления Исполнителем документов, подтверждающих уплату неустойки.

6. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ И СОБЛЮДЕНИЕМ СВОЕВРЕМЕННОСТИ И СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Качество работ определяется в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, применяемых при содержании автомобильных дорог (Приложение к настоящему Контракту) и Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (письмо Государственной службы дорожного хозяйства Минтранса РФ от 01.01.2001 № ОС-28/1270-ИС). Контроль за качеством работ по настоящему Контракту, включает в себя, в том числе, контроль за соблюдением своевременности и сроков производства работ.

6.2. Назначенный Заказчиком ответственный уполномоченный представитель осуществляет контроль за ходом исполнения Контракта, включая:

- приемку скрытых работ;

- ежемесячную приемку работ согласно календарному плану (Приложение к настоящему Контракту);

- составление Актов указанных в пункте 6.10. настоящего Контракта, в случае обнаружения дефектов (недостатков);

- выдачу Исполнителю предписаний указанных в пункте 6.11. настоящего Контракта, в случае не исполнения либо некачественного исполнения дефектов (недостатков), которые были зафиксированы в Акте;

- своевременное представление начальнику отдела финансово-экономического планирования и госзаказа данных для начисления неустойки, а также в предусмотренных случаях штрафные санкции;

- составление Актов указанных в пункте 6.10. настоящего Контракта, в случае обнаружения отступлений от указанных нормативных документов в пункте 3.2. настоящего контракта;

- выдачу Исполнителю предписаний указанных в пункте 6.11. настоящего Контракта, в случае не устранения либо некачественного устранения обнаруженных отступлений от указанных нормативных документов в пункте 3.2. настоящего контракта;

- составление Актов указанных в пункте 6.10. настоящего Контракта, в случае обнаружения повреждений указанных в пунктах 2.1.2., 2.2., 2.4. настоящего контракта;

- выдачу Исполнителю предписаний указанных в пункте 6.11. настоящего Контракта, в случае неисполнения либо некачественного исполнения пунктов 2.1.2., 2.4., 2.2. настоящего контракта;

6.3. Назначенный Заказчиком ответственный уполномоченный представитель, принимая выполненные работы, в обязательном порядке контролирует соответствие:

- сроков выполнения работ;

- выполненных работ, требованиям «Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» Приказ Минтранса РФ от 01.01.2001 N 160;

- состояния автомобильных дорог допустимому уровню содержания, а также сохранности и безопасности дорожного движения по ним, как результат выполненных работ, подлежащих приемке;

- выполненных работ, требованиям нормативно-технических документов.

6.4. Исполнитель при производстве работ применяет только сертифицированные материалы и конструкции.

6.5. Контроль за качеством и приемка производится от имени Заказчика ответственным уполномоченным представителем Заказчика на автомобильных дорогах, переданных Исполнителю для проведения работ по содержанию.

6.6. Контроль за качеством производится в ходе плановых и внеплановых проверок содержания сети автомобильных дорог.

6.7. Плановый контроль осуществляется ответственным уполномоченным представителем Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Исполнителя в дни, которые определены в графике, согласованным Заказчиком и Исполнителем. Исполнитель обязан направить своего уполномоченного представителя.

6.8. Внеплановый контроль и приемка производится в дни, которые Заказчик определяет по своему усмотрению. При проведении внепланового контроля и приемки Исполнитель обязан направить своего уполномоченного представителя в то место и в то время, которое ему определит Заказчик.

6.8.1. В случае не выполнения п. п. 6.8., 6.7. настоящего контракта, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штрафные санкции в размере тыс. руб. Фактом неисполнения п. п. 6.8., 6.7. настоящего контракта, является соответствующая запись Заказчика в документах перечисленных в пункте 6.10. настоящего контракта. Указанные штрафные санкции подлежат направлению в доходную часть районного бюджета.

6.9. Контроль и приемка по качеству производится путем обследования (включая визуальное) подлежащей контролю сети дорог на основе действующих критериев, а также с учетом классификации по группам автомобильных дорог.

6.10. Результаты планового и внепланового контроля отражаются в журнале производства работ Исполнителя и Акте, в котором фиксируются факты некачественного исполнения либо неисполнения работ, необходимых для содержания автомобильных дорог, не ниже допустимого уровня, обеспечивающего безопасность дорожного движения по ним.

6.11. По выявленным и зафиксированным Актом недостаткам Заказчик выдает Исполнителю предписание на устранение недостатков. Исполнение предписания Заказчика является обязательным для Исполнителя в сроки указанные в нем.

В случае нарушения сроков устранения недостатков, указанных в первоначальном предписании, Заказчик вправе взыскать неустойку, начисленную с момента выдачи первоначального предписания.

6.12. Исполнитель устраняет обнаруженные дефекты за свой счет в сроки указанные в предписании. Если Исполнитель не устранил дефекты в срок, Заказчик вправе:

-воспользоваться правилами пункта 3 статьи 715 ГК РФ;

-взыскать, с Исполнителя по настоящему Контракту, неустойку за период устранения дефектов, третьими лицами (привлеченными в порядке правил пункта 3 статьи 715 ГК РФ).

6.13. При отказе Исполнителя от подписания Акта обнаруженных дефектов для их подтверждения Заказчик вправе составить соответствующий Акт, с привлечением представителей ГИБДД либо администрации соответствующего района области, в котором фиксируются дефекты и их характер, а также факт отказа Исполнителя от подписания Акта.

Акт с результатами оценки качества, подписанный привлеченными представителями ГИБДД либо администрации соответствующего района области, является основанием для выдачи предписания

7. ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. Исполнитель назначает ответственного уполномоченного представителя, обладающим правом подписи, в соответствии с доверенностью либо иным подтверждающим его полномочия документом, заверенным надлежащим образом, по сдаче работ, предусмотренных настоящим Контрактом: __________________________.

7.2. Заказчик назначает ответственного уполномоченного представителя по контролю качества и приемке работ, предусмотренных настоящим Контрактом: ___________________________________________________________________________.

7.3. Выполненные работы по содержанию автомобильных дорог, оформляются (Актом ф. КС2 и справкой о стоимости выполненных работ ф. КС3) и подписываются уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика. Отчетный период предусматривается с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца, за исключением последнего месяца года, когда отчетный период заканчивается 31 декабря. Вышеуказанные акты (КС-2, КС-3) предоставляются Заказчику не позднее 26 числа текущего месяца. В случае наличия не выполненных либо некачественно выполненных работ, дополнительно составляется Акт, указанный в пункте 6.10. настоящего Контракта.

7.4. Работы считаются принятыми, если акт приемки-сдачи подписан ответственными уполномоченными представителями обеих Сторон. Обязательным условием для подписания акта является выполнение пунктов 3.2., 6.1., 6.2., 6.3. настоящего Контракта.

7.5. Работы, выполненные с наличием дефектов и несоответствующие требованиям нормативно-технических документов, подлежат повторной приемке и оплате после устранения дефектов и уплаты неустойки.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в порядке установленном действующим законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, а также качества выполненных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе взыскать неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет одну сотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, с предоставлением соответствующих доказательств.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.4. Окончание срока действия Контракта, либо его расторжение до окончания срока действия Контракта не является препятствием для взыскания неустойки (штрафных санкций), которая образовалась в период исполнения Контракта.

8.5. Неустойка, которая образовалась у Исполнителя, по настоящему Контракту, подлежит направлению Исполнителем, в доходную часть районного бюджета.

8.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны Контракта от исполнения обязательств по настоящему Контракту в полном объеме.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Заказчик, согласно правилам части 1 пункта 2 статьи 450 ГК РФ вправе начать процедуру расторжения настоящего Контракта, в случае:

- систематического (более 3-х раз за период действия Контракта) неисполнения Исполнителем по его вине требований к качеству работ, не устранения обнаруженных недостатков, неисполнения предписаний и невыполнения работ, предусмотренных сметой;

9.2. Уведомление о расторжении настоящего Контракта направляется в адрес Исполнителя заказной корреспонденцией, в исполнение правил статьи 452 ГК РФ.

9.3. При расторжении настоящего Контракта, Заказчик производит приемку выполненных Исполнителем на дату расторжения настоящего Контракта, работ и их оплату.

9.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту, разрешаются путем проведения переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем проведения переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Тамбовской области.

10. УВЕДОМЛЕНИЯ

10.1. Заказчик и Исполнитель уведомляют друг друга по всем вопросам, касающимся обязательств по данному Контракту, включая уведомления о кадровых перестановках (руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер), изменении печатей и штампов, банковских реквизитах и прочие, не позднее пяти дней со дня изменения.

Все виды ответственности, возникшие в результате не уведомления или ненадлежащего уведомления, несет Сторона, не уведомившая другую Сторону надлежащим образом.

10.2. Уведомления Заказчика и Исполнителя друг другу по настоящему Контракту будут считаться направленными одной Стороной и полученными другой Стороной, если эти уведомления сделаны заказным письмом, телеграфом, телексом, факсовым сообщением или вручены лично под расписку.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Исполнитель несет ответственность:

-за обеспечение безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам, поименованным в настоящем Контракте;

-охрану труда и обеспечение техники безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- за соответствие выполненных работ по Контракту, нормативно-техническим документам;

- при выполнение работ, по настоящему Контракту, в экстремальных ситуациях (дорожно-транспортные и иные чрезвычайные происшествия техногенного или природного характера, стихийные бедствия, другие внештатные ситуации), в целях обеспечения безопасности участников движения, Исполнитель обязан, самостоятельно принимать меры по освобождению проезжей части, изменения маршрута движения транспортных средств, временному ограничению и запрещению проезда по поврежденным или опасным для движения участкам дороги в местах производства работ;

- на время выполнения работ, по настоящему Контракту, в соответствии с действующим законодательством РФ, выполнить все обязанности «природопользователя». Обеспечить платежи за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды, получить разрешающие на сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов образующихся при производстве работ;

- материальную и иную перед участниками дорожного движения за ущерб, причиненный дорожно-транспортным происшествием, причиной которого явились работы и (или) результаты выполненных работ по настоящему Контракту, а также состояние автомобильных дорог;

- за соблюдение требований Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (письма Государственной службы дорожного хозяйства Минтранса РФ от 01.01.2001 № ОС-28/1270-ИС), в том числе за несогласованную прокладку коммуникаций, неорганизованную свалку мусора, повреждение дорожных сооружений и так далее произведенных по его вине;

- за наличие и содержания складов противогололедных материалов и пескобаз в соответствии с нормативными требованиями (ВСН-20-87);

- за соответствие качества используемых материалов требованиям ГОСТов, сертификатов и других нормативных документов.

Ущерб, нанесенный в результате производства работ по настоящему Контракту третьему лицу, компенсируется Исполнителем.

11.2. При возникновении стихийных бедствий Исполнитель обязан уведомить Заказчика, и с согласия Заказчика выполнить работы по ликвидации их последствий для обеспечения безопасности движения и сохранности, автомобильных дорог.

11.3. Исполнитель, с письменного согласия Заказчика, может привлекать по отдельным договорам для выполнения работ по настоящему Контракту, соисполнителей.

11.4. Передача Исполнителем третьим лицам права требования по настоящему Контракту не допускается, включая соисполнителей.

11.5. Настоящий Контракт может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом - ФЗ.

11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений и являются его неотъемлемой частью.

Соглашения Сторон по изменению и/или дополнению настоящего Контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Контракта и скреплены печатями Сторон.

11.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, военных действий в районе производства работ, изменения законодательных актов и нормативной документации, регулирующих вопросы производства дорожных работ), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

11.8. Настоящий Контракт, вступает в силу с момента подписания и действует

до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.9. Настоящий Контракт, составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.ПРИЛОЖЕНИЯ

- перечень автомобильных дорог общего пользования Мучкапского района принятых на содержание 86,765 км (Приложение к настоящему Контракту)

- перечень нормативно-технических документов, применяемых при содержании автомобильных дорог (Приложение к настоящему Контракту)

- смета на работы, разрабатываемая Исполнителем Заказчику и утверждаемая Заказчиком, при заключении Контракта (Приложение к настоящему Контракту).

.

12.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________________________

________________________________

Приложение

к муниципальному контракту

П Е Р Е Ч Е Н Ь

автомобильных дорог общего пользования Мучкапского района

принятых на содержание 86,765 км.

№ п/п

Наименование дорог

Протяжен-

ность

км.

Вид покрытия

Искусственные сооружения

Норматив-ные затраты

на 1 км.

а/б

щебень

грунт

мосты шт/п. м.

трубы шт/п. м.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Мучкапский-Арбеньевка-подъезд к СХПК «Сергиевский»

0,7

0,7

2

Мучкапский-Александровка

22,8

22,8

1/32,1

12/245,5

3

Мучкапский-Арбеньевка-Карай-Васильевка

1,8

1,8

4/83

4

Мучкапский-Александровка-Добринка

8,3

8,3

6/90

5

Мучкапский-Арбеньевка

31,1

31,1

11/149

6

Сергиевка-2-я Варваринка

5,965

5,965

2/45,4

7

Мучкапский-Александровка-Добринка-подъезд к СХПК «Мучкапский»

0,6

0,6

8

Мучкапский-Красный Куст-Петровское

15,5

15,5

2/30

ИТОГО:

86,765

86,765

1/32,1

37/642,9

Приложение к проекту контракта

Перечень нормативно - технических документов, применяемых при содержании автомобильных дорог

1. ВСН 24-88 (Минавтодор РСФСР) Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог

ВСН от 01.01.2001 №24-88

Приказ Минавтодора РСФСР от 01.01.2001.

2. ГОСТ Р Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Постановление Госстандарта России

ГОСТ Р от 01.01.2001 №

3. ГОСТ Р Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

Приказ Ростехрегулирования от 01.01.2001

ГОСТ Р от 01.01.2001 №

[1] - в дальнейшем Заказчик

[2] -в дальнейшем Исполнитель

[3] - в дальнейшем Контракт

[4] показатель указан в приложении №1 к документации об аукционе.