Приложение

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

На выполнение работ по разработке проектной документации на строительство дороги от ул. Солнечная до Северного обхода города Рязани в городе Рязани.

г. Рязань « ___ » ____________ 2011г.

Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани, именуемое в дальнейшем «Заказчик», _____________, действующего на основании ______________, с одной стороны, _________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с результатами проведенного открытого конкурса (протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключать контракты для муниципальных нужд единой комиссии № ___/____ от ______ 2011г.). Исполнитель обязуется в установленный настоящим контрактом срок выполнить по заданию Заказчика работы по разработке проектной документации на строительство дороги от ул. Солнечная до Северного обхода города Рязани в городе Рязани и передать ее Заказчику. Объем и стоимость работ определяются на основании утвержденной локальной сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта (прилагается к настоящему контракту).

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в Техническом задании на выполнение работ (Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

1.3. Источник финансирования работ: бюджет муниципального образования - город Рязань.

1.4. Заказчик производит оплату работ по настоящему контракту Исполнителю.

1.5. Заказчик, в целях осуществления контроля и надзора за выполненными по настоящему контракту работами, принятия решений по техническим вопросам от его имени во взаимоотношениях с Исполнителем, привлекает инженерную организацию _____________(далее по тексту контракта Учреждение).

1.6. Ответственным представителем Заказчика по осуществлению приемки работ, осуществлению контроля и надзора за выполнением работ, соответствием работ смете, техническому заданию, условиям настоящего контракта и действующего законодательства, составлению и подписанию актов о ненадлежащем качестве работ, выдаче предписания со сроками устранения недостатков является Учреждение.

1.7. Исполнитель в обоснование цены составляет смету на работы по настоящему контракту и представляет ее на проверку _______, вместе с подписанным контрактом. _______ проверяет правильность составления сметы и подписывает ее, в случае соответствия условиям контракта и требованиям законодательства. После подписания сметы ____________, смета утверждается Заказчиком и становится неотъемлемой частью контракта (Приложение ).

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

- выполнять работы в соответствии с Техническим заданием и иными исходными данными;

- выполнить работы качественно в соответствии с действующим законодательством;

- согласовать при необходимости готовую проектную документацию с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;

- передать готовую проектную документацию Заказчику.

2.2. Исполнитель не вправе передавать документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

2.3. Заказчик обязан:

- предоставить Исполнителю задание на проектирование и иные исходные данные, необходимые для выполнения работ;

- осуществлять контроль за ходом проектных работ и целевым использованием бюджетных средств

- оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в контракте;

- согласовывать с Исполнителем результаты выполненных работ;

- обеспечить финансирование проектных работ;

- уплатить Исполнителю установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего контракта определяется на основании локальной сметы (прилагаемой к контракту) и составляет ______ (_________) рублей. Цена включает все расходы, связанные с выполнение работ, в том числе: уплата обязательных налогов и сборов, непредвиденные расходы Исполнителя.

3.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения в сторону увеличения. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.3. Средством платежа является российский рубль. Оплата за выполненные работы осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания актов сдачи-приема проектной документации по мере поступления бюджетного финансирования, не позднее 20.12.2011 года.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Содержание работ определяется в соответствии с требованиями Технического задания.

4.2. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику, Учреждению акты сдачи - приема проектной документации.

4.3. Риск гибели результата работ до передачи его Заказчику, Учреждению несет Исполнитель.

4.4. Приемка работ осуществляется Заказчиком, Учреждением в течение трех дней после получения им сообщения Исполнителя о готовности сдачи работ.

4.5. В случае обнаружения недостатков в проектной документации Заказчик, Учреждение и Исполнитель составляют акт и подписывают акт.

4.6. Исполнитель устраняет по требованию Заказчика за свой счет недостатки работ в срок 10 календарных дней.

4.7. Исполнитель обязан безвозмездно устранить все недостатки работ, выявленные в процессе использования проектной документации.

4.8. В случае мотивированного отказа Заказчика, Учреждения от приемки работ сторонами составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.9. Заказчик, Учреждение принявшие работу без проверки, не лишаются права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5. Срок выполнения работ

5.1. Срок выполнения работ – __________

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Заказчик вправе потребовать с Исполнителя уплату:

6.2.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков в выполнении работ – пени в размере 0,1 % от цены муниципального контракта, указанной в пункте 3.1. контракта, за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока выполнения работ.

6.2.2. В случае некачественного выполнения работ, включая недостатки обнаруженные впоследствии в процессе использования проектной документации – штраф в размере 5 % от цены муниципального контракта, указанной в пункте 3.1. контракта

6.2.3. За неисполнение обязательства по выполнению работ – штраф в размере 5 % от стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

6.3. Уплата Исполнителем пени и штрафа не освобождает его от надлежащего исполнения своих обязательств в полном объеме.

7. Дополнительные условия

7.1. Исполнитель имеет право с согласия Заказчика привлекать третьих лиц (субподрядчики) к исполнению работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.2. В случае привлечения субподрядчиков к выполнению работ, предусмотренных контрактом, ответственность за качество работы субподрядчиков перед Заказчиком несет Исполнитель.

7.3. В соответствии с требованиями конкурсной документации в целях обеспечения исполнения муниципального контракта Исполнитель обязуется предоставить _____________ в срок до _____ года.

8. Срок действия контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Все условия выполнения работ, не предусмотренные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Споры и разногласия по настоящему контракту Стороны обязуются по возможности урегулировать путем переговоров в порядке досудебного разбирательства. При не урегулировании спорных вопросов путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.4. Изменения и расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Все изменения оформляются в письменном виде, путем подписания сторонами дополнительных соглашений к настоящему контракту. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему контракту являются неотъемлемой частью контракта.

8.5. Настоящий контракт составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Юридические реквизиты и подписи сторон:

Заказчик Исполнитель

Приложение

К контракту № от 2011 г.

З А Д А Н И Е

на разработку проектной документации строительства дороги от ул. Солнечная

до Северного обхода города Рязани

1. Основание для проектирования

Долгосрочная целевая программы (Дорожное хозяйство города Рязани на 2011 – 2013 годы)

2. Исходные данные для проектирования

Выполнить сбор исходных данных, при проектировании учесть проект на строительство Северного обхода города Рязани (разработчик филиал ПИИ «Автодормостпроект»)

3. Необходимость выделения комплексов

Не требуется

4. Необходимость выполнения изысканий

Требуется

5. Основные технико-экономические показатели объекта:

5.1. Категория участка дороги

Магистральная дорога общегородского значения регулируемого движения

5.2. Протяженность дороги (участка), км

~ 0,5 км (уточняется проектом)

5.3. Начало трассы

ул. Солнечная (определить на месте с представителем управления благоустройства города и дорожного хозяйства)

5.4. Конец трассы

~ ПК 11+00 Северного обхода города Рязани

5.5. Расчетная скорость, км/час

80

5.6. Ширина земляного полотна, м

12,0

5.7 Ширина проезжей части, м

7,0

5.8. Ширина разделительной полосы, м

5.9. Тип дорожной одежды дороги (участка), вид покрытия, расчетная нагрузка

Капитальный, асфальтобетон, расчетные нагрузки 100 кН

5.10. Габариты мостов и путепроводов

В соответствии ГОСТ Р

- длина моста, пм

по расчету

5.11. Расчетные нагрузки

А14, НК100,8

5.12. Условия по уровню удобства движения (при необходимости)

5.13 Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.

70000

5.14. Требования к архитектурным решениям

6. Год начала строительства

2012

7. Метод определения стоимости строительных работ

Базисный уровень цен утвержденный и введенный в действие с 01.01.2011, с переходом в текущие цены согласно расчетных индексов на капитальный ремонт, выпускаемых ежеквартально Главным управлением архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Состав и формы расчетов стоимости принять в соответствии с МДС 81-35.2004, локальные сметы по форме № 4, образец № 4.

8. Особые условия проектирования и строительства

Этапы выполнения работ:

- I этап – сбор исходных данных для проектирования;

- II этап –изыскания и проектирование;

- III этап – участие в защите проекта при проведении экспертизы;

- состав разделов проектной документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 01.01.2001 г.;

- обосновать площади земельных участков, подлежащих изъятию для размещения автомобильной дороги, определить объемы инвестиций на возмещение затрат при изъятии земель, включая возмещение убытков (упущенной выгоды) собственникам земли, арендаторам и землепользователям, а также объемы затрат по переносу инженерных коммуникаций и сооружений;

- выполнить кадастровые работы и постановку земельных участков на государственный кадастровый учет в соответствии с требованиями Земельного Кодекса РФ, Федерального закона от 01.01.2001 г. «О государственном кадастре недвижимости» и приказа Минэкономразвития России от 01.01.2001 г. № 000;

- сдать Заказчику:

1. Межевой план каждого земельного участка, находящегося в полосе отвода подъезда;

2. Два экземпляра кадастровых паспортов по каждому земельному участку, находящемуся в полосе отвода подъезда;

- выполнить градостроительный план земельного участка в ГСК (в т. ч. электронном виде), утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке;

- обустройство автодороги и безопасность движения предусмотреть в соответствии с действующими требованиями;

- разработать рабочие чертежи;

- при необходимости предусмотреть переустройство всех пересекаемых коммуникаций;

- проектную документацию согласовать с заинтересованными организациями;

- участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении проектной документации в органах государственной экспертизы, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию;

- разработать раздел «Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов»;

- предусмотреть моделирование транспортных потоков;

- для разработки и обоснования проектных решений использовать нормативные документы по приложению 1. Для разработки и обоснования решений могут быть использованы и другие документы, не противоречащие указанным в приложении 1.

10. Вид договора подряда

Муниципальный контракт

11. Необходимость выполнения научно-исследовательских работ при проектировании

12. Вид надзора за строительными работами

Авторский надзор

13. Срок окончания разработки рабочего проекта

16 сентября 2011 г.

14. Количество экземпляров, передаваемых заказчику.

5 экземпляров в переплетном виде, кроме того, сметную документацию и пояснительную записку, на электронных носителях в формате Word или Excel, рабочие чертежи в формате TIF, JPG, GIF, и другие аналогичные

Технический отчет по изысканиям – 3 экземпляра (топографический план в ГСК в электронном виде)

СВОДНАЯ СМЕТА

Наименование объекта: Разработка проектной документации по строительству дороги от ул. Солнечная до Северного обхода города Рязани в г. Рязани

N

п/п

Стадии проектирования и перечень выполняемых работ

Характеристика

проект.

Объекта

Ссылка NN смет по формам N1 пс, N2 п N3

Полная стоимость работ в тыс. руб.

изыскательских

проектных

всего

1

2

3

4

5

6

7

1

инженерно-топографические изыскания

смета № 1

2

инженерно-геологические изыскания

смета № 2

3

Проектирование

смета № 3

4

Сбор исходных данных

смета № 4

Итого

НДС-18%

Всего

СМЕТА № 1

на изыскательские работы

Наименование объекта: Разработка проектной документации по строительству дороги от ул. Солнечная до Северного обхода города Рязани в г. Рязани

№

пп

Характеристика

Предприятия, здания,

Сооружения или виды работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу

Справочника базовыхцен на проектные и изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (а+bх)*КJ

Или

(объем строительно-монтажных работ)*проц.

100 или количество * цена

Стоимость

_1__

1

___________2____________

Создание инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 на незастроенной террит. В местн. Iкатегории сложности.

Площадь-5 га

2

Прорубка визирок шириной до 0,7 м

3

Рубка визирок при производстве топосъемок

Итого полевые работы

Итого камеральные работ.

5

Внутренний транспорт при расстоянии от базы до 5 км

6

Организация и ликвидация

работ

Итого стоимость по п. п.1-6

То же, с индексом изменения стоимости 3,19

СМЕТА № _2_

на инженерно-геологические работы

Наименование объекта: Разработка проектной документации по строительству дороги от ул. Солнечная до Северного обхода города Рязани в г. Рязани

№ п/п

Характеристика видов работ

№ частей гл. таб. пара­графы и пункты указания к разд. или гл. сборн. цен на пр. и изыск, работы для строительства

Расчет стоимости

Стоимость

(руб)

1

2

3

4

5

I. Полевые работы (справочник базовых цен - 97)

1

Буровые работы :

Механическое ударно-канатное бурение разведочных скважин

Д= 146мм глубиной до 20 м

п/м 100

I кат. по буримости

II кат. по буримости

III кат. по буримости

IV кат. по буримости

V кат. по буримости

Гл. 5табл. 19

$2

к=

19,7 х 10

22,1 х

29,2 х 80

39.0 х

64.8 х

197

2336

2

Крепление скважины при бурении диаметром св. 127 до 168 мм глубиной

Св. 20 до 40

скв п/м 180

Гл. 5 табл. 20

$9

к=

5,6 х80

448

3

Шнековое бурение скважин диа­метром

до 160 мм глубиной до 10м

п/м 18,0

I кат. по буримости

II кат. по буримости

III кат. по буримости

IV кат. по буримости

Гл. 16 табл. 21

к=

$1

8,4 х

8,8 х

9,2 х 10

10,5 х8

92

84

4

Отбор монолитов грунтов из бу­ровых скважин диаметром 127-168 мм для лабораторных исследова­ний с глубины до 10 м

свыше 10 до 20м

свыше 20 до 30м

Гл. 16 табл. 57

к=

$1

$2

22,9 х 3

28,2 х 4

36,8 х 4

69

113

147

Сумма:

3486

6

Расходы по внутреннему тран­спорту:

а) до 5 км

Т. 4 п.1

0,0875х3486

305

7

Организация и ликвидация работ

Общие указания п. 13

0,06х3791х2,5

569

СМЕТА № _2_

на инженерно-геологические работы

Наименование объекта: Разработка проектной документации по строительству дороги от ул. Солнечная до Северного обхода города Рязани в г. Рязани

№ п/п

Характеристика видов работ

№ частей гл. таб. пара­графы и пункты указания к разд. или гл. сборн. цен на пр. и изыск, работы для строительства

Расчет стоимости

Стоимость

(руб)

1

2

3

4

5

I. Полевые работы (справочник базовых цен - 97)

1

Буровые работы :

Механическое ударно-канатное бурение разведочных скважин

Д= 146мм глубиной до 20 м

п/м 100

I кат. по буримости

II кат. по буримости

III кат. по буримости

IV кат. по буримости

V кат. по буримости

2

Крепление скважины при бурении диаметром св. 127 до 168 мм глубиной

Св. 20 до 40

скв п/м 180

3

Шнековое бурение скважин диа­метром

до 160 мм глубиной до 10м

п/м 18,0

I кат. по буримости

II кат. по буримости

III кат. по буримости

IV кат. по буримости

4

Отбор монолитов грунтов из бу­ровых скважин диаметром 127-168 мм для лабораторных исследова­ний с глубины до 10 м

свыше 10 до 20м

свыше 20 до 30м

6

Расходы по внутреннему тран­спорту:

а) до 5 км

7

Организация и ликвидация работ

Итого полевых работ:

II Лабораторные работы (СБЦ-96)

8

Полный комплекс определения физических свойств грунтов

9

Испытания глинистых грунтов на компрессию

10

Итого лабораторных работ:

III Камеральная обработка(СБЦ-97)

11

Буровых работ Iкатегории сложности

12

Лабораторных работ

13

Составление и написание геологического отчета для I кат. сложности инж.-геолог. условий

Итого камеральных работ:

Итого по всём разделам:

Стоимость работ с учетом удорожания к= 36,12

НДС - 18%

СМЕТА №3

На проектные работы

Наименование объекта: Разработка проектной документации по строительству дороги от ул. Солнечная до Северного обхода города Рязани в г. Рязани

№№

пп

Характеристика предприятия,

Здания, сооружения или вида работ

№№ частей, гл. таб.§ и пункт указ. к разд. или гл. сборник цен на пр. и изыск. Работы для стр-ва.

Расчет стоимости а+ав, или (объем строительно-

монтажных работ)

Стоимость,

( тыс. руб.)

1

2

3

4

5

1

мост -60м(5х75+7)

Г-14

Н опор-от 10м-до 20м

2

СВСУ для возведения

моста

3

Транспортная развяз. (ПК 10+70)

- кат. слож.1

4

Автомобильная доро-

га прот. 0,5 км

кат. дороги-3

кат. слож.-1

7

межевание

8

моделирование транспортных потоков

ИТОГО:

НДС-18%

Всего

СМЕТА № 4

Сбор исходных данных

Наименование объекта: Разработка проектной документации по строительству дороги от ул. Солнечная до Северного обхода города Рязани в г. Рязани

Наименование работ и

кол-во

к-во чел.

Средняя зарпла

Стоимость

исполнители

исполнит

дней

та за 1 день

руб.

2

3

4

5

6

Сбор исходных данных, обследование в натуре трассы, согласования с

ГИП

нач. партии

инженер 1 кат.

Транспортные расходы в том числе:

зарплата водителя

расход ГСМ

смазочные материалы

амортизационные отчисления

ВСЕГО: в том числе :

фонд заработной платы

транспортные расходы