Извещение № 000/10 - ЗК о проведении запроса котировок

И З В Е Щ Е Н И Е № 000/10 - ЗК

о проведении запроса котировок

Администрация городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Россия, Московская область, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Школьная, д. 6/6, телефон 8(495), адрес электронной почты, далее Заказчик, предусматривает размещение заказа методом запроса котировок.

Предмет контракта: выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог на территории городского поселения Черкизово.

Источник финансирования: бюджет городского поселения Черкизово.

Максимальная цена контракта: 300, 0 тыс. рублей, в т. ч. НДС.

Период проведения работ: четвертый квартал 2010 года.

Протяженность автодорог: 27,41 км., в т. ч.

- а/б покрытие 13,8 км.

- грунтовые дороги 13,61 км.

Перечень работ по зимнему содержанию автодорог:

1. А/бетонное покрытие:

- очистка от снега

- обработка противогололедным материалом в целях борьбы с гололедицей.

2. Покрытия переходного типа:

- очистка от снега автогрейдером.

3. Грунтовые дороги:

- очистка от снега автогрейдером.

4. Укрепленные обочины:

- очистка от снега автогрейдером.

5. Неукрепленные обочины:

- очистка от снега автогрейдером

6. Дорожные знаки:

- очистка от снега

- ремонт стоек

- замена поломанных, согнутых, украденных знаков

Перечень работ по содержанию автодорог в переходный период:

1. А/бетонное покрытие:

- очистка от пыли и грязи механизированным способом

- уборка мусора в полосе отвода в населенных пунктах

- ямочный ремонт отдельных мест по предписаниям

3. Покрытия переходного типа:

- ремонтное профилирование дорог

4. Укрепленные обочины:

- подсыпка заниженных мест и промоин щебнем (гравием)

5. Неукрепленные обочины:

- подсыпка заниженных мест и промоин грунтом

6. Дорожные знаки:

- очистка от пыли и грязи

- ремонт стоек

- замена поломанных, согнутых, украденных знаков

- установка вновь недостающих дорожных знаков

Условия проведения работ: без приостановки функционирования, очистку и посыпку дороги от снега производить в зависимости от погодных условий согласно ГОСТ Р «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и улиц, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения: обеспечить требования стандарта ГОСТ Р 50597, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды, ВСН 20-87 «Инструкция по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах».

Требования, предъявляемые к участнику размещения заказа:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Форма, сроки оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (Шестьдесят) банковских дней по факту предъявления актов выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в соответствии с бюджетным финансированием.

Цена формируется с учетом всех расходов, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.

Валюта, в которой должна быть выражена цена: российский рубль.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог на территории городского поселения Черкизово в течение четвертого квартала 2010 года, просим представить котировку цен в отдел муниципального заказа администрации Пушкинского муниципального района по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, кабинет 202.

Котировочная заявка подается в письменной форме, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью. Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой подписи.

Контактное лицо: , ,

; .

Прием котировочных заявок производится по рабочим дням до дня окончания срока подачи заявок включительно: понедельник – четверг с 09.00 часов до 18.00 часов, пятница с 09.00 часов до 16.45 часов.

Дата начала подачи котировочных заявок 10 сентября 2010 года.

Дата окончания подачи котировочных заявок 21 сентября 2010 года.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочные заявки, не соответствующие установленным в извещении о проведении запроса котировок требованиям, превышающие указанную максимальную цену контракта, а также поданные после окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются.

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок состоится 22 сентября 2010 года в 09.30 часов.

Срок подписания победителем контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение – форма котировочной заявки

Приложение – проект муниципального контракта

Приложение

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

На бланке организации

Дата __________________________

В администрацию Пушкинского муниципального района

Изучив направленный Вами запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог на территории городского поселения Черкизово, протяженностью 27,41 км в течение четвертого квартала 2010 года на общую сумму:_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

(сумма цифрами и прописью)

Цена, указанная в нашем предложении включает в себя следующие расходы _________________

_____________________________________________________________________________________

(расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,

____________________________________________________________________________________.

сборов и другие обязательные платежи)

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен выполнять работы по зимнему содержанию автомобильных дорог на территории городского поселения Черкизово, протяженностью 27,41 км в течение четвертого квартала 2010 года, в соответствии с требованиями, указанными в запросе котировок.

Согласны с порядком оплаты, заявленным в запросе котировок.

В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт, в период подготовки и оформления официального Контракта настоящая котировочная заявка будет выполнять функции предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении Контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление Претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Подрядчик: ________________________________________________________

наименование организации

________________________________________________________

адрес местонахождения

___________________________________________________________________

ИНН, КПП, ОГРН

____________________________________________________________________

статус (субъект крупного, среднего и малого предпринимательства)

___________________________________________________________________

банковские реквизиты

___________________________________________________________________

________________________________________________________

контактное лицо (ФИО)

________________________________________________________

номер телефона

__________________ _____________________________________

(подпись, печать) (должность, расшифровка подписи)

Приложение

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

«_____» _____________ 2010 г. № _________

Администрация городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области, с одной стороны, и _________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании Устава с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании Протокола единой комиссии _____________2010 года, заключили настоящий муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского поселения Черкизово (Далее – «Контракт» или «настоящий Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Предметом Контракта является выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог городского поселения Черкизово в четвертом квартале 2010 года поименованных в Перечне автомобильных дорог, принятых на зимнее содержание (Приложение ) в соответствии с «Отраслевыми дорожными методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», введенными в действие письмом Министерства Транспорта РФ № ОС-28/1270-ис от 01.01.2001г. взамен ВСН 24-88 (далее - ОДМ 2004г.)

1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием (Приложение

№ 2).

1.3. Основанием для заключения Контракта является Протокол заседания единой комиссии №___ от _______________ 2010 г. на выполнение работ по летнему содержанию автомобильных дорог городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области.

1.4. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31.12.2010 г. включительно.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

Выполнять указанные в п. 1.1 работы, в соответствии с «Классификатором работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» (утв. приказом Минтранса РФ от 01.01.2001 №& 160), а так же с требованиями, письменными указаниями Заказчика, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, техническим заданием и сдать работу Заказчику в установленный настоящим Контрактом срок.

По заявке Заказчика приступить к выполнению работ по уборке (с 5-00 утра дня указанного в заявке).

За свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам в период проведения работ на поименованных в Перечне автомобильных дорогах.

Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Все используемые материалы, техника и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и других документов, по требованию Заказчика, должны быть предоставлены до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, техники и оборудования.

Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (подтверждаемый копиями договоров аренды, лизинга и т. п.) к основным видам техники и оборудования, необходимых для выполнения комплекса работ по Контракту, в соответствии с ОДН 218.014-99 «Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог», веденным в действие приказом ФДС России № 000 от 12.08.99г..

Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Своевременно не позднее 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, представлять Заказчику акты по форме КС–2 (Акт о приемке выполненных работ), КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат).

При возникновении стихийных бедствий Подрядчик по согласованию с Заказчиком выполнить работы по ликвидации их последствий в объемах и сроки, необходимые для обеспечения безопасности движения и сохранности автомобильных дорог.

Обеспечить выполнение работ по настоящему Контракту в соответствие с требованиям ГОСТ Р «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» от 01.01.2001, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды.

Заказчик обязан:

Произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, в трехдневный срок с момента предъявления Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

Права Заказчика:

Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

В случае частичного или полного неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик направляет Подрядчику уведомление, содержащее конкретные мотивы и указания на дальнейшее действия Заказчика и вправе потребовать возмещение согласно п.7.4 настоящего Контракта.

При неисполнении требований, указанных в уведомлении, направленном Подрядчику, Заказчик вправе расторгнуть муниципальный Контракт в соответствии с п.9.1 настоящего Контракта.

3.СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1.& Стоимость работ по настоящему Контракту составляет: ____________________ рублей с учетом НДС.

3.2.& Указанная в п.3.1. стоимость работ определена на основании результатов запроса котировок Протокол № ___ от «__» ________ 2010г. и сметной документации (Приложение ).

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Расчеты за выполненные объемы работ производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцать) банковских дней по факту предъявления актов выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в соответствии с бюджетным финансированием.

5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Подрядчик выполняет работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Контракта, в срок с момента подписания Контракта по «31» декабря 2010 года включительно.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

Заказчик организует и осуществляет приемку работ с участием представителя Подрядчика.

Стороны подписывают акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) после выполнения работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств по настоящему Контракту в порядке и объеме, установленном действующим законодательством РФ.

С момента подписания настоящего Контракта и до окончания его срока действия Подрядчик несет ответственность:

за обеспечение безопасности движения транспорта Подрядчика по автомобильным дорогам, принятым на содержание (согласно Перечню автодорог), при производстве на них работ, предусмотренных настоящим Контрактом;

за охрану труда и обеспечение техники безопасности транспорта Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Московской области;

за соблюдение требований ОДМ 2004г. в рамках принятых на себя по настоящему контракту обязательств, за наличие «неорганизованных» свалок мусора;

за соответствие качества используемых материалов требованиям ГОСТ, сертификатов и других нормативных документов;

за обеспечение охраны окружающей среды;

за соблюдение ГОСТа Р «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» от 01.01.2001, нормативных актов, законодательства РФ, условий настоящего Контракта.

Учитывая установленное выше, Подрядчик принимает на себя обязанность за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам в период проведения работ.

В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от настоящего Контракта, или с иными существенными недостатками, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки, а так же потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения существенных недостатков в разумный срок.

За каждый установленный факт невыполнения условий Контракта Заказчик имеет право потребовать уплату неустойки.

Размер неустойки устанавливается настоящим Контрактом в размере 1% от цены Контракта, указанной в п.3.1.

Недостатки, указанные в п.7.4 настоящего Контракта фиксируются актом о выявленных недостатках.

Выплата штрафных санкций не освобождает Подрядчика от устранения выявленных недостатков.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажора), возникшей после заключения настоящего Контракта, в результате событий чрезвычайного характера (пожара, стихийных бедствий, изменений в действующем законодательстве и др.), которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И УВЕДОМЛЕНИЯ

Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

При расторжении настоящего Контракта на условиях, предусмотренных в п. 9.1, Заказчик производит приемку выполненных Подрядчиком на дату расторжения настоящего Контракта работ и их оплату. Уведомление о расторжении настоящего Контракта направляется Стороне в соответствии с п.9.4 настоящего Контракта.

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, за исключением случаев, указанных в п.9.1, разрешаются путем проведения переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешений разногласий путем проведения переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в порядке, установленном законодательством РФ.

Уведомления Заказчика и Подрядчика друг другу по настоящему Контракту будут считаться направленными одной Стороной и полученными другой Стороной, если эти уведомления сделаны телефонограммой, заказным письмом, телеграфом, телексом, факсовым сообщением, посредством модемной связи или вручены лично под расписку и факт получения подтвержден другой Стороной.

10.& КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

Если одна Сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему Контракту получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Подрядчик является надлежащим ответчиком во всех случаях, предусмотренных КоАП РФ, другим законодательством РФ, законодательством Московской области, в том числе, касающихся нарушений ГОСТов РФ, СниПов и других нормативных документов, регламентирующих работы по настоящему Контракту и иным вопросам, контроль за которыми отнесен к компетенции органов надзора. Подрядчик обязуется принимать предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства на автомобильных дорогах, принятых на содержание в рамках настоящего Контракта.

11.2. Ущерб, нанесенный в результате производства работ по настоящему Контракту третьему лицу во всех случаях, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба исключительно за свой счет.

11.3. Оценка качества работ производится сотрудниками Заказчика в соответствии с ОДМ 2004г. «Отраслевыми дорожными методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», количеством выданных и исполненных предписаний.

11.4. При разногласии в оценке качества выполненных работ, вопрос рассматривается на месте с участием представителей: Заказчика, Подрядчика, ОГИБДД, транспортной инспекции.

11.5. Вопросы, неурегулированные настоящим Контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.6. Любые изменения и дополнения в настоящий Контракт имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту и подписаны обеими Сторонами.

11.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.8. Все приложения, поименованные в настоящем Контракте, являются его составной и неотъемлемой частью.

12.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Подрядчик

Администрация городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области. Юр. адрес: МО, Пушкинский р-он, п. Черкизово ул. Школьная д.6/6 р/сч в УФК по Московской области (Администрация городского поселения Черкизово л/с ) Отделение МГТУ ЦБ РФ ИНН// _______________________ " _____ " _______________________ 2010 г. М. П.

«_________» ______________2010г. М. П.

Приложение 1

к Муниципальному контракту

№ ___ от «___» _________ 2010 г.

«УТВЕРЖДАЮ» «Заказчик» ____________________ /./ «___»__________2010 г. М. П.

«УТВЕРЖДАЮ» «Подрядчик» _______________ /_ / «___»__________2010 г. М. П.

Перечень автомобильных дорог, принятых на зимнее содержание

№ п. п.	Наименование автодорог ( улиц)	протяжен-ность (м)	Тип покрытия	Категория
1	ул. Песчаная	0,25	Асфальт	В
2	Аптекарский пер.	0,12	Асфальт	В
3	ул. Кедрина	0,9	Асфальт	В
4	ул. Главная	0,5	асфальт	В
5	ул. Главная	0,8	асфальт	В
6	ул. Новикова-Прибоя	0,6	Асфальт	В
7	ул. Школьная	0,27	асфальт	В
8	Западная аллея	0,57	асф/грунт	В/Г2
9	ул. Вокзальная	0,45	асфальт	В
10	Черкизовский парк	1	грунт/крошка	Г1
11	ул. Спортивная	0,59	асфальт	В
12	ул. Орджоникидзе	0,96	асфальт	В
13	ул. Станционная	1,476	асфальт	В
14	Проезд от ул. Г.Шостак до ул. водопроводной	0,92	грунт	Г2
15	ул. Железнодорожная	0,52	грунт	Г2
16	Тарасовский пр.	0,2	грунт	Г2
17	Колхозный пер.	0,7	грунт	Г2
18	ул. Речная	0,55	грунт	Г2
19	Речной пер.	0,65	грунт	Г2
20	пер. Главный	0.22	асфальт	В
21	ул.1-я Лесная	0.5	грунт	Г2
22	ул.2-я Лесная	0,47	асфальт	В
23	Полевой проезд.	0,45	асфальт	В
24	ул. Полевая .	0,45	асфальт	В
25	Западный пр.	0,35	асфальт	В
26	Спортивный пр.	0,3	грунт	Г2
27	ул. Береговая	0,386	грунт	Г2
28	Канальский тупик	0,25	грунт	Г2
29	ул. Генеральская	0,27	грунт	Г2
30	ул. Майская	0,6	грунт	Г2
31	Сосновый пер.	0,27	грунт	Г2
32	ул. Садовая	0,3	грунт	Г2
33	Сосновая аллея	0,4	асфальт	В
34	ул. Набережная	1	грунт	Г2
35	Южный пр.	0,15	грунт	Г2
36	Трудовой тупик	0,07	грунт	Г2
37	Трудовой пр.	0,35	асфальт	В
38	Набережный пр.	0,2	грунт	Г2
39	ул. Весенняя	0,65	асфальт	В
40	ул. Зеленая	0,466	асфальт	В
41	ул. Лобанова	0,5	асфальт	В
42	ул. Луговая	0,5	асфальт	В
43	ул. Мичурина	0,55	грунт	Г2
44	ул. Народная	0,6	грунт	Г2
45	ул. Останкинская	0,5	асфальт	В
46	ул. Покровская	0,616	грунт	Г2
47	ул. Радио	0,5	асфальт	В
48	ул. Северная	1,5	грунт	Г2
49	ул. Тельмана	0,3	грунт	Г2
50	ул. Черкизовская	1,1	грунт	Г2
51	ул. Набережная от д.33-д.45	0,612	асфальт	В