Извещение о проведении запроса котировок № 000/10-ЗК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 000/10-ЗК

Администрация Пушкинского муниципального района, Россия, Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, телефон: 8(495), адрес электронной почты, далее Заказчик предусматривает размещение заказа методом запроса котировок.

Предмет контракта: выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог Пушкинского муниципального района.

Источник финансирования: бюджет Пушкинского муниципального района.

Максимальная цена контракта: 150& 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС.

Период оказания услуг: первый квартал 2011 года.

Перечень автодорог Пушкинского муниципального района: находится в Приложении №1.

Перечень работ по зимнему содержанию автодорог:

1. А/бетонное покрытие:

- очистка от снега плужным снегоочистителем и щеткой.

- обработка противогололедным материалом в целях борьбы с гололедицей.

2. Покрытия переходного типа:

- очистка от снега автогрейдером.

3. Грунтовые дороги:

- очистка от снега автогрейдером.

4. Укрепленные обочины:

- очистка от снега автогрейдером.

5. Неукрепленные обочины:

- очистка от снега автогрейдером

6. Дорожные знаки:

- очистка от снега

- ремонт стоек

- замена поломанных, согнутых, украденных знаков

Перечень работ по содержанию автодорог в переходный период:

1. А/бетонное покрытие:

- очистка от пыли и грязи механизированным способом

- уборка мусора в полосе отвода в населенных пунктах

- ямочный ремонт отдельных мест по предписаниям

2. Покрытия переходного типа:

- ремонтное профилирование дорог

3. Грунтовые дороги:

- планировка автогрейдером

- ремонтное профилирование

4. Укрепленные обочины:

- планировка автогрейдером

- подсыпка заниженных мест и промоин щебнем (гравием)

5. Неукрепленные обочины:

- планировка автогрейдером

- подсыпка заниженных мест и промоин грунтом

6. Дорожные знаки:

- очистка от пыли и грязи

- ремонт стоек

- замена поломанных, согнутых, украденных знаков

- установка вновь недостающих дорожных знаков

Условия проведения работ: без приостановки функционирования, очистку и посыпку дороги от снега производить в зависимости от погодных условий согласно ГОСТ Р «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

Требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и улиц, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения: Обеспечить требования стандарта ГОСТ Р 50597, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды, ВСН 20-87 «Инструкция по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах».

Форма и сроки оплаты: перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика, по факту предъявления актов выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, в соответствии с бюджетным финансированием.

Цена: формируется с учетом всех расходов, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.

Валюта, в которой должна быть выражена цена: российский рубль.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог Пушкинского муниципального района в течение первого квартала 2011 года включительно, просим представить котировочную заявку, составленную в точном соответствии с приложенной формой, в отдел муниципального заказа администрации Пушкинского муниципального района по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, кабинет 202.

Котировочная заявка подается в письменной форме, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью. Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой подписи.

Контактное лицо: ,

; .

Прием котировочных заявок производится по рабочим дням до дня окончания срока подачи заявок включительно: понедельник – четверг с 09.00 часов до 18.00 часов, пятница с 09.00 часов до 16.45 часов.

Дата начала подачи котировочных заявок 14 декабря 2010 года

Дата окончания подачи котировочных заявок 21 декабря 2010 года

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок состоится 22 декабря 2010 года в 10 часов 00 минут.

Котировочные заявки, не соответствующие установленным в извещении о проведении запроса котировок требованиям, превышающие указанную максимальную цену контракта, а также поданные после окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются.

Срок подписания победителем контракта: в течение 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение – техническое задание

Приложение – форма котировочной заявки

Приложение – проект муниципального контракта

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

Перечень автодорог Пушкинского муниципального района

№	Наименование автодорог	Протяженность автодорог (км)	Площадь покрытия (м2)	Покрытие
1	д. Луговая – д. Горенки	2,334	11& 622,3	щебень
2	д. Герасимиха от а/д Рахманово - Ашукино-Алешино от д.1 до д. 37	0,877	2& 947,0	грунт/щебень
3	д. Артемово – д. Жилкино	2,294	9& 529,9	грунт/асфальт
4	д. Папертники – д. Грибаново	1,615	5& 947,8	грунт/щебень/асфальт
5	д. Луговая – д. Жилкино	1,680	5& 003,0	грунт
6	от а/д Москва – Архангельск до д. Матюшино	1,052	3& 205,8	асфальт
7	д. Черноземово от а/д Алешино – Якшино до д. 9	0,596	2& 343,5	грунт/асфальт
8	с. Тишково – ДПК Михалев Сад	1,05	5& 093,2	асфальт
9	д. Якшино от а/д Алешино-Черноземово-Якшино до д. 1 в д. Якшино	0,502	1& 798,0	щебень/ асфальт
10	с. Царево – д. Шаблыкино	1,326	4& 567,5	асфальт
11	Красноармейское шоссе – д. Фомкино	3,695	20& 256,0	грунт/асфальт
12	от п. зверосовхоза – до п. Доровское	0,873	3& 557,9	асфальт/ щебень
13	д. Доброе – д. Ивошино	0,641	2& 569,9	асфальт
14	Красноармейское шоссе – д. Введенское	0,654	3& 002,2	грунт/асфальт
15	от поворота на д. Березники – д. Чекмово	1,831	6& 721,8	грунт
16	д. Невзорово, от кладбища до ГУП ОК «Левково»	1,273	5& 738,5	асфальт/ щебень
	ИТОГО:	22,293	93 904,3

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«__» _____________ 2010г.

В администрацию Пушкинского муниципального района

Сведения об участнике размещения заказа:

Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица): __________________________________________________________________,

тел./факс с указанием кода города: _________________________________________________________,

адрес электронной почты (в случае наличия): _____________________________________________,

банковские реквизиты: ________________________________________________________________,

ИНН, КПП, ОГРН участника размещения заказа: ___________________________________________

Статус участника размещения заказа: _____________________________________________________.

(субъект малого, среднего, крупного предпринимательства)

Изучив направленный Вами запрос котировки цен № 000/10 «13» декабря 2010г., мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнять работы по зимнему содержанию автомобильных дорог Пушкинского муниципального района в течение первого квартала 2011 года включительно, в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок на общую сумму:

(прописью) _______________________________________ рублей ___ копеек

Цена, указанная в нашем предложении включает в себя следующие расходы _________________________________________________________________________________

(расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,

_________________________________________________________________________________

сборов и другие обязательные платежи)

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с Администрацией Пушкинского муниципального района на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог Пушкинского муниципального района, в соответствии с требованиями, указанными в извещении о запросе котировок в течение 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Мы извещены о включении сведений о ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

Руководитель организации __________________________ _____________________________

(подпись) (Ф. И.О.)

М. П.

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

( договор подряда № ___)

г. Пушкино «___»__________2011 г.

Администрация Пушкинского муниципального района, , действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________, в лице _____________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТ

1.1. Предметом Контракта является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Пушкинского муниципального района, общей протяженностью 22,293 км., поименованных в Перечне автомобильных дорог Пушкинского муниципального района (Приложение ).

1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение ).

1.3. Основанием для заключения настоящего Контракта является Протокол заседания единой комиссии _________________ № ____ от ________.

1.4. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31.03.2011 г. включительно.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнять указанные в п. 1.1. работы, в соответствии с требованиями, письменными указаниями Заказчика, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать работу Заказчику в установленный настоящим Контрактом срок.

2.1.2. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Все используемые материалы, техника и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и других документов, по требованию Заказчика, должны быть предоставлены до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, техники и оборудования.

2.1.3. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (подтверждаемый копиями договоров аренды, лизинга и т. п.) к основным видам техники и оборудования, необходимых для выполнения комплекса работ по настоящему Контракту, в соответствии с ОДН 218.014-99 «Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог», веденным в действие приказом ФДС России № 000 от 12.08.99г.

2.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.5. Своевременно представлять Заказчику акты по форме КС–2 (Акт о приемке выполненных работ), КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат).

2.1.6. Подрядчик не вправе, без согласия Заказчика, привлекать для выполнения работ по муниципальному контракту субподрядчиков.

2.1.7. Подрядчик является надлежащим ответчиком во всех случаях, предусмотренных КоАП РФ, другим Законодательством РФ, Законодательством Московской области, в том числе, касающихся нарушений ГОСТов РФ, СНиПов, регламентирующих работы по настоящему Контракту и иным вопросам, контроль за которыми отнесен к компетенции органов надзора.

2.1.8. При возникновении стихийных бедствий Подрядчик обязан по согласованию с Заказчиком выполнить работы по ликвидации их последствий в объемах и сроки, необходимые для обеспечения безопасности движения и сохранности автомобильных дорог, за дополнительную плату.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом в трехдневный срок с момента предъявления Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

2.3.2. В случае частичного или полного неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик направляет Подрядчику уведомление, содержащее конкретные мотивы и указания на дальнейшее действия Заказчика, и вправе потребовать уплату неустойки.

2.3.4. При неисполнении требований указанных в уведомлении, направленном Подрядчику, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт, в соответствии с п.9.1. настоящего Контракта.

2.3.5. Ущерб, нанесенный в результате производства работ по настоящему Контракту третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет: ________ (___________________) рублей с учетом НДС.

3.2. Указанная в п.3.1. стоимость работ определена на основании утвержденной сметной документации и территориальных единичных расценок ТЕР-2001 с применением расчетных индексов пересчета стоимости, разработанных ГУП МО «Мособлгосэкспертиза», за соответствующий период.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Расчеты за выполненные объемы работ производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.2. Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы после подписания актов приемки работ (КС-2, КС-3).

5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Контракта в срок с момента заключения муниципального контракта по 31.03.2011г. включительно.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Заказчик организует и осуществляет приемку работ с участием представителя Подрядчика.

6.2. Стороны подписывают акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) после выполнения работ.

6.3. Приемка результатов полностью завершенных работ осуществляется после исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств по настоящему Контракту в порядке и объеме, установленном действующим законодательством РФ.

7.2. С момента подписания настоящего Контракта и до окончания его срока действия, Подрядчик несет ответственность:

за обеспечение безопасности движения транспорта Подрядчика по автомобильным дорогам, принятым на содержание (согласно Приложения №2), при производстве на них работ, предусмотренных настоящим Контрактом;

за соблюдение требований «Технических правил ремонта и содержания автомобильных дорог», в рамках принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, в том числе за наличие «неорганизованных» свалок мусора;

за соответствие качества используемых материалов требованиям ГОСТ, сертификатов и других нормативных документов;

за обеспечение охраны окружающей среды;

за соблюдение ГОСТа Р от 01.07.94 г. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», нормативных актов, законодательства РФ, условий настоящего Контракта.

7.3. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от настоящего Контракта, или с иными существенными недостатками, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа, а так же безвозмездного устранения существенных недостатков в разумный срок.

7.4. Недостатки, указанные в п.7.3. настоящего Контракта фиксируются Заказчиком и направляются Подрядчику для их устранения в указанные Заказчиком сроки.

7.5. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в размере 1% от цены Контракта, указанной в п.3.1., за каждый установленный факт невыполнения условий Контракта.

7.6. Выплата штрафных санкций не освобождает Стороны от устранения выявленных недостатков.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажора), возникшей после заключения настоящего Контракта, в результате событий чрезвычайного характера (пожара, стихийных бедствий, изменений в действующем законодательстве и др.), которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И УВЕДОМЛЕНИЯ

9.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по согласованию сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. При расторжении настоящего Контракта на условиях, предусмотренных в п. 9.1. Заказчик производит приемку выполненных Подрядчиком на дату расторжения настоящего Контракта работ и их оплату. Уведомление о расторжении настоящего Контракта направляется Стороне в соответствии с 9.4. настоящего Контракта.

9.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, за исключением случаев, указанных в п.9.1., разрешаются путем проведения переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешений разногласий путем проведения переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Московской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.4. Уведомления Заказчика и Подрядчика друг другу по настоящему Контракту будут считаться направленными одной Стороной и полученными другой Стороной, если эти уведомления сделаны телефонограммой, заказным письмом, телеграфом, телексом, факсовым сообщением, посредством модемной связи или вручены лично под расписку и факт получения подтвержден другой Стороной.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Оценка качества работ производится сотрудниками Заказчика в соответствии с ОДМ 2004г. «Отраслевыми дорожными методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», количеством выданных и исполненных предписаний.

10.2. При разногласии в оценке качества выполненных работ, вопрос рассматривается на месте с участием представителей: Заказчика, Подрядчика, ОГИБДД, транспортной инспекции.

Вопросы, неурегулированные настоящим Контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Любые изменения и дополнения в настоящий Контракт имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту и подписаны обеими Сторонами.

10.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.5. Все приложения, поименованные в настоящем Контракте, являются его составной и неотъемлемой частью.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Администрация Пушкинского муниципального района 141200 Московская область, г. Пушкино, Московский пр-т, д. №12/2 Р/с УФК по Московской области (Финансовое управление администрации Пушкинского муниципального района) (л/с Администрация Пушкинского муниципального района) Отделение МГТУ ЦБ РФ г. Москва	Подрядчик
Руководитель администрации Пушкинского муниципального района ___________	_______________________________________ _______________________________________ (наименование организации) _____________ / _________________ (ФИО руководителя)

Приложение

к муниципальному контракту № ______

от «___»__________ 2011 г.

Техническое задание по зимнему содержанию автомобильных дорог

Пушкинского муниципального района

Перечень работ по зимнему содержанию автодорог:

1. А/бетонное покрытие:

- очистка от снега плужным снегоочистителем и щеткой.

- обработка противогололедным материалом в целях борьбы с гололедицей.

2. Покрытия переходного типа:

- очистка от снега автогрейдером.

3. Грунтовые дороги:

- очистка от снега автогрейдером.

4. Укрепленные обочины:

- очистка от снега автогрейдером.

5. Неукрепленные обочины:

- очистка от снега автогрейдером

6. Дорожные знаки:

- очистка от снега

- ремонт стоек

- замена поломанных, согнутых, украденных знаков

Перечень работ по содержанию автодорог в переходный период:

1. А/бетонное покрытие:

- очистка от пыли и грязи механизированным способом

- уборка мусора в полосе отвода в населенных пунктах

- ямочный ремонт отдельных мест по предписаниям

2. Покрытия переходного типа:

- ремонтное профилирование дорог

3. Грунтовые дороги:

- планировка автогрейдером

- ремонтное профилирование

4. Укрепленные обочины:

- планировка автогрейдером

- подсыпка заниженных мест и промоин щебнем (гравием)

5. Неукрепленные обочины:

- планировка автогрейдером

- подсыпка заниженных мест и промоин грунтом

6. Дорожные знаки:

- очистка от пыли и грязи

- ремонт стоек

- замена поломанных, согнутых, украденных знаков

- установка вновь недостающих дорожных знаков

№ объекта	Наименование а/дорог	Протяженность а/дорог (км)
1	Пушкинский муниципальный район	22,293 в т. ч. а/б – 11,266 км перех. типа – 4,432 км грунт. типа – 6,595 км
	Всего:	22,293

Руководитель администрации

Пушкинского муниципального района ______________

_______________________________________

_______________________________________ _______________ / ______________ (наименование организации) (ФИО руководителя)

Приложение

к муниципальному контракту № ______

от «___»__________ 2011 г.

Перечень автодорог Пушкинского муниципального района

№	Наименование автодорог	Протяженность автодорог (км)	Площадь покрытия (м2)	Покрытие
1	д. Луговая – д. Горенки	2,334	11& 622,3	щебень
2	д. Герасимиха от а/д Рахманово-Ашукино-Алешино от д.1 до д. 37	0,877	2& 947,0	грунт/щебень
3	д. Артемово – д. Жилкино	2,294	9& 529,9	грунт/асфальт
4	д. Папертники – д. Грибаново	1,615	5& 947,8	грунт/щебень/асфальт
5	д. Луговая – д. Жилкино	1,680	5& 003,0	грунт
6	от а/д Москва – Архангельск до д. Матюшино	1,052	3& 205,8	асфальт
7	д. Черноземово от а/д Алешино – Якшино до д. 9	0,596	2& 343,5	грунт/асфальт
8	с. Тишково – ДПК Михалев Сад	1,05	5& 093,2	асфальт
9	д. Якшино от а/д Алешино-Черноземово-Якшино до д. 1 в д. Якшино	0,502	1& 798,0	щебень/ асфальт
10	с. Царево – д. Шаблыкино	1,326	4& 567,5	асфальт
11	Красноармейское шоссе – д. Фомкино	3,695	20& 256,0	грунт/асфальт
12	от п. зверосовхоза – до п. Доровское	0,873	3& 557,9	асфальт/ щебень
13	д. Доброе – д. Ивошино	0,641	2& 569,9	асфальт
14	Красноармейское шоссе – д. Введенское	0,654	3& 002,2	грунт/асфальт
15	от поворота на д. Березники – д. Чекмово	1,831	6& 721,8	грунт
16	д. Невзорово, от кладбища до ГУП ОК «Левково»	1,273	5& 738,5	асфальт/ щебень
	ИТОГО:	22,293	93 904,3

Руководитель администрации

Пушкинского муниципального района ______________

_______________________________________

_______________________________________ _______________ / ______________

(наименование организации) (ФИО руководителя)