Извещение № К9

о проведении запроса котировок на выполнение работ по текущему ремонту городских дорог (разметка проезжей части) для муниципального учреждения

«Дирекция городских дорог и пассажирского транспорта»

Управление муниципального заказа администрации города Тамбова ( г. Тамбов, ул. а, комната 711, , е-mail: post-u*****@) сообщает о проведении запроса котировок

Наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон заказчика: муниципальное учреждение «Дирекция городских дорог и пассажирского транспорта», г. Тамбов, Центральный рынок, Комиссионный магазин, 3 этаж, телефон

Источник финансирования заказа: бюджет городского округа – город Тамбов

Наименование выполняемых работ: текущий ремонт городских дорог (разметка проезжей части)

Характеристики выполняемых работ: выполнение работ в соответствии с ГОСТ Р «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог». Выполнение работ иждивением подрядчика

Объем выполняемых работ: согласно смете на разметку проезжей части (приложение к муниципальному контракту)

Место выполнения работ: г. Тамбов, городские дороги, по указанию заказчика

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 28.08.2007 г.

Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах: включая НДС, а так же другие расходы и обязательные платежи

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Максимальная цена контракта: 499962 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля, рассчитанная согласно базисных цен по состоянию на 01.01.2000г., с пересчетом в цены 3-го квартала 2007 года, принятых по данным Тамбовского центра по ценообразованию в строительстве

Срок и условия оплаты выполнения работ: аванс в размере 20% в течение 10 дней с момента заключения контракта, окончательный расчет - в течение 30 дней с момента подписания обеими сторонами акта выполненных работ. Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика

Место подачи котировочных заявок: 1а, 7 этаж, комната 711, тел.(

Срок подачи котировочных заявок: с 02.08.2007 г. по 10.08.2007 г. включительно до 18 часов 00 минут

Котировочные заявки, поданные участниками размещения заказа в письменной форме посредством факсимильной связи, принимаются к рассмотрению при следующих условиях:

- факсовая копия заявки читаема в отношении всех сведений, указанных в пункте 1 статьи 44 Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в отношении реквизитов заявки и справочных данных об участнике размещения заказа;

- котировочная заявка содержит реквизиты, позволяющие определить, что она исходит от участника размещения заказа, указанного в заявке (например, заявка выполнена на бланке участника размещения заказа или содержит четкий оттиск углового штампа и (или) печати с наименованием участника размещения заказа, совпадающим с наименованием, указанным в тексте заявки, на факсе имеется отбивка наименования и (или) телефонного номера участника размещения заказа, совпадающая с наименованием и (или) телефонным номером, указанными в тексте заявки, и другое)

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Форма котировочной заявки:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____»__________200__ г ______________

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа: _____________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа: _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: __________________________________

Изучив извещение о проведении запроса котировок № ________________ на право выполнения работ _____________________________________________________________ для ________________________________________________________________ предлагаю выполнить следующие работы:

Наименование работ ___________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Характеристики работ _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Объем выполняемых работ_________________________________________________________

Место выполнения работ _______________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Срок выполнения работ ___________________________________________________________

Цена контракта __________________________________________________________________

Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах, т. ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Сроки и условия оплаты выполнения работ: __________________________________________

________________________________________________________________________________

Контактный телефон, адрес электронной почты участника размещения заказа (при наличии): ________________________________________________________________________________

Подпись участника размещения заказа __________________ (____________________)*

*Для физических лиц указываются фамилия, имя, отчество, данные паспорта, при наличии – данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и оттиск печати.

Для юридических лиц указываются наименование должности (исполнительного органа), фамилия, имя, отчество лица, подписавшего документ, оттиск печати.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

г. Тамбов от «___» _________ 2007 г.

на выполнение работ для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов

по текущему ремонту городских дорог

(разметка проезжей части)

Настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) заключен между:

от имени городского округа – город Тамбов - муниципальное учреждение «Дирекция городских дорог и пассажирского транспорта», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _______, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Стороны», по итогам запроса котировок (протокол №____ от_____________).

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов по текущему ремонту городских дорог (разметка проезжей части) и передать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2.Объем работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту: согласно смете на разметку проезжей части, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение к муниципальному контракту).

1.3.Требования, предъявляемые к работам, подлежащим выполнению по настоящему Контракту: соответствие ГОСТ Р «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог».

Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты выполненных работ

2.1.Цена Контракта составляет четыреста девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля, включая НДС, а так же другие расходы и обязательные платежи.

2.2.Цена Контракта, указанная в пункте 2.1, является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта.

2.3.Оплата выполненных работ производится Заказчиком в пределах выделенных бюджетных ассигнований путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании его счетов.

2.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком: 20% - аванс, в течение 10 дней с момента заключения контракта, 80% - в течение 30 дней с момента подписания обеими сторонами акта выполненных работ.

2.5.Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных Заказчиком по настоящему Контракту платежей.

Статья 3. Источник финансирования

Настоящий Контракт финансируется из бюджета городского округа – город Тамбов.

Статья 4. Место, сроки и условия выполнения работ

4.1.Место выполнения работ – г. Тамбов, городские дороги, по указанию Заказчика.

4.2.Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 28.08.2007г.

4.3.Дата окончания работ, определяемая исходя из пункта 4.2 настоящего Контракта, является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

4.4. Условия выполнения работ: работы выполняются иждивением подрядчика. Допускается привлечение субподрядчиков.

Статья 5. Обязательства Сторон

5.1.Обязательства Подрядчика:

- выполнить все работы, указанные в настоящем Контракте, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать выполненные работы Заказчику;

- обеспечить качество выполнения работ в полном соответствии с п.1.3. настоящего Контракта;

- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

- обеспечить выполнение в месте проведения работ необходимых мероприятий по технике безопасности (при необходимости);

- обеспечить безопасность дорожного движения во время выполнения работ;

- нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или иного используемого для исполнения Контракта имущества;

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- по окончании выполнения работ известить об этом Заказчика в 3-х дневный срок;

- передать Заказчику результат работы (и права на нее), а также информацию, необходимую для эксплуатации и (или) иного использования результата работ;

5.2.Обязательства Заказчика:

- в течение 5 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы принять результаты работ, а при обнаружении недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика;

- оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

Статья 6. Контроль Заказчика за выполнением работ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых работ.

6.2. Осуществляя контроль за ведением работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Статья 7. Сдача и приемка выполненных работ

7.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

В срок, установленный пунктом 5.2 настоящего Контракта, Заказчик с участием Подрядчика осматривает и принимает выполненную работу (ее результат).

При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и оговорить их в акте, удостоверяющем приемку, с указанием сроков их исправления.

Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, установленные Заказчиком.

7.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан письменно известить об этом Подрядчика в течение 10 дней после их обнаружения.

7.3. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

Статья 8. Гарантии качества

8.1. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в Контракте (отвечать требованиям, установленным Контрактом), и быть пригодным для использования.

Статья 9. Ответственность сторон

9.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки выполнения работ в размере 0,5% от сметной стоимости работ до фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

В случае неисполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30% стоимости настоящего Контракта при его расторжении.

9.2. В случае если Подрядчик уклонился от устранения выявленных Заказчиком недостатков выполненных работ, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами с отнесением всех расходов на Подрядчика и, кроме того, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 100% стоимости работ по устранению недостатков.

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки платежа). Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы).

10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.

Статья 11. Прочие условия

11.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, и равно при реорганизации, Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения.

11.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.4. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета городского округа – город Тамбов, выделенных для финансирования подрядных работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

При наличии убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ, Подрядчик вправе требовать их возмещения от Заказчика.

11.5. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.6. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, второй – у Заказчика.

Статья 12. Разрешение споров и разногласий

Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.

Статья 13. Вступление Контракта в силу

13.1. Настоящий Контракт, вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13.2. При расторжении Контракта по вине Подрядчика и (или) ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту Заказчик передает соответствующие сведения в реестр недобросовестных поставщиков.

Статья 14. Контрактная документация

14.1. Протокол _______________________________________________ от «__»___________г. № _____________________.

14.2. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:

- Локальная смета на разметку проезжей части на 1 листе.

Статья 15. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:

Муниципальное учреждение

«Дирекция городских дорог

и пассажирского транспорта»

Адрес:г. Тамбов, Центральный рынок, Комиссионный м-н, 3 этаж

Телефон (факс):

УФК по Тамбовской области

Лицевой счет: №

В ГРКЦ ГЦ Банка России по Тамбовской области г. Тамбов

Расчетный счет:

ОГРН:

ОКПО:

ИНН: ; КПП:

Подрядчик:

Руководитель Руководитель _______________

и. о. генерального директора

___________________________ ___________________________

(подпись) (подпись)

М. П. М. П.

Регистрационный номер муниципального контракта ______________________________

Дата включения муниципального контракта в Сводный реестр «__» ____________ 2007г.

Главный специалист по размещению муниципального заказа

управления муниципального заказа

администрации города Тамбова ____________ (_____________________________________)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение

к муниципальному контракту

Согласовано «УТВЕРЖДАЮ»

_____________________ СМЕТУ В СУММЕ 499,962 ТЫС. РУБЛЕЙ

_____________________ И. О.ГЕН. ДИРЕКТОРА МУ «ДИРЕКЦИИ ГОРОДСКИХ

_____________________ ДОРОГ И ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА»

_____________________ ____________________

«____»_________ 2007 г. «_____»___________________2007 Г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

На устройство дорожной разметки, выполненной ручным способом тип 1.14.1, 1.14.3 в ценах 3 квартала 2007 года (на 4535 м2.)

Сметная стоимость:

499,962

тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. с пересчётом в цены 2007 года 3 квартал

№ поз.

Шифр, номер норматива, код ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса

Количе - ство

Стоим. един. руб.

Общая стоимость, руб.

Затр. труда раб.,не зан. обсл. машин, чел-ч

Всего

оплата труда осн. раб.

Экс. маш.

в т. ч. опл.

труда мех.

Всего

Оплата труда осн. раб.

Экс. маш.

Обслуж. машины

Вт. ч. опл. труда мех.

На ед.

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Е

Нанесение дорожной разметки краской вручную с применением трафаретов по ГОСТ :

Номер разщметки:

1.14, 1.14.2; 1.14.3, 10м2

453,5

926

233

261

50

22 675

5,21

0,84

2 363

381

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=134 - по стр. 1)

1,34

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1)

0,81

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

МАТЕРИАЛЫ

453,5

432

ВСЕГО ПО СМЕТЕ БЕЗ УЧЁТА МАТЕРИАЛОВ