Извещение о проведении открытого конкурса по размещению муниципального заказа на выполнение работ по ремонту автодороги д. Заречье – Семикинский лесоучасток Сосновского района Тамбовской области

Извещение

о проведении открытого конкурса по размещению муниципального заказа на выполнение работ по ремонту автодороги д. Заречье – Семикинский лесоучасток Сосновского района Тамбовской области

Администрация Сосновского района Тамбовской области, Тамбовская область, Сосновский район, р. п. Сосновка, ул. Интернациональная, д. 213,

сообщает о проведении открытого конкурса.

Наименование заказчика: Администрация Сосновского района Тамбовской области, Тамбовская область, Сосновский район, р. п. Сосновка, ул. Интернациональная, д. 213, адрес электронной почты *****@

контактный телефон 8(475

Источник финансирования:

Лот № 1 – субсидии бюджетов муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования;

Лот № 2 – 4039,0 тыс. руб. – субсидии бюджетов муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования; 235,24 тыс. руб. – средства районного бюджета.

Предмет конкурса: ремонт автодороги д. Заречье – Семикинский лесоучасток Сосновского района Тамбовской области.

Объем выполняемых работ:

Лот № 1 – дорога протяженностью - 2,5 км., ширина земляного полотна – 8,0 м, ширина проезжей части – 4,5 м;

Лот № 2 - дорога протяженностью – 3,3 км., ширина земляного полотна – 8,0 м, ширина проезжей части – 4,5 м.

Характеристики, требования: Работы должны быть выполнены в соответствии с рабочим проектом «Ремонт автодороги д. Заречье - Семикинский лесоучасток Сосновского района Тамбовской области» и соответствовать ГОСТам, ТУ, СНИПам, нормативам, регламентам, требованиям, безопасности и т. д., предъявляемым к данному виду работ в соответствии с действующим законодательством.

Участник должен иметь соответствующую лицензию на данный вид деятельности.

Место выполнения работ: автодорога д. Заречье – Семикинский лесоучасток Сосновского района Тамбовской области.

Сроки выполнения работ: до 20 августа 2008 года.

Сроки и порядок оплаты: оплата за выполненные работы производится по мере выполнения этапов работ в течение 20 рабочих дней после подписания актов - приемки выполненных работ.

Начальная (максимальная) цена контракта:

Лот № 1 – 3703,75 тыс. руб. (Три миллиона семьсот три тысячи семьсот пятьдесят) рублей;

Лот № 2 – 4273,24 тыс. руб. (Четыре миллиона двести семьдесят три тысячи двести сорок) рублей.

Конкурсная документация размещена на сайте www. *****.

Срок и место предоставления конкурсной документации: до 10 часов 00 минут 20 июня 2008 года Администрация Сосновского района Тамбовской области, Тамбовская область, Сосновский район, р. п. Сосновка, ул. Интернациональная, д. 213, .

Место и сроки подачи конкурсных заявок: Администрация Сосновского района Тамбовской области, Тамбовская область, Сосновский район, р. п. Сосновка, ул. Интернациональная, д. 213, , до 10 часов 00 минут 20 июня 2008 года.

Место и дата вскрытия конвертов с заявками: 11 часов 00 минут 23 июня 2008 года Администрация Сосновского района Тамбовской области, Тамбовская область, Сосновский район, р. п. Сосновка, ул. Интернациональная, д. 213, зал заседаний.

Место и дата рассмотрения заявок: 10 часов 00 минут 26 июня 2008 года Администрация Сосновского района Тамбовской области, Тамбовская область, Сосновский район, р. п. Сосновка, ул. Интернациональная, д. 213, зал заседаний.

Место, дата подведения итогов: 10 часов 00 минут 1 июля 2008 года Администрация Сосновского района Тамбовской области, Тамбовская область, Сосновский район, р. п. Сосновка, ул. Интернациональная, д. 213, зал заседаний.

Наличие преимуществ для учреждений УИН и организаций инвалидов: не установлено.

Размер обеспечения заявки: не установлен.

Размер обеспечения исполнения контракта: не установлен.

Размер платы за предоставление конкурсной документации: не установлен.

Согласовано Заказчик Администрация Сосновского района Тамбовской области Глава района ________________ «______» ___________2008 года

Утверждаю Председатель единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Сосновского района Тамбовской области, глава района ________________ «______» ___________2008 года

Конкурсная документация

Открытый конкурс

Наименование открытого конкурса: ремонт автодороги

д. Заречье – Семикинский лесоучаксток Сосновского района Тамбовской области

р. п. Сосновка Сосновского района

Тамбовской области

2008 года

Уважаемые дамы и господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационном паспорте конкурса настоящей Конкурсной документации, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации на бумажном носителе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.

На официальном сайте Администрации Тамбовской области (www. *****) будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем Участникам конкурса, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию на бумажном носителе.

Обращаем Ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Организатор конкурса не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

Победивший Участник конкурса должен будет выполнить работы, входящие в предмет муниципального контракта, в течение периода, указанного в Информационном паспорте конкурса либо в конкурсном предложении победившего Участника, по цене, указанной в его конкурсной заявке.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения………………………………………………………….....	4
2. Участники размещения заказа………………………………………..........	5
3. Требования участникам размещения заказа………………………………	6
4. Содержание конкурсной документации, формы и порядок разъяснений конкурсной документации……………………………………..	7
5. Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию..........	8
6. Отказ от проведения конкурса……………………………………………..	9
7. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе…………….....	9
8. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе…………………………………………………	10
9. Порядок и сроки подачи заявки……………………………………………	11
10. Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе. Срок действия заявок на участие в конкурсе…………………………………………………	13
11. Порядок вскрытия конвертов………………………………………….....	13
12. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе……………………………………………………….....	14
13. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом конкурса……………..	15
14. Порядок формирования цены контракта………………………………...	15
15. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе……………………..	16
16. Публикация результатов конкурса…………………………………….....	17
17. Порядок и срок подписания контракта…………………………………..	17
18. Порядок изменения условий контракта……………………………….....	18

Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа

Форма описи документов

Форма заявки на участие в конкурсе

Форма доверенности

Проект муниципального контракта

1. Общие сведения

1.1. Администрация Сосновского района Тамбовской области, уполномоченная на осуществление функции по размещению заказов для муниципальных заказчиков (далее - Организатор конкурса), проводит открытый конкурс на размещение муниципального заказа, предмет и условия которого указаны в Информационном паспорте конкурса в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.2. Муниципальным заказчиком (далее - Заказчик) выступает Заказчик, указанный в Информационном паспорте конкурса.

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационном паспорте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

1.4. Финансирование муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника (ов), указанного (ых) в Информационном паспорте конкурса.

1.5. Срок оплаты за выполненные работы определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационном паспорте конкурса.

1.6. Победивший Участник конкурса должен будет поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, входящие в предмет муниципального контракта, в течение периода, указанного в Информационном паспорте конкурса либо в конкурсном предложении победившего Участника, по цене, указанной в его конкурсной заявке.

1.7. Место проведения конкурса указано в Информационном паспорте конкурса.

1.8. Конкурсные заявки на участие в конкурсе принимаются Администрацией Сосновского района Тамбовской области Тамбовская область, Сосновский район, р. п. Сосновка, ул. Интернациональная, д. 213, контактный телефон 8(475

Конкурсные заявки должны быть отправлены почтой (или доставлены нарочным) в запечатанном конверте.

Конкурсные заявки на участие в конкурсе принимаются до срока, указанного в Информационном паспорте конкурса.

1.9. Размер обеспечения конкурсной заявки, срок, порядок и расчетный счет для перечисления обеспечения заявки указан в Информационном паспорте конкурса.

1.10. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок, и порядок обеспечения контракта указан в Информационном паспорте конкурса.

1.11. Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками, место и дата рассмотрения заявок указано в Информационном паспорте конкурса.

1.12. Дата, время и место подведения итогов конкурса указано в Информационном паспорте конкурса.

1.13. По итогам конкурса победитель должен подписать муниципальный контракт в срок, указанный в Информационном паспорте конкурса после подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

Участник открытого конкурса должен подготовить весь пакет документов для подачи на конкурс в соответствии с требованиями конкурсной документации.

1.14. Конкурсную документацию можно получить по адресу, указанному в Информационном паспорте конкурса, по предъявлению письма-запроса организации при наличии доверенности и платежного документа, подтверждающего внесение платы за конкурсную документацию (в случае, если такая плата установлена).

1.15. Конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление конкурсной документации.

1.16. Стоимость конкурсной документации указана в Информационном паспорте конкурса. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

1.17. Конкурсная документация подготовлена и разработана на основании

Гражданского кодекса Российской Федерации;

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона Российской Федерации «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 01.01.01 года N 94-ФЗ.

Закона РСФСР от 01.01.2001 г. № 000-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»

1.18. Информация о наличии преимуществ для учреждений УИН и организаций инвалидов указанна в Информационном паспорте конкурса.

1.19. Извещение о проведении конкурса опубликовано в газете «Сосновское слово» и на Веб-сайте Администрации Тамбовской области (www. *****).

2. Участники размещения заказа

2.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

3. Требования к участникам размещения заказа

3.1. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

3.1.1. участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом конкурса, а именно:

- отсутствие аффилированности с Организатором конкурса, его сотрудниками и членами единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Сосновского района Тамбовской области (далее – Единая комиссия);

- наличие действующих лицензий на выполнение работ по предмету конкурса (если деятельность лицензируется);

3.1.2. непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3.1.3. неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

3.1.4. отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

3.1.5. обладание Участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

3.1.6. отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

3.2. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе Участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в конкурсе или аукционе в случае:

3.2.1. несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации;

3.2.2. непредставления определенных в заявке по установленной форме документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

3.2.3. невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (при необходимости, если требование обеспечения таких заявок указано в извещении о проведении открытого конкурса);

3.2.4. отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных выше, не допускается.

4. Содержание конкурсной документации, формы и порядок разъяснений конкурсной документации

4.1. Конкурсная документация содержит общие сведения, требования к Участникам размещения заказа, требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе, порядок разъяснений конкурсной документации, порядок и сроки подачи заявки, порядок и срок отзыва заявки, порядок вскрытия конвертов с заявками, требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости), место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; порядок формирования цены контракта, порядок изменения условий контракта, критерии оценки заявок на участие в конкурсе, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, порядок и срок подписания контракта.

Кроме того, конкурсная документация включает:

Информационный паспорт конкурса

форму описи документов

форму заявки на участие в конкурсе

форму доверенности

проект муниципального контракта

4.2. Конкурсная документация может представляться в электронном виде и на бумажном носителе. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации, и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной Участником размещения заказа неофициально.

4.3. Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредоставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, предоставление неверных сведений или подача заявки в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

4.4. Заявка Участника, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

4.5. Участник размещения заказа вправе направить Организатору конкурса в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор конкурса обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил Организатору конкурса не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

4.6. При проведении конкурса какие-либо переговоры Организатора конкурса или Единой комиссии с Участником размещения заказа не допускаются, за исключением разъяснений положений конкурсной документации. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

5.1. Заказчик, Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются Заказчиком, Организатором конкурса в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем Участникам конкурса, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен продлеваться так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

6. Отказ от проведения конкурса

6.1. Заказчик, Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

6.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса (со ссылкой на номер публикации с извещением о проведении конкурса) опубликовывается и размещается Организатором конкурса, соответственно, в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в печатном органе и на сайте.

6.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Организатором конкурса вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем Участникам конкурса.

7. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

7.1. При описании условий и предложений Участников должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

7.2. Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

7.3. Все документы, представленные Участниками, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью, все страницы представленных документов кроме нотариально заверенных копий, должны быть завизированы уполномоченными лицами.

7.4. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе.

7.5. Все документы, представляемые Участниками в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

7.6. Заявка на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота), поданная Участником в письменной форме, оформляется следующим образом:

а) участник размещения заказа должен подготовить один экземпляр заявки на участие в конкурсе, поместить его в конверт, должным образом маркировать. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса (лот), на участие в котором подается данная заявка.

б) участник размещения заказа вправе не указывать на конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) Участника размещения заказа.

Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Организатор конкурса не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия.

7.7. В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов одним Участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке:

7.7.1. все заявки на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов подаются Участником размещения заказа в одном внешнем конверте. В указанном конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные конверты с документами, специфичными для каждого лота. На внешнем конверте указывается наименование конкурса и номера лотов, заявки на участие в которых содержатся в отдельных конвертах внутри. На каждом внутреннем конверте, содержащем документы отдельно по конкретному лоту, указывается наименование конкурса и номер соответствующего лота, на участие в котором подается заявка.

7.8. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

7.9. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

7.10. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются Участнику.

8. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

8.1. Для участия в конкурсе Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в указанный в извещении о проведении открытого конкурса срок по форме, установленной настоящей конкурсной документацией (форма заявки и Инструкция по ее заполнению прилагается).

8.2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку должны содержать:

8.2.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

8.2.2. выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства;

8.2.3. документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в случае проведения конкурса на выполнение работ, оказание услуг (представляются по необходимости);

8.2.4. предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене контракта;

8.2.5. документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и условиям допуска к участию в конкурсе:

- наличие действующих лицензий на выполнение работ по предмету конкурса (если деятельность лицензируется);

8.2.6. документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на расчетный счет, указанный в Информационном паспорте конкурса (в случае, если в извещении о проведении открытого конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки);

8.2.7. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа;

8.2.8. документ, подтверждающий обладание Участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

8.2.9. любые другие документы по усмотрению Участника размещения заказа, относящиеся к предмету конкурса.

8.3. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, Организатор конкурса обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

9. Порядок и сроки подачи заявки

9.1. Для участия в конкурсе Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в указанный в извещении о проведении открытого конкурса срок по форме, установленной настоящей конкурсной документацией.

9.2. Заявка на участие в конкурсе, все документы и переписка между Организатором конкурса и Участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке.

9.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

9.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется Организатором конкурса.

9.5. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса).

9.6. Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие после последнего дня срока подачи заявок, признаются опоздавшими.

9.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

9.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьями 27-28 Федерального закона от 01.01.2001. .

9.9. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким Участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемого к конкурсной документации.

9.10. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются Участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если Организатором конкурса было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения Участника размещения заказа от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

9.11. Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки.

9.12. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой на участие в конкурсе, которыми обменялись Участник и Организатор конкурса, должны быть представлены на русском языке, либо может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться точный заверенный перевод.

9.13. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

9.14. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, Организатор конкурса обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов.

10. Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе. Срок действия заявок на участие в конкурсе

10.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе.

Участник размещения заказа, желающий отозвать свою конкурсную заявку, уведомляет Организатора в письменной форме в любое время до вскрытия конкурсной комиссии конвертов. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование организации-участника, отзывающего заявку.

10.2. Изменения конкурсной заявки должны готовиться и запечатываться в конверт с комплектом документов маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и направляется Организатору конкурса.

10.3. Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием муниципального контракта или принятием решения об отмене конкурса.

11. Порядок вскрытия конвертов

11.1. Публично в день, во время и в месте, указанном в извещении, Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

11.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов, Единая комиссия обязана объявить присутствующим Участникам конкурса о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой.

11.3. При вскрытии конвертов объявляются наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов.

В случае установления фактов подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении одного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

11.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители Участников конкурса предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа. В случае присутствия представителей Участников, не являющихся первыми лицами организации, должна быть представлена доверенность на представление интересов соответствующего Участника размещения заказа по установленной форме.

11.5. Организатор конкурса осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов. Любой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов, вправе осуществлять аудио - и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом такой Участник должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить Единую комиссию о своем намерении осуществлять аудио - или видеозапись процедуры.

11.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

11.7. Не допускается изменение Участником размещения заказа положений представленной им заявки на участие в конкурсе.

12. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

12.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие Участников конкурса установленным требованиям.

12.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов.

12.3. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

12.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единой комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса);

б) об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.

12.5. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным Участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом конкурса.

13.1. Требования к описанию Участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик установлены в Информационном Паспорте конкурса.

13.2. Поставляемый товар, выполняемые работы, оказываемые услуги должны соответствовать требованиям, установленным в Информационном паспорте конкурсной документации, функциональным, количественным и качественным характеристикам, действующим ГОСТ, ТУ, ОСТ, требованиям сертификации.

Участник конкурса вправе подтвердить свои предложения по количественным, качественным, характеристикам на товары, работы, услуги, выполненные работы сертификатами соответствия, протоколами испытаний, удостоверениями о качестве и т. д.

14. Порядок формирования цены контракта

14.1. Порядок формирования цены контракта установлен в Информационном Паспорте конкурса. Начальная цена муниципального контракта в заявке должна быть выражена в российских рублях.

14.2. Ценовое предложение должно учитывать:

а) условия выполнения работ;

б) условия оплаты;

в) сроки выполнения работ;

г) требования и условия, сформулированные в конкурсной документации;

д) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по муниципальному контракту.

14.3. Первоначальная цена муниципального контракта указанная в заявке Участника может быть изменена не более чем на 10 % на период проведения конкурса и период выполнения муниципального контракта.

14.4. Конкурсная заявка, содержащая предложение по цене контракта, превышающее установленную начальную цену контракта, будет отклонена без какого-либо ее рассмотрения.

14.5. В стоимость работ могут быть включены расходы на налоговые платежи, отчислений на социальные нужды и других обязательных платежей. Порядок формирования и структура цены муниципального контракта в заявке представляется Участником.

14.6. При указании Участником конкурса разных цен в заявке и в структуре формирования цены арифметические ошибки исправляются следующим образом: если существует расхождение между ценой, указанной в заявке и ценой, указанной в структуре цены, преимущество имеет цена, указанная в заявке, а цена, указанная в структуре цены, не учитывается.

Если Участник конкурса не соглашается с таким исправлением ошибок, его конкурсная заявка будет отклонена.

15. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

15.1. Оценку и сопоставление заявок поданных Участниками осуществляет Единая комиссия. Период оценки и сопоставления заявок не должен превышать десять дней.

15.2. Единая комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок Участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с установленными критериями оценки в Информационном паспорте конкурса.

15.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.

15.4. Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке которого присвоен первый номер.

15.5. В случае, если после объявления победителя конкурса Организатору конкурса станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к Участникам конкурса, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется и новым победителем конкурса признается Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер согласно протокола оценки и сопоставления заявок.

16. Публикация результатов конкурса

16.1. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании уполномоченным органом соответственно в течение одного дня и пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

17. Порядок и срок подписания контракта

17.1. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса. Срок заключения контракта установлен в Информационном паспорте конкурса.

17.2. Победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передаются один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в прилагаемый к настоящей конкурсной документации проект муниципального контракта.

17.3. Победитель конкурса должен представить Заказчику подписанный проект муниципального контракта переданный ему Организатором конкурса, и обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено условиями конкурса.

17.4. В случае если победитель конкурса в установленный срок, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, а также обеспечение исполнения муниципального контракта (если указанное обеспечение предусмотрено), победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

17.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требование о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с Участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для Участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

17.6. Сведения об Участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов, вносятся в реестр недобросовестных поставщиков.

17.7. Правоотношения между Заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания муниципального контракта.

18. Порядок изменения условий контракта

18.1. Организатором конкурса в Информационном паспорте конкурсной документации может быть предусмотрено право Заказчика при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.

18.2. В иных случаях при заключении и исполнении муниципального контракта изменение условий контракта, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

	ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КОНКУРСА
Общие условия проведения конкурсов	Сведения
п.1.1. разд. 1	Администрация Сосновского района Тамбовской области, Тамбовская область, р. п. Сосновка, ул. Интернациональная, д. 213, контактные телефоны 8(475
п.1.19. разд. 1	Извещение о проведении конкурса опубликовано в газете «Сосновское Слово» и размещено на Веб-сайте Администрации Тамбовской области (www. *****)
п.1.2. разд. 1	Наименование заказчика, контактная информация: Тамбовская область, р. п. Сосновка, ул. Интернациональная, д. 213, контактное лицо
п.1.1. разд. 1	Вид и предмет конкурса: ремонт автодороги д. Заречье – Семикинский лесоучасток Сосновского района Тамбогвской области.
п.1.8. разд. 1	Место и дата подачи заявок на участие в конкурсе – Тамбовская область, р. п. Сосновка, , с 21 мая 2008 года до 10 часов 00 минут 20 июня 2008 года.
п.1.11. разд. 1	Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Тамбовская область, р. п. Сосновка, , зал заседаний, 11 часов 00 минут 23 июня 2008 года. Место и дата рассмотрения заявок: Тамбовская область, р. п. Сосновка, , зал заседаний, 10 часов 00 минут 26 июня 2008 года.
п.1.12. разд. 1	Место, дата подведения итогов конкурса: Тамбовская область, р. п. Сосновка, , зал заседаний, 10 часов 00 минут 1 июля 2008 года.
п.1.18. разд. 1	Наличие преимуществ для учреждений УИН и организаций инвалидов не установлено
п.1.9. разд. 1	Размер обеспечения заявки, срок и порядок обеспечения не установлен
п.1.10. разд. 1	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок обеспечения не установлен
п.13.1. разд. 13	Количество, объем, выполняемых работ должны точно соответствовать: Лот № 1 – дорога протяженностью - 2,5 км., ширина земляного полотна – 8,0, ширина проезжей части – 4,5; Лот № 2 - дорога протяженностью – 3,3 км., ширина земляного полотна – 8,0, ширина проезжей части – 4,5.
п.13.1. разд. 13	Требования предъявляемые к товару, работам, услугам: выполнение работ осуществляется в соответствии с рабочим проектом «Ремонт автодороги д. Заречье - Семикинский лесоучасток Сосновского района Тамбовской области» и соответствовать ГОСТам, ТУ, СНИПам, нормативам, регламентам, требованиям, безопасности и т. д., предъявляемым к данному виду работ в соответствии с действующим законодательством. Участник должен иметь соответствующую лицензию на данный вид деятельности.
п.13.1. разд. 13	Сроки (периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: до 20 августа 2008 года.
п.13.1. разд. 13	Место, условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: ремонт автодороги д. Заречье – Семикинский лесоучасток Сосновского района Тамбогвской области.
п.14.1. разд. 14	Порядок формирования цены контракта: цена сформирована на основе проектно-сметной документации куда включаются в, том числе, налоговые платежи.
п.1.3. разд. 1	Начальная (максимальная) цена контракта: Лот № 1 – 3703,75 тыс. руб. (Три миллиона семьсот три тысячи семьсот пятьдесят) рублей; Лот № 2 – 4273,24 тыс. руб. (Четыре миллиона двести семьдесят три тысячи двести сорок) рублей.
п.1.5. разд. 1	Сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг: оплата за выполненные работы производится по мере выполнения этапов работ в течение 20 рабочих дней после подписания актов - приемки выполненных работ.
п.1.4. разд. 1	Источник финансирования: Лот № 1 – субсидии бюджетов муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования; Лот № 2 – 4039,0 тыс. руб. – субсидии бюджетов муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования; 235,24 тыс. руб. – средства районного бюджета.
п.15.2. разд. 15	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, аукционе, закупки методом запроса котировок (указываются наиболее важные критерии оценки заявок): 1. Цена контракта. 2. Сроки выполнения работ.
п.1.14. и 1.15. разд. 1	Адрес и срок предоставления конкурсной документации: до 10 часов 00 минут 20 июня 2008 года, Администрация Сосновского района Тамбовской области, Тамбовская область, Сосновский район, р. п. Сосновка, ул. Интернациональная, д. 213, .
п.17.1. разд. 17	Срок заключения контракта – не менее чем 10 дней, но не более, чем 20 дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

Образец

Бланк организации участника конкурса Дата, исх. номер

Председателю единой комиссии по размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Сосновского района

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе

(помещается во внутренний конверт)

На право заключения с ___________________________________________________

(наименование муниципального Заказчика)

муниципального контракта на ___________________________________________________

(поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг)

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство _____________________________________________________________________________

(наименование организации для юрид. лиц, для физич. лиц Ф. И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона – Участника размещения заказа)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф. И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации.

2. Мы согласны поставить предусмотренные конкурсом товары (работы, услуги) в соответствии с требованиями конкурсной документации и представляем следующие предложения:

Наименование товара, работ, услуг _______________________________________

_____________________________________________________________________________

По количеству, объёму поставляемого товара, работ, услуг:___________________

_____________________________________________________________________________

По цене ______________________________________________________рублей

(вставить общую цену заявки цифрами и прописью с учётом НДС, транспортных и других расходов)

и следующим показателям по предмету и условиям конкурса:

Предложения поставщика к поставляемым товарам, работам, услугам __________

_____________________________________________________________________________

(указываются ГОСТы, ТУ, СНИПы, нормативы, регламенты, критерии безопасности, и т. д. _____________________________________________________________________________

(указываются сроки годности, сроки гарантий качества, объёмы гарантий качества)

Периоды поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг_________________

_____________________________________________________________________________

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг___________________

Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг ____________________

Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг_________________

Предложения по упаковке, таре___________________________________________

Наши предложения по порядку формирования цены контракта________________

_____________________________________________________________________________

(указывается цена за единицу (если требуется), оплата затрат на транспортировку, страхование, таможенные пошлины, обязательные платежи)

Предложения по срокам и порядку оплаты товаров, работ, услуг_______________

_____________________________________________________________________________

Иные предложения об условиях исполнения контракта_______________________

_____________________________________________________________________________

3. К заявке прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствия товаров, работ, услуг ГОСТам, ТУ, СНИПам:

Сертификат соответствия;

Удостоверение о качестве;

Иные.

4. Если наши предложения, изложенные выше будут приняты мы берём на себя обязательства поставить [наименование товара, работ, услуг] в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что против [наименование организации – Участника размещения заказа] не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период.

6. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком (Организатором конкурса), а также с его сотрудниками.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

8.& В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с [указывается наименование муниципального заказчика] на поставку (товаров, работ, услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок не менее 10 дней, но не более 20 дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

9.& В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с [указывается наименование муниципального заказчика], мы обязуемся подписать данный контракт на поставку (товаров, работ, услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

10. Мы также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о нас _____________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором конкурса нами уполномочен ___________________________________________________________________________

(Ф. И.О., телефон работника организации – Участника)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

12.& В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта, настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

13.& Наши юридический и фактический адреса, телефон ___________, факс ________________, банковские реквизиты: ______________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.

Руководитель организации _____________________ (Ф. И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер ______________________ (Ф. И.О.)

МП (подпись)

Образец

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе

(наименование конкурса)

Настоящим (наименование организации-Участника размещения заказа)

__________________________________________ подтверждает, что для участия в конкурсе (наименование конкурса) нами направляются ниже перечисленные документы.

№№ п\п	Наименование	Кол-во листов
1.	Заявка на участие в конкурсе (по форме) с приложениями.
2.	Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц).
3.	Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей).
4.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
5.	Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту (по форме).
6.	Копии действующих лицензий (разрешений) на виды работ, предусмотренных предметом конкурса.

Образец

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г.____________________________________________________________________________ (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник размещения заказа:________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ______________________ «____»

_____________________________________________________________________________

представлять интересы _____________________________________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсах, проводимых Администрацией Сосновского района Тамбовской области.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять единой комиссии по размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Сосновского района необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________ ______________________ удостоверяем

(Ф. И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 2008 г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

(Ф. И.О.)

М. П.

Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________)

Образец

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ПИСЬМА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

В случае нашей победы на конкурсе (указать название конкурса), подтвержденной протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, мы

(полное наименование организации - Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью)

обязуемся на момент подписания муниципального контракта с ______ (указать название заказчика) представить заказчику (вид обеспечения победитель конкурса выбирает самостоятельно):

–& либо банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту с _________ (указать название Банка-гаранта, которым будет выдана гарантия) в размере _______ (указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения).

–& либо договор страхования ответственности по муниципальному контракту с _________ (указать название страховой организации, с которой будет заключен договор) в размере _______ (указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения).

Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе.

Полное наименование организации (по учредительным документам)

_____________________________________________________________________________

Юридический адрес организации ________________________________________________

Фактический адрес организации _________________________________________________

Банковские реквизиты _________________________________________________________

Должность руководителя _______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) _________________________________

Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью),

уполномоченных для контактов __________________________________________________

Адрес электронной почты _______________________________________________________

Руководитель ________________________

(подпись, Ф. И.О.)

М. П.

Главный бухгалтер ________________________ (подпись, Ф. И.О.)

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ по ремонту автодороги д. Заречье – Семикинский лесоучасток Сосновского района Тамбовской области

р. п. Сосновка от «___» _________ 2008 г.

Администрация Сосновского района Тамбовской области, именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, , действующего на основании Устава района, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице _______
_____________________________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________, с другой стороны, вместе либо раздельно именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ либо СТОРОНА, по итогам размещения муниципального заказа на выполнение работ по ремонту автодороги д. Заречье – Семикинский лесоучасток Сосновского района Тамбовской области для муниципальных нужд Сосновского района Тамбовской области путем проведения открытого конкурса (протокол единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Сосновского района №______ от _______________), заключили настоящий МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (далее – Контракт) О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. Предмет контракта

1.1. Обязательства Исполниетля

Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автодороги д. Заречье – Семикинский лесоучасток Сосновского района Тамбовской области (далее – Работы) в соответствии с рабочим проектом «Ремонт автодороги д. Заречье – Семикинский лесоучасток Сосновского района Тамбовской области».

1.2. Обязательства Заказчика

Заказчик настоящим обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии положениями настоящего Контракта.

2. Цена Контракта и порядок ее формирования

2.1. Цена Контракта составляет _________(___________________) рублей.

2.2. Заказчик при исполнении Контракта в одностороннем порядке вправе изменить объем всех предусмотренных Контрактом Работ, но не более чем на десять процентов установленного объема в случае выявления потребности в дополнительных Работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с Работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части Работ.

По согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных Работ или объему указанной части Работ, но не боле чем на десять процентов такой цены.

3. Источник финансирования

3.1. Настоящий муниципальный Контракт финансируется из средств

4. Сроки и порядок оплаты

4.1. Оплата Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по ценам, определяемым в соответствии с настоящим Контрактом.

4.2. Оплата Работ производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания акта – приемки выполненных Работ по мере выполнения их отдельных этапов на основании счетов Исполнителя.

По настоящему Контракту предусмотрен авансовый платеж в размере 20% от цены Контракта.

5. Место, сроки и условия выполнения Работ

5.1. Выполнение Работ осуществляется Исполнителем на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Контракте.

5.2. Место выполнения Работ: автодорога д. Заречье – Семикинский лесоучасток Сосновского района Тамбовской области.

5.3. Сроки выполнения: до 20 августа 2008 года.

6. Характеристика выполняемых Работ и порядок их приемки

6.1. Выполнение Работ по ремонту автодороги д. Заречье – Семикинский лесоучасток Сосновского района Тамбовской области осуществляется в соответствии с рабочим проектом «Ремонт автодороги д. Заречье – Семикинский лесоучасток Сосновского района Тамбовской области».

6.2. Исполнитель должен иметь соответствующую лицензию на данный вид деятельности.

6.3. Исполнитель гарантирует, что сроки на выполненные основные этапы Работы соответствуют требованиям Заказчика. Сроки выполнения этапов могут быть изменены Исполнителем в пределах общего срока по согласованию с Заказчиком. 6.4. Передача результатов Работ осуществляется Исполнителем по акту - приемки выполненных Работ;

6.5. При ненадлежащем выполнении Исполнителем Работ Заказчик может предъявить Исполнителю претензию, связанную с количеством и/или качеством выполненных Работ.

Претензии по качеству и (или) количеству Работ, не подтвержденные соответствующими актами приемки, составленными в установленные настоящим Контрактом сроки и порядке, и другими обосновывающими требования документами, не подлежат удовлетворению.

7. Ответственность Сторон.

7.1. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или неналлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в порядке установленном действующим законодательством.

7.2. В случае нарушения сроков исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств, предусмотренных Контрактом, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, подлежащих выполнению на определенном этапе. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой СТОРОНЫ.

7.3. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства по оплате, предусмотренных Контрактом, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой СТОРОНЫ.

7.4. Выплата неустойки не освобождает СТОРОНЫ от исполнения обязательств по настоящему Контракту в полном объеме.

7.5. СТОРОНЫ обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету контракта, ходу его выполнения и полученным результатам.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в порядке, установленном действующим законодательством.

8.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.

9. Разрешение споров и разногласий

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. Контракт может быть расторгнут одной из Сторон при нарушении положений настоящего Контракта и его ненадлежащем исполнении.

При этом Сторона, заявившая о своем намерении о расторжении Контракта, должна предъявить обоснованные претензии другой Стороне и известить ее об этом за 10 дней в соответствии со ст. 452, § 1 гл.30 ГК РФ и настоящим Контрактом.

9.3. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия Стороны передают спор на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.

10. Дополнительные условия

10.1. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

10.2. Настоящий Контракт может быть изменен и (или) дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

10.3. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение десяти рабочих дней со дня такого изменения.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений и являются его неотъемлемой частью.

Соглашения Сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего Контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Контракта и скреплены печатями Сторон.

11. Вступление Контракта в силу

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу и действует со дня его подписания обеими Сторонами и до полного исполнения обязательств Контракта Сторонами.

11.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Контракта от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

11.3. При расторжении Контракта по вине Исполнителя и (или) ненадлежащем исполнении Контракта по вине Исполнителя, Заказчик передает сведения о нем в реестр недобросовестных поставщиков.

11.4. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному - для каждой из Сторон, третий - в материалы Единой комиссии по размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Сосновского района.

12. Контрактная документация

12.1. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок.

12.2. Другие документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:

- перечень этапов выполняемых работ.

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК: Администрация Сосновского района Тамбовской области Тамбовская область, р. п. Сосновка, ул. р/сч ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области г. Тамбов л/сч УФК по Тамбовской области (Администрация Сосновского района Тамбовской области) Глава района ____________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Приложение N 1

к муниципальному контракту

от «» 2008 года

Лот № 1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
	1. Подготовительные работы
1	Разборка металлической трубы отв. 0,6 м на ПК 3+00
1)	Разработка грунта 2 группы существующей насыпи экскаватором 0,5 м³ в отвал	м³	18,0
2)	Демонтаж металлической трубы	м/т	7,0/0,83
2	Разборка металлической трубы отв. 0,6 м на ПК 9+80
1)	Разработка грунта 2 группы существующей насыпи экскаватором 0,5 м³ в отвал	м³	18,0
2)	Демонтаж металлической трубы	м/т	7,0/0,83
3	Разборка ж. б. трубы отв. 1,0 м на ПК 19+00
1)	Разработка грунта 2 группы существующей насыпи экскаватором 0,5 м³ в отвал	м³	62,0
2)	Демонтаж кирпичного оголовка	шт/м³	1/05
3)	Демонтаж звеньев трубы механизированным способом	м³	3,0
4	Транспортировка изделий от разборки на 1 км
	- ж. б. изделий	м³/т	3,0/7,5
	- металлических изделий	т	1,66
	2. Земляное полотно
1	Досыпка верха земляного полотна автовозкой с разработкой грунта 2 группы экскаватором с емк. ковша 1,0 м³ с погрузкой в автомобили самосвалы и транспортировкой на 5 км	м³	6905
2	Уплотнение грунта насыпи пневматическими катками за 9 проходов по 1 следу	м³	6704
3	Планировка обочин и земляного полотна механизированным способом	м2	24508
	3. Дорожная одежда
1	Устройство однослойного основания из щебня шлакового М 1000 устраиваемого по способу заклинки толщиной 20 см	м2	11793
	4. Искусственные сооружения
	Строительство круглых железобетонных труб отв. 0,5 м на ПК 3+00 и ПК 9+80	шт/м	2/18,76
	1. Тело трубы и оголовки
1	Разработка грунта 2 группы под тело трубы вручную	м3	4,0
2	То же, под оголовки экскаватором 0,5 м3 в отвал	м3	30,0
3	Доработка грунта вручную	м3	2,0
4	Подушка из щебеночно-песчаной смеси под тело трубы	м3	3,6
5	Щебеночно-песчаной подготовки под оголовки	м3	1,6
6	Укладка звеньев круглых ж. б. труб отв. 0,5 м марки 3К1.100, массой 0,4 т из бетона кл. В-30, F-300, W 6	шт/м3	18/2,7
7	Устройство портальных стенок Ст8, массой 1,6 т, из бетона кл. В-20, F-300, W 6	шт/м3	4/2,52
8	Устройство обмазочной гидроизоляции тела трубы	м2	38,0
9	То же оголовков	м2	18,4
10	Устройство оклеечной гидроизоляции тела трубы	м2	8,6
11	Обратная засыпка котлованов ранее разработанным грунтом 2 группы бульдозером 80 л. с. с перемещением до 20 м и уплотнением пневмотрамбовками (в т. ч. восстановление разобранных насыпей 36,0 м3)	м3	61,0
	II Укрепительные работы
1	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	4,0
2	Укрепление откосов насыпи входного и выходного оголовков монолитным бетоном кл. В-20, F-300, W 6, толщиной 8 см на щебеночной подготовке 10 см	м2/м3	14,2/1,14
3	То же, русла	м2/м3	8,6/0,68
4	Установка монолитных упоров из бетона В-20, F-300, W 6	м/м3	4/0,8
5	Устройство асфальтовых планок	м3	0,2
6	Планировка поверхности грунтом 2 группы вручную	м3/м2	4,6/23,0
7	Расчистка русел у труб механизированным способом	м3	12,0
	Строительство круглой железобетонной трубы отв. 1,0 м на ПК 19+0	шт/м	1/12,72
	1. Тело трубы и оголовки
1	Разработка грунта 2 группы под тело трубы вручную	м3	4,5
2	Разработка грунта 2 группы под оголовки экскаватором 0,5 м3 в отвал	м3	47,0
3	Доработка грунта вручную	м3	1,0
4	Щебеночно-песчаная подготовка под тело трубы	м3	4,5
5	То же, под оголовки	м3	11,5
6	Укладка звеньев круглых ж. б. труб отв. 1,0 м марки 3К3.300, длиной 3,0 м, массой 2,7 т из бетона кл. В-30, F-300, W 6	шт/м3	3/3,15
7	Монтаж блоков портальных стенок из бетона кл. В-20, F-300, W 6, марки Ст10, массой 2,5 т	шт/м3	2/2,02
8	Монтаж блоков откосных стенок из бетона кл. В-20, F-300, W 6, марки Ст4 л (п), массой 2,5 т	шт/м3	4/3,92
9	Устройство монолитного бетонного лотка, кл. бетона В-20, F-300, W 6	м3	1,0
10	Устройство обмазочной гидроизоляции тела трубы	м2	34,4
11	То же, оголовков	м2	30,0
12	Оклеечная гидроизоляция тела трубы	м2	2,0
13	Обратная засыпка котлованов ранее разработанным грунтом 2 группы бульдозером 80 л. с. с перемещением до 20 м и уплотнением пневмотрамбовками (в т. ч. восстановление разобранной насыпи 62,0 м3)	м3	89,5
	II Укрепительные работы
1	Разработка грунта 2 группы экскаватором 0,5 м3 в отвал, в т. ч. ковша размыва	м3	22,0
2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	1,0
3	Укладка арматурной сетки с размером ячеек 20x20 см	кг	121,0
4	Укрепление откосов насыпи у входного и выходного оголовков монолитным бетоном кл. В-20, F-300, W6, толщиной 8 см на щебеночной подготовке 10 см	м2/м3	18,4/1,47
5	То же, русла у входного оголовка	м2/м3	11/0,9
6	Укрепление русла и ковша размыва у выходного оголовка монолитным бетоном В-20, F-300, W 6 толщиной 12 см на щебне 10 см	м2/м3	25,4/3,0
7	Установка монолитных упоров из бетона кл. В-20, F-300, W6	м/м3	5,5/1,1
8	Каменная наброска	м3	2,7
9	Устройство асфальтовых планок	м3	0,6
10	Планировка поверхности бульдозером 80 л. с. с перемещением до 20 м	м3/м2	11,0/54,8
11	Расчистка русла механизированным способом	м3	16,0
	5. Пересечения и примыкания
1	Досыпка обочин земляного полотна автовозкой с разработкой грунта 2 группы экскаватором с емк. ковша 1,0 м3 с погрузкой в автомобили самосвалы и транспортировкой на 5 км	м3	6
2	Уплотнение грунта насыпи пневматическими катками за 9 проходов по 1 следу	м3	6
3	Планировка обочин земляного полотна механизированным способом	м2	40
4	Устройство однослойного основания из щебня шлакового М 1000 устраиваемого по способу заклинки толщиной 19 см	м2	133

Администрация Сосновского района Тамбовской области Глава района ____________________

Генеральный директор ____________________

Приложение N 2

к муниципальному контракту

от «» 2008 года

Лот № 2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
	1. Подготовительные работы
1	Расчистка полосы отвода от кустарника	га	0,05
2	Разборка ж. б. трубы 3 х отв. 0,5 м на ПК 41+40
1)	Разборка грунта 2 группы существующей насыпи экскаватором 0,5 м3 в отвал	м3	194,0
2)	Демонтаж существующих ж. б. оголовков механизированным способом	м3	3,8
3)	Демонтаж звеньев трубы механизированным способом	м3	1,2
4	Транспортировка ж. б. изделий от разборки на 1 км	м3/т	5,0/12,5
	2. Земляное полотно
1	Досыпка верха земляного полотна автовозкой с разработкой грунта 2 группы экскаватором с емк. Ковша 1,0 м3 с погрузкой в автомобили самосвалы и транспортировкой на 5 км	м3	2832
2	Уплотнение грунта насыпи пневматическими катками за 9 проходов по 1 следу	м3	2750
3	Планировка обочин и откосов земляного полотна механизированным способом	м2	29375
	3. Дорожная одежда
1	Устройство однослойного основания из щебня шлакового М 1000 устраиваемого по способу заклинки толщиной 20 см	м2	15510
	4. Искусственные сооружения
	Строительство круглой железобетонной трубы 2 х отв. 1,0 м на ПК 41+40	шт/м	1/13,78
	1. Тело трубы и оголовки
1	Разработка 2 группы под тело трубы бульдозером 100 л. с. с перемещением до 20 м	м3	10,0
2	То же, под оголовки экскаватором 0,5 м3 в отвал	м3	87,0
3	Доработка грунта вручную	м3	1,0
4	Устройство щебеночно-песчаной подушки под тело трубы	м3	10,0
5	То же, под оголовки	м3	26,5
6	Монтаж звеньев труб отв. 1,0 м из бетона кл. В30, F-300, W 6, массой 1,8 т, марки 3К3.200	шт/ м3	10/7,0
7	Монтаж блоков портальной стенки из бетона кл. В30, F-300, W 6, массой 2,5 т, марки Ст 10	шт/ м3	4/4,04
8	Монтаж блоков откосных стенок из бетона кл. В20, F-300, W 6, массой 2,5 т, марки Ст 4 л(п)	шт/ м3	4/3,92
9	Монолитный бетон лотка кл. бетона В 20, F300, W6	м3	2,8
10	Обмазочная гидроизоляция тела трубы	м2	70,0
11	То же, оголовков	м2	40,0
12	Оклеечная гидроизоляция тела трубы	м2	4,5
13	То же. оголовков	м2	1,2
14	Заполнение пазух гравийно-песчаной смесью	м3	6,0
15	Обратная засыпка котлована грунтом 2 группы бульдозером 80 л. с. с перемещением до 20 м и уплотнением пневмотрамбовками (в т. ч. восстановление ранее разработанной насыпи 194 м3)	м3	242,0
	II. Укрепительные работы
1	Разработка грунта 2 группы экскаватором 0,5 м3, с перемещением до 20 м в отвал в т. ч. ковша размыва	м3	32,0
2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	1,0
3	Укладка арматурной сетки с разметом ячеек 20x20 см	кг	186,1
4	Укрепление откосов насыпи у входного и выходного оголовков монолитным бетоном кл. В-20, F-300, W6, толщиной 8 см на щебне 10 см	м2/м3	25,9/2,0
5	То же, русла у входного оголовка	м2/м3	14,6/1,2
6	Укрепление выходного русла и ковша размыва монолитным бетоном В-20, F-300, W6 толщиной 12 см на щебне 10 см	м2/м3	44,0/5,3
7	Установка монолитных упоров из бетона кл. В-20, F-300, W6	м/м3	5,5/1,1
8	Каменная наброска	м3	3,9
9	Устройство асфальтовых планок	м3	0,6
10	Планировка поверхности бульдозером 80 л. с. перемещением до 20 м	м3/м2	170/84,5
11	Расчистка русла механизированным способом	м2/м3	83/25,0
	Глава 5. Пересечения и примыкания
	Площадка
1	Планировка площади механизированным способом	м2	161
2	Устройство однослойного основания из щебня шлакового М 1000 устраиваемого по способу заклинки толщиной 19 см	м2	161

Администрация Сосновского района Тамбовской области Глава района ____________________

Генеральный директор ____________________