ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 000/07

на выполнение работ по техническому обслуживанию палатно-вызовной сигнализации, средств радиосвязи и мини-АТС

Уважаемые господа!

Государственный заказчик - Областное государственное учреждение здравоохранения «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» (630087 г. Новосибирск ул. Немировича-Данченко, д.130; *****@, контактные лица: по организационным вопросам тел., по техническим вопросам тел.) уведомляет о размещении заказа в форме запроса котировок на выполнение работ по техническому обслуживанию палатно-вызовной сигнализации, средств радиосвязи и мини-АТС.

№ п/п

Наименование работ

Наименование обслуживаемого оборудования

Ед. изм.

Кол-во

Техническое обслуживание палатно-вызовной сигнализации гастроэнтерологического отделения

Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК, шлейфы сигнализации

Шт.

1

2.   

То же

Устройство вызова м/сестры

Шт.

36

То же

Оповещатель световой

Шт.

10

Техническое обслуживание палатно-вызовной сигнализации терапевтического отделения №5

Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК, шлейфы сигнализации

Шт.

1

То же

Устройство вызова м/сестры

Шт.

7

То же

Оповещатель световой

Шт.

7

Техническое обслуживание палатно-вызовной сигнализации гематологического отделения

Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК, шлейфы сигнализации

Шт.

1

То же

Устройство вызова м/сестры

Шт.

34

То же

Оповещатель световой

Шт.

20

Техническое обслуживание палатно-вызовной сигнализации нейрохирургического отделения

Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК, шлейфы сигнализации

Шт.

1

То же

Устройство вызова м/сестры

Шт.

32

То же

Оповещатель световой

Шт.

8

Техническое обслуживание палатно-вызовной сигнализации отоларингологического отделения

Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК, шлейфы сигнализации

Шт.

1

То же

Устройство вызова м/сестры

Шт.

35

То же

Оповещатель световой

Шт.

9

Техническое обслуживание палатно-вызовной сигнализации хирургического отделения

Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК, шлейфы сигнализации

Шт.

1

То же

Устройство вызова м/сестры

Шт.

20

То же

Оповещатель световой

Шт.

0

Техническое обслуживание палатно-вызовной сигнализации травматологического отделения

Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК, шлейфы сигнализации

Шт.

1

То же

Устройство вызова м/сестры

Шт.

40

То же

Оповещатель световой

Шт.

20

Техническое обслуживание средств радиосвязи диапазона УКВ

Радиостанция Лен-В 1Р21 С4 стационарная с БП

Шт.

2

Техническое обслуживание средств радиосвязи диапазона УКВ

Радиостанция Лен-В 1Р21 В3 мобильная

Шт.

6

Техническое обслуживание средств радиосвязи диапазона УКВ

Антенна стационарная с фидером

Шт.

2

Техническое обслуживание средств радиосвязи диапазона УКВ

Антенна автомобильная

Шт.

6

Техническое обслуживание мини-АТС главного врача

Максиком МХМ-комплекта)

Порт

68

Техническое обслуживание мини-АТС хирургического отделения

Panasonic KX-TA 316

Порт

19

Техническое обслуживание мини-АТС бухгалтерии

Panasonic KX-TA 616

Порт

22

Техническое обслуживание мини-АТС кафедра СГ и ОЗ

Panasonic KX-TA 308

Порт

11

Техническое обслуживание мини-АТС Лечебно-диагностического центра

Panasonic KX-TA 616

Порт

22

Техническое обслуживание мини-АТС отделения Э и ПКП

Мультиком МР-80

Порт

80

Техническое обслуживание мини-АТС проктологического отделения

Siemens Euro-set

Порт

11

Техническое обслуживание мини-АТС отделения гнойной хирургии

Siemens Euro-set

Порт

11

Техническое обслуживание мини-АТС ожогового отделения

АЭК-106

Порт

6

Техническое обслуживание аппаратуры оперативной телефонной связи аптеки

ПСКОВ-25

Порт

13

Техническое обслуживание аппаратуры оперативной телефонной связи

Риф (ТКМС-2/8)

Порт

10

Техническое обслуживание аппаратуры оперативной телефонной связи

Риф (ТКМС-2/8)

Порт

10

Техническое обслуживание домофонов лаборатории УРАТ и хир. реанимации

«Визит»

Шт.

2

Место выполнения работ: г. Новосибирск ул. Немировича-Данченко, д. 130

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Сроки выполнения работ: в течение 6 месяцев (01 июля 2007 г. по 31 декабря 2007 г.), технический осмотр не менее 1 раза в месяц.

Стоимость работ должна включать: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость запасных частей.

Сроки и условия оплаты работы: в течение 90 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ.

Источник финансирования заказа: средства, полученные от предпринимательской деятельности.

Максимальная цена контракта: 240 000,00(двести сорок тысяч) руб.

В случае Вашего согласия на участие в размещении заказа просим направить по адресу: г. Новосибирск ул. Немировича-Данченко, д. 130, административный корпус, договорной отдел

с 9 ч. 00 мин. 21 июня 2007 г. до 16 ч. 00 мин. 27 июня 2007 г.

(время и дата начала срока подачи заявок) (время и дата окончания срока подачи заявок)

котировочную заявку по указанной далее форме.

23.06, 24.06 – выходные дни

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» (п. 3 ст. 47) «Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок».

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена контракта, признанному победителем, будет направлен для подписания проект государственного контракта.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не может быть менее 5 дней и более 20 (двадцати) дней со дня подписания протокола оценки и рассмотрения котировочных заявок.

Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный контракт, победитель будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта.

Форма котировочной заявки:

штамп организации

От _________ № ___________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на выполнение работ по техническому обслуживанию палатно-вызовной сигнализации, средств радиосвязи и мини-АТС

Кому: Областное государственное учреждение здравоохранения «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»

630087 г. Новосибирск ул. Немировича-Данченко, д.130

Уважаемые господа!

Мы,

(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № 000/07 предлагаем выполнить работы по техническому обслуживанию палатно-вызовной сигнализации, средств радиосвязи и мини-АТС

№

Наименование работ

Наименование обслуживаемого оборудования

Ед. изм.

Кол-во

Цена за ед., руб.

Сумма, руб.

…

Итого (цена контракта):

Сумма «Итого (цена контракта)» прописью:

на следующих условиях:

место выполнения работ:

сроки выполнения работ:

стоимость работ включает:

сроки и условия оплаты работ:

____________________ _____________ ___________________

должность подписавшего (подпись) (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

м. п.

Государственный контракт № _____

на техническое обслуживание палатно-вызовной сигнализации,

средств радиосвязи и мини-АТС

г. Новосибирск «___» ________ 2007 г.

Областное государственное учреждение здравоохранения «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», . В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________ (лицензия № ________ от ________ на право _____________________________________________________________________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании решения единой комиссии ОГУЗ «ГНОКБ» по размещению заказов (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № 000/07 от ________________), заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По поручению Заказчика Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по техническому обслуживанию палатно-вызовной сигнализации, средств радиосвязи и мини-АТС в соответствии с действующими нормативами по адресам, указанным в Приложении № 1 к Контракту и являющимся его неотъемлемой частью, а Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком, а также обязуется создать необходимые условия, предусмотренные настоящим Контрактом для выполнения работ Подрядчиком.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

2.1. В рамках настоящего Контракта Подрядчик выполняет следующие виды работ по техническому обслуживанию палатно-вызовной сигнализации, средств радиосвязи и мини-АТС:

2.1.1 Периодические осмотры.

2.1.2. Текущий ремонт палатно-вызовной сигнализации, средств радиосвязи и мини-АТС.

2.1.3. Аварийно-техническое обслуживание.

2.1.4. Участие в частичном и периодическом техническом освидетельствовании, проводимом специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

2.1.5. Замена или ремонт всех вышедших из строя датчиков, проводов, оповещателей.

2.2. Подрядчик выполнит замену или ремонт оборудования, перечисленного в п.2.1.5., и оборудования, выведенного из строя в результате нарушений правил эксплуатации, умышленной порчи, хищения или аварии в здании, а также работы, направленные на повышение безопасности и надежности пожарной автоматики по требованию органов Госгортехнадзора или заводов-изготовителей, по отдельному соглашению с Заказчиком, в согласованный с ним срок, за дополнительную плату.

2.3. Прибытие специалиста после получения заявки о неисправности палатно-вызовной сигнализации, средств радиосвязи и мини-АТС по осуществляется в течение 8 часов. Время устранения неисправности зависит от ее типа и причины. Подрядчик обязан проинформировать Заказчика, если на устранение неисправности требуется более 1 часа, а также, если неисправность палатно-вызовной сигнализации, средств радиосвязи и мини-АТС произошла по причинам, перечисленным в п.2.2. Контракта. В этом случае Подрядчик выполнит работы по ремонту на условиях, предусмотренных п.2.2. Контракта.

2.4. Подрядчик производит технический осмотр оборудования, указанного в приложениях, не менее 1 раза в месяц, текущий ремонт – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента с момента подачи заявки Заказчиком.

2.5. Подрядчик, в соответствии ППБ 01-03, назначает лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию палатно-вызовной сигнализации, средств радиосвязи и мини-АТС.

2.6. Подрядчик своевременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения ремонта, модернизации или замены морально и физически устаревших палатно-вызовной сигнализации, средств радиосвязи и мини-АТС или отдельных узлов и деталей, с целью обеспечения их дальнейшей эксплуатации в соответствии с требованиями действующих норм.

2.6. Подрядчик сообщает Заказчику о наличии фактов нарушения Правил пожарной безопасности.

2.7. Подрядчик обязан соблюдать внутриобъектовый режим, правила охраны труда, пожарной безопасности, действующие у Заказчика.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Для выполнения Работы обеспечить доступ к местам установки оборудования круглосуточно, а также условия для беспрепятственного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему государственному контракту (оформление пропусков, ознакомление с соответствующей документацией о Правилах пребывания на Объекте).

3.2. Осуществлять технический надзор за выполнением работы в соответствии с условиями настоящего государственного контракта.

3.3. Обеспечить при сдаче-приемке выполненных работ присутствие лица, ответственного за дальнейшую эксплуатацию установленных систем.

3.4. Оплатить выполненную Подрядчиком работу в порядке, установленном настоящим государственным контрактом.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ по техническому обслуживанию палатно-вызовной сигнализации, средств радиосвязи и мини-АТС, выполняемых Подрядчиком по Контракту, составляет __________________________ рублей согласно приложению № 1.

Стоимость работ включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платеже, стоимость запасных частей.

4.2. Стоимость работ, указанная в п.4.1., не подлежит изменению в течение срока действия Контракта.

4.3. В течение 3-х рабочих дней после окончания отчетного месяца Подрядчик предоставляет Заказчику Справку о стоимости выполненных работ и затрат. В течение последующих 3-х рабочих дней Заказчик обязан согласовать и письменно подтвердить объем выполненных работ. Если по истечении указанного срока Справка о стоимости выполненных работ и затрат не будет подписана и от Заказчика не поступит обоснованных претензий в письменном виде, работы считаются выполненными в полном объеме и подлежат оплате в течение 90 календарных дней.

4.4. Датой оплаты считается дата принятия Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области платежного поручения Покупателя к оплате.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Срок гарантии на выполненную Работу устанавливается 3 месяца с даты оформления сторонами «Акта сдачи-приемки выполненных работ» за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

5.2. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющие результат работы. В заявляемый срок гарантийного обслуживания Подрядчик без каких-либо затрат со стороны Заказчика обязан устранить все возникающие дефекты в выполненных работах, связанные с нарушениями требований СНиП при производстве работ и применением некачественных материалов и оборудования и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика.

5.3. Все неисправности и неполадки в выполненной Работе в течение гарантийного срока устраняются лишь представителем Подрядчика.

5.4. Подрядчик не несет ответственности за недостатки при эксплуатации и не гарантирует безотказного функционирования установленных систем, в случаях:

- наличия механических дефектов оборудования и материалов, возникших не по вине «Подрядчика» после подписания сторонами «Акта сдачи-приемки выполненных работ»;

- устранения недостатков неуполномоченными на то лицами;

- аварий в сети питания;

- невыполнения или ненадлежащего выполнения Государственным Заказчиком мероприятий по обеспечению работоспособности установленных систем.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту.

6.2. Подрядчик несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие как с работающими, так и с лицами, соприкасающимися со средствами пожарной сигнализации, если эти случаи явились следствием невыполнения им условий Контракта, а также требований, предусмотренных законодательством РФ.

6.3. Подрядчик не несет ответственность в случае нанесения ущерба оборудованию или людям, явившегося результатом нарушения правил безопасной эксплуатации, хулиганских действий.

6.4. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки в размере 0,5% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки до момента выполнения работ.

6.5. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если просрочка оплаты произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если обстоятельства их повлекшие являются следствием непреодолимой силы и носят чрезвычайный и непредвиденный для сторон характер, такие как пожары, наводнения, землетрясения, взрывы, забастовки, нарушения общественного порядка, действия правительства и т. п.

6.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта или в связи с его неисполнением, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит передаче в Арбитражный суд Новосибирской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Контракт вступает в силу с ________ 2007 г. и действует по __________ 2007г.

7.2. Досрочное расторжение Контракта возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. По всем вопросам, не урегулированным Контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством РФ.

8.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по Контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны. Нарушение данного пункта не освобождает стороны от взятых на себя по Контракту обязательств.

8.3. В случае привлечения Заказчиком любой третьей стороны для производства любых работ по полной или частичной замене, улучшению, изменению средств пожарной сигнализации, Подрядчик приступит к исполнению своих обязательств только после проверки выполненных работ на соответствие ППБ и другим нормативным документам.

8.4. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. спецификация (приложение № 1);

2. копия лицензии № ________ от ____________ г. на право _____________________________________________________________________________

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Областное государственное учреждение

здравоохранения «Государственная

Новосибирская областная клиническая

больница»

630087 г. Новосибирск, ул. Немировича -

Данченко, 130

р/с

тел.,

________________

м. п.