Документация об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту проезжей части дороги от улицы Андреевской до дачных участков поселка Перикса в районе острова Эльдорадо

Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением главы администрации города Тамбова 12.09.2008 № 000

документация об аукционе

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту проезжей части дороги от улицы Андреевской до дачных участков поселка Перикса в районе острова Эльдорадо

1. Общие сведения

1.1. Документация об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту проезжей части дороги от улицы Андреевской до дачных участков поселка Перикса в районе острова Эльдорадо (далее – документация об аукционе) подготовлена и разработана на основании:

- Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (ред. от 01.01.2001, 27.07.2006, 20.04.2007, 24.07.2007, 08.11.2007);

- Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- иных федеральных законов, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правовое регулирование в сфере размещения заказов, нормативных правовых актов органов государственной власти Тамбовской области и муниципальных правовых актов о размещении заказов.

1.2. Предметом муниципального контракта, заключаемого по результатам открытого аукциона на размещение заказа для муниципальных нужд, является выполнение работ по ремонту проезжей части дороги от улицы Андреевской до дачных участков поселка Перикса в районе острова Эльдорадо.

Проект муниципального контракта является неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе (приложение № 1 к документации об аукционе).

Объем выполняемых работ:

№ п/п	Наименование вида работ	Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение)	Объем
1.	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования мм и толщ иной слоя до 50 мм	1000 м2	8.39
2.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км (класс груза 1)	т	719
3.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	2.36
4.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	2.1
5.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	81.8

Объем выполняемых работ составлен на основании локальной сметы, с локальной сметой можно ознакомиться у заказчика, находящегося по адресу: город Тамбов, центральный рынок, комиссионный магазин, 3 этаж.

Требования, предъявляемые к выполняемым работам:

- качественные и технические характеристики: соответствие работ СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» (с изменениями № 1, 2), ГОСТ Р «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- наименование материалов, применяемых в ходе выполнения работ, требования к их качеству: качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям, обеспечивающим полное соблюдение качественных и технических характеристик, установленных для каждого наименования вида выполняемых работ; качество смесей асфальтобетонных должно соответствовать ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» (с изменениями № 1, 2);

- требования к результатам работ: выполненные работы соответствуют условиям локальной сметы;

- требования к безопасности (безопасной эксплуатации машин и оборудования, безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, пожарной, механической, электрической, биологической, экологической безопасности и другое), санитарные (фитосанитарные) требования: обеспечить выполнение в месте проведения работ необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, обеспечить безопасность дорожного движения во время выполнения работ.

1.3. Муниципальным заказчиком (далее - заказчик) является муниципальное учреждение «Дирекция городских дорог и пассажирского транспорта».

1.4. Организатором аукциона, осуществляющим подготовку и проведение мероприятий, связанных с размещением заказа для муниципальных нужд, является управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова (далее – управление).

1.5. Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6. Заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящей документацией об аукционе в электронном виде на официальном сайте администрации города Тамбова в сети «Интернет» (www. cityadm. *****) бесплатно.

Документацию об аукционе в письменной форме можно получить по адресу, указанному в извещении о проведении открытого аукциона по предъявлению письма-запроса и документа, подтверждающего внесение платы за документацию об аукционе в размере, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

Участники размещения заказа, скачавшие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение документации об аукционе на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе. Управление не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

1.7. Участник размещения заказа обязан изучить документацию об аукционе, включая все формы и условия. Непредставление полной информации, требуемой по документации об аукционе, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации об аукционе, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.8. Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции документации об аукционе, но соответствующая всем требованиям, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

1.9. При проведении аукциона какие-либо переговоры работников управления, заказчика или членов аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в

аукционе и инструкция по ее заполнению

2.1. Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме (приложение № 2 к документации об аукционе).

2.2. Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней материалы должны быть составлены на русском языке.

Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

2.3. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

2.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.5. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (при ее наличии). Все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть завизированы уполномоченными лицами. При подготовке заявки и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей

2.6. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно (для физических лиц).

Вся документация должна иметь четкую печать текстов. Копии документов должны быть заверены либо в нотариальном порядке в случаях, установленных действующим законодательством, либо участником размещения заказа, при этом на копии должна присутствовать подпись и печать (при наличии) участника размещения заказа.

2.7. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

2.8. Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы должны быть пронумерованы, прошиты (сброшюрованы) все вместе, опечатаны и подписаны лицом, имеющим все полномочия для их подписания от имени участника размещения заказа.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы участнику размещения заказа не возвращаются.

2.9. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе, должны содержать:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (полномочия руководителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими их служебное положение, а также другими документами, полномочия других представителей подтверждаются доверенностью, составленной по форме согласно приложению № 3 к документации об аукционе и заверенной в установленном порядке).

2.10. Заявка на участие в аукционе должна содержать предложение о качественных и технических характеристиках выполняемых работ, наименование применяемых материалов и сведений об их качестве, сведения о безопасности.

3. Требования к описанию участниками размещения заказа

выполняемых работ

3.1. Участник размещения заказа в заявке на участие в аукционе должен дать описание выполняемых работ по следующим параметрам:

- наименование;

- наименование применяемых материалов и сведений об их качестве (согласно абзацу 7 пункта 1.2.);

- качественные и технические характеристики (наименование соответствующих ГОСТов, СНиПов) (согласно абзацу 6 пункта 1.2.);

- сведения о безопасности (согласно абзацу 9 пункта 1.2.).

3.2. В случае, если заявка участника размещения заказа не содержит полного описания качественных и технических характеристик выполняемых работ, наименование применяемых материалов и сведений об их качестве, сведений о безопасности, такая заявка участника может быть отклонена на основании пункта 4 части 1 статьи 12 Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. Требования к объему предоставления гарантий качества

выполняемых работ

Гарантийный срок на выполняемые работы должен составлять четыре года с даты подписания акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта в целом.

5. Место, условия и сроки выполняемых работ

5.1. Выполнение работ осуществляется по адресу: город Тамбов, проезжая часть дороги от улицы Андреевской до дачных участков поселка Перикса в районе острова Эльдорадо.

5.2. Условия выполнения работ:

- выполнение работ иждивением подрядчика;

- возможно привлечение субподрядчиков.

5.3. Сроки выполнения работ: шестьдесят дней с момента заключения контракта, подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

6. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта,

величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

порядок формирования цены муниципального контракта, источник

финансирования заказа, сведения о валюте, используемой для

формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком,

форма, сроки и порядок оплаты работ

6.1. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьдесят восемь) рублей, в том числе НДС шестьсот девяносто четыре тысячи двести тридцать три) рубля 76 копеек.

6.2. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

6.3. Участники аукциона делают предложения по цене муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта и «шагом аукциона».

Предложения участников аукциона по цене контракта, содержащие цену выше начальной (максимальной) цены контракта, не рассматриваются.

6.4. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его выполнения.

6.5. Порядок формирования цены контракта: на основании смет и индексов, принятых по данным областного государственного учреждения «Тамбовский центр по ценообразованию в строительстве», методических указаний по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) и временных методических указаний по определению стоимости работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог (МДС 81-30.2002), цена контракта включает НДС 18%, а также другие расходы и обязательные платежи.

6.6. Источник финансирования заказа: средства бюджета городского округа – город Тамбов.

6.7. Валюта, используемая для формирования цены контракта: российский рубль.

6.8. Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых услуг:

- безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика;

- предварительная оплата в размере 20 % цены контракта в течение 30 дней с даты заключения контракта, окончательный расчёт в течение 40 дней с даты подписания акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта в целом.

7. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок

на участие в аукционе

7.1. Прием заявок на участие в аукционе от участников размещения заказа производится управлением со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Заявки на участие в аукционе, поступившие после окончания приема заявок на участие в аукционе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Заявки на участие в аукционе принимаются управлением по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.

Заявки на участие в аукционе могут быть доставлены нарочным или отправлены почтой. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в аукционе и несет все риски несоблюдения сроков получения заявок, связанные с выбором способа доставки.

7.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.

7.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется управлением. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, управление выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

7.4. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе.

7.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

7.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьей 36 Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе передается проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт при этом заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или по цене, согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

8. Требования к участникам размещения заказа

8.1. Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющимся предметом аукциона, а именно:

-  непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-  неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

-  отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

-  отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

8.2. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:

- несоответствия требованиям, установленным пунктом 8.1. документации об аукционе;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;

- непредставления определенных в заявке по установленной форме документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ.

8.3. Не допускается участие в аукционе организатора аукциона, заказчика, а также работников организатора аукциона и заказчика.

8.4. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме указанных выше, не допускается.

9. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в аукционе, направляет в управление уведомление (для юридических лиц - на бланке организации, заверенное подписью руководителя и печатью организации) в свободной письменной форме в любое время до начала рассмотрения заявок аукционной комиссией. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование участника, отзывающего заявку.

10. Порядок предоставления участникам размещения заказа

разъяснений положений документации об аукционе

10.1. Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в управление запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса специалисты управления обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил в управление не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

10.2. Все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, в течение одного дня со дня направления разъяснений участнику размещения заказа публикуются на официальном сайте администрации города Тамбова в сети «Интернет» (www. cityadm. *****).

11. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие

в аукционе, место, дата и время проведения аукциона

11.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона.

11.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа установленным требованиям в срок, не превышающий десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

11.4. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

11.5. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона.

11.6. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

11.7. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

11.8. При проведении аукциона осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол аукциона.

11.9. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и видеозапись аукциона.

12. Срок и порядок подписания муниципального контракта

12.1. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем или участником аукциона в течение двадцати дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе), но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе).

12.2. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передаются один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, приложенного к документации об аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, такому участнику аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передается проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона или по цене, согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

12.3. Победитель или участник аукциона в срок, установленный пунктом 12.1. документации об аукционе, должен представить заказчику подписанный муниципальный контракт.

12.4. В случае, если победитель или участник аукциона в установленный срок не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель (участник) аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

12.5. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском с требованием о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

12.6. Сведения о победителях (участниках) аукциона, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках, с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов, вносятся в реестр недобросовестных поставщиков.

12.7. Правоотношения между заказчиком и победителем (участником) аукциона по предмету аукциона возникают после заключения муниципального контракта.

Приложение

к документации об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту проезжей части дороги от улицы Андреевской до дачных участков поселка Перикса в районе острова Эльдорадо

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ___

на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов по ремонту проезжей части дороги от улицы Андреевской до дачных участков поселка Перикса в районе острова Эльдорадо

г. Тамбов от «___» _________ 200__ г.

Настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) заключен между: от имени городского округа – город Тамбов – муниципальным учреждением «Дирекция городских дорог и пассажирского транспорта», именуемым в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, ________________________________________________________,

(полное наименование подрядчика)

именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________,

(наименование документа и его реквизиты)

с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Стороны», по итогам открытого аукциона (протокол________ №________ от _________).

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов по ремонту проезжей части дороги от улицы Андреевской до дачных участков поселка Перикса в районе острова Эльдорадо и передать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Объем и содержание работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта:

№ п/п	Наименование вида работ	Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение)	Объем
1.	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования мм и толщ иной слоя до 50 мм	1000 м2	8.39
2.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км (класс груза 1)	т	719
3.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	2.36
4.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	2.1
5.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	81.8

Объем выполняемых работ составлен на основании локальной сметы, с локальной сметой можно ознакомиться у Заказчика, находящегося по адресу: город Тамбов, центральный рынок, комиссионный магазин, 3 этаж.

1.3. Характеристика выполняемых работ:

- работы, предусмотренные настоящим Контрактом, должны быть выполнены в соответствии с СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» (с изменениями № 1, 2), ГОСТ Р «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- наименование материалов, применяемых в ходе выполнения работ, требования к их качеству: качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям, обеспечивающим полное соблюдение качественных и технических характеристик, установленных для каждого наименования вида выполняемых работ, качество смесей асфальтобетонных должно соответствовать ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» (с изменениями № 1, 2);

- требования к результатам работ: выполненные работы соответствуют условиям локальной сметы;

- требования к безопасности работ, предусмотренных настоящим Контрактом: обеспечить выполнение в месте проведения работ необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, обеспечить безопасность дорожного движения во время выполнения работ.

Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты выполненных работ

2.1. Цена Контракта составляет 4 четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьдесят восемь) рублей, в том числе НДС шестьсот девяносто четыре тысячи двести тридцать три) рубля 76 копеек, а также другие расходы и обязательные платежи

Цена Контракта подтверждается сметой, составленной по итогам проведения открытого аукциона и согласованной Сторонами при заключении настоящего Контракта, которая является его неотъемлемой частью.

2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1., является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта.

2.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, и в пределах выделенных на 2008 год бюджетных ассигнований в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 15 настоящего Контракта, на основании выставленных счетов и подписанного обеими Сторонами актов выполненных работ.

2.4. Заказчик производит предварительную оплату работ в размере 20 % от цены настоящего Контракта в течение 30 дней с даты заключения настоящего Контракта.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 40 дней с даты полного выполнения работ и устранения выявленных в ходе сдачи-приемки недостатков и подписания обеими Сторонами акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта в целом.

2.5. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных Заказчиком по настоящему Контракту платежей, за вычетом штрафных санкций, в случае предъявления их Заказчиком Подрядчику в соответствии с пунктом 9.1. и расходов по возмещению убытков, возникших по вине Подрядчика в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Контракта.

Статья 3. Источник финансирования Контракта

Настоящий Контракт финансируется из бюджета городского округа – город Тамбов, код бюджетной классификации Российской Федерации: 0 365 225

Статья 4. Место, сроки и условия выполнения работ

4.1. Место выполнения работ: город Тамбов, проезжая часть дороги от улицы Андреевской до дачных участков поселка Перикса в районе острова Эльдорадо.

4.2. Срок выполнения работ: шестьдесят дней с момента заключения Контракта. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

4.3. Дата окончания работ, определяемая исходя из пункта 4.2. настоящего Контракта, является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

4.4. Условия выполнения работ:

- выполнение работ иждивением Подрядчика;

- возможно привлечение субподрядчиков.

Статья 5. Обязательства Сторон

5.1. Обязательства Подрядчика:

- выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные работы Заказчику;

- обеспечить производство работ в полном соответствии с технической документацией и требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» (с изменениями № 1, 2), ГОСТ Р «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- обеспечить производство работ своими силами, либо с привлечением субподрядчиков, согласованных с Заказчиком;

- в случае привлечения субподрядчиков нести ответственность за некачественное выполнение ими работ, в том числе простых и скрытых работ;

- обеспечить производство работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт работы по соответствующей специальности;

- обеспечить надлежащее качество выполнения всех работ;

- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды;

- обеспечить безопасность дорожного движения во время выполнения работ;

- нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или иного используемого для исполнения Контракта имущества;

- предоставлять Заказчику соответствующие документы, удостоверяющие качество используемых материалов и подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в Контракте требованиям;

- в случае ненадлежащего качества используемых материалов и оборудования, несоответствия применяемых материалов установленным в Контракте требованиям обеспечить их замену;

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- возмещать Заказчику, либо по согласованию с Заказчиком иным физическим, либо юридическим лицам убытки, возникшие по вине Подрядчика в результате деятельности, связанной с исполнением Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в объемах, определяемых по соглашению Сторон. В случае, если соглашение по возмещению убытков не достигнуто - в объемах, определенных на основании заключения независимой экспертизы;

- оплачивать стоимость независимой экспертизы, в случае возникновения необходимости её проведения;

- при готовности объекта известить об этом Заказчика в срок два дня;

- передать Заказчику результат работы, а также информацию, необходимую для эксплуатации и (или) иного использования результата работ.

5.2. Обязательства Заказчика:

- передать Подрядчику в 2-дневный срок с момента заключения настоящего Контракта техническую документацию, утвержденную Заказчиком, которая должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил;

- в течение пяти дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы осмотреть и принять результаты работ, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих качество работы, или иных недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика;

- оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

Статья 6. Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, видами и качеством применяемых материалов.

6.2. При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. В противном случае Заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

6.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.4. Осуществляя контроль за ведением работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Статья 7. Сдача и приемка скрытых и выполненных работ

7.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию не позднее, чем за 2 дня до начала проведения этой приемки.

Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми. При этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.

7.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

7.3. Заказчик, получив сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Контракту работ, обязан незамедлительно приступить к их приемке.

Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом, подписываемым обеими Сторонами.

7.4. В случае обнаружения в ходе сдачи–приемки недостатков выполненных работ Заказчик приостанавливает приемку, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, установленные Заказчиком, после чего Заказчик возобновляет приемку выполненных работ.

Акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после полного устранения Подрядчиком недостатков, выявленных в ходе сдачи-приемки выполненных работ.

При этом, если устранение недостатков, выявленных в ходе сдачи-приемки работ, осуществляется Подрядчиком по истечении установленного Контрактом срока окончания работ, Заказчик начисляет Подрядчику пеню за просрочку исполнения обязательств.

7.5. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

Статья 8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта: четыре года с даты подписания акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта в целом.

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных в течение гарантийного срока недостатках. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

8.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации объекта Заказчиком или третьими лицами.

Статья 9. Ответственность Сторон

9.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки выполнения работ в размере 0,03 % от цены Контракта до фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.2. В случае, если Подрядчик уклонился от устранения выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков выполненных работ, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами с отнесением всех расходов на Подрядчика и, кроме того, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 100% стоимости работ по устранению недостатков.

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется на сумму задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки платежа). Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного пунктом 5.1. настоящего Контракта, кроме сроков выполнения работ, Подрядчик несет ответственность в виде в виде уплаты штрафа в размере 0,3 % от цены Контракта за каждый выявленный случай.

9.5. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате несоответствия отремонтированного в соответствии с настоящим Контрактом объекта требованиям технических регламентов, проектной документации, возмещение указанным лицам причинённого вреда возлагается на Подрядчика.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы).

10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.

Статья 11. Прочие условия

11.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения.

11.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.4. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, электронного письма или на 6 день после отправления письма по почте.

11.5. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета городского округа – город Тамбов, выделенных для финансирования подрядных работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

11.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

При этом, существенным нарушением настоящего Контракта является:

- нарушение сроков выполнения работ более чем на 10 календарных дней;

- непредставление по требованию Заказчика документов, подтверждающих качество используемых при выполнении работ материалов;

- выполнение работ с качеством, не соответствующим требованиям настоящего Контракта.

11.7. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, второй – у Заказчика.

Статья 12. Разрешение споров и разногласий

Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.

Статья 13. Вступление Контракта в силу

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13.2. При расторжении настоящего Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Контракта Заказчик передает соответствующие сведения в реестр недобросовестных поставщиков.

Статья 14. Контрактная документация

Протокол __________от «__»___________г. № ______________.

Статья 15. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик: муниципальное учреждение «Дирекция городских дорог и пассажирского транспорта» Адрес: город Тамбов, центральный рынок, комиссионный магазин, 3 этаж Телефон (факс): Е-mail: *****@***ru УФК по Тамбовской области Лицевой счет: № В ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области г. Тамбов Расчетный счет: /

Подрядчик: ________________________________ ________________________________ Адрес:__________________________ Телефон (факс):__________________ E-mail: _________________________ Расчетный счет: _________________ ________________________________ Банк: ___________________________ ОКПО: _________________________ ИНН: __________________________ КПП: __________________________

Генеральный директор Руководитель _______________

муниципального учреждения (Ф. И.О., должность)

«Дирекция городских дорог и

пассажирского транспорта»

__________________ ____________________________

(подпись) (подпись)

М. П. М. П.

Приложение

к документации об аукционе на право

заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по ремонту проезжей части дороги от улицы Андреевской до дачных участков поселка Перикса в районе острова Эльдорадо

Бланк участника размещения заказа Дата, исх. номер

Начальнику управления муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова

ЗАЯВКА на участие в аукционе

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ __________________________________________________________

(указывается наименование работ)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ ________________________________________________________________, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты, ___________________________________________________

(полное и сокращенное наименование участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф. И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и в случае победы выполнить работы в соответствии с условиями аукциона и по предложенной нами в ходе проведения аукциона цене муниципального контракта.

2. Описание выполняемых работ:

- качественные и технические характеристики (наименование соответствующих ГОСТов, СНиПов) _____________________________________________;

(согласно абзацу 6 пункта 1.2. документации об аукционе)

- применяемые материалы и сведения об их качестве ____________;

(согласно абзацу 7 пункта 1.2. документации об аукционе)

- сведения о безопасности ___________________________________.

(согласно абзацу 9 пункта 1.2. документации об аукционе)

3. В случае, если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, и цена, предложенная нами в ходе проведение аукциона будет наименьшей, мы берем на себя обязательство подписать муниципальный контракт на выполнение работ с ________________________________________________________________

(наименование заказчика согласно п. 1.3. документации об аукционе)

в срок, установленный пунктом 12.1. документации об аукционе.

4. В случае, если наши предложения по цене контракта будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с ________________________________________________________________,

(наименование заказчика согласно п. 1.3. документации об аукционе)

мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и предложенной нами цене.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с аукционной комиссией нами уполномочен ________________________________________________

(должность, Ф. И.О., телефон, факс, e-mail уполномоченного лица)

6. Мы подтверждаем, что до заключения муниципального контракта на выполнение заказа настоящая заявка будет считаться нашим акцептом на вашу публичную оферту (объявление о проведении аукциона).

7. Настоящая заявка действует до завершения процедуры размещения заказа.

8. Наши юридический и почтовый адреса и банковские реквизиты:

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.

Гарантирую достоверность представленной информации.

Руководитель организации

(индивидуальный предприниматель) _____________________

(подпись, Ф. И.О.)

Главный бухгалтер (при наличии) ______________________

(подпись, Ф. И.О.)

М. П. (при наличии)

оПИСЬ ДОКУМЕНТОВ*,

прилагаемых к заявке на участие в аукционе на право

заключить муниципальный контракт на выполнение работ

_________________________________________________________

(наименование работ)

Настоящим _________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в аукционе нами к заявке на участие в открытом аукционе прилагаются нижеперечисленные документы:

№	Наименование	Количество листов
1.	Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная Федеральной налоговой службой России (для юридических лиц)
Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная Федеральной налоговой службой России (для индивидуальных предпринимателей)
2.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа
3.	Иные документы

* заполняется участником размещения заказа согласно документам, приложенным к заявке, и сшивается вместе с заявкой и документами, приложенными к заявке.

Приложение

к документации об аукционе на право

заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по ремонту проезжей части дороги от улицы Андреевской до дачных участков поселка Перикса в районе острова Эльдорадо

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ

на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и

представления интересов участника размещения заказа

На бланке участника

размещения заказа

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:

________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

доверяет _________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ____________________________ _______________________________________«____» ___________________

представлять интересы ___________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

на аукционах, проводимых управлением муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, делать предложения по цене муниципального контракта, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись __________________________ ____________________________

(Ф. И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

удостоверяю:___________________________________________________

(подпись удостоверяющего)

М. П.

Доверенность действительна по «____» ____________________ 200_г.