Документация об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству автомобильных дорог в городе Тамбове

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением
главы администрации города Тамбова

11.09.2008 № 000

документация об аукционе

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ

по строительству автомобильных дорог в городе Тамбове

1. Общие сведения

1.1. Документация об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству автомобильных дорог в городе Тамбове (далее – документация об аукционе) подготовлена и разработана на основании:

- Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (ред. от 01.01.2001, 27.07.2006, 20.04.2007, 24.07.2007, 08.11.2007);

- Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- иных федеральных законов, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правовое регулирование в сфере размещения заказов, нормативных правовых актов органов государственной власти Тамбовской области и муниципальных правовых актов о размещении заказов.

1.2. Предметом муниципальных контрактов, заключаемых по результатам открытого аукциона на размещение заказа для муниципальных нужд, является:

- лот № 1: выполнение работ по строительству автомобильной дороги по улице Победы;

- лот № 2: выполнение работ по строительству автомобильной дороги по улице Ореховой;

- лот № 3: выполнение работ по строительству автомобильной дороги по улице Агапкина.




Проекты муниципальных контрактов являются неотъемлемыми частями настоящей документации об аукционе (приложения № 1, 2, 3 к документации об аукционе).

Объем выполняемых работ:

- лот № 1: согласно ведомости объёмов работ (приложение № 4 к документации об аукционе), на основании рабочего проекта на строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры микрорайона «Московский» в границах улиц Агапкина, Мичуринской, Чичерина, Северо-Западной в городе Тамбове. (Автомобильные дороги) (с рабочим проектом можно ознакомиться у заказчика по адресу: город Тамбов, центральный рынок, комиссионный магазин, 3 этаж);

- лот № 2: согласно ведомости объёмов работ (приложение № 5 к документации об аукционе), на основании рабочего проекта на строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры микрорайона «Московский» в границах улиц Агапкина, Мичуринской, Чичерина, Северо-Западной в городе Тамбове. (Автомобильные дороги) (с рабочим проектом можно ознакомиться у заказчика по адресу: город Тамбов, центральный рынок, комиссионный магазин, 3 этаж);

- лот № 3: согласно ведомости объёмов работ (приложение № 6 к документации об аукционе), на основании рабочего проекта на строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры микрорайона «Московский» в границах улиц Агапкина, Мичуринской, Чичерина, Северо-Западной в городе Тамбове. (Автомобильные дороги) (с рабочим проектом можно ознакомиться у заказчика по адресу: город Тамбов, центральный рынок, комиссионный магазин, 3 этаж).

Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контрактов вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактами объемы работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключены контракты, или при выявлении потребности в дополнительных объемах работ, не предусмотренных контрактами, но связанных с работами, предусмотренными контрактами.




Требования, предъявляемые к выполняемым работам (по всем лотам):

- качественные характеристики: качество выполняемых работ должно отвечать требованиям Перечня действующих нормативных и рекомендательных документов в дорожном хозяйстве (Российское дорожное агентство, Информационный центр по автомобильным дорогам, Москва, 2000);

- технические характеристики: соответствие СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТу 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия (с изменениями № 1, 2)», ГОСТу Р «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- наименование материалов, применяемых в ходе выполнения работ (оказания услуг), требования к их качеству: качество смесей асфальтобетонных должно соответствовать ГОСТу 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия (с изменениями №1, 2)»;

- требования к результатам работ: работы должны быть выполнены в полном соответствии с рабочим проектом на строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры микрорайона «Московский» в границах улиц Агапкина, Мичуринской, Чичерина, Северо-западной в городе Тамбове. (Автомобильные дороги);

- мероприятия по технике безопасности: при проведении работ осуществить мероприятия в соответствии с Инструкцией по организации движения и ограждению мест производства работ (ВСН 37-84 Минавтодора РСФСР от 01.01.2001), выполнить в месте проведения работ необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в соответствии с нормативно-техническими документами, рекомендациями при выполнении дорожных работ;




- документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в контракте требованиям, предоставляемые заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения контракта: все материалы, конструкции и оборудование для строительства, должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и предоставляемые заказчику по его требованию.

1.3. Муниципальным заказчиком (далее - заказчик) является муниципальное учреждение «Дирекция городских дорог и пассажирского транспорта».

1.4. Организатором аукциона, осуществляющим подготовку и проведение мероприятий, связанных с размещением заказа для муниципальных нужд, является управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова (далее – управление).

1.5. Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6. Заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящей документацией об аукционе в электронном виде на официальном сайте администрации города Тамбова в сети «Интернет» (www. cityadm. *****) бесплатно.

Документацию об аукционе в письменной форме можно получить по адресу, указанному в извещении о проведении открытого аукциона по предъявлению письма-запроса и документа, подтверждающего внесение платы за документацию об аукционе в размере, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.




Участники размещения заказа, скачавшие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение документации об аукционе на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе. Управление не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

1.7. Участник размещения заказа обязан изучить документацию об аукционе, включая все формы и условия. Непредставление полной информации, требуемой по документации об аукционе, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации об аукционе, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.8. Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции документации об аукционе, но соответствующая всем требованиям, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

1.9. При проведении аукциона какие-либо переговоры работников управления, заказчика или членов аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в




аукционе и инструкция по ее заполнению

2.1. Заявка на участие в аукционе подается в отношении определенного лота по установленной форме (приложение № 7 к документации об аукционе).

2.2. Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней материалы должны быть составлены на русском языке.

Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

2.3. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

2.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.5. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (при ее наличии). Все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть завизированы уполномоченными лицами. При подготовке заявки и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

2.6. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно (для физических лиц).




Вся документация должна иметь четкую печать текстов. Копии документов должны быть заверены либо в нотариальном порядке в случаях, установленных действующим законодательством, либо участником размещения заказа, при этом на копии должна присутствовать подпись и печать (при наличии) участника размещения заказа.

2.7. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

2.8. Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы должны быть пронумерованы, прошиты (сброшюрованы) все вместе, опечатаны и подписаны лицом, имеющим все полномочия для их подписания от имени участника размещения заказа.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы участнику размещения заказа не возвращаются.

2.9. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе, должны содержать:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;




- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (полномочия руководителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими их служебное положение, а также другими документами, полномочия других представителей подтверждаются доверенностью, составленной по форме согласно приложению № 8 к документации об аукционе и заверенной в установленном порядке);

- копию лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (транспортное строительство).

2.10. Заявка на участие в аукционе должна содержать предложение о качественных и технических характеристиках работ, применяемых материалах и сведения об их качестве, сведения о технике безопасности при проведении работ.

3. Требования к описанию участниками размещения заказа

выполняемых работ

3.1. Участник размещения заказа в заявке на участие в аукционе должен дать описание выполняемых работ по следующим параметрам:

- наименование;

- качественные и технические характеристики (наименование соответствующих СНиПов, ГОСТов) (согласно абзацам 12, 13 пункта 1.2.);

- применяемые материалы и сведения об их качестве (согласно абзацу 14 пункта 1.2.);

- сведения о технике безопасности при проведении работ (согласно абзацу 16 пункта 1.2.).

3.2. В случае, если заявка участника размещения заказа не содержит полного описания качественных и технических характеристик выполняемых работ, сведений о технике безопасности при проведении работ, а также применяемых материалов и сведений об их качестве, такая заявка участника может быть отклонена на основании пункта 4 части 1 статьи 12 Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».




4. Требования к объему предоставления гарантийных обязательств

выполняемых работ

Гарантийный срок на выполненные работы по каждому лоту составляет четыре года с даты подписания акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта в целом.

5. Место, условия и сроки выполняемых работ

5.1. Выполнение работ осуществляется:

- лот № 1: город Тамбов, микрорайон «Московский», улица Победы.

- лот № 2: город Тамбов, микрорайон «Московский», улица Ореховая.

- лот № 3: город Тамбов, микрорайон «Московский», улица Агапкина.

5.2. Условия выполнения работ (по каждому лоту):

- наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

- наименование вида работ, на выполнение которых требуется наличие лицензии: транспортное строительство;

- выполнение работ иждивением подрядчика;

- возможно привлечение субподрядчиков.

5.3. Сроки выполнения работ (по каждому лоту): с момента заключения муниципального контракта до 15 декабря 2008 года. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

6. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта,

величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

порядок формирования цены муниципального контракта, источник

финансирования заказа, сведения о валюте, используемой для

формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком,

форма, сроки и порядок оплаты работ

6.1. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

- лот № 1: 16 шестнадцать миллионов триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто пять) рублей, в том числе НДС 2 два миллиона четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот четырнадцать) рублей;




- лот № 2: 15 пятнадцать миллионов семьсот семьдесят девять тысяч шестьсот восемь) рублей, в том числе НДС 2 два миллиона четыреста семь тысяч пятьдесят восемь) рублей;

- лот № 3: 31 тридцать один миллион сто четыре тысячи пятьсот тридцать два) рубля, в том числе НДС 4 четыре миллиона семьсот сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей.

6.2. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

6.3. Участники аукциона делают предложения по цене муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта и «шагом аукциона».

Предложения участников аукциона по цене контракта, содержащие цену выше начальной (максимальной) цены контракта, не рассматриваются.

6.4. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его выполнения.

6.5. Порядок формирования цены контракта (по каждому лоту): на основании смет и индексов, принятых по данным областного государственного учреждения «Тамбовский центр по ценообразованию в строительстве»; на основании «Методических указаний по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004), и «Временных методических указаний по определению стоимости работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» (МДС 81-30.2002), цена контракта включает НДС 18%, а также другие расходы и обязательные платежи.




6.6. Источник финансирования заказа: средства бюджета городского округа – город Тамбов.

6.7. Валюта, используемая для формирования цены контракта: российский рубль.

6.8. Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых услуг (по каждому лоту):

- безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании выставленных счетов и подписанных обеими сторонами актов приемочной комиссии о приемке объектов в эксплуатацию;

- заказчик производит предварительную оплату в размере 20% от цены контракта в течение 20 дней с даты заключения контракта, окончательный расчёт осуществляется с момента выполнения работ и подписания соответствующего акта до 31 декабря 2008 года.

7. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок

на участие в аукционе

7.1. Прием заявок на участие в аукционе от участников размещения заказа производится управлением со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Заявки на участие в аукционе, поступившие после окончания приема заявок на участие в аукционе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Заявки на участие в аукционе принимаются управлением по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.




Заявки на участие в аукционе могут быть доставлены нарочным или отправлены почтой. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в аукционе и несет все риски несоблюдения сроков получения заявок, связанные с выбором способа доставки.

7.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

7.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется управлением. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, управление выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

7.4. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе.

7.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе (лоте) или не подана ни одна заявка на участие в аукционе (лоте), аукцион признается несостоявшимся в отношении тех лотов, на участие в которых подана только одна заявка или не подана ни одна заявка.




7.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе (лоте), указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьей 36 Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе передается проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт при этом заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

8. Требования к участникам размещения заказа

8.1. Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющимся предметом аукциона, а именно:

- наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (транспортное строительство);

-  непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;




-  неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

-  отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

-  отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

8.2. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:

- несоответствия требованиям, установленным пунктом 8.1. документации об аукционе;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;

- непредставления определенных в заявке по установленной форме документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ.




8.3. Не допускается участие в аукционе организатора аукциона, заказчика, а также работников организатора аукциона и заказчика.

8.4. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме указанных выше, не допускается.

9. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в аукционе, направляет в управление уведомление (для юридических лиц - на бланке организации, заверенное подписью руководителя и печатью организации) в свободной письменной форме в любое время до начала рассмотрения заявок аукционной комиссией. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование участника, отзывающего заявку.

10. Порядок предоставления участникам размещения заказа

разъяснений положений документации об аукционе

10.1. Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в управление запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса специалисты управления обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил в управление не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.




10.2. Все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, в течение одного дня со дня направления разъяснений участнику размещения заказа публикуются на официальном сайте администрации города Тамбова в сети «Интернет» (www. cityadm. *****).

11. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие

в аукционе, место, дата и время проведения аукциона

11.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона.

11.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа установленным требованиям в срок, не превышающий десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.




11.4. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

11.5. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона.

11.6. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

11.7. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

11.8. При проведении аукциона осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол аукциона.

11.9. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и видеозапись аукциона.

12. Срок и порядок подписания муниципального контракта

12.1. В отношении каждого лота заключается отдельный муниципальный контракт.

12.2. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем или участником аукциона в течение двадцати дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе), но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе).




12.3. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передаются один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, приложенного к документации об аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, такому участнику аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передается проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

12.4. Победитель или участник аукциона в срок, установленный пунктом 12.2. документации об аукционе, должен представить заказчику подписанный муниципальный контракт.

12.5. В случае, если победитель или участник аукциона в установленный срок не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель (участник) аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

12.6. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском с требованием о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.




12.7. Сведения о победителях (участниках) аукциона, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках, с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов, вносятся в реестр недобросовестных поставщиков.

12.8. Правоотношения между заказчиком и победителем (участником) аукциона по предмету аукциона возникают после заключения муниципального контракта.

Приложение

к документации об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству автомобильных

дорог в городе Тамбове

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ___

на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов по строительству автомобильной дороги

по улице Победы

г. Тамбов от «___» _________ 200__ г.

Настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) заключен между: от имени городского округа – город Тамбов – муниципальным учреждением «Дирекция городских дорог и пассажирского транспорта» именуемым в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава с одной стороны, и ______________________________________________________,

(полное наименование подрядчика)

именуемым в дальнейшем «Подрядчик», лицензия № _______________ на осуществление __________________________________________________,

(вид деятельности)

выдана «___»_______________ г. ___________________________________

________________________________________________________________,

(наименование органа, выдавшего лицензию)




в лице __________________________________________________________ ________________________________________________________________,

действующего на основании _______________________________________,

(наименование документа и его реквизиты)

с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Стороны», по итогам открытого аукциона (протокол ____________________ ___________________ №______________ от _________).

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов по строительству автомобильной дороги по улице Победы и передать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Объем и содержание работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта: согласно ведомости объёмов работ (приложение № 4 к документации об аукционе), на основании рабочего проекта на строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры микрорайона «Московский» в границах улиц Агапкина, Мичуринской, Чичерина, Северо-Западной в городе Тамбове. (Автомобильные дороги) (с рабочим проектом можно ознакомиться у Заказчика по адресу: город Тамбов, центральный рынок, комиссионный магазин, 3 этаж).

Заказчик в соответствии с документацией об аукционе по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен настоящий Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом.




1.3. Характеристика выполняемых работ:

- качественные характеристики: качество выполняемых работ должны отвечать требованиям Перечня действующих нормативных и рекомендательных документов в дорожном хозяйстве (Российское дорожное агентство, Информационный центр по автомобильным дорогам, Москва, 2000);

- технические характеристики: соответствие СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТу 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия (с изменениями № 1, 2)», ГОСТу Р «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- наименование материалов, применяемых в ходе выполнения работ, требования к их качеству: качество смесей асфальтобетонных должно соответствовать ГОСТу 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия (с изменениями № 1, 2)»;

- требования к результатам работ: работы должны быть выполнены в полном соответствии с рабочим проектом на строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры микрорайона «Московский» в границах улиц Агапкина, Мичуринской, Чичерина, Северо-Западной в городе Тамбове. (Автомобильные дороги);

- мероприятия по технике безопасности: при проведении работ осуществить мероприятия в соответствии с Инструкцией по организации движения и ограждению мест производства работ (ВСН 37-84 Минавтодора РСФСР от 01.01.2001); выполнение в месте проведения работ необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в соответствии с нормативно-техническими документами, рекомендациями при выполнении дорожных работ;

- документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в контракте требованиям, предоставляемые заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения контракта: все материалы, конструкции и оборудование для строительства, должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и предоставляемые Заказчику по его требованию.

Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты выполненных работ

2.1. Цена Контракта составляет: 16 шестнадцать миллионов триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто пять) рублей, в том числе НДС 2 два миллиона четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот четырнадцать) рублей, а также другие расходы и обязательные платежи.

2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1., является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта, за исключением случаев изменения объема работ, на выполнение которых заключен Контракт.

При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

2.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, и в пределах выделенных на 2008 год бюджетных ассигнований в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 15 настоящего Контракта, на основании выставленных счетов и подписанного обеими сторонами акта приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию.

2.4. Заказчик производит предварительную оплату работ в размере 20% от цены настоящего Контракта в течение 20 дней с даты заключения настоящего Контракта.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком с момента выполнения работ и подписания соответствующего акта до 31 декабря 2008 года.

2.5. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных Заказчиком по настоящему Контракту платежей, за вычетом штрафных санкций, в случае предъявления их Заказчиком Подрядчику в соответствии с пунктом 9.1 и расходов по возмещению убытков, возникших по вине Подрядчика в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Контракта.

Статья 3. Источник финансирования Контракта

Настоящий Контракт финансируется из бюджета городского округа – город Тамбов, код бюджетной классификации Российской Федерации: 0 365 225.

Статья 4. Место, сроки и условия выполнения работ

4.1. Место выполнения работ - город Тамбов, микрорайон «Московский», улица Победы.

4.2. Срок выполнения работ: до 15 декабря 2008 года с момента заключения контракта. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

4.3. Дата окончания работ, определяемая исходя из пункта 4.2 настоящего Контракта является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

4.4. Условия выполнения работ:

- наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (транспортное строительство);

- выполнение работ иждивением Подрядчика;

- возможно привлечение субподрядчиков.

Статья 5. Обязательства Сторон

5.1. Обязательства Подрядчика:

- выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные работы Заказчику;

- обеспечить производство работ в полном соответствии с технической документацией и требованиями СНиП 3.06.03-85г. «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия (с изменениями № 1, 2)», ГОСТ Р «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- обеспечить производство работ своими силами либо с привлечением субподрядчиков, согласованных с Заказчиком;

- в случае привлечения субподрядчиков нести ответственность за некачественное выполнение ими работ, в том числе простых и скрытых работ;

- обеспечить производство работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт работы по соответствующей специальности;

- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды;

- обеспечить безопасность дорожного движения во время выполнения работ;

- нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или иного используемого для исполнения Контракта имущества;

- предоставлять Заказчику соответствующие документы, удостоверяющие качество используемых материалов и подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в Контракте требованиям;

- в случае ненадлежащего качества используемых материалов и оборудования, несоответствия применяемых материалов установленным в Контракте требованиям обеспечить их замену;

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- возмещать Заказчику, либо по согласованию с Заказчиком иным физическим, либо юридическим лицам убытки, возникшие по вине Подрядчика в результате деятельности, связанной с исполнением Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в объемах, определяемых по соглашению Сторон. В случае, если соглашение по возмещению убытков не достигнуто - в объемах, определенных на основании заключения независимой экспертизы;

- оплачивать стоимость независимой экспертизы, в случае возникновения необходимости её проведения;

- при готовности объекта известить об этом Заказчика в срок два дня;

- передать Заказчику результат работы, а также информацию, необходимую для эксплуатации и (или) иного использования результата работ.

5.2. Обязательства Заказчика:

- передать Подрядчику в двухдневный срок с момента заключения настоящего Контракта техническую документацию, утвержденную Заказчиком, которая должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил;

- в течение пяти дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы осмотреть и принять результаты работ, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих качество работы, или иных недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика;

- оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

Статья 6. Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, видами и качеством применяемых материалов.

6.2. При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. В противном случае Заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

6.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.4. Осуществляя контроль за ведением работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Статья 7. Сдача и приемка скрытых и выполненных работ

7.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию не позднее, чем за 2 дня до начала проведения этой приемки.

7.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

7.3. Заказчик, получив сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Контракту работ, обязан незамедлительно приступить к их приемке.

Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом, подписываемым обеими Сторонами.

7.4. В случае обнаружения в ходе сдачи – приемки недостатков выполненных работ Заказчик приостанавливает приемку, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, установленные Заказчиком, после чего Заказчик возобновляет приемку выполненных работ.

Акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после полного устранения Подрядчиком недостатков, выявленных в ходе сдачи-приемки выполненных работ.

При этом, если устранение недостатков, выявленных в ходе сдачи-приемки работ, осуществляется Подрядчиком по истечении установленного Контрактом срока окончания работ, Заказчик начисляет Подрядчику пеню за просрочку исполнения обязательств.

7.5. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

Статья 8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается четыре года с даты подписания акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта в целом.

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных в течение гарантийного срока недостатках. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

8.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации объекта Заказчиком или третьими лицами.

Статья 9. Ответственность Сторон

9.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки выполнения работ в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.2. В случае, если Подрядчик уклонился от устранения выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков выполненных работ, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами с отнесением всех расходов на Подрядчика и, кроме того, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 100% стоимости работ по устранению недостатков.

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется на сумму задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего Контракта, кроме сроков выполнения работ, Подрядчик несет ответственность в виде в виде уплаты штрафа в размере 0,05 % от цены контракта за каждый выявленный случай.

9.5. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате несоответствия отремонтированного в соответствии с настоящим Контрактом объекта требованиям технических регламентов, проектной документации, возмещение указанным лицам причинённого вреда возлагается на Подрядчика.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы).

10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.

Статья 11. Прочие условия

11.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения.

11.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.4. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, электронного письма или на 6 день после отправления письма по почте.

11.5. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета городского округа – город Тамбов, выделенных для финансирования подрядных работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

11.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

При этом, существенным нарушением настоящего Контракта является:

– систематическое нарушение Подрядчиком сроков сдачи объекта (более двух раз в течение действия Контракта);

– систематическое неисполнение Подрядчиком требований к качеству работ и неустранение обнаруженных дефектов;

- непредставление по требованию Заказчика документов, подтверждающих качество используемых при выполнении работ материалов.

11.7. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, второй – у Заказчика.

Статья 12. Разрешение споров и разногласий

Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.

Статья 13. Вступление Контракта в силу

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13.2. При расторжении настоящего Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Контракта Заказчик передает соответствующие сведения в реестр недобросовестных поставщиков.

Статья 14. Контрактная документация

14.1. Ведомость объёмов работ.

14.2. Протокол __________от «__»___________г. № ______________.

Статья 15. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

муниципальное учреждение

«Дирекция городских дорог

и пассажирского транспорта»

Адрес: город Тамбов, центральный рынок, комиссионный магазин, 3 этаж

Телефон (факс):

Е-mail: *****@***ru

УФК по Тамбовской области

Лицевой счет: №

В ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области г. Тамбов

Расчетный счет:

/

Подрядчик:

________________________________

________________________________

Адрес:__________________________

Телефон (факс):__________________

E-mail: _________________________

Расчетный счет: _________________

________________________________

Банк: ___________________________

ОКПО: _________________________

ИНН: __________________________

КПП: __________________________

Генеральный директор Руководитель

муниципального учреждения ______________________

«Дирекция городских дорог ______________________

и пассажирского транспорта» ______________________

(Ф. И.О., должность)

____________ ______________________

(подпись) (подпись)

М. П. М. П.

Приложение

к документации об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству автомобильных

дорог в городе Тамбове

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ___

на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов по строительству автомобильной дороги

по улице Ореховой

г. Тамбов от «___» _________ 200__ г.

Настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) заключен между: от имени городского округа – город Тамбов – муниципальным учреждением «Дирекция городских дорог и пассажирского транспорта», именуемым в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава с одной стороны, и ______________________________________________________,

(полное наименование подрядчика)

именуемым в дальнейшем «Подрядчик», лицензия № _______________ на осуществление __________________________________________________,

(вид деятельности)

выдана «___»_______________ г. ___________________________________

________________________________________________________________,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

в лице __________________________________________________________ ________________________________________________________________,

действующего на основании _______________________________________,

(наименование документа и его реквизиты)

с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Стороны», по итогам открытого аукциона (протокол ____________________ ___________________ №______________ от _________).

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов по строительству автомобильной дороги по улице Ореховой и передать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Объем и содержание работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта: согласно ведомости объёмов работ (приложение № 5 к документации об аукционе), на основании рабочего проекта на строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры микрорайона «Московский» в границах улиц Агапкина, Мичуринской, Чичерина, Северо-Западной в городе Тамбове. (Автомобильные дороги) (с рабочим проектом можно ознакомиться у заказчика по адресу: город Тамбов, центральный рынок, комиссионный магазин, 3 этаж).

Заказчик в соответствии с документацией об аукционе по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен настоящий Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом.

1.3. Характеристика выполняемых работ:

- качественные характеристики: качество выполняемых работ должны отвечать требованиям Перечня действующих нормативных и рекомендательных документов в дорожном хозяйстве (Российское дорожное агентство, Информационный центр по автомобильным дорогам, Москва, 2000);

- технические характеристики: соответствие СНиП 3.06.03-85г. «Автомобильные дороги», ГОСТу 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия (с изменениями № 1, 2)», ГОСТу Р «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- наименование материалов, применяемых в ходе выполнения работ, требования к их качеству: качество смесей асфальтобетонных должно соответствовать ГОСТу 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия (с изменениями №1, 2)»;

- требования к результатам работ: работы должны быть выполнены в полном соответствии с рабочим проектом на строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры микрорайона «Московский» в границах улиц Агапкина, Мичуринской, Чичерина, Северо-западной в городе Тамбове. (Автомобильные дороги);

- мероприятия по технике безопасности: при проведении работ осуществить мероприятия в соответствии с Инструкцией по организации движения и ограждению мест производства работ (ВСН 37-84 Минавтодора РСФСР от 01.01.2001); выполнение в месте проведения работ необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в соответствии с нормативно-техническими документами, рекомендациями при выполнении дорожных работ;

- документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в контракте требованиям, предоставляемые заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения контракта: все материалы, конструкции и оборудование для строительства, должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и предоставляемые Заказчику по его требованию.

Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты выполненных работ

2.1. Цена Контракта составляет 15 пятнадцать миллионов семьсот семьдесят девять тысяч шестьсот восемь) рублей, в том числе НДС 2 два миллиона четыреста семь тысяч пятьдесят восемь) рублей, а также другие расходы и обязательные платежи.

2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1., является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта, за исключением случаев изменения объема работ, на выполнение которых заключен Контракт.

При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

2.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, и в пределах выделенных на 2008 год бюджетных ассигнований в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 15 настоящего Контракта, на основании выставленных счетов и подписанного обеими сторонами акта приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию.

2.4. Заказчик производит предварительную оплату работ в размере 20% от цены настоящего Контракта в течение 20 дней с даты заключения настоящего Контракта.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком с момента выполнения работ и подписания соответствующего акта до 31 декабря 2008 года.

2.5. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных Заказчиком по настоящему Контракту платежей, за вычетом штрафных санкций, в случае предъявления их Заказчиком Подрядчику в соответствии с пунктом 9.1 и расходов по возмещению убытков, возникших по вине Подрядчика в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Контракта.

Статья 3. Источник финансирования Контракта

Настоящий Контракт финансируется из бюджета городского округа – город Тамбов, код бюджетной классификации Российской Федерации: 0 365 225.

Статья 4. Место, сроки и условия выполнения работ

4.1. Место выполнения работ - город Тамбов, микрорайон «Московский», улица Ореховая.

4.2. Срок выполнения работ: с момента выполнения работ до 15 декабря 2008 года. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

4.3. Дата окончания работ, определяемая исходя из пункта 4.2 настоящего Контракта является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

4.4. Условия выполнения работ:

- наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (транспортное строительство);

- выполнение работ иждивением Подрядчика;

- возможно привлечение субподрядчиков.

Статья 5. Обязательства Сторон

5.1. Обязательства Подрядчика:

- выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные работы Заказчику;

- обеспечить производство работ в полном соответствии с технической документацией и требованиями СНиП 3.06.03-85г. «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия (с изменениями № 1, 2)», ГОСТ Р «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- обеспечить производство работ своими силами либо с привлечением субподрядчиков, согласованных с Заказчиком;

- в случае привлечения субподрядчиков нести ответственность за некачественное выполнение ими работ, в том числе простых и скрытых работ;

- обеспечить производство работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт работы по соответствующей специальности;

- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды;

- обеспечить безопасность дорожного движения во время выполнения работ;

- нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или иного используемого для исполнения Контракта имущества;

- предоставлять Заказчику соответствующие документы, удостоверяющие качество используемых материалов и подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в Контракте требованиям;

- в случае ненадлежащего качества используемых материалов и оборудования, несоответствия применяемых материалов установленным в Контракте требованиям обеспечить их замену;

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- возмещать Заказчику, либо по согласованию с Заказчиком иным физическим, либо юридическим лицам убытки, возникшие по вине Подрядчика в результате деятельности, связанной с исполнением Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в объемах, определяемых по соглашению Сторон. В случае, если соглашение по возмещению убытков не достигнуто - в объемах, определенных на основании заключения независимой экспертизы;

- оплачивать стоимость независимой экспертизы, в случае возникновения необходимости её проведения;

- при готовности объекта известить об этом Заказчика в срок два дня;

- передать Заказчику результат работы, а также информацию, необходимую для эксплуатации и (или) иного использования результата работ.

5.2. Обязательства Заказчика:

- передать Подрядчику в двухдневный срок с момента заключения настоящего Контракта техническую документацию, утвержденную Заказчиком, которая должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил;

- в течение пяти дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы осмотреть и принять результаты работ, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих качество работы, или иных недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика;

- оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

Статья 6. Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, видами и качеством применяемых материалов.

6.2. При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. В противном случае Заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

6.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.4. Осуществляя контроль за ведением работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Статья 7. Сдача и приемка скрытых и выполненных работ

7.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию не позднее, чем за 2 дня до начала проведения этой приемки.

7.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

7.3. Заказчик, получив сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Контракту работ, обязан незамедлительно приступить к их приемке.

Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом, подписываемым обеими Сторонами.

7.4. В случае обнаружения в ходе сдачи – приемки недостатков выполненных работ Заказчик приостанавливает приемку, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, установленные Заказчиком, после чего Заказчик возобновляет приемку выполненных работ.

Акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после полного устранения Подрядчиком недостатков, выявленных в ходе сдачи-приемки выполненных работ.

При этом, если устранение недостатков, выявленных в ходе сдачи-приемки работ, осуществляется Подрядчиком по истечении установленного Контрактом срока окончания работ, Заказчик начисляет Подрядчику пеню за просрочку исполнения обязательств.

7.5. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

Статья 8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается с даты подписания акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта в целом.

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных в течение гарантийного срока недостатках. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

8.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации объекта Заказчиком или третьими лицами.

Статья 9. Ответственность Сторон

9.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки выполнения работ в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.2. В случае, если Подрядчик уклонился от устранения выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков выполненных работ, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами с отнесением всех расходов на Подрядчика и, кроме того, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 100% стоимости работ по устранению недостатков.

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется на сумму задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки платежа). Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего Контракта, кроме сроков выполнения работ, Подрядчик несет ответственность в виде в виде уплаты штрафа в размере 0,05 % от цены контракта за каждый выявленный случай.

9.5. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате несоответствия отремонтированного в соответствии с настоящим Контрактом объекта требованиям технических регламентов, проектной документации, возмещение указанным лицам причинённого вреда возлагается на Подрядчика.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы).

10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.

Статья 11. Прочие условия

11.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения.

11.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.4. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, электронного письма или на 6 день после отправления письма по почте.

11.5. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета городского округа – город Тамбов, выделенных для финансирования подрядных работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

11.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

При этом, существенным нарушением настоящего Контракта является:

– систематическое нарушение Подрядчиком сроков сдачи объекта (более двух раз в течение действия Контракта);

– систематическое неисполнение Подрядчиком требований к качеству работ и неустранение обнаруженных дефектов;

- непредставление по требованию Заказчика документов, подтверждающих качество используемых при выполнении работ материалов.

11.7. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, второй – у Заказчика.

Статья 12. Разрешение споров и разногласий

Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.

Статья 13. Вступление Контракта в силу

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13.2. При расторжении настоящего Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Контракта Заказчик передает соответствующие сведения в реестр недобросовестных поставщиков.

Статья 14. Контрактная документация

14.1. Ведомость объёмов работ.

14.2. Протокол __________от «__»___________г. № ______________.

Статья 15. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

муниципальное учреждение

«Дирекция городских дорог

и пассажирского транспорта»

Адрес: город Тамбов, центральный рынок, комиссионный магазин, 3 этаж

Телефон (факс):

Е-mail: *****@***ru

УФК по Тамбовской области

Лицевой счет: №

В ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области г. Тамбов

Расчетный счет:

Подрядчик:

________________________________

________________________________

Адрес:__________________________

Телефон (факс):__________________

E-mail: _________________________

Расчетный счет: _________________

________________________________

Банк: ___________________________

ОКПО: _________________________

ИНН: __________________________

КПП: __________________________

Генеральный директор Руководитель

муниципального учреждения ______________________

«Дирекция городских дорог ______________________

и пассажирского транспорта» ______________________

(Ф. И.О., должность)

____________ ______________________

(подпись) (подпись)

М. П. М. П.

Приложение

к документации об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству автомобильных

дорог в городе Тамбове

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ___

на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов по строительству автомобильной дороги

по улице Агапкина

г. Тамбов от «___» _________ 200__ г.

Настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) заключен между: от имени городского округа – город Тамбов – муниципальным учреждением «Дирекция городских дорог и пассажирского транспорта», именуемым в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава с одной стороны, и ______________________________________________________,

(полное наименование подрядчика)

именуемым в дальнейшем «Подрядчик», лицензия № _______________ на осуществление __________________________________________________,

(вид деятельности)

выдана «___»_______________ г. ___________________________________

________________________________________________________________,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

в лице __________________________________________________________ ________________________________________________________________,

действующего на основании _______________________________________,

(наименование документа и его реквизиты)

с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Стороны», по итогам открытого аукциона (протокол ____________________ ___________________ №______________ от _________).

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов по строительству автомобильной дороги по улице Агапкина и передать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Объем и содержание работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта: согласно ведомости объёмов работ (приложение № 6 к документации об аукционе), на основании рабочего проекта на строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры микрорайона «Московский» в границах улиц Агапкина, Мичуринской, Чичерина, Северо-Западной в городе Тамбове. (Автомобильные дороги) (с рабочим проектом можно ознакомиться у заказчика по адресу: город Тамбов, центральный рынок, комиссионный магазин, 3 этаж).

Заказчик в соответствии с документацией об аукционе по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен настоящий Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом.

1.3. Характеристика выполняемых работ:

- качественные характеристики: качество выполняемых работ должны отвечать требованиям Перечня действующих нормативных и рекомендательных документов в дорожном хозяйстве (Российское дорожное агентство, Информационный центр по автомобильным дорогам, Москва, 2000);

- технические характеристики: соответствие СНиП 3.06.03-85г. «Автомобильные дороги», ГОСТу 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия (с изменениями № 1, 2)», ГОСТу Р «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- наименование материалов, применяемых в ходе выполнения работ, требования к их качеству: качество смесей асфальтобетонных должно соответствовать ГОСТу 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия (с изменениями №1, 2)»;

- требования к результатам работ: работы должны быть выполнены в полном соответствии с рабочим проектом на строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры микрорайона «Московский» в границах улиц Агапкина, Мичуринской, Чичерина, Северо-западной в городе Тамбове. (Автомобильные дороги);

- мероприятия по технике безопасности: при проведении работ осуществить мероприятия в соответствии с Инструкцией по организации движения и ограждению мест производства работ (ВСН 37-84 Минавтодора РСФСР от 01.01.2001); выполнение в месте проведения работ необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в соответствии с нормативно-техническими документами, рекомендациями при выполнении дорожных работ;

- документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в контракте требованиям, предоставляемые заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения контракта: все материалы, конструкции и оборудование для строительства, должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и предоставляемые Заказчику по его требованию.

Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты выполненных работ

2.1. Цена Контракта составляет 31 тридцать один миллион сто четыре тысячи пятьсот тридцать два) рубля, в том числе НДС 4 четыре миллиона семьсот сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей, а также другие расходы и обязательные платежи.

2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1., является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта, за исключением случаев изменения объема работ, на выполнение которых заключен Контракт.

При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более, чем на десять процентов цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

2.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, и в пределах выделенных на 2008 год бюджетных ассигнований в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 15 настоящего Контракта, на основании выставленных счетов и подписанного обеими сторонами акта приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию.

2.4. Заказчик производит предварительную оплату работ в размере 20% от цены настоящего Контракта в течение 20 дней с даты заключения настоящего Контракта.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком с момента выполнения работ и подписания соответствующего акта до 31 декабря 2008 года.

2.5. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных Заказчиком по настоящему Контракту платежей, за вычетом штрафных санкций, в случае предъявления их Заказчиком Подрядчику в соответствии с пунктом 9.1 и расходов по возмещению убытков, возникших по вине Подрядчика в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Контракта.

Статья 3. Источник финансирования Контракта

Настоящий Контракт финансируется из бюджета городского округа – город Тамбов, код бюджетной классификации Российской Федерации: 0 365 225.

Статья 4. Место, сроки и условия выполнения работ

4.1. Место выполнения работ - город Тамбов, микрорайон «Московский», ул. Агапкина.

4.2. Срок выполнения работ: c момента заключения Контракта до 15 декабря 2008 года. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

4.3. Дата окончания работ, определяемая исходя из пункта 4.2 настоящего Контракта является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

4.4. Условия выполнения работ:

- наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (транспортное строительство);

- выполнение работ иждивением Подрядчика;

- возможно привлечение субподрядчиков.

Статья 5. Обязательства Сторон

5.1. Обязательства Подрядчика:

- выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные работы Заказчику;

- обеспечить производство работ в полном соответствии с технической документацией и требованиями СНиП 3.06.03-85г. «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия (с изменениями № 1, 2)», ГОСТ Р «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- обеспечить производство работ своими силами либо с привлечением субподрядчиков, согласованных с Заказчиком;

- в случае привлечения субподрядчиков нести ответственность за некачественное выполнение ими работ, в том числе простых и скрытых работ;

- обеспечить производство работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт работы по соответствующей специальности;

- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды;

- обеспечить безопасность дорожного движения во время выполнения работ;

- нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или иного используемого для исполнения Контракта имущества;

- предоставлять Заказчику соответствующие документы, удостоверяющие качество используемых материалов и подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в Контракте требованиям;

- в случае ненадлежащего качества используемых материалов и оборудования, несоответствия применяемых материалов установленным в Контракте требованиям обеспечить их замену;

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- возмещать Заказчику, либо по согласованию с Заказчиком иным физическим, либо юридическим лицам убытки, возникшие по вине Подрядчика в результате деятельности, связанной с исполнением Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в объемах, определяемых по соглашению Сторон. В случае, если соглашение по возмещению убытков не достигнуто - в объемах, определенных на основании заключения независимой экспертизы;

- оплачивать стоимость независимой экспертизы, в случае возникновения необходимости её проведения;

- при готовности объекта известить об этом Заказчика в срок два дня;

- передать Заказчику результат работы, а также информацию, необходимую для эксплуатации и (или) иного использования результата работ.

5.2. Обязательства Заказчика:

- передать Подрядчику в двухдневный срок с момента заключения настоящего Контракта техническую документацию, утвержденную Заказчиком, которая должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил;

- в течение пяти дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы осмотреть и принять результаты работ, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих качество работы, или иных недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика;

- оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

Статья 6. Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, видами и качеством применяемых материалов.

6.2. При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. В противном случае Заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

6.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.4. Осуществляя контроль за ведением работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Статья 7. Сдача и приемка скрытых и выполненных работ

7.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию не позднее, чем за 2 дня до начала проведения этой приемки.

7.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

7.3. Заказчик, получив сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Контракту работ, обязан незамедлительно приступить к их приемке.

Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом, подписываемым обеими Сторонами.

7.4. В случае обнаружения в ходе сдачи – приемки недостатков выполненных работ Заказчик приостанавливает приемку, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, установленные Заказчиком, после чего Заказчик возобновляет приемку выполненных работ.

Акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после полного устранения Подрядчиком недостатков, выявленных в ходе сдачи-приемки выполненных работ.

При этом, если устранение недостатков, выявленных в ходе сдачи-приемки работ, осуществляется Подрядчиком по истечении установленного Контрактом срока окончания работ, Заказчик начисляет Подрядчику пеню за просрочку исполнения обязательств.

7.5. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

Статья 8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается четыре года с даты подписания акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта в целом.

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных в течение гарантийного срока недостатках. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

8.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации объекта Заказчиком или третьими лицами.

Статья 9. Ответственность Сторон

9.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки выполнения работ в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.2. В случае, если Подрядчик уклонился от устранения выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков выполненных работ, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами с отнесением всех расходов на Подрядчика и, кроме того, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 100% стоимости работ по устранению недостатков.

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется на сумму задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки платежа). Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего Контракта, кроме сроков выполнения работ, Подрядчик несет ответственность в виде в виде уплаты штрафа в размере 0,05 % от цены контракта за каждый выявленный случай.

9.5. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате несоответствия отремонтированного в соответствии с настоящим Контрактом объекта требованиям технических регламентов, проектной документации, возмещение указанным лицам причинённого вреда возлагается на Подрядчика.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы).

10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.

Статья 11. Прочие условия

11.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения.

11.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.4. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, электронного письма или на 6 день после отправления письма по почте.

11.5. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета городского округа – город Тамбов, выделенных для финансирования подрядных работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

11.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

При этом, существенным нарушением настоящего Контракта является:

– систематическое нарушение Подрядчиком сроков сдачи объекта (более двух раз в течение действия Контракта);

– систематическое неисполнение Подрядчиком требований к качеству работ и неустранение обнаруженных дефектов;

- непредставление по требованию Заказчика документов, подтверждающих качество используемых при выполнении работ материалов.

11.7. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, второй – у Заказчика.

Статья 12. Разрешение споров и разногласий

Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.

Статья 13. Вступление Контракта в силу

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13.2. При расторжении настоящего Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Контракта Заказчик передает соответствующие сведения в реестр недобросовестных поставщиков.

Статья 14. Контрактная документация

14.1. Ведомость объёмов работ.

14.2. Протокол __________от «__»___________г. № ______________.

Статья 15. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

муниципальное учреждение

«Дирекция городских дорог

и пассажирского транспорта»

Адрес: город Тамбов, центральный рынок, комиссионный магазин, 3 этаж

Телефон (факс):

Е-mail: *****@***ru

УФК по Тамбовской области

Лицевой счет: №

В ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области г. Тамбов

Расчетный счет:

/

Подрядчик:

________________________________

________________________________

Адрес:__________________________

Телефон (факс):__________________

E-mail: _________________________

Расчетный счет: _________________

________________________________

Банк: ___________________________

ОКПО: _________________________

ИНН: __________________________

КПП: __________________________

Генеральный директор Руководитель

муниципального учреждения ______________________

«Дирекция городских дорог ______________________

и пассажирского транспорта» ______________________

(Ф. И.О., должность)

____________ ______________________

(подпись) (подпись)

М. П. М. П.

Приложение

к документации об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству автомобильных

дорог в городе Тамбове

ВЕДОМОСТЬ

объемов работ на строительство автомобильной дороги по улице Победы

№ п/п

Наименование работ

Единица измерения

Кол-во

1

2

3

4

Протяжение дороги

км

0,486

Глава 1. Подготовительные работы

1.

Восстановление трассы

км

0,486

2.

Оформление полосы отвода

км

0,486

3.

Установка и демонтаж временных знаков

шт.

21

4.

Подготовка посадочных мест для деревьев

ям

315

5.

Посадка деревьев лиственных пород

шт.

315

Глава 2. Земляное полотно

1.

Разработка грунта I группы бульдозером 108л. с. с перемещением до 30 метров в отвалы (снятие растительного грунта)

м3

2594,0

2.

То же, грунт II группы из выемки на досыпку площади, занятой под газоном (грунт от устройства дорожного корыта)

м3

745,0

3.

То же, грунт II группы из выемки в отвалы (грунт от устройства дорожного корыта)

м3

-

4.

Разработка грунта II группы экскаватором емкостью ковша 1м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 5 км (на досыпку газонов и земляного полотна)

м3

675,0

5.

Уплотнение грунта механизированным способом на территории занятой газоном и устройства земляного полотна.

м3

1379,0

6.

Разработка грунта I группы экскаватором емк. ковша 1м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 5 км (грунт из отвалов)

м3

1803,0

7.

То же, грунт II группы

м3

-

1

2

3

4

8.

Планировка поверхности механизированным способом

м2

5188,0

9.

Планировка площади газонов механизированным способом

м2

7912,0

10.

Засев газонов многолетними травами по растительному слою толщиной 0,10 м

м2

7912,0

Земляные работы при устройстве площадок для стоянки машин, автобусных остановок, посадочных площадок

технического тротуара и тротуаров.

11.

Разработка грунта I группы бульдозером 108 л. с. с перемещением до 30 метров в отвалы (грунт от устройства дорожного корыта)

м3

1908,0

12.

То же, грунт II группы из выемки на досыпку земляного полотна

м3

15

13.

Разработка грунта I группы экскаватором емк. ковша 1 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 5 км (грунт из отвалов)

м3

1908,0

Глава 3. Дорожная одежда

1.

Устройство дорожного корыта механизированным способом глубиной до 0,5 м

м2

4478,0

2.

Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,10 м

м3

447,8

3.

Устройство двухслойного основания из фракционного щебня М800 методом заклинки: - нижний слой - 0,17 м;

- верхний слой-0,12 м

м2

м2

4478,0

4478,0

4.

Разлив битума из расчета 0,7л/м2 с доставкой до 2 км

т

3,13

5.

Устройство покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси III марки типа «Б» толщиной 0,08 м

м2

4478,0

6.

Обрамление кромки проезжей части бортовым камнем:

- БР 100x30x18;

- БК 12.100x30x21

м

м

461

76

Устройство площадок для стоянки автомашин

7.

Устройство дорожного корыта механизированным способом глубиной до 0,5м.

м2

1944,0

8.

Устройство подстилающего слоя из песка толщиной - 0,10м.

м3

194,4

1

2

3

4

9.

Устройство двухслойного основания из фракционного щебня М800 методом заклинки: - нижний слой - 0,17 м;

- верхний слой - 0,12 м.

м2

м2

1944,0
1944,0

10.

Разлив битума из расчета 0,7л/м2 с доставкой до 2 км

т

1,36

11.

Устройство покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси III марки типа «Б» толщиной 0,08 м

м2

1944,0

12.

Обрамление площадок для стоянки автомашин бортовым камнем:

- БР 100x30x18;

- БК 5.100x30x21

м

м

323

152

Устройство тротуаров

13.

Устройство дорожного корыта механизированным способом глубиной до 0,33 м

м2

1485,3

14.

Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,20 м

м3

297,0

15.

Устройство однослойного основания из фракционного щебня М800 методом заклинки толщ. 0,10м.

м2

1485,3

16.

Устройство покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси III марки типа «В» толщиной 0,03 м

м2

1485,3

17.

Обрамление тротуаров бортовым камнем БР 100х20х8

м2

1751

Устройство технического тротуара

18.

Устройство дорожного корыта механизированным способом глубиной 180 мм

м2

916,0

19.

Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,10 м

м2

91,6

20.

Устройство однослойного основания из фракционного щебня М800 методом заклинки толщиной 0,10 м

м2

916,0

21.

Устройство покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси 111 марки типа «Б» толщиной 0,03 м

м2

916,0

1

2

3

4

22.

Обрамление тротуаров бортовым камнем БР 100х20х8

м2

916,0

Глава 4. Пересечения и примыкания

Земляные работы

1.

Разработка грунта I группы бульдозером 108 л. с. с перемещением до 30 метров в отвалы (при устройстве дорожного корыта)

м3

291,0

2.

То же, грунт группы II из выемки в насыпь для засыпки газонов

м3

-

3.

То же, грунт 11 группы в отвалы из выемки

м3

-

4.

Разработка грунта II группы экскаватором емкостью ковша 1 м3 с погрузкой в автосамосвалы транспортировкой до 2 км (досыпка газонов)

м3

35,0

5.

Уплотнение грунта механизированным способом на территории, занятой газоном

м3

34,0

6.

Планировка поверхности механизированным способом

м2

910,0

Дорожная одежда

7.

Устройство дорожного корыта механизированным способом глубиной до 0,5 м

м2

499,0

8.

Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,10 м

м3

49,9

9.

Устройство двухслойного основания из фракционного щебня М800 методом заклинки:

- нижний слой - 0,17 м;

- верхний слой-0,12 м

м2

м2

499,0

499,0

10.

Разлив битума из расчета 0,7л/м2 с доставкой до 2 км

т

0,34

11.

Устройство покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси III марки типа «Б» толщиной 0,08 м

м2

499,0

12.

Укрепление торца щебнем фракционным М800 средней толщиной 0,25 м

м2

273,0

Глава 5. Обустройство дороги, организация и безопасность движения

1.

Установка бесфунднаментных знаков на металлических несущих конструкциях (II типоразмер)

зн/ст

43/27

1

2

3

4

а)

Знаки приоритета

- 2,1 (700) на стойке СКМ 1.35

зн/ст

9/9

- 2,1 (700) на стойке СКМ 2.35

зн/ст

1/1

- 2,1 (700) без стойки

зн/ст

- 2,4 (900) на стойке СКМ 1.35

зн/ст

8/8

- 2,4 (900) без стойки

зн/ст

2/-

б)

Знаки особых предписаний

- 5.19.1 на стойке СКМ 2.35

зн/ст

1/1

- 5.19.1 на стойке СКМ 3.35

зн/ст

7/7

- 5.19.2 без стойки

зн/ст

8/-

- 5.16 на стойке СКМ 1.35

зн/ст

в)

Информационные знаки

- 6.4 на стойке 1.35

зн/ст

1/1

- 6.4 без стойки

зн/ст

6/-

Устройство дорожной разметки

Устройство дорожной разметки эмалью:

- сплошная шириной 0,1 м;

-прерывистая 1:1;

- прерывистая 1:3

м2

км

км

км

107

0,920

0,219

-

Генеральный директор Руководитель

муниципального учреждения ______________________

«Дирекция городских дорог ______________________

и пассажирского транспорта» ______________________

(Ф. И.О., должность)

____________ ______________________

(подпись) (подпись)

М. П. М. П.

Приложение

к документации об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству автомобильных

дорог в городе Тамбове

ВЕДОМОСТЬ

объемов работ на строительство автомобильной дороги

по улице Ореховой

№ п/п

Наименование работ

Единица измерения

Кол-во

1

2

3

4

Протяжение дороги

км

0,485

Глава 1. Подготовительные работы

1.

Восстановление трассы

км

0,485

2.

Оформление полосы отвода

км

0,485

3.

Установка и демонтаж временных знаков

шт.

21

4.

Подготовка посадочных мест для деревьев

ям

347

5.

Посадка деревьев лиственных пород

шт.

347

Глава 2. Земляное полотно

1.

Разработка грунта I группы бульдозером 108л. с. с перемещением до 30 метров в отвалы (снятие растительного грунта)

м3

2584,0

2.

То же, грунт II группы из выемки на досыпку площади, занятой под газоном (грунт от устройства дорожного корыта)

м3

667,0

3.

То же, грунт II группы из выемки в отвалы (грунт от устройства дорожного корыта)

м3

505,0

4.

Разработка грунта II группы экскаватором емкостью ковша 1 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 5 км (на досыпку газонов и земляного полотна)

м3

-

5.

Уплотнение грунта механизированным способом на территории занятой газоном и устройства земляного полотна.

м3

648,0

6.

Разработка грунта I группы экскаватором емк. ковша 1 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 5км (грунт из отвалов)

м3

1710,0

7.

То же, грунт II группы

м3

505,0

1

2

3

4

8.

Планировка поверхности механизированным способом

м2

5168,0

9.

Планировка площади газонов механизированным способом

м2

8735,0

10.

Засев газонов многолетними травами по растительному слою толщиной 0,10м

м2

8735,0

Земляные работы при устройстве площадок для стоянки машин, автобусных остановок, посадочных площадок, технического тротуара и тротуаров

.

технического тротуара и тротуаров.

11.

Разработка грунта I группы бульдозером 108 л. с. с перемещением до 30 метров в отвалы (грунт от устройства дорожного корыта)

м3

1497,0

12.

То же, грунт II группы из выемки на досыпку земляного полотна

м3

11

13.

Разработка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 1 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 5 км (грунт из отвалов)

м3

1497,0

Глава 3. Дорожная одежда

1.

Устройство дорожного корыта механизированным способом глубиной до 0,5 м

м2

4469,0

2.

Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,10 м

м3

446,9

3.

Устройство двухслойного основания из фракционного щебня М800 методом заклинки:

-нижний слой - 0,17 м;

- верхний слой - 0,12 м

м2

м2

4469,0

4469,0

4.

Разлив битума из расчета 0,7л/м2 с доставкой до 2 км

т

3,13

5.

Устройство покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси III марки типа «Б» толщиной 0,08 м

м2

4469,0

6.

Обрамление кромки проезжей части бортовым камнем:

БР 100x30x18

БК 12.100x30x21

м

м

551

76

Устройство площадок для стоянки автомашин

7.

Устройство дорожного корыта механизированным способом глубиной до 0,5 м

м2

1366,0

1

2

3

4

8.

Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,10 м

м3

136,6

9.

Устройство двухслойного основания из фракционного щебня М800 методом заклинки:

- нижний слой - 0,17 м;

-верхний слой - 0,12 м

м2

м2

1366,0

1366,0

10.

Разлив битума из расчета 0,7л/м2 с доставкой до 2 км

т

0,96

11.

Устройство покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси III марки типа «Б» толщиной 0,08 м

м2

1366,0

12.

Обрамление площадок для стоянки автомашин бортовым камнем

БР 100x30x18

БК 5.100x30x21

м

м

227

160

Устройство тротуаров

13.

Устройство дорожного корыта механизированным способом глубиной до 0,33 м

м2

1483,8

14.

Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,20 м

м3

296,7

15.

Устройство однослойного основания из фракционного щебня М800 методом заклинки толщиной 0,10 м

м2

1483,8

16.

Устройство покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси III марки типа «В» толщиной 0,03 м

м2

1483,8

17.

Обрамление тротуаров бортовым камнем БР 100х20х8

м2

1948

Устройство технического тротуара

18.

Устройство дорожного корыта механизированным способом глубиной 180 мм

м2

916,0

19.

Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,10 м

м2

91,6

20.

Устройство однослойного основания из фракционного щебня М800 методом заклинки толщиной 0,10 м

м2

916,0

21.

Устройство покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси 111 марки типа «Б» толщиной 0,03 м

м2

916,0

1

2

3

4

22.

Обрамление тротуаров бортовым камнем БР 100х20х8

м2

916

Глава 4. Пересечения и примыкания

Земляные работы

1.

Разработка грунта I группы бульдозером 108л. с. с перемещением до 30 метров в отвалы (при устройстве дорожного корыта)

м3

344,0

2.

Тоже, грунт группы II из выемки в насыпь ( для засыпки газонов)

м3

-

3.

Тоже, грунт 11 группы в отвалы из выемки

м3

-

4.

Разработка грунта II группы экскаватором емкостью ковша 1 м3 с погрузкой в автосамосвалы транспортировкой до 2 км( на досыпка газоном)

м3

22,0

5.

Уплотнение грунта механизированным способом на территории занятой газоном

м3

21,0

6.

Планировка поверхности механизированным способом

м2

929,0

Дорожная одежда

7.

Устройство дорожного корыта механизированным способом глубиной до 0,5 м

м2

521,0

8.

Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,10 м

м3

52,1

9.

Устройство двухслойного основания из фракционного щебня М800 методом заклинки:

- нижний слой - 0,17 м;

- верхний слой - 0,12 м

м2

м2

521,0

521,0

10.

Разлив битума из расчета 0,7л/м2 с доставкой до 2 км

т

0,36

11.

Устройство покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси III марки типа «Б» толщиной 0,08 м

м2

521,0

12.

Укрепление торца щебнем фракционным М800 средней толщиной 0,25 м

м2

258,0

Глава 5. Обустройство дороги, организация и безопасность движения

1.

Установка бесфунднаментных знаков на металлических несущих конструкций (II типоразмер)

зн/ст

45/29

1

2

3

4

а)

Знаки приоритета

- 2,1 (700) на стойке СКМ 1.35

зн/ст

11/11

- 2,1 (700) на стойке СКМ 2.35

зн/ст

1/1

- 2,1 (700) без стойки

зн/ст

1/-

- 2,4 (900) на стойке СКМ 1.35

зн/ст

8/8

- 2,4 (900) без стойки

зн/ст

2/-

б)

Знаки особых предписаний

- 5.19.1 на стойке СКМ 2.35

зн/ст

2/2

- 5.19.1 на стойке СКМ 3.35

зн/ст

6/6

- 5.19.2 без стойки

зн/ст

8/-

- 5.16 на стойке СКМ 1.35

зн/ст

в)

Информационные знаки

- 6.4 на стойке 1.35

зн/ст

1/1

- 6.4 без стойки

зн/ст

5/-

Устройство дорожной разметки

Устройство дорожной разметки эмалью:

- сплошная шириной 0,1м.

-прерывистая 1:1;

- прерывистая 1:3;

- прерывистая 3:1

м2

км

км

км

км

104

0,934

0,177

-

-

Генеральный директор Руководитель

муниципального учреждения ______________________

«Дирекция городских дорог ______________________

и пассажирского транспорта» ______________________

(Ф. И.О., должность)

____________ ______________________

(подпись) (подпись)

М. П. М. П.

Приложение

к документации об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству автомобильных дорог в городе Тамбове

Ведомость

объемов работ на строительство дороги по улице Агапкина

№ п/п

Наименование работ

Единица

измерения

Кол-во

1

2

3

4

Протяжение дороги

км

0,85

Глава 1. Подготовительные работы

1.

Восстановление трассы

км

0,85

2.

Оформление полосы отвода

км

0,85

3.

Установка и демонтаж временных знаков

шт.

21

4.

Подготовка посадочных мест для деревьев

ям

462

5.

Посадка деревьев лиственных пород

шт.

462

Глава 2. Земляное полотно

1.

Разработка грунта I группы бульдозером 108 л. с. с перемещением до 30 метров в отвалы (снятие растительного грунта)

м3

7062,0

2.

То же, грунт II группы из выемки на досыпку площади, занятой под газоном (грунт от устройства дорожного корыта)

м3

2426,0

3.

То же, грунт II группы из выемки в отвалы (грунт от устройства дорожного корыта)

м3

1484,0

4.

Разработка грунта II группы экскаватором емккостью ковша 1 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 5 км (на досыпку газонов и земляного полотна)

м3

-

5.

Уплотнение грунта механизированным способом на территории занятой газоном и устройства земляного полотна

м3

2355,0

6.

Разработка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 1 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 5 км (грунт из отвалов)

м3

5902,0

1

2

3

4

7.

То же, грунт II группы

м3

484,0

8.

Планировка поверхности механизированным способом

м2

14124,0

9.

Планировка площади газонов механизированным способом

м2

11600,0

10.

Засев газонов многолетними травами по растительному слою толщиной 0,10 м

м2

11600,0

Земляные работы при устройстве площадок для стоянки машин, автобусных остановок, посадочных площадок, технического тротуара и тротуаров

11.

Разработка грунта I группы бульдозером 108 л. с. с перемещением до 30 метров в отвалы (грунт от устройства дорожного корыта)

м3

1389,0

12.

То же, грунт II группы из выемки на досыпку земляного полотна

м3

37

13.

Разработка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 1 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 5 км (грунт из отвалов)

м3

1389,0

14.

Устройство дорожного корыта механизированным способом глубиной до 0,5м.

м2

11997,0

15.

Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,10 м

м3

1199,7

16.

Устройство двухслойного основания из фракционного щебня М800 методом заклинки:

-нижний слой - 0,17 м;

- верхний слой - 0,12 м

м2

м2

11997,0

11997,0

17.

Разлив битума из расчета 0,7 л/м2 с доставкой до 2 км

т

8,40

18.

Устройство покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси III марки типа «Б» толщиной 0,08 м

м2

11997,0

1

2

3

4

19.

Обрамление кромки проезжей части бортовым камнем:

БР 100x30x18

БК 12.100x30x21

м

м

1588

-

Устройство площадок для стоянки автомашин

20.

Устройство дорожного корыта механизированным способом глубиной до 0,5 м

м2

-

21.

Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,10 м

м3

-

22.

Устройство двухслойного основания из фракционного щебня М800 методом заклинки:

- нижний слой - 0,17 м;

- верхний слой - 0,12м

м2

м2

-

-

23.

Разлив битума из расчета 0,7 л/м2 с доставкой до 2 км

т

-

24.

Устройство покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси III марки типа «Б» толщиной 0,08 м

м2

-

25.

Обрамление площадок для стоянки автомашин бортовым камнем:

БР 100x30x18

БК 5.100x30x21

м

м

-

-

Устройство остановочных площадок

26.

Устройство дорожного корыта механизированным способом глубиной до 0,5 м

м2

630,0

27.

Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 010 м

м2

63,0

28.

Устройство двухслойного основания из фракционного щебня М800 методом заклинки:

-нижний слой - 0,17 м;

- верхний слой -0,12 м

м2

м2

630,0

630,0

29.

Разлив битума из расчета 0,7 л/м2 до 2 км

м2

0,44

1

2

3

4

30.

Устройство покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси III марки типа «Б» толщиной 0,03 м

м2

630,0

31.

Обрамление остановочных площадок бортовым камнем БР 100x30x18

м2

240

Устройство посадочных мест

32.

Устройство дорожного корыта механизированным способом глубиной до 0,33 м

м2

270,0

33.

Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,10 м

м3

27,0

34.

Устройство однослойного основания из фракционного щебня М800 методом заклинки толщиной 0,10 м

м2

270,0

35.

Разлив битума из расчета 0,7 л/м2 с доставкой до 2 км

т

0,19

36.

Устройство покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси III марки типа «Б» толщиной 0,03 м

м2

270,0

37.

Обрамление посадочных площадок бортовым камнем БР 100x20x8

м

30

Устройство тротуаров

38.

Устройство дорожного корыта механизированным способом глубиной до 0,33 м

м2

3933,2

39.

Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,20 м

м3

786,6

40.

Устройство однослойного основания из фракционного щебня М800 методом заклинки толщиной 0,10 м

м2

3933,2

41.

Устройство покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси III марки типа «В» толщиной 0,03 м

м2

3933,2

42.

Обрамление тротуаров бортовым камнем БР 100х20х8

м2

3496

1

2

3

4

Устройство технического тротуара

43.

Устройство дорожного корыта механизированным способом глубиной 180 мм

м2

1720,0

44.

Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,10 м

м2

172,0

45.

Устройство однослойного основания из фракционного щебня М800 методом заклинки толщиной 0,10 м

м2

1720,0 /20,0 1720

46.

Устройство покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси 111 марки типа «Б» толщиной 0,33 м

м2

1720,0

47.

Обрамление тротуаров бортовым камнем БР 100х20х8

м2

1720,0 /20,0 1720

Глава 3. Обустройство дороги, организация и безопасность движения

1.

Установка бесфунднаментных знаков на металлических несущих конструкций (II типоразмер)

зн/ст

43/28

а)

Знаки приоритета

- 2,1 (700) на стойке СКМ 1.35

зн/ст

10/10

- 2,4 (900) без стойки

зн/ст

1/-

б)

Знаки особых предписаний

- 5.19.1 на стойке СКМ 2.35

зн/ст

13/13

- 5.19.1 на стойке СКМ 3.35

зн/ст

1/1

- 5.19.2 без стойки

зн/ст

14/-

- 5.16 на стойке СКМ 1.35

зн/ст

4/4

Устройство дорожной разметки

Устройство дорожной разметки эмалью:

м2

172

- сплошная шириной 0,1м

км

1,254

- прерывистая 1:1

км

0,102

- прерывистая 1:3

км

0,114

- прерывистая 3:1

км

0,513

Генеральный директор Руководитель

муниципального учреждения ______________________

«Дирекция городских дорог ______________________

и пассажирского транспорта» ______________________

(Ф. И.О., должность)

____________ ______________________

(подпись) (подпись)

М. П. М. П.

Приложение

к документации об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству автомобильных дорог в городе Тамбове

Бланк участника

размещения заказа

Дата, исх. номер

Начальнику управления

муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова

ЗАЯВКА на участие в аукционе

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ __________________________________________________________

(указывается наименование работ)

на лот № ________

1. Изучив документацию об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ ________________________________________________________________, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты, ___________________________________________________

(полное и сокращенное наименование участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф. И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и в случае победы выполнить работы в соответствии с условиями аукциона и по предложенной нами в ходе проведения аукциона цене муниципального контракта.

2. Описание выполняемых работ:

- качественные и технические характеристики (наименование соответствующих СНиПов, ГОСТов)________________________________;

(согласно абзацам 12, 13 пункта 1.2. документации об аукционе)

- применяемые материалы и сведения об их качестве ____________;

(согласно абзац у 14 пункта 1.2. документации об аукционе)

- сведения о технике безопасности при проведении работ ________________________________________________________________;

(согласно абзацу 16 пункта 1.2. документации об аукционе)

3. В случае, если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, и цена, предложенная нами в ходе проведение аукциона будет наименьшей, мы берем на себя обязательство подписать муниципальный контракт на выполнение работ с ________________________________________________________________

(наименование заказчика согласно п. 1.3. документации об аукционе)

в срок, установленный пунктом 12.2. документации об аукционе.

4. В случае, если наши предложения по цене контракта будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с ________________________________________________________________,

(наименование заказчика согласно п. 1.3. документации об аукционе)

мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и предложенной нами цене.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с аукционной комиссией нами уполномочен ________________________________________________

(должность, Ф. И.О., телефон, факс, e-mail уполномоченного лица)

6. Мы подтверждаем, что до заключения муниципального контракта на выполнение заказа настоящая заявка будет считаться нашим акцептом на вашу публичную оферту (объявление о проведении аукциона).

7. Настоящая заявка действует до завершения процедуры размещения заказа.

8. Наши юридический и почтовый адреса и банковские реквизиты:

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ______________________________________________________________

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.

Гарантирую достоверность представленной информации.

Руководитель организации

(индивидуальный предприниматель) _____________________

(подпись, Ф. И.О.)

Главный бухгалтер (при наличии) ______________________

(подпись, Ф. И.О.)

М. П. (при наличии)

оПИСЬ ДОКУМЕНТОВ*,

прилагаемых к заявке на участие в аукционе на право

заключить муниципальный контракт на выполнение работ

_________________________________________________________

(наименование работ)

Настоящим _________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в аукционе нами к заявке на участие в открытом аукционе прилагаются нижеперечисленные документы:

Наименование

Количество

листов

1.   

Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная Федеральной налоговой службой России (для юридических лиц)

Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная Федеральной налоговой службой России (для индивидуальных предпринимателей)

2.   

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (полномочия руководителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими их служебное положение, а также другими документами, полномочия других представителей подтверждаются доверенностью, заверенной в установленном порядке)

3.

Копия лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (транспортное строительство)

4.

Иные документы

* заполняется участником размещения заказа согласно документам, приложенным к заявке, и сшивается вместе с заявкой и документами, приложенными к заявке.

Приложение

к документации об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству автомобильных дорог в городе Тамбове

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ

на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и

представления интересов участника размещения заказа

На бланке участника

размещения заказа

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:

________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

доверяет _________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ____________________________ _______________________________________«____» ___________________

представлять интересы ___________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

на аукционах, проводимых управлением муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, делать предложения по цене муниципального контракта, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись __________________________ ____________________________

(Ф. И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

удостоверяю:___________________________________________________

(подпись удостоверяющего)

М. П.

Доверенность действительна по «____» ____________________ 200_г.



Подпишитесь на рассылку:


Дорожное хозяйство России
строительство и содержание дорог - это очень важно

Государство и право

Проекты по теме:

Тамбов
А
Б
В
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГарантииГенеральные планыГеодезия и картографияГеологияГимназииГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственное администрированиеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный сектор в экономикеГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданское правоГражданско-правовые договорыГрафикиГрупповые программы
Д
Д
ДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДепартаментыДепозитыДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора возмездного оказания услугДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора предоставления правДоговора продажиДоговора управленияДоговора участияДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДома культурыДома творчестваДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
О
ОбеспечениеОбзорыОборотные средстваОборудованиеОбразовательные программыОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественные работыОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОпределенияОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОтделочные материалы и работыОткрытые торгиОтношения собственностиОтраслиОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценка стоимостиОценкиОценочная деятельность
П
П
ПамяткиПедагогикаПедагогические программыПенсионное обеспечениеПенсионный фондПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПомощь детямПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПояснительные запискиПравила внутреннего трудового распорядкаПравила предоставления услугПравовая документацияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПрактикаПрактические работыПредложенияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПреподавательские составыПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПрием в университетыПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПрогнозыПрограммы исследованияПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводственные объектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПросвещениеПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения олимпиадПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофсоюзыПроцессыПубличные слушания
Р
С
С
СамоуправлениеСанитарные нормыСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСемейное правоСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное партнерствоСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСтандартыСтатистикаСтатьиСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Транспорт и автопром
Автопроизводители
AudiBMWCadillacCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDodgeFiatFordGreat WallHondaHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaLada (ВАЗ)Land RoverLexusMazdaMercedes-BenzMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRenaultSkodaSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvo
Строительство
Архивы:
А АкведукиАрхитекторАрхитектураАрхитектура МосквыАрхитектурно-строительный факультетАрхитектурное проектированиеАсфальтирование ББассейныБетономешалкаБуровзрывные работы ВВодопроводВодоснабжение и водоотводВодостокВыдача планов на земельные участки ГГазопроводГенеральные планыГеоинформационные системы и технологииГидроизоляцияГородское строительство и хозяйство ДДачи и коттеджиДачные домаДвериДеревоДеревообработкаДеревянные домаДизайн интерьераДолевое строительствоДома из клееного брусаДома из оцилиндрованного бревнаДымоход ЖЖилплощадь ЗЗастройкаЗащита прав потребителейЗемлепользованиеЗемлеустройствоЗемляные работыЗвукоизоляция ИИмущественное правоИнвентаризация объектовИнвестиции в строительствеИнженерно-геологические изысканияИнженерные системыИнтерьер ККаминыКвадратный метрКирпичная кладкаКондиционирование и вентиляцияКоттеджные поселкиКровля ЛЛандшафтный дизайнЛенточный фундаментЛесопилка ММалоэтажное строительствоМногоквартирные домаМонтажМонтажникМусоропровод ННормативные материалы ООбследование зданийОбщая площадьОбъекты для ввода в эксплуатациюОкнаОтделочные материалы и работыОтоплениеОхрана труда в строительствеОцилиндрованное бревноОчистка естественных и стоковых вод ППервоочередные объектыПечьПодрядное строительствоПолимербетонПолы и покрытияПотолкиПроектная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроизводственная недвижимостьПромышленное и гражданское строительство РРемонтРемонт дорогРемонт жильяРемонт лифтовРемонт помещенийРемонтные работыРемонт жильяРеконструкцииРешения на строительство ССанитарные нормыСантехникаСметные нормативыСметыСоюзы строителейСтеныСтройматериалыСтроитель Строительнная: ТехникаБюджетыРаботыВыставкиКолледжиОрганизацииСтроительство жильяКвартир ТТеплоизоляцияТерриториальное планированиеТехническое обслуживание, ремонт и реконструкция зданийТраншеяТрубопровод УУправления капитального строительства ФФасадные работыФундамент ЧЧастный сектор ШШпатлевкаШпонШумоизоляция ЭЭкономика предприятий строительстваЭлектроинструментЭлектропроводкаЭлектротехнические работы
Автотранспорт

Типы транспорта

Инфраструктура

Управление

Услуги

Запчасти и аксессуары

Регионы

Статистика

Образование

Производство

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.