Извещение о проведении запроса котировок
07 сентября 2011 года с. Знаменское
Муниципальный заказчик – Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет Лев – Толстовского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
Место нахождения и почтовый адрес: 399892 Липецкая обл., Лев-Толстовский район, с. Знаменское, ул. Промстроевская, д.5
Номер телефона: (8-474
Адрес электронной почты: *****@
Источник финансирования заказа: бюджет сельского поселения
Наименование, характеристика и объем выполняемых работ: устройство основания дороги из щебня по ул. Центральная в с. Срезнево (260 м2) Лев-Толстовского района в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение к извещению о проведении запроса котировок в виде прикрепленного файла).
Условия выполнения работ:
- применяемые материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, санитарным и экологическим нормам. Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;
- выполнение работ должно производится в соответствии с действующими строительными, санитарными, природоохранными и другими нормами, а также с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими выполнение работ данного вида, в том числе:
- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;
- ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;
- Отраслевой дорожный методический документ «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования»;
- ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
Требования к результату работ: качество работ должно соответствовать СНиП 3.06.03.-85 «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: подрядчик в течение 1 года несёт ответственность за качество выполненных по контракту работ. Началом срока действия гарантийных обязательств подрядчика считается дата передачи отчетной документации.
Требования по объёму гарантий качества работ: гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком по Контракту.
Требования к участнику: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
Место выполнения работ: Лев Толстовский район, с. Срезнево, ул. Центральная
Сроки выполнения работ: в течении 3 (трех) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.
Цена муниципального контракта должна быть сформирована с учетом расходов на страхование, уплату налогов и других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с выполнением работ.
Максимальная цена контракта:руб. 00 коп.
Начальная максимальная цена муниципального контракта обоснована локальным сметным расчетом (содержится в прикрепленном файле). Сметная стоимость определена на основании следующих нормативных актов:
- Приказ управления строительства и архитектуры Липецкой области от 01.01.2001г. №7 «Об утверждении сборников территориальных сметных нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Липецкой области»;
- Расчетные индексы изменения сметной стоимости СМР (без учета НДС) по статьям затрат к ТЕР-2001 на III квартал 2011 г., утвержденные первым заместителем Главы администрации Липецкой области;
-МДС 81-25.2001.
Котировочные заявки направлять муниципальному заказчику по адресу: 399892 Липецкая обл., Лев-Толстовский район, с. Знаменское, ул. Промстроевская, д.5 до 16 часов 00 минут 14 сентября 2011 года. График работы: с 800 до 1700 час., в предпраздничные дни до 1500 час., перерыв с 1200 до 1400 час., кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней. Котировочные заявки, отправленные по факсу, не принимаются.
Котировочная заявка должна быть предоставлена по форме, согласно приложению, в письменной форме, заполнена по всем пунктам, указанным в установленной форме, подписана участником размещения заказа (лицом, имеющим право действовать от имени участника размещения заказа) и скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Не принимаются к рассмотрению котировочные заявки:
- не соответствующие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок;
- содержащие предложения цены контракта, превышающей максимальную цену контракта, указанную в настоящем извещении о проведении запроса котировок.
Не рассматриваются и подлежат возврату в день их поступления котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных заявок.
Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Оплата за выполненные работы производится муниципальным заказчиком путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 20 (двадцати) банковских дней после предоставления к оплате оформленной отчетной документации.
Муниципальный контракт заключается с администрацией сельского поселения Знаменский сельсовет Лев-Толстовского муниципального района на условиях, предусмотренных данным извещением о проведении запроса котировок. При заключении муниципального контракта победитель запроса котировок должен предоставить копию свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ: 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов - 25.2 Устройство оснований автомобильных дорог или 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) – 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта составляет 7 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Приложения:
1. Форма котировочной заявки;
2. Проект муниципального контракта;
3. Локальный сметный расчет
Глава сельского поселения
Знаменский сельсовет
Приложение
к извещению о проведении
запроса котировок от 01.01.2001 г.
наименование, место нахождения участника размещения заказа (для юридического лица), Ф. И.О., место жительство (для физического лица)
(идентификационный номер налогоплательщика)
(банковские реквизиты участника размещения заказа: КПП, БИК, номер р/с, к/с, наименование обслуживающего банка)
(контактное лицо (Ф. И.О. полностью), номер телефона, факса)
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив извещение о проведении запроса котировок, предлагаем выполнить работы по устройству основания дороги из щебня по ул. Центральная в с. Срезнево (260 м2) Лев-Толстовского района в соответствии с локальным сметным расчетом.
Цена муниципального контракта на выполнение работ по устройству основания дороги из щебня по ул. Центральная в с. Срезнево (260 м2) Лев-Толстовского муниципального района составляет _______ руб. __ коп. (______________ руб.______коп.), включая расходы на страхование, уплату налогов и других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с выполнением работ.
С условиями исполнения муниципального контракта, изложенными в извещении о проведении запроса котировок, согласны.
_____________________________ _______________________ (______________________)
(должность, печать) (подпись) (расшифровка подписи)
Приложение
к извещению о проведении
запроса котировок от 01.01.2001 г.
Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ по устройству основания дороги из щебня по ул. Центральная
в с. Срезнево (260 м2) Лев-Толстовского района
с. Знаменское №___ __________ 2011 г.
Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет Лев Толстовского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, именуемая в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах сельского поселения, в лице___________________________________________________,
(должность, Ф. И.О.)
действующего на основании _______________________________________________ с одной стороны
(наименование документа)
и______________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф. И.О. (для физического лица))
именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________________________________________,
(должность, Ф. И.О.)
действующего на основании ____________________________________________, с другой стороны, а
(наименование документа)
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального Закона от 01.01.2001 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, по результатам запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № ______ от ______________) заключили настоящий муниципальный контракт на выполнение работ (далее контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика с использованием собственных материалов обязуется выполнить работы по устройству основания дороги из щебня по ул. Центральная в с. Срезнево (260 м2) Лев-Толстовского района.
1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных п. 1.1, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.3. Требования, предъявляемые к работам, виды (содержание) работ, объем, и другие условия определяются подписанной с обеих сторон сметой на выполнение работ (Приложение к Контракту).
1.4. Срок выполнения работ: в течении 3 (трех) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.
1.5. Место выполнения работ: Лев Толстовский район, с. Срезенво, ул. Центральная.
2. Общие положения контракта
2.1. Требования к работам:
2.1.1. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
2.1.2. Риск случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.
2.1.3.Обязательным условием для приемки работ является соответствие применяемых материалов нормативным и техническим документам. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, санитарным и экологическим нормам. Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
2.1.4. Качество выполненных работ должно соответствовать:
СНиП 3.06.03.-85 «Автомобильные дороги»;
ГОСТ Р «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
2.1.5. Работы выполняются Подрядчиком лично, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 6.1.3. настоящего Контракта.
2.2. Требования к гарантии качества на выполненные работы
2.2.1. Гарантийный срок выполненных работ: 1 год. Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата передачи отчетной документации. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком по Контракту.
2.2.2. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика.
Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
2.2.3. В случае если Подрядчик не устранил дефекты в установленные сроки, Заказчик имеет право устранить дефекты своими силами или силами третьих лиц с отнесением всех расходов на Подрядчика.
3. Цена контракта и порядок оплаты
3.1. Цена контракта составляет _________________________________ рублей _____ коп. (_______________________________________________________________________руб. ____коп.).
(сумма прописью)
3.2. Цена Контракта должна быть сформирована с учетом расходов на страхование, уплату налогов и других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с выполнением работ.
3.3. Оплата работ производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы в течение 20 (двадцати) банковских дней после предоставления документов для оплаты: акт приемки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет-фактура (счет), документов о подтверждении стоимости основных материалов.
4. Порядок сдачи-приемки
4.1. По окончании выполнения работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности работ к сдаче. Подрядчик представляет результаты работ вместе с отчетной документацией: акт приемки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), документов о подтверждении стоимости основных материалов.
4.2. Сдача-приемка работ оформляется актом приемки работ, подписываемым обеими Сторонами.
4.3. В случае если представленные результаты работ содержат отклонения от условий Контракта, в том числе, задания, работы считаются не законченными до устранения указанных нарушений. В этом случае Заказчик не принимает результаты работ, не подписывает акт приемки работ до тех пор, пока выявленные нарушения не будет устранены.
При этом составляется акт с перечнем дефектов и работ, необходимых для их устранения. Указанные работы должны быть выполнены в срок согласованный с Заказчиком. Доработка результатов работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов Заказчиком. При этом Заказчик оставляет за собой право взыскать с Подрядчика неустойку за не соблюдение сроков выполнения работ.
4.4. В случае если представленные результаты работ в полной мере соответствуют обязательствам, принятым Подрядчиком по Контракту, Заказчик принимает результаты работ, подписывает акт приемки выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
4.5. Акт приемки выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат подписывается в двух экземплярах, один из которых передается Подрядчику, а другой находятся у Заказчика.
5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с заданием на выполнение работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с заданием на выполнение работ.
5.1.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом и качеством выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Контракту.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1.Передать Подрядчику документацию и информацию, необходимые для выполнения работ.
5.2.2.Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.
5.2.3.Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.
6. Права и обязанности Подрядчика
6.1. Подрядчик вправе:
6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат по Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными Сторонами актами выполненных работ по Контракту (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
6.1.3. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, допусками саморегулируемых организаций, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ, проинформировав Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации.
6.2. Подрядчик обязан:
6.2.1. Организовать контроль качества применяемых дорожно-строительных материалов, изделий и операционный контроль за ходом работ.
6.2.2. Выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности при производстве работ и безопасности движения на автодороге.
6.2.3.Выполнение работ производить в соответствии с действующими строительными, санитарными, природоохранными и другими нормами, а также с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими выполнение работ, в том числе:
- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;
- ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;
- Отраслевой дорожный методический документ «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования»;
- ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
6.2.4. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию.
6.2.5. Обязан гарантировать соответствие выполняемых работ заданию.
6.2.6. За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение десяти дней с даты подписания акта с перечнем дефектов и работ, необходимых для их устранения.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в виде пени. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и начисляется от суммы настоящего Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
7.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в п.1.4. настоящего Контракта, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в виде пени в размере 0,1% от суммы настоящего Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.4. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы настоящего Контракта, за каждый день просрочки с момента уведомления Подрядчика до момента устранения недостатков выполненных работ.
7.5. Подрядчик несет ответственность за соответствие материалов, предоставленных им для выполнения работ по настоящему Контракту, установленным стандартам и несет риск убытков, вызванных их ненадлежащим качеством.
7.6. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 14 (четырнадцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Липецкой области.
9. Срок действия Контракта и его расторжение
9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон и по решению суда в порядке и на основаниях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если они оформлены в виде соглашений к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными лицами.
10. Прочие условия Контракта
10.1. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Подрядчика, другой - у Заказчика.
10.2. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Во всем ином, не урегулированном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.
11. Реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
ИНН | ||
КПП | ||
Полное наименование | ||
Юридический адрес | ||
Почтовый адрес | ||
Контактный телефон и Ф. И.О. (отв. исполнителя) | ||
Номер расчетного счета | ||
Наименование банка | ||
Номер лицевого счета | ||
БИК | ||
Номер корсчета |
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
_____________( Ф. И.О. руководителя) _____________(Ф. И.О. руководителя)
М. П. М. П.
