ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Запрос котировок проводит: Муниципальный заказчик
Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования «Сельское поселение Буньковское Московской области»
Место нахождение: Московская область, Ногинский р-н, дер. Большое Буньково, ул. Ленинская, здание администрации.
Почтовый адрес: Московская обл., Ногинский р-н, дер. Большое Буньково, ул. Ленинская, здание администрации.
Номер контактного телефона: (496
Адрес электронной почты
Сведения о существенных условиях контракта.
Источник финансирования: бюджет сельского поселения Буньковское Московской области
Наименование и характеристики оказываемых услуг:
Выполнение работ по расчистке дорожного полотна улиц муниципального образования «Сельское поселение Буньковское Московской области»
|
№ |
наименование улиц |
протяженность |
|
1 |
расчистка дорог от снега пос. Новостройка |
2000 п. м. |
|
2 |
расчистка дорог от снега ул. Советская |
800 п. м. |
|
3 |
расчистка дорог от снега ул. Фабричная |
1350 п. м. |
|
4 |
расчистка дорог от снега ул. Самохвалова |
1100 п. м. |
|
5 |
расчистка дорог от снега ул. Пролетарская |
500 п. м. |
|
6 |
расчистка дорог от снега ул. Рабочая |
1780 п. м. |
|
7 |
расчистка дорог от снега пер. Рабочий |
150 п. м. |
|
8 |
расчистка дорог от снега пер. Больничный |
1100 п. м. |
|
9 |
расчистка дорог от снега ул. Молодежная |
2000 п. м. |
|
10 |
расчистка дорог от снега ул. Демонстрационная |
800 п. м. |
|
11 |
расчистка дорог от снега пос. Затишье |
1000 п. м. |
|
12 |
расчистка дорог от снега село Богослово |
300 п. м. |
|
13 |
расчистка дорог от снега дер. Караваево |
2150 п. м. |
|
14 |
расчистка площадки у Администрации |
Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам услуги, требования к безопасности, требования к результатам и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:
ГОСТ Р «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»
Сроки выполнения работ: с 01.02.2010года до 10.04.2010 года
Сроки и условия оплаты выполненных работ: Оплата производится по безналичному расчету на основании оформленных актов приемки выполненных работ в течение 10 банковских дней после их оформления, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Максимальная цена контракта: 200000(двести тысяч) руб. 00 копеек.
Требования:
В цену услуг должны быть включены все расходы, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через 20 дней со дня подписания такого протокола.
Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: Московская область, Ногинский р-н, дер. Большое Буньково, ул. Ленинская, здание администрации в рабочие дни с «9-00» часов до «18-00» часов даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи котировочных заявок: 20 января 2010г. в 9 часов 00 минут
Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 28 января 2010 г. 18 часов 00 минут.
Котировочная заявка может быть подана по почте.
Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Муниципальный заказчик оставляет за собой право в любой момент до окончания срока подачи заявок отказаться от проведения запроса котировок путем размещения на официальном сайте www. ***** извещения об отказе от проведения запроса котировок.
Контактное лицо по приему заявок: .
Форма котировочной заявки.
Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). Котировочная заявка должна быть составлена и подана в письменной форме ввиду отсутствия у муниципального заказчика технической возможности авторизации электронно-цифровой подписи. В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.
Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:
ОБРАЗЕЦ
№____ «__»_________ ____г.
Главе муниципального образования
«Сельское поселение Буньковское
Московской области»
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по расчистке дорожного полотна улиц муниципального образования «Сельское поселение Буньковское Московской области» мы, (сведения об участнике размещения заказа) наименование, (для юридического лица), Ф. И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты), ИНН), готовы исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:_______________________________________
Цена товара с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Подпись уполномоченного лица __________
М. П.
____________________________________________________________________
Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по московскому времени.
Контактное лицо: Ф. И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты ______________
проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ДОРОГ ОТ СНЕГА
«____» ______2010 г.
(Указывается муниципальный заказчик) именуемое в дальнейшем "муниципальный заказчик" (далее - Заказчик) действующий на основании Устава, в лице (должность, ФИО) с одной стороны и «__», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", «_», действующего на основании __ , с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения муниципального заказа согласно Протокола ________ заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению
полного комплекса работ по расчистке дорог от снега _в соответствии с документацией и условиями настоящего Контракта.
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения
работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
1.3. Финансирование комплекса работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта,
осуществляется за счет средств бюджета (указывается бюджет муниципального заказчика)
1.4. Работы, выполняемые согласно настоящего Контракта, должны соответствовать
требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а работы, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь сертификат.
1.5. Работы, не соответствующие требованиям п.1.4 настоящего Контракта, не принимаются Заказчиком и считаются невыполненными.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. В цену настоящего контракта включены расходы на налоги, сборы и другие обязательные платежи, в т. ч. НДС. Цена Контракта определяется согласно утвержденной расценки на период выполнения работ по настоящему Контракту и является неизменной на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.
2.2. Оплата осуществляется ежемесячно в течение 10 банковских дней по безналичному
расчету согласно оформленных актов выполненных работ.
2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.
2.4. Заказчик вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех
предусмотренным настоящим Контрактом работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае:
- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;
- при прекращении потребности в предусмотренной настоящим Контрактом части работ.
При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1 настоящего Контракта, пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены.
2.5. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнения к настоящему Контракту.
2.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Контракта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ с 01.02.2010г. до 10.04.2010 года.
3.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные
настоящим Контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ. Подрядчик имеет право на продление сроков выполнения работ на соответствующий период. Продление срока оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.
4. Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
4.1. Передать Подрядчику документацию и информацию, необходимую для исполнения условий Контракта.
4.2. Осуществлять консультирование Подрядчика по вопросам выполнения муниципального заказа.
4.3. Осуществлять контроль за качеством работ в соответствии с требованиями действующей нормативной документацией ГОСТ Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги, объемов и сроков выполнения работ.
4.4. Обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с частью 2 настоящего Контракта.
4.5.Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
5. Обязанности Подрядчика
Для выполнения полного комплекса работ по расчистке дорог от снега в соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик обязуется:
5.1. Выполнить все работы в полном объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, утвержденной документацией, с надлежащим качеством, которое соответствует требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода, исключающим возникновение ДТП по причине ненадлежащего состояния дорожного покрытия в соответствии с техническим заданием, с требованиями действующей нормативной документацией ГОСТ Автомобильные дороги и улицы, Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.
5.2. Обеспечить:
- выполнение работ по настоящему Контракту в полном соответствии с Графиком производства работ и строительными нормами и правилами;
- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока за свой счет;
- выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды;
- выполнение работ по настоящему Контракту материалами и оборудованием надлежащего качества.
5.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ.
5.4. Произвести сдачу выполненных работ в присутствии своего представителя и представителей Заказчика.
5.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 2 (двух) дней.
5.6. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту и несоблюдение Графика производства работ.
5.7. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
5.8. Обеспечивать выполнение работ в пределах цены, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта.
5.8. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
6.1. Заказчик назначает своего представителя, который совместно с Подрядчиком осуществляет приемку работ, выполненных по настоящему Контракту.
6.2. По результатам приемки Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра подписанного им акта выполненных работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный им экземпляр или мотивированный отказ.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8. Гарантии качества
8.1. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии с документацией, действующими нормами и техническими условиями и условиями настоящего Контракта, своевременное устранение недостатков;
- возможность нормальной эксплуатации объекта.
8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты).
9. Ответственность Сторон
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
9.2. В случае нарушения сроков оплаты по вине Заказчика он выплачивает Подрядчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.
9.3. За несвоевременное устранение дефектов (более 2 дней со времени выставления претензий) Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.
9.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
9.5. Подрядчик не вправе передавать свои права по Контракту без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по Контракту не изменяет обязательства Подрядчика по Контракту.
9.6. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров. В случае не достижения договоренности Стороны разрешают споры в Арбитражном суде.
10. Срок действия и порядок расторжения Контракта
10.1Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания.
10.2.Настоящий Контракт расторгается на основании:
- письменного соглашения Сторон;
- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.
Настоящий Контракт расторгается Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:
- в случае задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 2 (две) недели по причинам, не зависящим от Заказчика;
- в случае систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего нарушение срока завершения работ более чем на 1 (один) месяц, либо отставание Подрядчиком от Графика производства работ более чем на 1 (один) месяц;
- при систематическом несоблюдении Подрядчиком требований по качеству работ;
10.3.При расторжении Контракта по любым основаниям Заказчик обязан принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта.
11. Особые условия
11.1.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.
11.2.Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.
11.3.Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
11.4. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
12. Юридические адреса, реквизиты Сторон
Заказчик:
ИНН
КПП
Банк:
Р/с
БИК
Юридический адрес
Подрядчик:________________________
ИНН____________ КПП_______________
Банк______________________________
Р/с____________________
К/счет__________________
Юридический адрес:
14. Подписи Сторон
Заказчик: Подрядчик:
М. П._________________________________ М. П.______________ Ф. И.О.
" " 2010 г. " " 2010 г.
Глава муниципального образования
«Сельское поселение Буньковское
Московской области»
Председатель комиссии ____________
Заместитель председателя комиссии ___________
Члены комиссии:
____________
____________
Секретарь комиссии ____________
