Извещение о проведении запроса котировок
Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 01.01.01 года
Реестровый номер 6 -10
Муниципальный заказчик: администрация Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Почтовый адрес заказчика: Новосибирская область, Искитимский район, посёлок Агролес, телефон 8(383,
Электронный адрес заказчика: E-mail: *****@***ru (Ответственный исполнитель: ).
Источник финансирования заказа: бюджет Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Форма котировочной заявки: бумажная.
Предмет муниципального контракта: Текущий ремонт дорожного покрытия ул. Парковая (от выезда на трассу М52 до здания – )
Место выполнения работ: Новосибирская область, Искитимский район, Мичуринский сельсовет, поселок Агролес.
Объем выполняемых работ: по текущему ремонту составляет 253 кв. м.
Подробнее объемы и виды работ приведены в Техническом задании.
Характеристика выполняемых работ: ремонтируемые участки до 25 м. кв. толщиной слоя 0,05 м. – в количестве 253 м2
Выполнение аварийного ремонта на участках улиц, проводимого в местах разрушения дорожного покрытия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования в Мичуринском сельсовете. Ремонт носит локальный характер. Ремонт трещин, выбоин, ям. При значительном разрушении дорожного покрытия ремонт проезжей части выполнятся картами. Несколько выбоин, близко расположенных друг к другу, объединяется в одну общую карту.
Работы выполнить в соответствии с СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги", ВСН 19-89 "Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог", СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги", ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог», ГОСТ Р «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы: не менее 2 лет.
Сроки выполнения работ: в течение 15 календарных дней, с даты заключения муниципального контракта. В случае неблагоприятных погодных условий начало работ согласовать с Заказчиком, каждый день простоя из-за неблагоприятных погодных условий актируется Заказчиком и Подрядчиком. Срок исполнения контракта - в случае неблагоприятных погодных условий - не позднее 15 октября.
Состав цены контракта: Цена контракта включает все расходы на материалы, оборудование, зарплата, транспортные расходы, налоги, сборы, платежи и прочие расходы.
Начальная (максимальная) цена контракта: составляет 00 (сто восемьдесят четыре тысячи двести рублей) 00 копеек, в том числе НДС – 18%.
Обязательное требование к участникам размещения заказа:
- отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков;
- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг.
Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: Новосибирская область, Искитимский район, Мичуринский сельсовет, п. Агролес, ул. .
Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Мичуринский сельсовет, п. Агролес, ул. в рабочее время с 09-00 часов до 16-00 часов (время местное) до даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи котировочных заявок: 02 сентября 2010 г.
Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 10 часов 00 минут (время местное) 9 сентября 2010 г.
Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной или напечатанной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком.
По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участниками размещения заказа, подавшим такие заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Контактное лицо по приему заявок: Специалист администрации – , т. 8(383
Срок и условия оплаты работ: Оплата производится в безналичной форме, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы контракта после подписания акта за фактически выполненный объём работ. Основанием оплаты являются счет, счет-фактура, акты выполненных работ (формы КС-2, КС-3).
Извещение о проведении запроса котировок размещено http://www. oblzakaz. ***** в сети Интернет.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее 7 дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте и не более 20 дней после подписания данного протокола.
Глава Мичуринского сельсовета
«____»________________2010 г.
Примечание для участников!
Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме или напечатана на компьютере и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.
Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
Запрещается принимать и рассматривать котировочные заявки, поступившие посредствам факсимильной связи.
Приложение
Кому администрации Мичуринского сельсовета,
Искитимского района, Новосибирской области
«____»_______________2010 г.
№ _________________________
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА №________
Изучив извещение о проведении запроса котировок Реестровый номер № 06-10, мы нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы на следующих условиях:
Наименование и характеристики выполненных работ ____________________________
Состав работ:
_____________________________________________________________________________________
Место выполнения работ
Объем выполнения работ
Цена работ с указанием сведений о включенных в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов сборов и других обязательных платежей (нужное перечислить):
Цена с учетом НДС ( для плательщиков НДС) и пр (перечислить)
Цена без учета НДС и пр (перечислить)
В случае принятия нашей котировки цен до окончания действия настоящей котировочной заявки, мы обязуемся поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на предложенных нами условиях, а также условиях муниципального контракта, указанных в Извещении о проведении запроса котировок (реестровый номер №06-10).
До подготовки и оформления официального муниципального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании котировочной заявки (котировки цен) выигравшей будут выполнять роль обязательного муниципального контракта между нами.
Мы признаем, что уполномоченным органом запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Реквизиты Подрядчика
Наименование Подрядчика
(полное наименование юр. лица, Ф. И.О. физ. лица)
Юридический адрес (индекс, страна, область, город, улица, дом, офис):
Фактический адрес (индекс, страна, область, город, улица, дом, офис):
Контактный тел/факс
Адрес электронной почты
ИНН КПП
ОГРН ___________________________________
Расчетный счет в
Корр. счет в
БИК
ОКПО ОКОНХ
Руководитель организации, И. П. / /
(должность) (подпись) (Ф. И.О. полностью)
«_____»______________2010г.
Приложение 2
к Извещению № 06-10
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Текущий ремонт дорожного покрытия ул. Парковая (от выезда на трассу М52 до здания – ).
Муниципальный заказчик: администрация Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Предмет задания и муниципального контракта:
Текущий ремонт дорожного покрытия ул. Парковая (от выезда на трассу М52 до здания – )
Место выполнения работ: Новосибирская область, Искитимский район, Мичуринский сельсовет, поселок Агролес.
Сроки выполнения работ: в течение 15 календарных дней, с даты заключения муниципального контракта.
В случае неблагоприятных погодных условий начало работ согласовать с Заказчиком, каждый день простоя из-за неблагоприятных погодных условий актируется Заказчиком и Подрядчиком. Срок исполнения контракта - в случае неблагоприятных погодных условий - не позднее 15 октября.
Общий объем выполняемых работ по текущему ремонту составляет 253 кв. м.
Характеристика и виды выполняемых работ:
- ремонтируемые участки до 25 м. кв. толщиной слоя 0,05 м. – в количестве 253 м2
- выполнение аварийного ремонта на участках улиц, проводимого в местах разрушения дорожного покрытия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования в Мичуринском сельсовете. Ремонт носит локальный характер. Ремонт трещин, выбоин, ям. При значительном разрушении дорожного покрытия ремонт проезжей части выполнятся картами. Несколько выбоин, близко расположенных друг к другу, объединяется в одну общую карту.
Виды выполняемых работ: основные виды работ по текущему ремонту дорожного покрытия дороги дорожного покрытия покрытия ул. Парковая (от выезда на трассу М52 до здания – ), приведено в дефектной ведомости (Таблица 1)
Таблица 1
Дефектная ведомость на текущий ремонт дорожного покрытия ул. Парковая (от выезда на трассу М52 до здания – )
|
№ п/п |
Наименование работ |
Единица измерения |
Объем работ |
|
Подготовительные работы. | |||
|
Демонтаж асфальтобетонного покрытия | |||
|
1 |
Подрезка покрытия на толщину (0,05 м) по периметру выбоины ручной фрезой, либо вырезка старого асфальтобетона специализированной техникой. |
м. кв.. |
253 |
|
2 |
Вырубка подрезанного асфальтобетонного покрытия вручную пневмомолотами (при условии отсутствия механизированного способа вырезки старого асфальтобетона) |
м. кв. |
253 |
|
3 |
Погрузка мусора в автотранспортные средства в ручную, с вывозом на полигон ТБО (с предоставлением справки) до 5 км, либо механизированным способом |
м. куб. |
10 |
|
4 |
Очистка основания сжатым воздухом от пыли и мусора |
м. кв. |
253 |
|
Укладка асфальтобетонной смеси | |||
|
1 |
Обработка битумом основания и стенок выбоины. Расход битума 0,5 л. м.кв. |
м. кв. |
253 |
|
2 |
Укладка асфальтобетонной смеси толщиной слоя 0,05 м. Материал горячий мелкозернистый асфальтобетон марки I, Тип Б на битумной основе БНД 90/130 (либо эквивалент). |
м. кв. |
253 |
|
3 |
Уплотнение основания виброкатком по одному следу не менее 10 раз. |
м. кв. |
253 |
|
4 |
Проливка битом по контуру ремонтируемого участка |
м. кв. |
253 |
1.Обязаности сторон.
1.1.Победитель обязуется:
а) заключить муниципальный контракт;
б) обеспечить качественное и своевременное выполнение работ, согласно настоящего технического задания.
в) перед началом выполнения работ предоставить дефектную ведомость на выполнения текущего ремонта дорог по контракту и утвердить ее у Заказчика. Дефектная ведомость подразумевает определения объемов на каждую из перечисленных улиц контракта с адресной привязкой ремонтных работ.
г) предоставить график выполнения работ специалисту администрации Мичуринского сельсовета, с указанием: где (указать участок дороги или улицу), когда (указать день когда на этом участке будут проводится работы), за два рабочих дня до начала работ. Без наличия графика производства работ Подрядчик не имеет права приступать к работе.
д) согласовать сметную документацию, обосновывающую цену заключенного муниципального контракта по результатам запроса котировок цен.
е) начать производство работ - в течение 5 рабочих дней с даты подписания контракта, после предоставления, технологических карт, проекта производства работ, графика производства работ. В случае неблагоприятных погодных условий начало работ согласовать с Заказчиком. Каждый день простоя из-за неблагоприятных погодных условий актируется Заказчиком и Подрядчиком.
ж) предоставить проект производства работ согласованный с ОГИБДД УВД по Искитимскому району на период выполнения ремонта дорожного полотна (в проект включить технологическую карту на выполнения данного вида работ). В проекте предусмотреть частичное либо полное перекрытие дорожного движения от перекрестка до перекрестка.
з) обеспечить безопасность дорожного движения при выполнении ремонтных работ на дорогах общего пользования.
1.2.Заказчик обязуется:
а) своевременно принять и оплатить выполнение работ.
2. Требования, предъявляемые к выполнению работ
2.1.Требования к выполнению работ: соответствие СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги", ВСН 19-89 "Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог", СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги", ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог», ГОСТ Р «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
2.1.1.Ремонт дорожного полотна может производится картами по ширине проезжей части.
2.1.2.Ремонт дорожного полотна производится захватками (от перекрестка до перекрестка) с частичным или полным перекрытием дорожного движения. После того как захватка полностью отремонтирована, подрядчик вправе перейти на другую захватку.
2.1.3. При выполнение ремонтных работ на перекрестках к заявленным улицам, производить при необходимости, ремонт примыкающих улиц к основной улице, в границе 3-5 метров от проезжей части.
2.2. Требования к материально-технической базе: соответствие материально-технической базы нормативной потребности для выполнения заказа на работы.
2.3. Работы выполняются из сертифицированных материалов Подрядчика с соблюдением качественных и количественных параметров заложенных в СНиПах, Отраслевыми дорожными нормами и нормативами, и ГОСТ в соответствии с Перечнем нормативно – технической документации - п.5 настоящего технического задания
2.4. При проведении работ по ремонту дорог Подрядчик должен осуществлять мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и улучшение организации движения:
-поддержание требуемой ровности покрытия, устранения дефектов покрытия в виде выбоин, ям, трещин и других деформаций;
-улучшение организации движения и повышения его безопасности путем установки дорожных знаков;
-при проведении ремонтных работ Подрядчик должен принять необходимые меры по обеспечению в таких местах безопасности движения, с этой целью на участке проведения работ до их начала устанавливают временные дорожные знаки;
-временные дорожные знаки, устанавливаемые в местах проведения работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р «Автомобильный дороги и улицы»;
-при работах, имеющих подвижный и краткосрочный характер, временные знаки можно размещать на переносных ограждающих барьерах, щитах.
2.5. Работу по устранению дефектов производить в следующем порядке:
2.5.1. При подготовке устранения поврежденного места выбоины обрубить по контуру, захватив на 3 - 5 см неповрежденную часть покрытия;
2.5.2. Несколько выбоин, близко расположенных друг к другу, объединить в одну общую карту;
2.5.3. Старый асфальтобетон удалить, выбоину очистить и просушить. Вывозить асфальтобетон необходимо на полигон ТБО с предоставлением справки, накладных.
2.5.4. Дно и стенки выбоин подгрунтовать жидким или разжиженным битумом, остаточным битумом (гудроном) или дегтем, нагретым до 60 °С, по норме 0,3 - 0,5 л/м 2.
2.5.5. Подготовленную выбоину заполнить ремонтным материалом, в качестве которого использовать горячие, теплые или холодные асфальтобетонные смеси.
2.5.6. Ремонтный материал укладывать в выбоину с учетом коэффициента запаса на уплотнение, который принимают: для горячих и теплых асфальтобетонных смесей 1,25 - 1,30; для холодных асфальтобетонных смесей 1,50 – 1,60. При глубине выбоин до 5 см материал укладывать в один слой, при глубине более 5 см - в два. Минимальная толщина асфальтобетонного покрытия составляет 5 см.
2.5.7. После укладки и разравнивания материала его тщательно уплотнить. Уплотнение обеспечит требуемую плотность и ровность ремонтного слоя, а также сопряжение в одном уровне отремонтированного места со старым покрытием.
2.5.8. Наплывы, волны и сдвиги, образовавшиеся на покрытии, устранять фрезой или срезкой ножом автогрейдера (после их предварительного разогрева) с последующей поверхностной обработкой.
3. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы
3.1. Гарантия на выполненные работы устанавливается в соответствии с распоряжением Министерства транспорта РФ № ИС – 414 – р от 01.01.01 г. «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них» - не менее 2 (двух) лет.
3.2. Во время эксплуатации дорожного полотна в течение гарантийного срока, при выявлении дефектов, образовавшихся в результате некачественно выполненной работы, составляется двухсторонний акт Подрядчика и Заказчика.
3.2.1.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию выявленных дефектов и их характере.
3.2.3. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет в срок, установленный сторонам 10-ти дневный срок. При отказе Подрядчика устранить недоделки, Заказчик устраняет выявленные дефекты силами другого подрядчика, но за счет Подрядчика, с которым заключен данный контракт.
4. Регламент организации приемочного контроля
Настоящий Регламент разработан на основании СНиП 3.06.03.85 «Автомобильные дороги», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги", условий, определенных муниципальным контрактом.
Приемочный контроль законченного объекта текущего ремонта осуществляется Заказчиком от Подрядчика, при проверки и оценки соответствия выполненных работ, сметной документации, требованиям нормативных документов и условиям контракта.
I. Приемка законченного объекта Заказчиком от Подрядчика.
Законченным текущим ремонтом объекта Подрядчик обязан предъявить для приемки Заказчику в сроки, оговоренные муниципальным контрактом.
Заказчик при участии Подрядчика, проверяет готовность объекта, его соответствие проектно-сметной документации, требованиям нормативных документов, условиям муниципального контракта Результаты проверки оформляются актом выполненных работ за подписью заказчика и подрядчика.
II. Проверка и оценка соответствия выполненных работ сметной документации, требованиям нормативных документов, условиями муниципального контракта
После приемки представителем Заказчика объекта от Подрядчика, производится проверка исполнительной документации, общего журнала производства работ, производятся контрольные замеры и при необходимости испытания. Материалы проверок предъявляются для принятия окончательного решения по приемке объекта в эксплуатацию и определения окончательной оценки объекта.
5. Перечень нормативно – технической документации на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия.
|
№ п/п |
Обозначение документа |
Наименование нормативного документа |
|
Строительные нормы и правила (СНиП) | ||
|
1 |
СНиП 2.05.02-85 |
Автомобильные дороги |
|
2 |
СНиП 3.06.03-85 |
Автомобильные дороги |
|
3 |
СНиП |
Организация строительства |
|
4 |
СНиП |
Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов |
|
Отраслевые дорожные нормы и нормативы | ||
|
5 |
ВСН 19-89 |
Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
|
6 |
ВСН 24-88 |
Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог |
|
7 |
ОДМ |
Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах (утверждено Распоряжением Минтранса России №ОС-557 от 01.01.2001г.) |
|
8 |
ВСН 38-90 |
Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью |
|
9 |
ВСН 37-84 |
Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|
Государственные стандарты на сырье, строительные материалы, выпускаемые продукции | ||
|
10 |
ГОСТ 9128-97 |
Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные, и асфальтобетон Технические условия |
|
11 |
ГОСТ 9128-84 |
Смесь асфальтобетонная горячая мелкозернистая |
|
12 |
ГОСТ |
Смеси песчано-гравийные для строительных работ Технические условия |
|
13 |
ГОСТ |
Смеси щебеночно – гравийно-песчаные для покрытий и оснований, автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
|
14 |
ГОСТ |
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия |
|
15 |
ГОСТ |
Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
|
16 |
ГОСТ |
Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия |
|
17 |
ГОСТ |
Эмульсии битумные дорожные. Технические условия |
|
18 |
ГОСТ Р |
Правила применения дорожных знаков, разметки светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Технические средства организации дорожного движения. |
Приложение 3
к Извещению № 16(ЗК)/10-5
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №______
п. Агролес « » 2010 год
Муниципальный заказчик: администрация Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее по тексту администрация), , действующего на основании Устава, с одной стороны и
Подрядчик: _____________________________________________, в лице _________________________, действующего на основании _________ с другой стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок №06-10, в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №06-10 от __________ 2010г. заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
1.1. Настоящим Подрядчик заявляет и гарантирует, что:
- имеет все необходимые разрешения компетентных государственных органов Российской Федерации на выполнение (осуществление) работ по контракту и все необходимые разрешения будут действительны в течение всего времени выполнения Подрядчиком работ;
- со стороны Подрядчика предприняты все необходимые действия органов управления, учредителей, и иные действия, требуемые учредительными документами Подрядчика и (или) действующим законодательством для заключения и исполнения настоящего контракта.
1.2. Настоящим Заказчик заявляет и гарантирует, что:
- является юридическим лицом, созданным надлежащим образом и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- с его стороны предприняты все необходимые действия органов управления, учредителя, и иные действия, требуемые учредительными документами Заказчика и (или) действующим законодательством для заключения и исполнения настоящего контракта.
2.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту дорожного покрытия ул. Парковая (от выезда на трассу М52 до здания – ), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с разделом 4 настоящего контракта.
2.2. В своей деятельности Заказчик, Подрядчик руководствуются Федеральным законом от 01.01.01 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты Новосибирской области и Мичуринского сельсовета.
3.ОБЪЕМ РАБОТ. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Объемы работ по контракту: Общий объем выполняемых работ по текущему ремонту составляет 253 кв. м. Подробный объем работ указан в техническом задании (Приложение к настоящему контракту).
3.2.Сроки выполнения работ по контракту:______________________________________
Начало выполнения работ ______________________________________________________
Окончание выполнения работ ___________________________________________________
3.3. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3 к настоящему Контракту).
4. СТОИМОСТЬ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ
4.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту по выполнению полного комплекса работ составляет: ____________________, в том числе НДС – ___________________
Стоимость работ определяется согласно Локального сметного расчета. (Приложение к настоящему муниципальному контракту).
4.2. Источником финансирования является бюджет Мичуринского сельсовета
4.3 Оплата производится в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы контракта, после подписания акта за фактически выполненный объём работ, на основании подписанных обеими сторонами актов приемки выполненных работ (ф. КС-2), справок о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) и выставленных подрядчиком счет-фактур. Основанием оплаты являются счет, счёт-фактура, акт выполненных работ.
4.4. Заказчик обеспечивает оплату выполненных работ путем перечисления Подрядчику денежных средств, в соответствии с пунктом 4.1. настоящего контракта.
4.5. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с «Техническим заданием» (Приложение 1 к настоящему контракту). Ремонт дорожного полотна производится захватками (от перекрестка до перекрестка), согласованными с Заказчиком с частичным или полным перекрытием дорожного движения. После того как захватка полностью отремонтирована и сдана заказчику, подрядчик вправе перейти на другую захватку.
5.1.2. Использовать материалы, имеющие документы, подтверждающие соответствия качества на материалы согласно требованиям законодательства РФ (в соответствии с Техническим заданием Приложение 1)
5.1.3. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение автотранспорта на дороге, в том числе за отсутствие ограждений мест производства работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих, так и всех участников движения.
5.1.4. Выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.
5.1.5. Подрядчик несет ответственность за соблюдение предусмотренных требований земельного, водного законодательства и законодательства о недрах.
5.1.6. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика), Подрядчик должен немедленно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.
5.1.7. В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счёт устранить недостатки в 2-х дневный срок.
5.2. Подрядчик имеет право требовать указаний и разъяснений Заказчика по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Требования Подрядчика предъявляются в письменном виде.
5.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1 Заказчик обязан:
6.1.1. Принять и оплатить работу согласно п.4.3. настоящего контракта.
6.1.2. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством работ на объектах, в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного запроса.
6.1.3. Осуществлять технический контроль за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к настоящему муниципальному контракту).
6.2. Заказчик имеет право:
- координировать работу Подрядчика по надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
- осуществлять приемку выполненных работ, оказанных услуг в соответствии со статьей 7 настоящего контракта;
6.2.1. Отдавать распоряжения:
- о запрещении применения технологии, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества;
- о приостановлении работ по причине неблагоприятных (недопустимых по требованиям Технических условий) погодных условий, при наступлении форс-мажорных обстоятельств (п.9.1.).
7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Заказчик в течение всего срока действия контракта контролирует выполнение работ согласно требованиям Технического задания (приложение 1 к настоящему муниципальному контракту).
7.2. При обнаружении дефектов в процессе выполнения работ, Заказчик должен уведомить Подрядчика о том, что данные работы не будут приняты и оплачены в случае, если дефект не будет устранен до момента приемки.
7.3. Объемы выполненных работ по Контракту принимаются Заказчиком путем подписания акта о приемке выполненных работ, предъявленного Подрядчиком непосредственно после окончания работ. Приемка работ осуществляется согласно Технического задания (приложение 1 к настоящему муниципальному контракту)
7.4. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения акта о приемке выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
7.5. В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
7.6.Заказчик вправе подписать акт приемки выполненных работ только после устранения Подрядчиком указанных в двустороннем акте недостатков.
7.7. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы: _______________________. В случае, некачественно выполненных работ, Подрядчик обязан своими силами и за свой счёт устранить недостатки в 5-ти дневный срок.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем контракте, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств по контракту, другая Сторона вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени) за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка РФ.
8.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный характер, возникнуть после заключения настоящего контракта и не зависеть от воли Сторон.
10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
10.2. Действие контракта прекращается:
- по истечении срока действия контракта;
- по соглашению сторон.
10.3. В одностороннем порядке расторжение муниципального контракта допускается по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
11. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
11.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, рассматриваются в претензионно – исковом порядке.
11.2. Претензии должны быть рассмотрены Сторонами в 10-ти дневный срок с момента получения претензии.
11.3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, спор рассматривается в арбитражном суде Новосибирской области.
12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, сведения заносятся в реестр недобросовестных поставщиков.
12.2. Настоящий контракт составлен на _____ страницах в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранящихся у каждой из сторон.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
13.1 Начало действия муниципального контракта:_________________________
13.2. Настоящий муниципальный контракт действует:______________________ в части обязательств - до их полного исполнения Сторонами по Контракту.
14. ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ
Приложение 1 Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия ул. Парковая (от выезда на трассу М52 до здания – ) – на ____ л. __экз.
Приложение 2 Локальный сметный расчет – на ____ л. __экз.
Приложение 3 График производства работ – на ____ л. __экз.
Приложение4 Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №06-10 от ____________ 2010 года – на ____ л. __экз.
Приложения являются неотъемлемой частью муниципального контракта.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
|
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК Администрация Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Адрес: Новосибирская область, Искитимский район п. Агролес, Парковая,10 Получатель: УФК по Новосибирской области (администрация Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, л/с )
р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. _____________________// «___»_______________2010 года |
ПОДРЯДЧИК |
