Приложение 4

Извещение о проведении открытого конкурса

2. Государственный заказчик: Федеральное дорожное агентство

место нахождения:

почтовый адрес Россия,

конт.

е-mail *****@***ru.

3. Предмет государственного контракта:

Лот № 1: Разработка системы управления состоянием дорожной одежды с реализацией в пилотной зоне (автомобильная дорога М-6 «Каспий»).

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение .1 к прилагаемой конкурсной документации)

Код ОКДП 7300000

Лот № 2: Разработка новых высокодисперсных материалов на основе битумов и углеродсодержащих природных минеральных соединений для автодорожного строительства.

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение .2 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот № 3: Исследование эффективности применения полимерно-битумных вяжущих в верхних слоях асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в условиях Центрального федерального округа.

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение .3 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот № 4: Проведение исследования и подготовка предложений по разработке и реализации комплекса мер, направленных на увеличение до 12 лет межремонтного срока эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием.

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение .4 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Лот № 5: Разработка проекта национального стандарта ГОСТ Р «Проектирование автомобильных дорог. Термины и определения».

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение .5 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот № 6: Разработка ОДМ «Методические рекомендации по использованию комплекта среднего автодорожного разборного моста (САРМ) на автомобильных дорогах в ходе капитального ремонта и реконструкции капитальных искусственных сооружений».

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение .6 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот № 7: Разработка ОДМ «Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на автомобильных дорогах».

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение .7 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот № 8: Разработка ОДМ «Методические рекомендации по технологии очистки, уборки и мойке проезжей части автомобильных дорог и искусственных сооружений в их составе, элементов обстановки и оформления».

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение .8 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот № 9: Разработка ОДМ «Методические рекомендации по оценке пропускной способности и уровней загрузки автомобильных дорог методом компьютерного моделирования транспортных потоков».

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение .9 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот № 10: Разработка ОДМ «Рекомендации по применению золы-уноса в бетоне оснований автомобильных дорог».

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение .10 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот № 11: Разработка методики определения стоимости работ по содержанию автомобильных дорог.

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение .11 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот № 12: Разработка предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования системы государственных закупок с учетом приоритетности обеспечения качества дорожных работ в долгосрочном периоде.

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение .12 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот № 13: Разработка ОДМ «Рекомендации по применению тонкомолотого многокомпонентного вяжущего с низким содержанием портландцемента для холодной регенерации дорожных одежд и устройства бетонных дорожных покрытий».

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение .13 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

4. Место выполнения работ: территория Российской Федерации.

5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет:

Лот № 1: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 15 ,00 рублей;

Лот № 2: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 8 ,00 рублей;

Лот № 3: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 2 ,00 рублей;

Лот № 4: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 3 ,00 рублей;

Лот № 5: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 3 ,00 рублей;

Лот № 6: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 4 ,00 рублей;

Лот № 7: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 8 ,00 рублей;

Лот № 8: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 3 ,00 рублей;

Лот № 9: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 5 ,00 рублей;

Лот № 10: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 3 ,00 рублей;

Лот № 11: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 3 ,00 рублей;

Лот № 12: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 5 ,00 рублей;

Лот № 13: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 5 ,00 рублей.

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

1) конкурсная документация размещена в форме электронного документа на официальном сайте Российской Федерации www. *****

2) конкурсная документация предоставляется бесплатно в письменной форме в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего письменного заявления заинтересованного лица.

3) конкурсная документация может быть получена со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса по месту нахождения государственного заказчика по рабочим дням (с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по пятницам и в предпраздничные дни до 16 часов 45 минут, перерыв на обед с 12 часов 15 минут до 13 часов 00 минут).

7. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:

При проведении открытого конкурса преимуществ учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляется.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: состоится по адресу - , ком. 208 «30» января 2012 г. в 13 ч. 00 мин.

9. Место и дата рассмотрения заявок: состоится по адресу: , «2» февраля 2012 г.

10. Место и дата подведения итогов конкурса: состоится по адресу: , «6» февраля 2012 г.

Приложение 5

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Федерального дорожного агентства

от « » 2011 г. № __

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по реализации дополнительной тематики Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России ( годы)»

Москва 2011 г.

1	Требования к содержанию и форме, составу и оформлению заявки на участие в конкурсе в том числе к заявке, подаваемой в форме электронного документа
2	Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик
3	Место, условия и сроки выполнения работ
4	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
5	Форма, сроки и порядок оплаты работ
6	Источник финансирования заказа
7	Порядок формирования цены контракта (цены лота)
8	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками
9	Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный контрактом объем работ
10	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
11	Требования к участникам размещения заказа
12	Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки
13	Формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации
14	Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов заявок на участие в конкурсе
15	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
16	Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
17	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
18	Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств
19	Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его представления
20	Срок со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать государственный контракт
	Приложение : Общие сведения (Ф-1,Ф-2) Форма договора залога (Ф-3) Форма договора поручительства (Ф-4) Форма банковской гарантии (Ф-5)
	Приложение : Конкурсное предложение
	Приложение : Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Приложение : Технические задания по лотам №№ 1-13 (Приложение 4.1-4.13)
	Приложение : Проекты государственных контрактов по лотам №№ 1-13 (Приложение 5.1-5.13)

1. Требования к содержанию и форме, составу и оформлению заявки на участие в конкурсе, в том числе к заявке, подаваемой в форме электронного документа

1.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие сведения и документы об участнике размещения заказа:

1.1.1 наименование организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона. Сведения могут быть представлены по рекомендуемым формам Ф-1 – Ф-2 (Приложение 1 к конкурсной документации);

1.1.2 полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

1.1.3 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

1.1.4. копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

1.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

1.1.6. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе;

1.1.6.1. документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

1.1.6.2. копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены.

1.2. предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, включая:

- конкурсное предложение, составленное по форме приложения 2 к конкурсной документации;

- пояснительную записку с учетом требований раздела 2.

Требования к описанию участниками размещения заказа предложения о качестве работ изложены в разделе 2 настоящей конкурсной документации.

1.3. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в подпунктах «2» - «4» пункта 11.1 настоящей конкурсной документации.

1.4. Участникам размещения заказа рекомендуется представлять в составе заявки почтовые адреса:

- налоговой инспекции;

- службы судебных приставов.

1.5. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

1.6. Все документы заявки должны быть подписаны лицом, имеющим соответствующие полномочия (кроме выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)). Оригиналы документов представляются в напечатанном виде со всеми необходимыми подписями и печатями

1.7. Участник размещения заказа запечатывает заявку в конверт или пакеты (далее – «конверт»). Конверт (пакет) запечатывается во внешний конверт.

На внешнем конверте должно быть указано:

- «На конкурс Федерального дорожного агентства»;

- «Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по реализации Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России ( годы)» Лот № ___ _______ _______________ (номер лота, наименование лота в соответствии с Извещением о проведении конкурса)»;

- «не вскрывать до …» (указать дату и время вскрытия конвертов с заявками, установленные в Извещении о проведении конкурса).

Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (физического лица).

1.8. Если конверт не запечатан и на нем не указано наименование конкурса (лота), заказчик обязан отказать в приеме такого конверта.

1.9. Заявка (все документы, имеющие к ней отношение) должны быть составлены на русском языке.

Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ.

2. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

2.1. Участник размещения заказа описывает выполняемые работы, их количественные и качественные характеристики в Пояснительной записке в соответствии с Техническим заданием по каждому лоту соответственно.

Лот № 1: Разработка системы управления состоянием дорожной одежды с реализацией в пилотной зоне (автомобильная дорога М-6 «Каспий»). (Приложение .1 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 2: Разработка новых высокодисперсных материалов на основе битумов и углеродсодержащих природных минеральных соединений для автодорожного строительства. (Приложение .2 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 5: Разработка проекта национального стандарта ГОСТ Р «Проектирование автомобильных дорог. Термины и определения». (Приложение .5 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 7: Разработка ОДМ «Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на автомобильных дорогах». (Приложение .7 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 10: Разработка ОДМ «Рекомендации по применению золы-уноса в бетоне оснований автомобильных дорог». (Приложение .10 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот № 11: Разработка методики определения стоимости работ по содержанию автомобильных дорог. (Приложение .11 к прилагаемой конкурсной документации).

2.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям Технического задания.

3. Место, условия и сроки выполнения работ

3.1. Место выполнения работ: территория Российской Федерации.

3.2. Условия выполнения работ: в соответствии с государственным контрактом (проект по каждому лоту соответственно прилагается).

3.3. Сроки выполнения работ:

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 30.06.2014 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 15.06.2013 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 15.10.2013 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 20.08.2012 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 15.02.2013 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 30.01.2013 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 15.11.2012 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 30.03.2013 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 20.01.2013 г.

Лот № 10: Разработка ОДМ «Рекомендации по применению золы-уноса в бетоне оснований автомобильных дорог».

Лот № 11: Разработка методики определения стоимости работ по содержанию автомобильных дорог.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 30.10.2012 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 01.09.2012 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 25.01.2013 г.

4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 6 000,0 тыс. рублей, в 2013 году – 6 000,0 тыс. рублей, в 2014 году – 3 000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 8 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 5 200,0 тыс. рублей, в 2013 году – 2 800,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 2 800,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 1 260,0 тыс. рублей, в 2013 году – 1 540,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 3 800,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 3 800,0 рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 3 200,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 2 560,0 тыс. рублей, в 2013 году – 640,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 4 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 3 200,0 тыс. рублей, в 2013 году – 800,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 8 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 8 000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 3 500,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 2 800,0 тыс. рублей, в 2013 году – 700,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 5 230,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 3 661,0 тыс. рублей, в 2013 году – 1 569,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Лот № 10: Разработка ОДМ «Рекомендации по применению золы-уноса в бетоне оснований автомобильных дорог».

Лот № 11: Разработка методики определения стоимости работ по содержанию автомобильных дорог.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 3 800,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 3 800,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 5 700,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 5 700,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Лот № 13:

Лот № 14: Разработка ОДМ «Рекомендации по применению тонкомолотого многокомпонентного вяжущего с низким содержанием портландцемента для холодной регенерации дорожных одежд и устройства бетонных дорожных покрытий».

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 5 300,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 3 710,0 тыс. рублей, в 2013 году – 1 590,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

В соответствии со статьей 19.1 Федерального закона от 01.01.01 г. обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) по каждому лоту соответственно указано в приложении № 3 к конкурсной документации.

5 Форма, сроки и порядок оплаты работ

5.1. Оплата осуществляется в безналичной форме, поэтапно, в порядке, определенном государственным контрактом (проекты прилагаются в отношении каждого лота) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

5.2. Лимиты бюджетных обязательств определяются в соответствии с федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

6 Источник финансирования заказа

6.1. Средства федерального бюджета, предусмотренные на финансирование НИОКР в 2012 году - подпрограмма “Автомобильные дороги” федеральной целевой программы “Развитие транспортной системы России ( годы)”: раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 1810399 «Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги», вид расходов 241 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги», в 2013 году - подпрограмма “Автомобильные дороги” федеральной целевой программы “Развитие транспортной системы России ( годы)”: раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 1810399 «Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги», вид расходов 241 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги», в 2014 году - подпрограмма “Автомобильные дороги” федеральной целевой программы “Развитие транспортной системы России ( годы)”: раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 1810399 «Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги», вид расходов 241 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги».

7 Порядок формирования цены контракта (цены лота)

7.1. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в разделе 9 настоящей Конкурсной документации и предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.2. Цена государственного контракта определяется на весь период выполнения работ по государственному контракту исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта.

7.3. Условия государственного контракта распространяются на весь объем работ по лоту.

7.4. Виды и объемы работ указаны в Техническом задании (Приложение 4.1 – 4.13 к конкурсной документации) по лотам.

Участник размещения заказа при составлении Конкурсной заявки не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий Конкурсной документации.

7.5. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

8 Сведения о валюте, используемой для формирования

цены контракта и расчетов с подрядчиками

8.1. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками – российский рубль.

8.2. Применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день размещения на официальном сайте Российской Федерации извещения о проведении конкурса.

9 Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный контрактом объем работ

9.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом.

9.2. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 % такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

10 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

10.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

10.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков.

10.3. Полученные после окончания приема заявок на участие в конкурсе заявки на участие в конкурсе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

10.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируются заказчиком в Журнале регистрации заявок. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требования предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

10.5. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Официальные представители Участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

10.6. Срок поступления Заявки определяется по дате и времени её регистрации.

10.7. Заявки принимаются с «29» декабря 2011 г. (с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по пятницам и в предпраздничные дни до 16 часов 45 минут, перерыв на обед с 12 часов 15 минут до 13 часов 00 минут) и до 13 часов 00 минут «30» января 2012 г. в письменной форме на бумажном носителе , или в форме электронного документа, с учетом соблюдения требований Федеральных законов «Об электронной цифровой подписи» от 01.01.2001 и «Об электронной подписи» от 01.01.2001 , на адрес электронной почты.

При получении заявки, поданной в форме электронного документа, Заказчик обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

10.8. Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения.

10.9. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

11 Требования к участникам размещения заказа

11.1. К участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом конкурса;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 01.01.01 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

11.2. Заказчик проверяет участников размещения заказа на соответствие требованию, указанному в подпункте 5 пункта 11.1, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указанным в подпунктах 2-4 пункта 11.1 настоящего раздела.

12 Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

12.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками в соответствии с п. 14.1 настоящей конкурсной документации.

Изменение в Конкурсную заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с разделом 10 настоящей конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ».

12.2 Уведомление об отзыве Конкурсной заявки является основанием для незамедлительного возвращения Участнику нераспечатанной Конкурсной заявки.

Регистрация изменений, уведомлений об отзыве Конкурсной заявки производится в том же порядке, что и регистрация Заявки.

13 Формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации

13.1 Конкурсная документация предоставляется бесплатно в письменной форме (Техническое задание на выполнение работ представляется в составе конкурсной документации как на бумажном, так и на магнитном носителе в формате word) в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего письменного заявления заинтересованного лица.

13.2 Конкурсная документация может быть получена по рабочим дням (с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по пятницам и в предпраздничные дни до 16 часов 45 минут, перерыв на обед с 12 часов 15 минут до 13 часов 00 минут). Контактный телефон/

13.3 Конкурсная документация размещена в форме электронного документа на официальном сайте www. *****.

13.4 Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В запросе о разъяснении положений конкурсной документации участнику размещения заказа следует указать почтовый адрес, по которому Заказчиком будут направлены разъяснения положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснение положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснения положений конкурсной документации предоставляются с «29»_декабря 2011 г. и до «25» января 2012 г.

13.5 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника конкурса вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в Конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

14 Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов заявок на участие в конкурсе

14.1 Вскрытие конвертов с заявками состоится на заседании Конкурсной комиссии публично в 13_ часов _00_ минут «30» января 2012 г. , ком.208.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Порядок обеспечения присутствия участников размещения заказа (их уполномоченных представителей) на вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе:

В здании Федерального дорожного агентства действует пропускной режим. Для прохода в здание участник размещения заказа должен заблаговременно уведомить заказчика (по телефону, факсом или по эл. почте) о лице (фамилия, имя, отчество), которое будет присутствовать на вскрытии конвертов, для подачи сведений в бюро пропусков. Пропуск оформляется при наличии действующего паспорта либо заменяющего его документа.

Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, должны предоставить доверенность (в случае необходимости), выданную от имени участника размещения заказа и документ, удостоверяющий личность. В случае, если представитель участника размещения заказа имеет право действовать от имени участника размещения заказа без доверенности, то такой представитель должен предоставить документ, подтверждающий его полномочия (например, приказ о назначении на должность).

14.2 Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые поступили заказчику до момента вскрытия заявок на участие в конкурсе.

14.3 При вскрытии конвертов с заявками объявляется и заносится в протокол вскрытия конвертов с заявками следующая информация:

- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- условия исполнения государственного контракта.

14.4 Конверты с заявками, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками, считаются опоздавшими. Такие конверты вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

14.5 В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15 Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

15.1 Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:

· цена государственного контракта;

· качество работ.

16 Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

16.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям конкурсной документации, в том числе указанным в разделе 11 настоящей конкурсной документации.

16.2. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к дальнейшему участию в конкурсе по следующим основаниям:

- непредставления документов, указанных в п. 1.1 раздела 1 конкурсной документации либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

- несоответствие требованиям, установленным п. 11.1 раздела 11 настоящей конкурсной документации;

- неправильного оформления определенных конкурсной документацией документов;

- непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

16.3. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения:

- о проведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе;

- о принятии арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- о приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- о наличии задолженностей участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

16.4. На основании результатов рассмотрения представленных заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 01.01.01 г. , которым не соответствует участник размещения заказа, положений настоящей конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Участникам размещения заказа, признанным участниками конкурса и участникам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

17 Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

17.1. Конкурсная комиссия оценивает и сравнивает заявки, поданные участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса (срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 30 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок).

17.2. В целях выявления победителя конкурса (лучших условий исполнения государственного контракта) конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участников конкурса по критериям, указанным в п. 15.1 настоящей конкурсной документации.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

17.3. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок по следующей системе.

Критерии	Коэффициент весомости критерия, %
Цена государственного контракта	55
Качество работ	45
Всего:	100

17.4. Оценка заявок по критерию «Цена государственного контракта»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена государственного контракта», определяется по формуле:

Rai=	Amax - Ai	х 100
Amax

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации (раздел 4 по каждому лоту соответственно);

Ai - предложение i-го участника конкурса по цене контракта, установленная в соответствии с п. 1.1 Конкурсного предложения.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена государственного контракта», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию "цена государственного контракта" лучшим условием исполнения государственного контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой.

17.5. Оценка заявок по критерию «Качество работ»

В рамках критерия «Качество работ» оценивается соответствие описания участником размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик (предложения о качестве работ), требованиям, которые изложены в разделе 2 настоящей конкурсной документации (при этом сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет 100 баллов):

- соответствует – 100 баллов;

- частично соответствует – 50 баллов;

- не соответствует – 0 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество работ», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

При оценке заявок по критерию «Качество работ» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию.

Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Качество работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

17.6. Присуждение заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров по степени выгодности производиться прямо пропорционально присужденным итоговым значениям. Первый номер присуждается заявке, набравшей максимальное итоговое значение.

17.7. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

17.8. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о принятом на основании оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.

18 Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств

18.1 Размер обеспечения конкурсной заявки составляет 1 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта.

Лот № 1: Размер обеспечения конкурсной заявки ,00 руб.

Лот № 2: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 3: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 4: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 5: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 6: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 7: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 8: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 9: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 10: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 11: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 12: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

Лот № 13: Размер обеспечения конкурсной заявки,00 руб.

18.2 Указанная сумма должна быть перечислена на лицевой счет государственного заказчика:

ВНИМАНИЕ! ВНЕСЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С 01.01.2012 НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ по следующим реквизитам:

Федеральное дорожное агентство, , , , Межрегиональное операционное УФК (Федеральное дорожное агентство), расчетный счет в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва, , лицевой счет до момента подачи заявки на участие в конкурсе. В платежном поручении в графе «назначение платежа» необходимо указать «обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе по лоту № _ (указать номер лота и его название), а также «НДС не облагается»

Реквизиты, указанные в извещении, сформированном официальным сайтом Российской Федерации www. *****. действуют до 01.01.2012

19 Размер обеспечения исполнения государственного контракта,

срок и порядок его представления

19.1. Государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 5 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта. Примерные формы банковской гарантии, договора залога и договора поручительства прилагаются (Ф-3, Ф-4, Ф-5 – Приложение к конкурсной документации).

Участником конкурса самостоятельно определяется способ обеспечения исполнения контракта из вышеперечисленных.

Лот № 1: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 2: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 3: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 4: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 5: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 6: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 7: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 8: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 9: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 10: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 11: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 12: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

Лот № 13: Размер обеспечения исполнения контракта ,00 руб.

19.2. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

Государственный контракт может быть заключен только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, вместе с договором поручительства, соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах 1.1.3. и 1.1.4. пункта 1.1. настоящей конкурсной документации и подтверждающих его полномочия. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

19.3. В случае принятия участником конкурса, с которым заключается контракт решения об обеспечении контракта денежными средствами, указанный в п. 19.1. размер обеспечения должен быть перечислен на лицевой счет государственного заказчика, открытый в территориальном органе Федерального казначейства. Реквизиты для перечисления:

Федеральное дорожное агентство, , , , Межрегиональное операционное УФК (Федеральное дорожное агентство), расчетный счет в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва, , лицевой счет .

19.4. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

19.5. По государственному контракту, который заключается по результатам настоящего конкурса, победитель конкурса предоставляет обеспечение исполнения государственного контракта, которое должно обеспечивать своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств победителя конкурса по заключаемому государственному контракту, включая сроки исполнения контракта в целом и его отдельных этапов, качества выполняемых по контракту работ, а также обязательства по уплате неустоек, предусмотренных контрактом, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

20 Срок со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать государственный контракт

20.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

20.2. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Победитель конкурса по каждому лоту отдельно должен подписать государственный контракт в срок не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а в случае, если конкурс признан несостоявшимся – со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

20.3. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе либо протокола об отказе от заключения контракта не представит Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение контракта, он признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

20.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить контракт, о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке номер два и в конкурсной документации заказчика.

Приложение 1

к конкурсной документации

Рекомендуемые формы заполнения заявки

Ф-1. Общие сведения: Юридические лица

1.	Полное наименование организации
2.	Идентификационные данные налогоплательщика
3.	Форма собственности
4.	Дата, место, орган регистрации
5.	Почтовый адрес
6.	Место нахождения
7.	Банковские реквизиты	ИНН р/с в банке л/с БИК КПП ОКПО *Для бюджетных учреждений указывается: - лицевой счет; - ОКАТО - разрешение № ……, дата ……., пункт …….; - КБК
8.	Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество
9.	Телефон
10.	Факс
11.	Головная организация *	Дочерние организации
12.	Лицо (ФИО полностью), которое будет заключать контракт от имени Исполнителя, в случае признания его победителем, документ, на основании которого данное лицо имеет право заключать данный контракт, способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в пункте 20.1. конкурсной документации

* В графе 11 в случае отсутствия головной и дочерних организации с другими названиями и юридическими адресами следует написать: " Не имеется ".

Руководитель организации

М. П.

Приложение 1

к конкурсной документации

Ф-2. Общие сведения: Физические лица, в том числе граждане-индивидуальные предприниматели

Наименование (если таковое имеется)
Ф. И.О. физического лица
Гражданство
Паспортные данные
Сведения о месте жительства
Почтовый адрес
Дата, место, орган регистрации физического лица
Банковские реквизиты
Телефон, факс

(подпись, Ф. И.О.)

Приложение 1

к конкурсной документации

Ф-3. Форма договора залога

ДОГОВОР ЗАЛОГА

__________________ «___»____________20__ г.

Федеральное дорожное агентство, именуемое в дальнейшем «Залогодержатель», в лице __________________________________________, действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Залогодатель», в лице __________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – как указано выше или «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств по Государственному контракту на ____________________________________ (далее по тексту именуемому «Контракт»), проект которого передан Залогодателю в соответствии с результатом конкурса (Протокол № ____ от ________г.), Залогодатель передает в залог Залогодержателю денежные средства в размере ______________(_____) рублей (_______ процентов от начальной (максимальной) цены Контракта), принадлежащие Залогодателю (далее по тексту именуемые «Сумма залога»).

В частности, залогом обеспечиваются обязательства Залогодателя по уплате неустойки и возмещения убытков в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) залогодателем своих обязательств по государственному контракту, а также уплаты процентов на указанные суммы в порядке ст. 395 ГК РФ.

1.2. Сумма залога находится во владении и пользовании Залогодержателя, который может пользоваться Суммой залога исключительно в соответствии с его назначением и условиями настоящего Договора.

1.3. Существо, размер и срок исполнения обеспеченного залогом обязательства указаны в Контракте.

Статья 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Залогодержатель вправе:

- удовлетворить свои требования по Контракту из Суммы залога в порядке предусмотренном статьей 3 настоящего Договора;

- сохранять залоговое право на всю Сумму залога в случае исполнения Залогодателем части обязательств по Контракту;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.2. Залогодержатель обязан:

- принять на условиях настоящего договора от Залогодателя Сумму залога;

- после исполнения Залогодателем всех обязательств по Контракту и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки возвратить Залогодателю Сумму залога в полном объеме, за исключением Суммы залога (ее части), на которую было обращено взыскание Залогодержателем в связи с нарушением Залогодателем обязательств по Контракту.

2.3. Залогодатель обязан:

- передать Залогодержателю Сумму залога в виде денежных средств в размере ______________(______________) рублей (____________ процентов от начальной (максимальной) цены Контракта. Перечисление денежных средств осуществляется на лицевой счет Залогодержателя:

Федеральное дорожное агентство

,

Межрегиональное операционное УФК (Федеральное дорожное агентство),

расчетный счет в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва, , лицевой счет .

- незамедлительно уведомлять Залогодержателя в письменном виде обо всех судебных разбирательствах, по которым Залогодатель выступает в качестве ответчика (соответчика), а также обо всех претензиях (требованиях), предъявляемых Залогодателю со стороны третьих лиц.

Статья 3. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА

3.1. Обращение взыскания на Сумму залога (часть Суммы залога) в виде поступления указанных денежных средств в собственность Залогодержателя наступает в случае нарушения Залогодателем любого из обязательств по Контракту.

3.2. Залогодержатель приобретает право обратить взыскание на предмет залога, если в день наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом, оно не будет исполнено. Взыскание обращается во внесудебном порядке путем перехода к залогодержателю заложенных денежных средств полностью или в части в сумме взыскиваемой суммы.

3.3. При обращении взыскания на Сумму залога (часть Суммы залога) обязательства Залогодателя по Контракту прекращаются в пределах Суммы залога (части Суммы залога), с учетом возмещения понесенных Залогодержателем расходов.

Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Залогодателем любого из обязательств по Контракту, Залогодержатель вправе незамедлительно обратить взыскание на всю Сумму залога (часть Суммы залога) в порядке статьи 3 настоящего Договора.

4.2. Обращение взыскания на Сумму залога (часть Суммы залога) и выплата неустойки не освобождают виновную Сторону от надлежащего исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

4.3. В случае, если в результате принятия решений уполномоченных органов государственной власти Сумма залога (часть Суммы залога) будет перечислена в федеральный бюджет, Залогодержатель не несет ответственности по настоящему Договору. При наступлении обстоятельств, изложенных в настоящем пункте. Стороны должны в течение 3 (Трех) дней согласовать порядок и сроки возврата Суммы залога (части Суммы залога).

Залогодатель не вправе требовать от Залогодержателя возмещения убытков и процентов за пользование чужими денежными средствами при обращении взыскания на Сумму залога (часть Суммы залога), а также за все время нахождения Суммы залога (части Суммы залога) у Залогодержателя.

Статья 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

5.2. В случае расторжения Государственного контракта по вине Залогодателя, договор залога действует до момента исполнения Залогодателем своих обязательств по уплате неустойки и возмещению убытков, возникших в связи с ненадлежащим исполнением обязательств во время действия Государственного контракта или вызванных расторжением Государственного контракта по вине Залогодателя.

Статья 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все изменения и/или дополнения настоящего Договора действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.2. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора и одностороннее изменение и/или дополнение настоящего Договора не допускается.

6.3. Неурегулированные споры передаются на рассмотрение в судебные органы по месту нахождения Залогодержателя.

6.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором. Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Настоящий Договор подписан в 2 (Двух) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Статья 7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:

Федеральное дорожное агентство

,

Межрегиональное операционное УФК (Федеральное дорожное агентство),

расчетный счет в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва,

, лицевой счет

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:

Заместитель руководителя Федерального

дорожного агентства

________________________

_________________

М. П.

М. П.

Приложение 1

к конкурсной документации

Ф-4. Форма договора поручительства

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №______

_____________ «___»___________ _____г.

____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице _____________________________________________, действующего на основании ______________________________________, с одной стороны и _____________________________________________________________________________,

(организационно-правовая форма, наименование Исполнителя, ИНН, КПП, юридический адрес)

именуемое в дальнейшем в дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», а в отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Государственным заказчиком в объеме и размере, указанных в пункте 1.3 Договора за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по указанному в пункте 1.2. Договора Государственному контракту, который будет заключен Государственным заказчиком с Исполнителем на основании Протокола от ____________ № ________на право заключения Государственного контракта на ______________________________________________(далее - Государственный контракт).

1.2. Государственный контракт:

- предмет Государственного контракта :____________________________;

- начальная (максимальная) цена Государственного контракта: __________ (________________________);

- срок действия Государственного контракта: ______________________.

Все иные условия Государственного контракта Поручителю известны.

1.3. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта, в пределах которого Поручитель отвечает за неисполнение и/или ненадлежащее Исполнителем любого из его обязательств по Государственному контракту, равен __________________(_______________) руб., что составляет _______________ процентов от начальной (максимальной) цены Государственного контракта.

1.4. Поручитель извещен, что Государственный контракт между Исполнителем и Государственным заказчиком будет заключен после заключения настоящего Договора.

1.5. Поручитель несет перед Государственным заказчиком солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Исполнителем любого из своих обязательств по Государственному контракту, в том числе обязательств по выплате неустойки и возмещению убытков, а также уплате процентов на указанные суммы в порядке ст. 395 Гражданского кодекса РФ.

1.6. Предусмотренное Договором обязательство Поручителя перед Государственным заказчиком ограничивается суммой, указанной в п. 1.3. Договора.

1.7. Основанием ответственности Поручителя является неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Исполнителем любого из своих обязательств по Государственному контракту.

1.8. Поручитель одновременно с Договором передает Исполнителю для передачи Государственному заказчику копии следующих документов, прошитые, скрепленные печатью Поручителя и подписанные уполномоченным лицом Поручителя:

- бухгалтерского баланса за два последних отчетных года или, если Договор заключен до истечения срока предоставления годовой бухгалтерской отчетности, на предыдущую отчетную дату, сданного в налоговый орган (с подтверждением такой сдачи):

- документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени Поручителя;

- учредительных документов Поручителя, а также документов, предусмотренных ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Государственный заказчик направляет в адрес Поручителя заявление о неисполнении /ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Государственному контракту, содержащему требование платежа по Договору с расчетом размера такого платежа. В частности:

- в случае просрочки исполнения любого из обязательств по Государственному контракту, за которые предусмотрена ответственность (неустойки) в соответствии с Государственным контрактом;

- в случае возникновения убытков у Государственного заказчика в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Исполнителем обязательств по Государственному контракту;

- в случае расторжения Государственного контракта по вине Исполнителя;

- в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Государственным контрактом в части качества работ или устранения выявленных недостатков работ.

В случае наличия нескольких указанных обстоятельств размер обеспечения определяется суммированием по каждому обстоятельству, но не более суммы, указанной в п. 1.3. Договора.

Требования Государственного заказчика удовлетворяются без обращения в суд и ограничены суммой обеспечения Государственного контракта в соответствии с п. 1.3. Договора.

2.2. Заявление с требованием платежа по Договору в письменной форме должно быть направлено Поручителю по адресу, указанному в разделе 4 Договора.

2.3. Поручитель отказывает в удовлетворении требований Государственного заказчика, если заявление с требованием платежа по договору, указанное в и. 2.1. Договора, будет предъявлено Поручителю по окончании срока действия Договора.

2.4. Требование Государственного заказчика должно быть исполнено Поручителем в течение 10 (Десяти) банковских дней после поступления от Государственного заказчика документов, указанных в п. 2.2. Договора.

2.5. Обязательство Поручителя по выплате суммы по Договору считается исполненным надлежащим образом с даты зачисления денежных средств на счет Государственного заказчика, указанный в Договоре.

2.6. К Поручителю, исполнившему обязательство по оплате, переходят права Государственного заказчика по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Государственного заказчика. Государственный заказчик обязан вручить Поручителю документы, удостоверяющие требование к Исполнителю, в соответствии с п.2 ст. 365 ГК РФ.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Договор вступает в силу с момента заключения Государственного контракта и действует до полного исполнения обязательств по Государственному контракту.

Расторжение Государственного контракта не влечет прекращения обязательств, обеспечиваемых поручительством, предусмотренного настоящим договором.

3.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

3.3. Поручительство по договору прекращается:

- исполнением Исполнителем всех обязательств по Государственному контракту;

- уплатой поручителем Государственному заказчику всей суммы, указанной в п. 1.3. Договора:

- истечением срока действия Договора;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4. Одностороннее изменение или дополнение условий Договора не допускается. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменном виде в форме дополнительных соглашений к договору), подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены оригиналами оттисков печатей.

3.5. Поручитель не несет ответственности за любого нового должника в случае перевода Исполнителем долга по Государственному контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Договор поручительства подчинен законодательству Российской Федерации. Споры по Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Государственного заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Договор составлен в трех оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр – Государственному заказчику.

4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поручитель

Исполнитель

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поручитель

МП.

Исполнитель

МП.

Приложение 1

к конкурсной документации

Ф-5. Форма банковской гарантии

Банковская гарантия № ___________

г. ______________ «____»____________20 __ г.

____________________________________ (______________________________ )

(организационно-правовая форма)

(юридический адрес:__________________________________ , БИК___________ , ИНН ___________, код ОКПО _________________, к/с___________________________ __________________ в, тел. . факс_________________________________________________________ , Генеральная лицензия ЦБ РФ № от «__» _________ г., именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице _________________________________.

(должность, фамилия, имя. отчество)

действующего (ей) на основании _______________________, по просьбе

_______________________________________________________________________

(организационно-правовая форма и наименование Принципала - юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО Принципала - физического лица)

_______________________________________________________________________

(юридический адрес/адрес места регистрации, ИНН, ОГРН),

именуемого в дальнейшем «Принципал», дает в пользу Федерального дорожного агентства, именуемого в дальнейшем «Бенефициар», следующее обязательство:

1. При условии заключения между Принципалом и Бенефициаром Государственного контракта на выполнение работ по теме: _____________________________________________________________________, (далее - Контракт) согласно Протоколу от «_____» _________________г. № _____________, и в случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения в дальнейшем Принципалом своих обязательств по Контракту, Гарант уплачивает Бенефициару денежную сумму в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Гарантией.

Изменения и дополнения, внесенные в Контракт после его заключения, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей банковской гарантии без предъявления прав на получение уведомлений о таких изменениях, дополнениях.

2. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничиваются предельной суммой ___________(_______________________) рублей, что составляет _________(______________) процентов от начальной цены Контракта.

3. Обязанность Гаранта уплатить сумму гарантии возникает в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по заключаемому Контракту, в том числе обязательств по выплате неустойки и возмещению убытков, а также уплате процентов на указанные суммы в порядке ст. 395 Гражданского кодекса РФ.

4. Для получения предельной суммы Гарантии или части такой суммы Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное, уполномоченными лицами, содержащее следующую информацию:

4.1. причины, по которым Бенефициар истребует предельную сумму Гарантии или часть суммы, с указанием пунктов настоящей Гарантии, а также пунктов Контракта, неисполненных Принципалом;

4.2. обоснование суммы, истребуемой Бенефициаром по настоящей Гарантии.

Несоблюдение Бенефициаром условий настоящего пункта не является основанием для неисполнения Гарантом своего обязательства по Гарантии.

5. Платеж будет осуществлен Гарантом в течение десяти календарных дней с даты получения письменного требования Бенефициара, удовлетворяющего условиям Гарантии. Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом с момента списания денежной суммы с к/с Гаранта №____________ в ____________________, БИК _____________________.

6. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается:

6.1. уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана Гарантия;

6.2. окончанием определенного в Гарантии срока, на который она выдана:

6.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии и возврата ее Гаранту:

6.4. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

Прекращение обязательств Гаранта по основаниям, указанным в подпунктах 6.1., 6.2. и 6.4. не зависит от того, возвращен ли ему оригинал Гарантии.

7. Настоящая Гарантия вступает в силу с ___________ г. (даты выдачи) и действует по _____________ г. (включительно).

Все требования Бенефициара к Гаранту должны быть предъявлены в течение указанного срока. Утратившая силу Гарантия должна быть возвращена Гаранту без дополнительных запросов.

8. Настоящая Гарантия является безотзывной.

9. Споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Приложение: заверенная копия лицензии ЦБ РФ на имя Гаранта с перечнем банковских операций, право на осуществление которых предоставляется кредитной организации.

__________________________ _________________

(должность) ФИО

Главный бухгалтер _________________

ФИО

М. П.

Приложение 2

к конкурсной документации

Конкурсное предложение (форма)

Наименование организации – участника ___________________________________________________________________________________________________________________

Предмет конкурса:

___________________________________________________________________________________________________________________

1. Стоимость работ и условия финансирования:

1.1. Общая стоимость выполнения всех работ по Контракту с учетом всех налогов (обязательных платежей), в ценах на дату подачи Конкурсных заявок составляет:

_______ тыс. руб., _____________________________________________(то же прописью). НДС не облагается.

1.2. Стоимость работ по контракту является твердой (фиксированной) и в ходе исполнения Контракта изменению не подлежит.

1.3. Стоимость и оплата работ по Контракту осуществляется на основании фактически выполненных объемов работ в порядке, определенном Контрактом.

2. Обеспечение качества выполняемых работ:

2.1. Пояснительная записка с предложением о качестве работ с учетом требований технического задания.

2.2. Другие мероприятия по обеспечению качества работ.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ___________________________

(наименование Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании _________________________________

(наименование участника размещения заказа) банкротом и об открытии конкурсного производства, что наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период / либо отсутствует.

4. Согласен со штрафными санкциями, предусмотренными проектом Государственного контракта, содержащимся в Конкурсной документации.

Участник

Должность (подпись) «_____»__________20___ г.

М. П.

Приложение 3

к конкурсной документации

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

по лотам №№ 1-12.

Для установления начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 19.1 Федерального закона от 01.01.01 г. (введена Федеральным законом от 01.01.2001 ) источниками информации по работам НИОКР, являющимся предметом заказа, приняты результаты исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика.

Определение начальной (максимальной) цены по каждому лоту соответственно проводилось в несколько этапов:

Исследование рынка и определение начальной (максимальной) цены по каждому лоту соответственно проводилось в несколько этапов:
Были сформированы общие сведения о предмете контракта и условиях его исполнения. На официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении государственных заказов и на сайте Федерального дорожного агентства было размещено сообщение о заинтересованности в проведении открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение работа по реализации плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России ( годы)» (приложения 1 и 3). Полученная информация сведена в таблицу расчета начальной (максимальной) цены контракта (приложения 2 и 4). За начальную (максимальную) цену контракта принята наименьшая из предложенных заинтересованными организациями цен по каждому лоту соответственно.

Приложение 1

СООБЩЕНИЕ

о заинтересованности в проведении открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение работ по реализации Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России ( годы)»

по лотам №№ 1-11

Федеральное дорожное агентство сообщает о своей заинтересованности в проведении открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение работ по реализации Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России ( годы)» (далее – Работы).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

Просим всех заинтересованных лиц представлять свои предложения по стоимости выполнения Работ (далее – Предложения) по прилагаемой форме (приложение 1) с учетом требований, указанных в приложении 2, по каждому лоту соответственно. Предложения направлять в письменном виде сопроводительным письмом на имя , начальника Управления научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования.

Информируем, что направленные в адрес заказчика Предложения не рассматриваются в качестве заявки на участие в торгах и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.

Предложения принимаются Москва, ул. Бочкова, д. 4, Управление научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования

Срок подачи предложений: до 23 сентября 2011 года.

Контактное лицо: , *****@***ru

Контактный телефон: (4

Код ОКДП 7300000

№

Наименование организации, сделавшей ценовое предложение (в тыс. руб)

Расчетная цена

Наименование лота

»

«Мостовик»

НПО «Регион»

«Смоленский Союздорнии»

МАДИ

аналитический центр»

ТРТИ»

НПФ «Русавтодор»

1

Разработка системы управления состоянием дорожной одежды с реализацией в пилотной зоне (автомобильная дорога М-6 «Каспий»).

15 000

-

-

-

-

15 000

-

-

-

-

15 000

2

Разработка новых высокодисперсных материалов на основе битумов и углеродсодержащих природных минеральных соединений для автодорожного строительства.

8 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 000

3

Исследование эффективности применения полимерно-битумных вяжущих в верхних слоях асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в условиях центрального федерального округа.

2 800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 800

4

Разработка предложений и комплекса мер, направленных на увеличение до 12 лет межремонтного срока эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием.

3 800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 800

5

Разработка проекта национального стандарта ГОСТ Р Проектирование автомобильных дорог. Термины и определения.

3 200

-

-

-

-

-

-

-

-

3 200

3 200

6

Разработка ОДМ «Методические рекомендации по использованию комплекта среднего автодорожного разборного моста (САРМ) на автомобильных дорогах в ходе капитального ремонта и реконструкции капитальных искусственных сооружений».

4 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 000

7

Разработка ОДМ «Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на участках автомобильных дорог».

8 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 000

8

Разработка ОДМ «Методические рекомендации по технологии очистки, уборки и мойке проезжей части автомобильных дорог и искусственных сооружений в их составе, элементов обстановки и оформления».

3 500

6 500

-

-

-

8 000

-

-

4 222,4

-

3 500

9

Разработка ОДМ «Методические рекомендации по оценке пропускной способности и уровней загрузки автомобильных дорог методом компьютерного моделирования транспортных потоков»

5 500

-

7 000

6 500

7 500

-

8 000

8 500

5 230

-

5 230

10

Разработка ОДМ «Применение золы-уноса в бетоне оснований автомобильных дорог».

3 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 500

11

Разработка Методики определения стоимости работ по содержанию автомобильных дорог.

3 800

-

-

-

-

-

-

-

4 918,4

-

3 800

СООБЩЕНИЕ

о заинтересованности в проведении открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение работ по реализации Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России ( годы)»

по лоту № 12

Федеральное дорожное агентство сообщает о своей заинтересованности в проведении открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение работ по реализации Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России ( годы)» (далее – Работы).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

Просим всех заинтересованных лиц представлять свои предложения по стоимости выполнения Работ (далее – Предложения) по прилагаемой форме (приложение 1) с учетом требований, указанных в приложении 2, по каждому лоту соответственно. Предложения направлять в письменном виде сопроводительным письмом на имя , начальника Управления научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования.

Информируем, что направленные в адрес заказчика Предложения не рассматриваются в качестве заявки на участие в торгах и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.

Предложения принимаются Москва, ул. Бочкова, д. 4, Управление научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования

Срок подачи предложений: до 10 ноября 2011 года.

Контактное лицо: , *****@***ru

Контактный телефон: (4

Код ОКДП 7300000

№

Наименование организации, сделавшей ценовое предложение (в тыс. руб)

Расчетная цена

Наименование лота

Уральская государственная юридическая академия

Уральский институт экономики управления и права

Институт проблем предпринимательства

инфраструктурных исследований»

инфраструктурных исследований»

13

Разработка предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования системы государственных закупок с учетом приоритетности обеспечения качества дорожных работ в долгосрочном периоде

5 700

6 200

-

-

-

5 700

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

методом контрактов-аналогов по лоту № 13.

Для установления начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 19.1 Федерального закона от 01.01.01 г. (введена Федеральным законом от 01.01.2001 ) источниками информации по работам НИОКР, являющимся предметом заказа, приняты результаты исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика.

Определение начальной (максимальной) цены по лоту № 13 проводилось в несколько этапов:
Были сформированы общие сведения о предмете контракта и условиях его исполнения. Из федерального реестра контрактов и реестра государственных и муниципальных контрактов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (http://reestrgk. *****), размещенных на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении государственных заказов, была произведена выборка из не менее чем трех контрактов, предмет которых является аналогом предмета контракта, для которого рассчитывается начальная (максимальная) цена, по сложности и уникальности, количеству содержащихся задач, видам и объемам работ, уровню квалификации специалистов, требующихся для его выполнения (далее - контракты-аналоги). Полученная информация сведена в таблицу расчета начальной (максимальной) цены контракта (приложение 5).

Расчёт начальной (максимальной) цены контракта методом контрактов-аналогов по лоту № 13

лота

№ темы в пла-не

Наименование тем и

выходных документов

Цель темы

Сроки

выполнения

Ориентировочная стоимость

(тыс. руб.)

Заказ чик

Ожидаемый

эффект

Всего

2011 год

2012 год

2013 год

4

2.3.8

Разработка ОДМ «Рекомендации по применению тонкомолотого многокомпонентного вяжущего с низким содержанием портландцемента для холодной регенерации дорожных одежд и устройства бетонных дорожных покрытий»

Разработка рекомендаций, которые позволят снизить затраты на приготовление асфальтогрануллобетона при холодной регенерации

2011

2012

5300

3000

2300

0

УЭ

Сокращение расхода цемента в суспензии, быстрый набор прочности, высокая адгезия к заполнителю.

№

п/п

Параметры сравнения

Контракт-аналог 1

Контракт - аналог 2

Контракт-аналог 3

1

Предмет контракта

Разработка ОДМ «Методические рекомендации по термопрофилированию асфальтобетонных покрытий»

Совершенствование технологии строительства и ремонта дорожных покрытий с использованием эмульсионно-минеральных смесей, стабилизированных водорастворимыми полимерными модификаторами, с разработкой методических рекомендаций

Разработка ОДМ «Методические рекомендации по приготовлению и применению асфальтобетонной смеси с использованием переработанного асфальтобетона».

2

Наименование организации, являющейся заказчиком работ

Росавтодор

Росавтодор

Росавтодор

3

Наименование исполнителя работ

»

РГСУ

4

Номер и дата контракта

УД 47/227 от 15.09.09

ОПО 47/434 от 19.10.06

УД 47/50 от 22.04.11

5

Среднее значение коэффициента параметра сравнения, по которому делается вывод о степени схожести предмета контракта с каждым предметом контракта-аналога Кср. i

Кср.1= 1,23

Кср.2= 1,1

Кср.3= 1,1

6

Цена контракта-аналога, тыс. руб.

2700

3800

4800

7

Коэффициент приведения цены контракта-аналога к моменту формирования начальной
(максимальной) цены

1,14

1,56

1,06

8

Скорректированная с учетом изменения
индекса потребительских цен (ИПЦ*) и среднего значения параметра сравнения цена контракта-аналога - ЦКАскорр, тыс. руб.

ЦКАскорр.1= 2700 х 1,23 х 1,14= 3786

ЦКАскорр.2= 3800 х 1,1 х 1,56= 6521

ЦКАскорр.3= 4800 х 1,1 х 1,06= 5597

9

Источники информации о контракте-аналоге

www. reestrgk. *****, www. *****, www. *****

www. reestrgk. *****, www. *****, www. *****

www. reestrgk. *****, www. *****, www. *****

10

Начальная (максимальная) цена контракта на основе метода аналогов, тыс. руб.

3786 + 6521 + 5597= 5301

3

* ИПЦ - индекс потребительских цен (по данным Росстата) за период с месяца заключения контракта-аналога до момента (месяца) формирования администратором расходов начальной (максимальной) цены контракта по предполагаемой работе или предшествующего ему месяца.

Начальная (максимальная) цена контракта, рассчитанная методом контрактов-аналогов, по лоту № 13 составляет 5 300 тыс. рублей.

Расчет выполнил _______________________ Ким проверил _____________

Приложение 5.1. к конкурсной документации

ПРОЕКТ к лоту № 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____

НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

г. Москва «__» __________ 2012 г.

Федеральное дорожное агентство, именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании доверенности от ____________г. № ______, с одной стороны, и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего государственного контракта и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую работу (далее – работу) по теме: «Разработка системы управления состоянием дорожной одежды с реализацией в пилотной зоне (автомобильная дорога М-6 «Каспий»)».

1.2. Основание для заключения государственного контракта:

- План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на гг. по подпрограмме “Автомобильные дороги” Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России ( годы)», утвержденный распоряжением Федерального дорожного агентства от 17.02.11 ;

- протокол конкурсной комиссии от « __ » _____________ 2012 г. № __.

1.3. Предусмотренная настоящим государственным контрактом работа выполняется Исполнителем в соответствии с требованиями Технического задания на выполнение научно-исследовательской работы (далее – Техническое задание) (Приложение 1 к настоящему контракту) в сроки, предусмотренные Календарным планом выполнения научно-исследовательской работы (далее – Календарный план работ) (Приложение 2 к настоящему контракту), которые являются неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

1.4. Срок выполнения работы в соответствии с Календарным планом работ (Приложение 2), составляет: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание – 30 июня 2014 года.

1.5. Датой приемки работ по настоящему государственному контракту считается дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ по последнему этапу работы при условии выполнения Исполнителем в полном соответствии с требованиями Технического задания (Приложение 1) обязательств по всем этапам, указанным в Календарном плане работ (Приложение 2).

1.6. Исполнитель в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему государственному контракту предоставляет_____________________________ (указывается способ обеспечения обязательств: безотзывная банковская гарантия, договор поручительства, передача в залог денежных средств, в том числе в виде вклада (депозита)) в размере _______________________тыс. рублей.

1.7. Существенными условиями государственного контракта для сторон являются, в том числе: цена, сроки, качество работ, надлежащее обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту в период действия государственного контракта в документальной форме.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненные в соответствии с условиями настоящего государственного контракта работы Заказчик уплачивает Исполнителю ____________ (__________) рублей, НДС не облагается (в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (частью второй) от 01.01.2001 г. , разд. VIII, гл. 21, ст. 149, п.3, пп. 16), в том числе:

- в 2012 году: _______ (____________ тысяч) рублей, НДС не облагается,

- в 2013 году: _______ (____________ тысяч) рублей, НДС не облагается,

- в 2014 году: _______ (____________ тысяч) рублей, НДС не облагается.

2.2. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Цена государственного контракта, заключенного государственным заказчиком, может быть снижена по соглашению сторон в соответствии с частью 4.1 статьи 9 Федерального закона от 01.01.01 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» без изменения предусмотренных государственным контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.

Источник финансирования - средства федерального бюджета, предусмотренные на финансирование НИОКР подпрограммы “Автомобильные дороги” федеральной целевой программы “Развитие транспортной системы России ( годы)”: раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 1810399 «Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги», вид расходов 241 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги».

2.3. Оплата выполненной научно-исследовательской работы производится поэтапно, после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы (этапа работ), оформленной актом выполненных работ, в соответствии с Календарным планом работ (Приложение 2), в течение 10 (десяти) банковских дней с момента утверждения Заказчиком акта выполненных работ очередного этапа.

2.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренный государственным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель вправе:

Исполнитель с письменного согласия Заказчика имеет право привлекать для выполнения научно-исследовательской работы третьих лиц, без увеличения государственной контрактной цены. При этом Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения научно-исследовательских работ в рамках настоящего государственного контракта.

Невыполнение третьими лицами обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта.

3.2. Заказчик вправе:

В случае досрочного выполнения работы (этапов работы) досрочно принять и оплатить работы Исполнителя по государственной контрактной цене.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Выполнить работу в полном соответствии с требованиями Технического задания (Приложение 1), и передать Заказчику результаты, в том числе разработанные согласно настоящему государственному контракту отчетные материалы, научно-техническую и иную документацию в предусмотренный Календарным планом работ (Приложение 2) срок;

3.3.2. Проводить патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 в случае, если выполнение научно-технических исследований или разработок по настоящему государственному контракту включает создание соответствующего технического решения, и на дату его завершения обеспечить защиту используемых при выполнении работ авторских прав и прав патентообладателей;

3.3.3. Незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении государственного контракта результате в виде объекта интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий, обладающем хотя бы одной из нижеследующих характеристик:

- является способным к правовой охране в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности;

- не является способным к правовой охране в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности, но является информацией, для которой может быть установлен режим коммерческой тайны.

Уведомление должно быть письменным и содержать краткое описание объекта, указание действительных авторов объекта, а также содержать обоснованные положения по порядку использования и форме правовой охраны.

3.3.4. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступление от технико-экономических параметров, предусмотренных в Техническом задании (Приложение 1);

3.3.5. Приостановить выполнение работы и в течение 5 дней информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работы;

3.3.6. Гарантировать Заказчику передачу полученных по государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц;

3.3.7. Согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат третьим лицам;

3.3.8. Представлять в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти сведения:

- о заявках на выдачу охранных документов на объекты интеллектуальной
собственности и о наличии ноу-хау;

- о полученных охранных документах;

- о заключенных сделках, касающихся прав на объекты интеллектуальной
собственности и другие результаты научно-технической деятельности;

- о фактах использования объектов интеллектуальной собственности и
других результатов научно-технической деятельности, в том числе о лицензионных договорах (соглашениях) с зарубежными партнерами.

3.3.9. Представить Заказчику на согласование перечень рецензентов в течение 30 дней с момента заключения государственного контракта.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. При отсутствии замечаний принять и оплатить результаты работы (этапа работ), выполненные Исполнителем в полном соответствии с условиями настоящего государственного контракта, требованиями Технического задания (Приложение 1) и в сроки, установленные в Календарном плане работ (Приложение 2);

3.4.2. Сообщить Исполнителю в 5-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата работы (этапа работ) решение о порядке его использования и форме правовой охраны;

3.4.3. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные настоящим государственным контрактом результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в государственном контракте, в 20-дневный срок с момента получения информации, направленной Исполнителем в соответствии с пунктом 3.3.5 настоящего государственного контракта.

3.4.4. Своевременно выполнить требования по государственному учету результатов научно-технической деятельности, созданных при выполнении работ.

4. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

4.1. В ходе исполнения настоящего государственного контракта Стороны при необходимости определяют сведения, признаваемые конфиденциальными, и информацию, в отношении которой следует установить режим коммерческой тайны.

4.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Перечень работ, подлежащих сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, определяется Техническим заданием (Приложение 1) и Календарным планом работ (Приложение 2).

Разработка и оформление отчетной документации осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Разработка проектов национальных стандартов осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.2-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены». Разработка проектов ОДМ осуществляется в соответствии с положениями ОДМ 218.1. «Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства» и ОДМ 218.1. «Рекомендации по организации и проведению работ по стандартизации в дорожном хозяйстве».

На последнем этапе выполнения работ Исполнитель обязан представить Заказчику информацию по Форме 1 по учету сведений о результате научно-технической деятельности (объекте учета), полученном за счет средств федерального бюджета при выполнении научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы гражданского назначения, утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 01.01.01 г. № 000.

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документа» Исполнитель обязан предоставлять информацию и документы, обязательные для государственной регистрации НИОКР. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «Об органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности» документы предоставляются в ФГНУ «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» в соответствии с Методическими рекомендациями по государственной регистрации и учету документов, содержащих результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета, а также проектов внедрения новых информационных технологий, выполняемых с использованием государственной поддержки, утвержденными Минобрнауки РФ от 10 ноября 2010 г.

В недельный срок после получения регистрационной карты и информационной карты с отметкой о регистрации Исполнитель обязан направить копии обеих карт Заказчику.

5.2. При завершении выполнения этапа работы Исполнитель обязан в письменной форме направить Заказчику сопроводительным письмом результаты работ и документацию в соответствии с требованиями настоящего государственного контракта и Технического задания (Приложение 1), в том числе акт выполненных работ, счет, счет фактура (в случае наличия), накладная (в случае наличия).

Перечень научной, технической, другой документации и данных, подлежащих оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ по настоящему государственному контракту, определен Техническим заданием (Приложение 1) и Календарным планом работ (Приложение 2).

Научная, техническая и другая документация, подлежащая сдаче Заказчику, представляется Исполнителем на бумажном носителе и в электронном виде в форматах, установленных Заказчиком.

5.3. Заказчик в течение 30 дней со дня получения от Исполнителя акта выполненных работ и отчетных документов, обязан рассмотреть полученную научно-техническую продукцию и при отсутствии замечаний утвердить акт выполненных работ.

При наличии замечаний к выполненным работам Заказчик предъявляет Исполнителю обоснованные замечания (мотивированный отказ от приемки выполненных работ) и (или) претензии по результатам выполненной работы (этапа работ) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего государственного контракта и требований Технического задания (Приложение 1) с указанием срока для приведения результатов работы (этапа работ) (не менее пяти дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика) в соответствие с условиями настоящего государственного контракта.

Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в установленные сроки устранить допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных настоящим государственным контрактом.

5.4. После представления Исполнителем доработанного отчета в установленные сроки, приемка работ осуществляется в соответствии с пунктами 5.2 и 5.3 настоящего государственного контракта.

Акт выполненных работ утверждается Заказчиком после устранения Исполнителем всех выявленных при приемке недостатков.

5.5. В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям настоящего государственного контракта и Технического задания (Приложение 1), акт выполненных работ Заказчиком не утверждается до момента устранения выявленных нарушений.

Документом, подтверждающим факт наличия данного основания, является мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ, в связи с нарушениями по качеству.

5.6. Направление Заказчиком мотивированного отказа в соответствии с п. 5.3 настоящего государственного контракта по промежуточным этапам не влечет перенос сроков сдачи работ последующих этапов, установленных Календарным планом работ (Приложение 2).

6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

6.1. Под правами на результаты работ (научно-технической деятельности) понимаются:

исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных;

права на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау).

6.2. Права на результаты научно-технической деятельности принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.

6.3. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на созданные при выполнении настоящего государственного контракта изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, исключительное право на использование создаваемых при реализации настоящего государственного контракта программ для электронно-вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем принадлежит Заказчику, выступающему от имени Российской Федерации.

В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации.

6.4. Расходы на обеспечение правовой охраны результатов научно-технической деятельности осуществляются за счет выделяемых Заказчику средств федерального бюджета.

6.5. Исполнитель обязан информировать заинтересованных третьих лиц о наличии у Заказчика права (до прекращения действия прав Российской Федерации), предусмотренного пунктом 6.2. настоящего государственного контракта, в отношении объектов исключительных прав, созданных при выполнении настоящего государственного контракта, и об условиях настоящего государственного контракта, предусмотренных пунктами 3.3.7, 3.3.8 и 6.2 настоящего государственного контракта.

6.6. В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов работ, полученных по настоящему государственному контракту, Исполнитель обязан за свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица (лиц) для выполнения работ и (или) осуществления поставок продукции для государственных нужд, либо за свой счет в согласованные Заказчиком сроки изменить полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.

6.7. Сведения о правах на все полученные результаты работ, их объеме и правообладателях, включая сведения о поданных заявках на объекты интеллектуальной собственности, оформляются Исполнителем в виде отдельного отчета, представляемого Заказчику одновременно с актом выполненных работ последнего этапа работ по настоящему государственному контракту.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему государственному контракту.

7.2. Исполнитель несет ответственность, в том числе имущественную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за качество и объем выполненных работ, сроки и исполнение иных обязательств, установленных настоящим государственным контрактом.

7.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

7.4. Исполнитель при нарушении контрактных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение Исполнителем срока окончания работ, установленного в пункте 1.4. государственного контракта – неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств от стоимости государственного контракта;

- за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ, предусмотренных Календарным планом работ (Приложение 2) - неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств от стоимости соответствующего этапа Календарного плана работ (Приложение 2);

- при необеспечении Исполнителем требуемого качества работ, т. е. несоответствии выполненных работ требованиям, установленным Техническим заданием (Приложение 1) - штраф в размере 10 % от стоимости соответствующего этапа Календарного плана работ (приложение 2). При этом документом, подтверждающим наличие указанного факта, является мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ в связи с выявленными нарушениями по качеству работ;

- за нарушение сроков, установленных в мотивированном отказе, в соответствии с пунктом 5.3. государственного контракта - неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств от стоимости государственного контракта;

- за передачу Исполнителем без письменного согласия Заказчика сведений и результатов работ, полученных в рамках исполнения настоящего государственного контракта Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10% от стоимости государственного контракта.

7.5. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему государственному контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему государственному контракту (банковской гарантии, договора поручительства, удержания заложенных в форме вклада (депозита) денежных средств).

Уплата Исполнителем штрафных санкций, установленных п. 7.4. государственного контракта, не лишает Заказчика права удовлетворить имущественные требования за счет обеспечения, предусмотренного п. 1.6. государственного контракта.

7.6. В случае, если во время действия Контракта выявилось, что обеспечение обязательств Исполнителя отсутствует, перестало отвечать требованиям законодательства Российской Федерации или является недействительным, Исполнитель в срок 30 дней с даты предъявления Заказчиком требования о предоставлении обеспечения исполнения обязательства обязуется представить надлежащее обеспечение исполнения обязательства (в виде договора поручительства, безотзывной банковской гарантии, передачи в залог денежных средств).

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем государственном контракте, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на три месяца.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше трех месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий государственный контракт и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров.

9.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика только после принятия мер по их досудебному урегулированию в претензионном порядке.

10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

10.1. Срок действия государственного контракта: с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему государственному контракту.

10.2. Расторжение настоящего государственного контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Заказчик имеет право расторгнуть государственный контракт в судебном порядке по своей инициативе в случаях:

- при нарушении сроков выполнения отдельных этапов работ (услуг), предусмотренных Календарным планом работ (Приложение 2), более чем на 20 календарных дней;

- при нарушении Исполнителем общего срока выполнения работ более чем на 20 календарных дней;

- при непредставлении обеспечения в период действия государственного контракта в соответствии с пунктом 7.6. настоящего государственного контракта;

- при необеспечении требуемого качества работ.

Документом, подтверждающим факт наличия данного основания для расторжения настоящего государственного контракта, является мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ, в связи с выявленными нарушениями по качеству работ.

При этом Заказчик оплачивает Исполнителю только работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего государственного контракта, без возмещения убытков.

10.4. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика передавать третьим лицам полученные в рамках исполнения настоящего государственного контракта сведения и результаты работ.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: *

*Для бюджетных учреждений указывается:

- лицевой счет;

- ОКАТО

- разрешение № ……, дата ……., пункт …….;

- КБК

ЗАКАЗЧИК:

Федеральное дорожное агентство

,

Межрегиональное операционное УФК (Федеральное дорожное агентство),

расчетный счет в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва,

, лицевой счет

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

Приложение 1. Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы.

Приложение 2. Календарный план выполнения научно-исследовательской работы.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства

__________________

_________________

М. П.

М. П.

Приложение 1

к государственному контракту

от «__»_______2012 г. № _________

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя

Федерального дорожного агентства

__________________

М. П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

1. Наименование темы (исследований, работ): Разработка системы управления состоянием дорожной одежды с реализацией в пилотной зоне (автомобильная дорога М-6 «Каспий»).

2. Управление(я), указанное(ые) в Плане НИОКР: Управление научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования, Управление эксплуатации и сохранности автомобильных дорог.

3. Основание для разработки: План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на гг. подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России ( годы)», утвержденный распоряжением Федерального дорожного агентства от 01.01.2001 г. .

4. Статус работы: Государственный заказ.

5. Источник финансирования: средства федерального бюджета, предусмотренные на финансирование НИОКР подпрограммы “Автомобильные дороги” федеральной целевой программы “Развитие транспортной системы России ( годы)”: раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 1810399 «Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги», вид расходов 241 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги».

6. Исходные данные:

Комплексная программа повышения качества и долговечности цементобетона в дорожных покрытиях и искусственных сооружениях.

Руководство по механико-эмпирическому проектированию дорожных одежд. Руководство по практическому применению. Вашингтон, 2008. – 188 стр. (Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide (MEPDG): Interim Edition / AASHTO. – Washington, 2008. – 188 p.);

Программа повышения долговечности дорожных одежд. Достижения и преимущества . (Long-Term Pavement Performance Program: Accomplishment and Benefits Система управления состоянием дорожных одежд. Опыт штата Вашингтон. 2008 г. – 24 с. (Pavement Management Systems. The Washington State Experience. 2008 – 24 p.).

7. Состояние проблемы (вопроса): Увеличение парка автомобилей, несвоевременный ремонт дорожных одежд автомобильных дорог привели к существенному ухудшению состояния дорожных покрытий в России. В связи с этим происходит ухудшение условий движения, повышается аварийность, увеличиваются расходы на перевозку пассажиров и грузов, увеличиваются последующие расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог. По этой причине в международной практике создаются и успешно применяются системы управления состоянием дорожных одежд, направленных на оптимизацию расходования тех ограниченных ресурсов, которые выделяются на ремонт и содержания автомобильных дорог. В России отсутствует практика применения таких систем

Основные мероприятия по ремонту автомобильных дорог обычно нацелены на улучшение состояния проезжей части. Выбор того или иного вида работ в первую очередь зависит от состояния проезжей части.

8. Цель работы: Разработка системы управления состоянием дорожной одежды на примере федеральной автомобильной дороги М-6 «Каспий».

9. Отличия, новизна, преимущества: Отечественный и зарубежный опыт показывает, что современные системы управления состоянием дорожных одежд требуют большой объём исходных данных, характеризующих текущее состояние покрытия проезжей части автомобильной дороги.

Важную роль при оценке текущего состояния играет неравномерное распределение повреждений по длине дороги и полосам движения. Покилометровая оценка является слишком грубой. В пределах километра следует выделять участки не более десяти метров. Необходимость получения достоверной информации по измерению продольного профиля, колейности, записи изображения поверхности с координатной привязкой к глобальной системе координат и к местным ориентирам предопределяет следующие требования к аппаратуре:

- измерение продольного профиля по двум полосам наката должно соответствовать СТО МАДИ .1-2006 (запись высотных отметок с шагом не более 0,25м, корреляция профилей с эталонным измерением для диапазона волн до 6,3 м - не менее 80%, для диапазона волн до 100 м - не менее 93%).

- измерение поперечного профиля с шириной захвата не менее 4 м, с шагом измерения вдоль сечения не более 5 см, шагом по длине между измеренными профилями не более 2 м. Погрешность измерения относительных высотных отметок в поперечном профиле не более 2 мм.

- запись цветного изображения поверхности ПЧ и окружающей обстановки 5-ю камерами (общий обзор по горизонтали не менее 180º). Разрешение изображения для каждой камеры не менее 1392×1024 точки.

- привязка к глобальной системе координат с погрешностью не более 10 м. Привязка к местным ориентирам (расхождение координат объектов в соседних заездах и в заездах разного времени) - с погрешностью не более 1 м.

- измерение координат объектов на поверхности ПЧ с погрешностью не более 1м, измерение линейных размеров объектов с погрешностью не более 10 см.

При выполнении данной работы должна быть использована измерительная аппаратура и программные продукты удовлетворяющие перечисленным выше требованиям.

Отличительной особенностью данной работы будет являться её комплексный характер. Кроме общих сведений об автомобильной дороге или её участках и данных по строительству, а также параметров транспортного потока, в программном продукте будут размещены систематически дополняемые данные о состоянии покрытия дорожной одежды (повреждения поверхности проезжей части, параметры продольной ровности), перечень ремонтных мероприятий на протяжении жизненного цикла, фото и видео документы, отражающие динамику изменения параметров, выявленную на этапах мониторинга. На основании многократного мониторинга состояния автомобильной дороги будет созданный банк данных для определения стратегии и тактики ремонтных работ.

10. Содержание работы:

10.1. Сбор исходных данных о федеральной автомобильной дороге М-6 «Каспий». Разработка методики проведения полевых работ, инструментальных измерений и методики обработки полученных данных.

В составе этапа должны быть выполнены следующие работы: получение данных по интенсивности и составу движения; получении данных о конструкциях дорожных одежд; получение данных о сроках строительства; получение данных о видах ремонтных мероприятий и времени их выполнения; тестирование оборудования в натурных условиях для оценки точности планируемых измерений.

10.2. Обследование автомобильной дороги на всем протяжении. Обработка натурных измерений параметров проезжей части федеральной автомобильной дороги М-6 «Каспий».

В составе работ данного этапа должен быть выполнен проезд передвижной лаборатории от начала до конца заданного участка в прямом и обратном направлении. В результате проезда должно быть выполнено видеоизображение, параметров продольного микропрофиля с шагом 0,25 м, параметров поперечных профилей на каждом пятиметровом участке. На основе обработке видеоизображения должны быть получены количественные значения повреждений (трещины, выбоины и шелушения) и их распределения по длине дороги.

10.3. Разработка системы управления состоянием дорожных одежд (Первая редакция). Обследование автомобильной дороги на всем протяжении.

На данном этапе должна быть предложена первая редакция системы управления состоянием дорожной одежды для заданного участка дороги включающая перечень необходимых исходных данных, методику их обработки и получения обобщённых показателей характеризующих уровень и концентрацию повреждений по длине дороги, интенсивность их развития, перечень необходимых ремонтных воздействий для улучшения состояния и прогноз развития повреждений на ближайшую перспективу при тех или иных условиях финансирования ремонтных работ.

10.4. Повторное проведение натурных измерений параметров проезжей части федеральной автомобильной дороги М-6 «Каспий». Обследование автомобильной дороги на всем протяжении.

На данном этапе должен быть выполнен повторный проезд передвижной лаборатории и на основе повторных измерений должно быть выполнено последовательное сопоставление состояния дискретных участков (10 метров) по каждой полосе движения с целью оценки интенсивности развития повреждений и ухудшения ровности. Данная информация должна быть использована для прогноза процессов разрушения на последующие периоды.

10.5. Итоговый отчёт с методическими указаниями по применению системы управления состоянием дорожных одежд.

11. Конечный результат: Методические рекомендации по использованию системы управления состоянием дорожной одежды на примере федеральной автомобильной дороги М-6 «Каспий».

12. Область применения: Результаты выполненных работ предполагается использовать с целью эффективного распределения денежных средств при назначении ремонтных мероприятий на федеральной автомобильной дороги М-6 «Каспий». На основе полученного опыта результаты могут быть использованы при управлении состоянием дорожных одежд и других федеральных и региональных автомобильных дорог.

13. Внедрение результатов работ: Федеральное государственное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград» Федерального дорожного агентства (ФКУ Упрдор «Каспий»).

14. Права сторон: Права на результаты научно-технической деятельности принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.

15. Требование к предоставляемой продукции: Итоговый научно-технический отчет, а также отчеты по промежуточным этапам, представляются Заказчику в печатном виде в 2-х экземплярах и на электронном носителе с краткой аннотацией работы по установленной форме. Разработка, оформление и утверждение научно-технического отчета осуществляется в соответствии с требованиями к научно-технической продукции (ГОСТ 7.32-2001). Разработка, оформление и утверждение документов системы технического регулирования осуществляется в соответствии с ОДМ 218.1..

16. Условия приемки работ: Работы принимаются Заказчиком по Акту выполненных работ согласно Календарному плану работ.

17. Сроки выполнения: Начало – с момента заключения контракта, окончание 30.06.2014 г.

18. Предмет стандартизации: Отсутствует.

19. Перечень рецензентов: По согласованию с Заказчиком.

20. Особые условия: Отсутствуют

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Начальник Управления научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования

_________________

Начальник Управления эксплуатации

и сохранности автомобильных дорог

__________________

_________________

М. П.

Приложение 2

к государственному контракту

от «__»_______2012 г. № _________

КАЛЕНДАРНЫЙ План ВЫПОЛНЕНИЯ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

по теме: Разработка системы управления состоянием дорожной одежды с реализацией в пилотной зоне (автомобильная дорога М-6 «Каспий»).

№ этапов работы

Наименование основных этапов и выходных документов по теме

Срок начало-окончание*

Расчетная

цена, руб.

в % к цене контракта

1

2

3

4

1.

Сбор исходных данных о федеральной автомобильной дороге М-6 «Каспий». Разработка методики проведения полевых работ, инструментальных измерений и методики обработки полученных данных. Отчёт.

С момента заключения контракта

30.06.2012

____

20%

2.

Обследование автомобильной дороги на всем протяжении. Обработка натурных измерений параметров проезжей части федеральной автомобильной дороги М-6 «Каспий». Отчёт.

01.07.2012

01.11.2012

____

20%

3.

Разработка системы управления состоянием дорожных одежд (Первая редакция). Обследование автомобильной дороги на всем протяжении. Отчёт.

02.11.2012

30.06.2013

____

20%

4.

Повторное проведение натурных измерений параметров проезжей части федеральной автомобильной дороги М-6 «Каспий». Обследование автомобильной дороги на всем протяжении. Отчёт.

01.07.2013

01.11.2013

____

20%

5

Итоговый отчёт с методическими указаниями по применению системы управления состоянием дорожных одежд.

02.11.2013

30.06.2014

____

20%

Примечание:

– разработка, оформление и утверждение документов системы технического регулирования осуществляется в соответствии с ОДМ 218.1.;

– при разработке национальных стандартов предусматривать сроки публичного обсуждения проекта национального стандарта в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года «О техническом регулировании» и суммы затрат на опубликование уведомления о разработке проекта соответствующего стандарта и уведомления о завершении его публичного обсуждения.

Всего**: руб.,

в том числе:

сумма 2012 года руб.

сумма 2013 года руб.

сумма 2014 года руб.

* - заполняется с указанием дат начала и окончания соответствующих этапов работ.

**- стоимость работ по контракту в соответствии с протоколом № _ от «__» _____ 2012 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя

Федерального дорожного агентства

____________________ (Ф. И.О.) ____________________

М. П. М. П.

Извещение о проведении открытого конкурса

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Оглавление

Источник финансирования заказа

1. Требования к содержанию и форме, составу и оформлению заявки на участие в конкурсе, в том числе к заявке, подаваемой в форме электронного документа

- «На конкурс Федерального дорожного агентства»;

2. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

3. Место, условия и сроки выполнения работ

4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

5 Форма, сроки и порядок оплаты работ

6 Источник финансирования заказа

7 Порядок формирования цены контракта (цены лота)

8 Сведения о валюте, используемой для формирования

цены контракта и расчетов с подрядчиками

9 Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный контрактом объем работ

10 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

11 Требования к участникам размещения заказа

12 Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

15 Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

17 Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

19 Размер обеспечения исполнения государственного контракта,

срок и порядок его представления

ПРОЕКТ к лоту № 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы

№		Наименование организации, сделавшей ценовое предложение (в тыс. руб)	Расчетная цена
Наименование лота	»	«Мостовик»	НПО «Регион»		«Смоленский Союздорнии»	МАДИ	аналитический центр»		ТРТИ»	НПФ «Русавтодор»
1	Разработка системы управления состоянием дорожной одежды с реализацией в пилотной зоне (автомобильная дорога М-6 «Каспий»).	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	15 000
2	Разработка новых высокодисперсных материалов на основе битумов и углеродсодержащих природных минеральных соединений для автодорожного строительства.	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000
3	Исследование эффективности применения полимерно-битумных вяжущих в верхних слоях асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в условиях центрального федерального округа.	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800
4	Разработка предложений и комплекса мер, направленных на увеличение до 12 лет межремонтного срока эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием.	3 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 800
5	Разработка проекта национального стандарта ГОСТ Р Проектирование автомобильных дорог. Термины и определения.	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200	3 200
6	Разработка ОДМ «Методические рекомендации по использованию комплекта среднего автодорожного разборного моста (САРМ) на автомобильных дорогах в ходе капитального ремонта и реконструкции капитальных искусственных сооружений».	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000
7	Разработка ОДМ «Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на участках автомобильных дорог».	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000
8	Разработка ОДМ «Методические рекомендации по технологии очистки, уборки и мойке проезжей части автомобильных дорог и искусственных сооружений в их составе, элементов обстановки и оформления».	3 500	6 500	-	-	-	8 000	-	-	4 222,4	-	3 500
9	Разработка ОДМ «Методические рекомендации по оценке пропускной способности и уровней загрузки автомобильных дорог методом компьютерного моделирования транспортных потоков»	5 500	-	7 000	6 500	7 500	-	8 000	8 500	5 230	-	5 230
10	Разработка ОДМ «Применение золы-уноса в бетоне оснований автомобильных дорог».	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500
11	Разработка Методики определения стоимости работ по содержанию автомобильных дорог.	3 800	-	-	-	-	-	-	-	4 918,4	-	3 800

№ п/п	Параметры сравнения	Контракт-аналог 1	Контракт - аналог 2	Контракт-аналог 3
1	Предмет контракта	Разработка ОДМ «Методические рекомендации по термопрофилированию асфальтобетонных покрытий»	Совершенствование технологии строительства и ремонта дорожных покрытий с использованием эмульсионно-минеральных смесей, стабилизированных водорастворимыми полимерными модификаторами, с разработкой методических рекомендаций	Разработка ОДМ «Методические рекомендации по приготовлению и применению асфальтобетонной смеси с использованием переработанного асфальтобетона».
2	Наименование организации, являющейся заказчиком работ	Росавтодор	Росавтодор	Росавтодор
3	Наименование исполнителя работ	»	РГСУ
4	Номер и дата контракта	УД 47/227 от 15.09.09	ОПО 47/434 от 19.10.06	УД 47/50 от 22.04.11
5	Среднее значение коэффициента параметра сравнения, по которому делается вывод о степени схожести предмета контракта с каждым предметом контракта-аналога Кср. i	Кср.1= 1,23	Кср.2= 1,1	Кср.3= 1,1
6	Цена контракта-аналога, тыс. руб.	2700	3800	4800
7	Коэффициент приведения цены контракта-аналога к моменту формирования начальной (максимальной) цены	1,14	1,56	1,06
8	Скорректированная с учетом изменения индекса потребительских цен (ИПЦ*) и среднего значения параметра сравнения цена контракта-аналога - ЦКАскорр, тыс. руб.	ЦКАскорр.1= 2700 х 1,23 х 1,14= 3786	ЦКАскорр.2= 3800 х 1,1 х 1,56= 6521	ЦКАскорр.3= 4800 х 1,1 х 1,06= 5597
9	Источники информации о контракте-аналоге	www. reestrgk. ***, www. *, www. ***	www. reestrgk. ***, www. *, www. ***	www. reestrgk. ***, www. *, www. ***
10	Начальная (максимальная) цена контракта на основе метода аналогов, тыс. руб.	3786 + 6521 + 5597= 5301 3

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:
	Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства
__________________	_________________
М. П.	М. П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	Начальник Управления научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования
	_________________
	Начальник Управления эксплуатации и сохранности автомобильных дорог
__________________	_________________
М. П.

№ этапов работы	Наименование основных этапов и выходных документов по теме	Срок начало-окончание*	Расчетная цена, руб. в % к цене контракта
1	2	3	4
1.	Сбор исходных данных о федеральной автомобильной дороге М-6 «Каспий». Разработка методики проведения полевых работ, инструментальных измерений и методики обработки полученных данных. Отчёт.	С момента заключения контракта 30.06.2012	____ 20%
2.	Обследование автомобильной дороги на всем протяжении. Обработка натурных измерений параметров проезжей части федеральной автомобильной дороги М-6 «Каспий». Отчёт.	01.07.2012 01.11.2012	____ 20%
3.	Разработка системы управления состоянием дорожных одежд (Первая редакция). Обследование автомобильной дороги на всем протяжении. Отчёт.	02.11.2012 30.06.2013	____ 20%
4.	Повторное проведение натурных измерений параметров проезжей части федеральной автомобильной дороги М-6 «Каспий». Обследование автомобильной дороги на всем протяжении. Отчёт.	01.07.2013 01.11.2013	____ 20%
5	Итоговый отчёт с методическими указаниями по применению системы управления состоянием дорожных одежд.	02.11.2013 30.06.2014	____ 20%