Извещение о запросе котировок цен, Заказчик: Муниципальное Учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

Извещение о запросе котировок цен

Заказчик: Муниципальное Учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

Почтовый адрес: 678170 8, офис 204

Адрес электронной почты

Контактный телефон 8(411-

Контактное лицо:

Источник финансирования: местный бюджет.

Предмет запроса котировки: на выполнение работ: «Ямочный ремонт городских асфальтированных дорог»

Техническое задание:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Срок и периодичность выполнения работ	Адрес проведения работ
1.	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	м2	230	с 04.09.2009г. по 11.09.2009г.	Автомобильные дороги г. Мирный (по заданию Заказчика)
Приложение: Выполнение работ должно проводиться согласно СНиП 2.05.02-85 " Автомобильные дороги" от 01.01.2001г. № 000. СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»

Требование к участнику размещения заказа: Участник должен соответствовать следующим требованиям: непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

Место выполнения работ (оказания услуг): г. Мирный, автомобильные дороги (по заданию Заказчика)

Сроки оказания услуг: с 04.09.2009 г. по 11.09.2009 г.

Критерии оценки: минимальная стоимость.

Цена контракта включает все налоговые сборы, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и другие обязательные платежи.

Максимальная цена контракта: ,0 руб. (двести сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь)

Срок, место и порядок предоставления котировочных заявок: с 20г по 25г. до 18 часов 00 минут (время местное), по адресу: 678170 РС (Я) г. Мирный, ш. 50 лет Октября, 18, офис 204 письменном форме (в связи с отсутствием необходимого программного обеспечения заявки в электронной форме не принимаются).

Место и дата рассмотрения заявок: 678170 РС (Я) г. Мирный, ш. 50 лет Октября, 18, офис 204, 26 августа 2009 г., в 10 часов 00 минут (время местное)

Срок и условия оплаты оказания услуг:

Расчет за выполненные и принятые работы осуществляется «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». Все платежи будут осуществляться в Российских рублях.

Срок подписания контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (т. е. 04 сентября 2009 г.) и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата_______________ № ___

Наименование подрядчика __________________________________

Кому: 678170 Республика Саха (Якутия) г. Мирный, ул. 50 лет Октября 18, Муниципальное Учреждение «Управление Жилищно-коммунального хозяйства»

Уважаемые господа!

Изучив информацию о запросе котировок цен на выполнение работ по «Ямочный ремонт городских асфальтированных дорог», получение которой настоящим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать услуги в соответствии с условиями, указанными в Извещении.

Мы обязуемся в случае принятия нашей Котировочной заявки на выполнение работ по «Ямочный ремонт городских асфальтированных дорог», в сроки и в соответствии с требованиями:

Техническое задание:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Срок и периодичность выполнения работ	Адрес проведения работ
1.	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	м2	230	с 04.09.2009г. по 11.09.2009г.	Автомобильные дороги г. Мирный (по заданию Заказчика)
Приложение: Выполнение работ должно проводиться согласно СНиП 2.05.02-85 " Автомобильные дороги" от 01.01.2001г. № 000. СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»

Наименование участника, место нахождения	Для юридического лица
Ф. И.О. руководителя предприятия (полностью)
Ф. И.О., место жительства	Для физического лица
ИНН, КПП, ЕГРИП, Банковские реквизиты
Система налогообложения (стандартная, упрощенная)
Почтовый адрес
Телефон (телефакс)
Адрес электронной почты	При наличии
Наименование, характеристики и количество поставляемого товара
Адрес (место доставки поставляемого товара)
Срок поставки товара
Цена поставки товара	На период исполнения контракта цена не меняется
Сведения о включенных (не включенных) в нее расходов	В цену включены: налоговые сборы и другие обязательные платежи, и остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.
Срок исполнения контракта	В соответствии с условиями Заказчика
Срок подписания контракта с победителем закупки	В соответствии с условиями Заказчика
Срок и условия оплаты по заключенному контракту	В соответствии с условиями Заказчика

Таблица цен:

№ п/п	Наименование	Сумма	Сумма НДС	Всего с НДС
1.
2.
	Общая сумма

Вашей организации в настоящем или её уполномоченными представителями настоящим предоставляется полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения ответов, документов и сведений, предоставленных в связи с данной Заявкой, обращаться к нашим банкирам и клиентам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая Котировочная Заявка служит также разрешением любому лицу, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в Заявке.

Ваша организация, и её уполномоченные представители могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информацией:

Справки по общим вопросам и вопросам управления
Ф. И.О.	Телефон
Ф. И.О.	Телефон
Справки по кадровым вопросам
Ф. И.О.	Телефон
Ф. И.О.	Телефон
Справки по техническим вопросам
Ф. И.О.	Телефон
Ф. И.О.	Телефон
Справки по финансовым вопросам
Ф. И.О.	Телефон
Ф. И.О.	Телефон

Ф. И.О. руководителя ________________ __________________

(подпись, печать) (должность руководителя)

Проект муниципального контракта

на выполнение работ по ямочному ремонту городских асфальтированных дорог

г. Мирный «____» _____________2009г.

Муниципальное Учреждение «Управление Жилищно– Коммунального Хозяйства», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», , действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» в лице _________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, далее Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. На основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___» _______ 2009 года, №______ согласно которому победителем запроса котировок цен признан_______________________ «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом (Приложения № 1, 2) к муниципальному контракту, которые являются его неотъемлемой частью, а так же сдать ее результат «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их.

1.2. Работы выполняются иждивением «Подрядчика» – из его материалов, его силами и средствами.

1.3. Финансирование осуществляется за счет средств городского бюджета.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.  Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

дата начала работ: 04.г.

дата окончания работ: 11.09.2009г.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

3.1. Стоимость поручаемых «Подрядчику» работ по настоящему контракту составляет: ___________ руб. (___________________________________) с учетом НДС.

3.2. Цена контракта включает все налоговые сборы, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и другие обязательные платежи.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «Заказчика»

4.1.  «Заказчик» вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой «Подрядчиком», не вмешиваясь в его финансово-хозяйственную деятельность.

4.2.  Если «Подрядчик» не приступает своевременно к исполнению обязанностей или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт на основании решения суда и потребовать возмещения убытков.

4.3.  Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. «Заказчик» вправе назначить «Подрядчику» разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении «Подрядчиком» в назначенный срок этого требования обратиться в суд для расторжения настоящего контракта.

4.4.  «Заказчик» в праве предъявить требования связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока, предусмотренного в соответствии с нормами действующего законодательства.

4.5.  В течение срока, указанного в п.2.1. настоящего контракта, «Заказчик» осматривает и принимает результаты работ согласно технического задания (Приложение ), а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе немедленно уведомляет об этом «Подрядчика».

4.6.  «Заказчик» обязан оплатить выполненные «Подрядчиком» работы в размере и в сроки, в соответствии с условиями настоящего контракта.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «Подрядчика»

5.1.  «Подрядчик» обязан исполнять полученные в ходе выполнения указания «Заказчика», если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта и не представляют собой вмешательство в деятельность «Подрядчика».

5.2.  «Подрядчик» обязан в ходе выполнения работ использовать материалы, соответствующие ГОСТ, ТУ, СНиП и другим документам, удостоверяющим их качество.

5.3.  «Подрядчик» обязан обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, обеспечению безопасности движения, охране окружающей среды.

5.4.  Подрядчик обязан вести журнал производства работ и всю исполнительную документацию, предусмотренную нормативными документами, выполнять указания «Заказчика» или его представителей, связанные с производством работ по настоящему контракту.

5.5.  «Подрядчик» обязан уведомить «Заказчика» о привлечении субподрядных организаций к выполнению работ предусмотренных настоящим контрактом. «Подрядчик» несет полную ответственность перед «Заказчиком» за качество и сроки выполнения работ субподрядными организациями.

5.6.  «Подрядчик» несет ответственность за выбор субподрядчика. Приостановка или задержка работ по причине замены субподрядчика не является обстоятельством освобождающим «Подрядчика» от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

5.7.  Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки «Заказчиком» - несет «Подрядчик».

5.8.  «Подрядчик» гарантирует качество результатов работы в соответствии с нормами действующего законодательства.

5.9.  «Подрядчик» имеет право получить оплату за выполненные надлежащим образом работы, в соответствии с условиями настоящего контракта.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2.  В случае выполнения работ с недостатками и дефектами, отступлениями от требований контракта «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать от «Подрядчика»:

- безвозмездного устранения недостатков в установленный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.3. «Подрядчик» несет ответственность за обеспечение техники безопасности при выполнении работ по настоящему контракту.

6.4. «Подрядчик» несет ответственность за качество, объем выполняемых работ и сроки их выполнения.

6.5. В случае нарушения сроков выполненных работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пеню в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации

6.6. В случае просрочки оплаты за выполненные работы «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.7. Стороны освобождаются от уплаты пеней, если докажут, что просрочка выполнения обязательств по настоящему контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствие с законодательством РФ.

6.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту или устранения нарушений.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ

7.1.  «Подрядчик» обязан в письменной форме известить «Заказчика» о выполнении работ.

7.2.  Сдача результатов работ «Подрядчиком» и приемка их «Заказчиком» производятся в соответствии с гражданским законодательством и оформляются актом выполненных работ по форме № КС-2, справок формы № КС-3 и счетов-фактур, подписанными обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

7.3.  В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта «Заказчик» незамедлительно уведомляет об этом «Подрядчика», составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его «Подрядчику».

7.4.  Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

7.5.  «Заказчик» вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в контракте.

7.6.  Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков.

7.7.  Подписанные обеими Сторонами вышеуказанные акты являются основанием для осуществления «Заказчиком» расчета с «Подрядчиком».

7.8.  Окончательный расчет за выполненные и принятые работы осуществляется «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

Все платежи будут осуществляться в Российских рублях.

7.9. Не подлежат оплате работы, неподтвержденные актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2 , справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, актом приемки-передачи результата выполненных работ, оформленных в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего контракта.

7.10. Подтверждением качественного выполнения работ являются акты приемки выполненных работ по форме № КС-2, № КС-3, подписанные обеими сторонами.

8. ФОРС – МАЖОР

8.1.  Срок исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после
заключения настоящего контракта обстоятельства форс-мажора, а также
непредвиденные обстоятельства, в условиях которых невозможно исполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему контракту, должна известить другую сторону о наступлении обстоятельств
форс-мажора, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту, а
также об их прекращении, немедленно, но не позднее 7 (семи) дней, с момента их
наступления и (или) прекращения в письменной форме. Не уведомление или
несвоевременное уведомление лишает эту сторону права ссылаться на обстоятельства форс-мажора как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

8.3. При этом под непредвиденным обстоятельством понимается невозможность предвидеть обстоятельства во время возникновения обязательств по настоящему контракту. Если же указанные обстоятельства можно было реально предвидеть, то нарушившая сторона должна считаться принявшей на себя риск неисполнения обязательства при наступлении таких обстоятельств. Под чрезвычайным обстоятельством понимается столь значительное воздействие ситуации на обязательства стороны по настоящему контракту, что делает невозможным исполнение стороной данных обязательств. Если определенные события создали лишь затруднения для стороны в исполнении обязательств по настоящему контракту, то они не могут рассматриваться как форс-мажорные обстоятельства.

8.4. Если обстоятельства форс-мажора и его последствия будут продолжаться
более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего
исполнения обязательств по настоящему контракту и в этом случае, ни одна из сторон не
будет иметь права на возмещение другой стороной убытков.

8.5. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств форс-мажора будут
служить справки и иные официальные документы, которыми бесспорно устанавливаются
такие обстоятельства.

9.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1.  При возникновении споров по вопросам, предусмотренным настоящим
контрактом или в связи с ним, Стороны принимают все меры к урегулированию их путем
переговоров.

9.2.  В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, споры
разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1.  Настоящий контракт, вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.г.

10.2.  Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии их письменной формы и подписания обеими сторонами.

10.3.  Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.4.  Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются в соответствии с действующим законодательством.

10.5.  Стороны не в праве без письменного согласия сторон по настоящему контракту передавать свои права и обязанности третьим лицам.

10.6.  В трех дневный срок стороны обязаны сообщать друг другу об изменении реквизитов.

10.7.  Во всем ином, не предусмотренном условиями настоящего контракта, стороны руководствуются действующим законодательством

10.8.  Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон.

11.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

"Заказчик"	"Подрядчик"
МУ «УЖКХ» 678170 РС (Я) г. Мирный ГРКЦ НБ РС (Я) Банка России г. Якутск р/с

___________________// _________________/___________/

Приложение

к Муниципальному контракту

№_______ от «____»________2009 г.

Техническое задание

На выполнение работ по ямочному ремонту городских асфальтированных дорог

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Срок и периодичность выполнения работ	Адрес проведения работ
1.	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	м2	230	с 04.09.2009г. по 11.09.2009г.	Автомобильные дороги г. Мирный (по заданию Заказчика)
Приложение: Выполнение работ должно проводиться согласно СНиП 2.05.02-85 " Автомобильные дороги" от 01.01.2001г. № 000. СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»

Заказчик: Подрядчик:

Директор

МУ «УЖКХ»

____________ ______________