Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилищного фонда г. Куйбышева Новосибирской области

Муниципальное производственное предприятие

«Жилтрест»

УТВЕРЖДАЮ Директор МПП «Жилтрест» _______________ «____» _____________ 2006 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилищного фонда г. Куйбышева Новосибирской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА (стр. 2),

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

КОНТРАКТА (КОНКУРСА) (стр. 3),

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ

К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (КОНКУРСА) (стр. 4),

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (стр.5),

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ (стр. 7),

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (стр.9),

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКУ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (стр. 10),

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (стр. 18),

ФОРМЫ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА (стр. 19),

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (стр. 26).

Куйбышев 2006

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

1.  Форма торгов: открытый конкурс.

2.  Наименование заказчика: Муниципальное производственное предприятие «Жилтрест» г. Куйбышева Новосибирской области.

3.  Место нахождения заказчика (юридический адрес): Новосибирская область, .

4.  Адрес электронной почты

5.  Контактный телефон заказчика: 67-740 (), 61-663 ().

6.  Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования города Куйбышева Новосибирской области.

7.  Предмет муниципального контракта: выполнение подрядных работ по подбору, монтажу и наладке регуляторов температуры на горячее водоснабжение.

8.  Место выполнения работ: муниципальный жилищный фонд г. Куйбышева Новосибирской области.

9.  Условия выполнения работ: выполнение полного комплекса работ с требуемым качеством в соответствии со сметами заказчика.

10.  Сроки выполнения работ: согласно конкурсной документации.

11.  Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, предоплата – 30% от стоимости контракта в течении 5 дней с даты подписания контракта окончательный расчет в течении 5 дней с даты подписания приемо-сдаточных актов.

12.  Начальная цена контракта указана в конкурсной документации.

13.  Срок предоставления конкурсной документации: начало: 25 августа 2006 г, окончание: 25 сентября 2006 г..

14.  Место предоставления конкурсной документации: Новосибирская область, , производственно-технический отдел, тел.-663.

15.  Порядок предоставления конкурсной документации: бесплатно, в течении двух дней с момента подачи письменного заявления участника размещения заказа (юридические и физические лица) к заказчику.

16.  Официальный сайт в сети «Интернет» для размещения конкурсной документации: www3.adm. раздел «государственный и муниципальный заказ».

17.  Место подачи заявок на участие в конкурсе: Новосибирская область, , производственно-технический отдел, т. 61-663.

18.  Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: в письменном виде по форме, установленной в конкурсной документации.

19.  Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 23 августа 2006 г., дата окончания подачи заявок: до 10 часов 22 сентября 2006 г..

20.  Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: качество работ, услуг, сроки выполнения работ, услуг, срок предоставления гарантии качества работ, услуг, объем предоставления гарантий качества работ, услуг, цена контракта, другие критерии в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов.

21.  Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Новосибирская область, , производственно-технический отдел, 22 сентября 2006 г. в 10 час. 00 мин.

22.  Место и дата рассмотрения заявок, подведение итогов конкурса: Новосибирская область, , производственно-технический отдел, не позднее 30 сентября 2006 г.

23.  Преимущества, порядок, сроки, размер обеспечения заявки на участие в конкурсе и исполнения муниципального контракта не устанавливаются.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

КОНТРАКТА (КОНКУРСА).

На конкурс выставляются подрядные работы по капитальному ремонту жилищного фонда г. Куйбышева Новосибирской области. Список объектов (лотов), сроки работ и начальные цены приведены в таблице №1.

Таблица № 1

№ лота п/п	Наименование, адрес выполнения работ	Дата окончания работ	Начальная цена контракта с НДС в тыс. руб.	Примечание
1.	2.	3.	4.	5.
1.	выполнение подрядных работ по подбору, монтажу и наладке регуляторов температуры на горячее водоснабжение объектов приведенных в приложении 1	30.11.2006г.	4 000,00

С проектной документацией участники размещения заказа могут ознакомиться по адресу заказчика в производственно – техническом отделе (начальник отдела – ,

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (КОНКУРСА).

Выполненные работы должны соответствовать утверждённой проектно-сметной документации и обеспечивать выполнение требований СНиП 2.04.07-86*.

Приемка работ будет производиться в соответствии с разделом 7 и приложением 3 проекта мунконтракта, входящего в состав конкурсной документации.

Гарантийный срок в период которого подрядчик, обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки – 1 года.

Участник размещения заказа должен описать выполняемые работы, являющиеся предметом конкурса, их качественные характеристики по формам №3, 4, 5 (приложение к заявке) и по желанию может представить краткую пояснительную записку.

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.

Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:

§  качество работ – предлагаемые участником размещения заказа условия контроля качества работ на оценку «хорошо» или «отлично» (при условии подтверждения возможности обеспечения заявленного качества);

§  срок выполнения работ - дата окончания работ;

§  срок предоставления гарантий – гарантийный срок;

§  цена мунконтракта – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа в заявке по лоту.

Выбор выигравшей заявки будет проводиться по наибольшей итоговой балльной оценке, которая в зависимости от весомости критерия будет присуждена по следующей шкале:

Критерии оценки заявок	Показатели оценки и их значения	Исходный балл	Коэффи-циент весомости критерия	Балльная оценка критерия (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
Качество работ	Условия оценки качества работ на «хорошо»	1	0,40	0,40
Условия оценки качества работ на «отлично»	2	0,80
Срок предоставления гарантий	Гарантийный срок на 1 год больше нормативного	1	0,20	0,20
Гарантийный срок на 2 года больше нормативного	2	0,40
Гарантийный срок на 3 года больше нормативного	3	0,60
Срок выполнения работ	В необходимый срок или ранее от 1 до 10 календарных дней	1	0,10	0,10
Раньше необходимого срока от 11 до 20 календарных дней	2	0,20
Раньше необходимого срока от 21 до 30 календарных дней	3	0,30
Раньше необходимого срока от 31 до 40 календарных дней	4	0,40
Раньше необходимого срока от 41 и более календарных дней	5	0,50
Цена мунконтракта	Равная начальной цене	1	0,30	0,30
Снижена от начальной в пределах от 0 % (не включительно) до 4,9 %	2	0,60
Снижена от начальной в пределах от 5 % (включительно) до 9,9 %	3	0,90
Снижена от начальной в пределах от 10 % (включительно) до 15 %	4	1,20

Примечание: При расчёте балльной оценки по критерию «цена мунконтракта» процентное снижение цены определяется в сопоставимых ценах (с НДС или без НДС, см. стр. 19).

На основании представленного описания выполняемых работ и его соответствия формам №3, 4, 5 о наличии механизмов, оборудования, инженерно-технического персонала, рабочих, системы контроля качества работ (раздел 3, последний абзац) комиссия по размещению заказа определяет возможность обеспечения участником заявленного качества работ с присвоением соответствующего исходного балла (0 баллов – не обеспечивается заявленное качество работ; 1 балл – оценка качества работ на «хорошо»; 2 балла – оценка качества работ на «отлично»), при этом оценка участника в расчёт не принимается. В случае присвоения комиссией 0 баллов за обеспечение заявленного качества работ, остальные критерии не оцениваются и итоговая балльная оценка заявке выставляется 0 баллов. При заключении контракта с победителем конкурса или участником, занявшим второе место, в проект контракта будет включено условие обеспечения качества работ, указанное ими в заявке на участие в конкурсе по соответствующему лоту.

В случае выявления равноценных заявок по балльной оценке победителем признаётся участник конкурса с более низкой ценой заявки (контракта), если цены равны – то с большим гарантийным сроком.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ.

·  Основными нормативными документами являются:

§  Гражданский Кодекс РФ ст.763-768;

§  Бюджетный Кодекс РФ ст.161;

§  Федеральный закон от 01.01.2001 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федерального закона от 01.01.2001 ).

·  Начальная цена мунконтракта (стоимость работ) рассчитана на основании проектно-сметной документации, разработанной в базисных ценах 2001 года с переводом в текущий уровень цен согласно индексам изменения стоимости к прямым затратам, согласованным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области.

·  Участник торгов при проведении открытого конкурса заявляет цену (стоимость), которая в последующем будет использована Заказчиком для расчёта коэффициента снижения сметной стоимости строительно-монтажных работ, определяемого как отношение заявленной и начальной цены мунконтракта.

·  Цена мунконтракта, заключаемого с победителем конкурса будет соответственно равна заявленным ценам по лотам.

·  Выполненные строительно-монтажные работы будут принимаются к оплате Заказчиком с учётом прочих, временных, непредвиденных работ и затрат в пределах сметного лимита на следующих условиях:

-  накладные расходы и сметная прибыль – согласно приложению №2 протокола №4 от 13.04.05 г. совещания межведомственной комиссии администрации области по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве от фонда оплаты труда (ФОТ).

-  средства на непредвиденные работы и затраты - обоснованные фактические затраты подрядчика, произведенные по согласованию с Заказчиком, но не более 1,0 % от итога глав сводного сметного расчета;

Вышеуказанные затраты принимаются к оплате при наличии их в утверждённой сметной документации.

·  Цена заключаемого мунконтракта определяется согласно заявленным ценам по лотам победителя конкурса на весь срок производства работ. Срок производства работ устанавливается в соответствии с датой окончания работ, заявленной победителем конкурса по лоту, и в случае превышения сроков производства работ, цена мунконтракта остаётся неизменной и не подлежит корректировке на величину инфляции.

·  Участник размещения заказа проставляет в заявке на участие в конкурсе напротив каждого лота дату окончания работ, гарантийный срок, условия оценки качества работ («хорошо» или «отлично») и свою цену, которая не может быть больше начальной цены контракта, или знак минус (–), что будет означать соответственно его участие или неучастие в конкурсе по данному лоту.

Дата окончания работ, указываемая в заявках участниками размещения заказа, не может быть позже назначенной заказчиком, гарантийный срок - менее нормативного.

В случае превышения начальной цены и (или) необходимого срока производства работ, и (или) уменьшения нормативного гарантийного срока заявка отклоняется, как не соответствующая требованиям конкурсной документации.

·  Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола оценки и сопоставления заявок направляется проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта (цена, сроки производства работ, гарантийные сроки, условия оценки качества работ), предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. Полученный проект контракта победитель конкурса обязан подписать и вернуть заказчику в течение 10 (десяти) дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола оценки и сопоставления заявок. В случае отказа победителя от его подписания, контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. Проект контракта, входящий в состав конкурсной документации, является обязательным и не подлежит изменению победителем конкурса.

·  При исполнении контракта, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг, заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг, но не более чем на пять процентов такого объема. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены. В случае изменения законодательных и иных нормативных правовых актов РФ или Новосибирской области в период действия настоящего контракта, правоотношения сторон регулируются с учетом принятых актов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Пункты инструкции	Наименование
2	Предмет муниципального контракта: выполнение подрядных работ по подбору, монтажу и наладке регуляторов температуры на горячее водоснабжение.
3	Источник финансирования заказа: средства бюджета муниципального образования г. Куйбышева Новосибирской области.
4	Приглашаются претенденты: юридические, физические лица (индивидуальные предприниматели).
7	Соответствующая лицензия: требуется.
8	Официальное издание: газета «Трудовая жизнь» Официальный Интернет-сайт: www3.adm.nso.ru раздел государственный и муниципальный заказ.
13	Информация, требуемая для представления участниками размещения заказа: 1. Заявка на участие в конкурсе (форма 1). 2. Справочная информация (форма 2). 3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки. 4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости. 5. Соответствующая лицензия, действующая на дату подписания контракта. 6. Документы и сведения, описывающие выполняемые работы (формы 3, 4, 5).
14	Обеспечение заявки на участие в конкурсе: не требуется
16	Валюта для расчётов с подрядчиками: рубли.
18	Форма предоставления конкурсной заявки: в письменном виде.
19	Адрес заказчика для представления заявок на участие в конкурсе: Новосибирская область, г. Куйбышев ул. Промзона, 5 (производственно-технический отдел, тел.-663)
19	Дата истечения срока подачи конкурсных заявок: до 10 часов 22.09.2006 г.
23	Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет иметь место по адресу: Новосибирская область, , производственно-технический отдел, 22.09.2006 г. в 10 часов 00 минут.
33	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: §  качество работ – предлагаемые участником размещения заказа условия контроля качества работ на оценку «хорошо» или «отлично» (при условии подтверждения возможности обеспечения заявленного качества); §  срок выполнения работ - дата окончания работ; §  срок предоставления гарантий – гарантийный срок; §  цена мунконтракта – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа в заявке по лоту.
39	Обеспечение выполнения муниципального контракта: не требуется.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКУ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Общие сведения

1.  Информационная карта. Информационная карта является дополнением к Инструкции участнику размещения заказа и содержит данные об условиях проведения конкретного конкурса.

2.  Предмет государственного контракта.

Заказчик, указанный в извещении о проведении конкурса (объявлении), приглашает принять участие в конкурсе на выполнение работ, как оговорено в Информационной карте.

3.  Источник финансирования заказа.

Заказчик располагает средствами на осуществление закупок (предмета торгов), указанных в Информационной карте.

4.  Правомочность участников размещения заказа.

Настоящее приглашение распространяется на всех претендентов – юридических (физических) лиц, которым российским законодательством не запрещено участвовать в осуществлении закупок в Российской Федерации.

5.  Затраты на участие в конкурсе.

Участник размещения заказа несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе (далее заявка). Заказчик, ни в каких случаях не имеет обязанностей и не несет ответственности за такие затраты.

6.  Посещение объекта.

Участнику размещения заказа рекомендуется под свою ответственность посетить и осмотреть объект, являющийся предметом муниципального заказа. Затраты на посещение объекта участник размещения заказа также несёт за счёт собственных средств.

Требования к участникам размещения заказа.

7.  Все участники размещения заказа должны соответствовать требованиям:

§  указанным в Информационной карте, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (наличие соответствующей лицензии);

§  непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического (физического) лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

§  неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

§  отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

§  отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;

Извещение о проведении конкурса

8.  Порядок и сроки опубликования извещения.

Извещение о проведении открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте в сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов. Официальные издания и сайт определены нормативными актами Новосибирской области, наименования указаны в Информационной карте.

Конкурсная документация

9.  Содержание конкурсной документации.

Конкурсная документация включает в себя разделы и документы, перечисленные ниже:

§  извещение о проведении конкурса.

§  общие сведения о предмете муниципального контракта, в том числе об объектах (лотах) составляющих предмет конкурса, их количественная характеристика и начальная цена;

§  качественные характеристики, предъявляемые заказчиком к предмету муниципального контракта;

§  критерии оценки заявок на участие в конкурсе;

§  условия проведения конкурса и заключения муниципального контракта;

§  инструкция участнику торгов и Информационная карта;

§  образцы установленных форм (в том числе форма заявки на участие в конкурсе);

§  проект муниципального контракта;

10. Порядок предоставления конкурсной документации.

Конкурсная документация одновременно с извещением о проведении открытого конкурса размещается на официальном сайте в сети «Интернет», указанном в Информационной карте. В письменной форме конкурсная документация предоставляется лицам в течение двух дней с момента их официального обращения, в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. До опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса конкурсная документация не предоставляется.

11. Разъяснение конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

12. Внесение изменений в конкурсную документацию.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение двух дней размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

Подготовка заявок на участие в конкурсе

13. Заявка должна содержать:

13.1. Заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией (форма №1), включающее сведения о качестве предлагаемых работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта.

13.2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

§  фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (форма №2);

§  выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), либо нотариально заверенную копию таких документов, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

§  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

13.3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в извещении о проведении открытого конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки; указанные в Информационной карте копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом муниципального контракта.

14. Обеспечение заявки.

Участник размещения заказа представляет в качестве составной части своей конкурсной заявки обеспечение в размере, как указано в Информационной карте. Обеспечение заявки возвращается участнику, который не выиграл торги или до вскрытия конвертов отозвал свою конкурсную заявку либо не допущен к участию в конкурсе. Участнику, занявшему второе место, обеспечение заявки возвращается после подписания муниципального конттракта победителем конкурса. Участнику, который признан победителем конкурса, обеспечение заявки возвращается после подписания им муниципального контракта. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

15. Одна конкурсная заявка от участника размещения заказа.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). Участник размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность специализированной организации (организатора конкурса), не может подать заявку на участие в конкурсе.

16. Валюты заявки.

Цены должны быть выражены в валюте, указанной в Информационной карте.

17. Оформление и подписание заявки.

Участник торгов должен подготовить конкурсную заявку в одном экземпляре на бумажном носителе или в форме электронного документа. Документы, для которых в конкурсной документации установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами черными или фиолетовыми чернилами. Документы и материалы, форма которых не установлена Конкурсной документацией, могут составляться в произвольном виде. В конкурсной заявке не должно содержаться изменений или дополнений, за исключением тех, которые сделаны в соответствии с указаниями Заказчика.

Оформление конкурсной заявки должно производиться согласно установленной форме и допускать единственное прочтение. Документы конкурсной заявки должны быть подписаны руководителем организации, либо его доверенным лицом (с приложением соответствующей доверенности) и заверены печатью организации.

Подача заявок на участие в конкурсе

18. Опечатывание и маркировка заявки.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа (если это указано в Информационной карте). При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.

19. Окончание срока подачи заявок.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками (в том числе открытия доступа к заявкам поданным в форме электронных документов). Конкурсные заявки должны быть получены заказчиком по адресу, не позднее времени и даты, указанных в Информационной карте и в извещении о проведении конкурса. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируются заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

20. Заявки, поданные с опозданием.

Полученные после окончания срока подачи конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в конкурсе также возвращаются таким участникам размещения заказа.

21. Изменения в заявках и их отзыв.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Изменение в конкурсное предложение должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктаминастоящей Инструкции. Конверт дополнительно маркируются словом «Изменение».

22. Соблюдение конфиденциальности.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов

23. Порядок вскрытия конвертов с заявками.

Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте и в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

24. Информация, оглашаемая при вскрытии конвертов.

При вскрытии конвертов с конкурсными заявками объявляется следующая информация:

§  наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица);

§  почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или открывается доступ к заявке, поданной в форме электронного документа;

§  наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией (пункт 13 настоящей инструкции);

§  условия исполнения государственного контракта, указанные в заявке в соответствии с конкурсной документацией и являющиеся критерием оценки заявок (пункт 33 настоящей инструкции).

Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация осуществляют аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

25. Протокол процедуры вскрытия конвертов.

По результатам заседания конкурсной комиссии оформляется протокол, в который заносятся сведения, оглашаемые при процедуре вскрытия конвертов в соответствии пунктом 24 настоящей инструкции.

26. Присутствие участников размещения заказа при вскрытии конвертов.

Участники размещения заказа, подавшие заявки, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, и осуществлять аудио и видеозапись указанной процедуры.

27. Разъяснение заявок.

При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими, в том числе и в электронной форме, документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа.

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе

28. Порядок и сроки рассмотрения заявок.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией (пункт 7 настоящей инструкции). Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов.

29. Решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в конкурсе в случае:

§  непредоставления определенных пунктом 13 настоящей инструкции документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, об услугах по которым размещается заказ;

§  несоответствия требованиям, установленным пунктом 7 настоящей инструкции;

§  невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, если требование обеспечения заявок указано в извещении о проведении открытого конкурса;

§  несоответствия заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе требованиям конкурсной документации.

30. Протокол процедуры рассмотрения заявок.

По результатам заседания конкурсной комиссии оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.

31. Уведомления участников размещения заказа о принятых конкурсной комиссией решениях.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса

32. Порядок и сроки рассмотрения заявок.

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса, в соответствии с порядком, указанном в пункте 28 настоящей инструкции. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 30 настоящей инструкции.

33. Критерии оценки заявок.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Оценка предложений будет осуществляться по критериям:

§  качество предлагаемых работ и услуг;

§  сроки выполнения работ, оказания услуг;

§  срок предоставления гарантии качества выполненных работ, услуг (гарантийные обязательства);

§  цена контракта;

Минимальные требования по названным критериям, указаны в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте.

34. Определение победителя конкурса.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией, каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае выявления равноценных заявок, победитель конкурса определяется большинством голосов при открытом голосовании членов комиссии по размещению заказов.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

35. Протокол процедуры оценки и сопоставления заявок.

По результатам заседания конкурсной комиссии оформляется протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, второй в течение трёх дней передаётся победителю конкурса. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании заказчиком соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

36. Уведомления участников размещения заказа о принятых конкурсной комиссией решениях.

Победителю конкурса направляется протокол заседания конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 35 настоящей инструкции. Другим участникам конкурса уведомления не направляются. С результатами конкурса любой участник может ознакомиться в официальных печатных изданиях и на официальном сайте в сети «Интернет» в которых размещается итоговый протокол заседания конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 35 настоящей инструкции.

37. Разъяснение результатов конкурса и право на обжалование.

Любой участник конкурса после опубликования или размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном пунктом 46 настоящей инструкции.

38. Отказ заказчика от проведения конкурса.

Заказчик официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается на официальном сайте в сети «Интернет».

В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к заявкам, поданным в форме электронных документов, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

Заключение муниципального контракта

39. Условия и порядок заключения муниципального контракта.

Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола оценки и сопоставления заявок направляется проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. Полученный проект контракта победитель конкурса обязан подписать и вернуть заказчику в течение 10 (десяти) дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола оценки и сопоставления заявок.

Одновременно с подписанным контрактом победитель конкурса должен представить заказчику обеспечение выполнения контракта по форме и в размере, указанном в Информационной карте.

В случае отказа победителя от заключения контракта, проект контракта направляется для заключения участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

40. Признание победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта.

В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией в соответствии с пунктом 39 настоящей инструкции, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему, а также обеспечение исполнения контракта, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

41. Право заказчика на отказ от заключения контракта.

Заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта (пункт 39 настоящей инструкции), в случае установления факта:

§  проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

§  приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

§  предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных конкурсной документацией (пункт 13 настоящей инструкции);

§  нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

42. Право заказчика на изменение объёмов работ, услуг и цены контракта.

При исполнении контракта, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг, заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг, но не более чем на пять процентов такого объема. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены.

43. Признание заказа размещённым заказчиком.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

Условия контракта, заключенного с участником размещения заказа в соответствии с пунктом 39 настоящей инструкции, не могут быть изменены, за исключением случая, предусмотренного пунктом 42 настоящей инструкции.

Признание конкурса несостоявшимся, возникающие последствия и процедуры

44. Конкурс признаётся несостоявшимся в следующих случаях:

44.1. На участие в конкурсе подана одна заявка.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктаминастоящей инструкции.

В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемого к конкурсной документации. При этом муниципальный контракт заключается с участником размещения заказа при предоставлении им обеспечения исполнения контракта (если это предусмотрено конкурсной документацией), подавшим указанную заявку, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику размещения заказа в течение пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта.

При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

44.2. По результатам процедуры рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа или о признании участником конкурса только одного участника.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

При этом заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня признания конкурса несостоявшимся, за исключением участника размещения заказа, признанного участником конкурса. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются указанному участнику конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 30 настоящей инструкции, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом муниципальный контракт заключается с участником размещения заказа при предоставлении им обеспечения исполнения контракта (если это предусмотрено конкурсной документацией), на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются такому участнику конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

45.  Последствия признания конкурса несостоявшимся.

В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и муниципальный контракт не заключен с единственным участником конкурса или с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в конкурсе, заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса либо направить документы о проведении конкурса и признании его несостоявшимся в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации).

По согласованию с указанным органом заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом муниципальный контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, цена заключенного контракта не должна превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса или приглашении принять участие в закрытом конкурсе.

Порядок согласования возможности заключения муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов. При этом срок такого согласования не должен быть более чем десять рабочих дней со дня поступления обращения о согласовании возможности заключения муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

В случае объявления о проведении повторного конкурса заказчик, уполномоченный орган вправе изменить условия конкурса.

Обжалование результатов конкурса

46. Право на обжалование результатов конкурса.

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать действия (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии в судебном порядке, а также в порядке обжалования в уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Обжалование действия (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии в уполномоченных органах контроля допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

Форма 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Будучи уполномоченными представлять и действовать от имени_____________________________

_____________________________________________________________________________________

(фирменное наименование организации участника размещения заказа)

______________________________________________________________________________________________________

(ФИО для индивидуального предпринимателя)

подтверждаем, что в отношении нас не проводится процедура приостановления деятельности, ликвидации или банкротства, а также изучив конкурсную документацию и другую информацию по предмету открытого конкурса, настоящим нижеподписавшиеся подают заявку на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ по подбору, монтажу и наладке регуляторов температуры на горячее водоснабжение.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

(условия оценки качества работ, сроки производства работ, гарантийные сроки, цена муниципального контракта):

№ лота п/п	Наименование, адрес выполнения работ	Объем	Дата окончания работ	Нормативный гарантийный срок (количество лет)	Начальная цена контракта с НДС, тыс. руб.	Предложение участника
Условия оценки качества («хорошо» / «отлично»)	Дата окончания работ	Гарантийный срок (количество лет)	Цена контракта без НДС, в тыс. руб.	Цена контракта с НДС, в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
1	выполнение подрядных работ по подбору, монтажу и наладке регуляторов температуры на горячее водоснабжение объектов приведенных в приложении1	97 шт.	30.11.06г.	1 год	4000,00

Общая цена контракта (по сумме лотов), предлагаемая участником, в тыс. руб. без НДС (сумма по графе 10):__________________________________________________________________

(числом и прописью)

Общая цена контракта (по сумме лотов), предлагаемая участником, в тыс. руб. с НДС (сумма по графе 11):_________________________________________________________________________

(числом и прописью)

Примечание:

§  Участник размещения заказа проставляет в заявке на участие в конкурсе напротив каждого лота дату окончания работ, гарантийный срок, условия оценки качества работ («хорошо» или «отлично») и свою цену (при этом заполняются графы 10, 11), которая не может быть больше начальной цены контракта, или знак минус (–), что будет означать соответственно его участие или неучастие в конкурсе по данному лоту. Дата окончания работ, указываемая в заявках участниками размещения заказа, не может быть позже назначенной заказчиком, гарантийный срок – менее нормативного.

§  Участник размещения заказа, не являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), заполняет только строки по графе 10, соответственно цена контракта такого участника не может быть больше начальной цены контракта (лота) за вычетом НДС.

Приложение: на __________листах.

1.  Справочная информация (форма 2).

2.  Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки.

3.  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости.

4.  Соответствующая лицензия согласно Информационной карте.

5.  Документы и сведения, описывающие выполняемые работы (формы 3, 4, 5).

6.  Иные документы.

Руководитель организации ____________________ /_______________________________________________/

(индивидуальный предприниматель) (подпись) (ФИО полностью)

М. П.

Форма 2а

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(для юридических лиц)

1.	Фирменное наименование (наименование) организации
2.	Организационно-правовая форма
3.	Место нахождения
4.	Почтовый адрес
5.	Номер и ФИО контактного телефона, факс, е-mail
6.	Виды деятельности, на которые имеется лицензия ( в части, касающейся предмета торгов)
7.	Проводится или не проводится на момент предоставления сведений процедура ликвидации юридического лица (да / нет)
8.	Проводится или не проводится на момент предоставления сведений в отношении юридического лица процедура банкротства (да / нет)
9.	Приостановлена или не приостановлена на момент предоставления сведений деятельность юридического лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (да / нет)
10.	Имеется или не имеется у юридического лица задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (да / нет)
11.	Банковские реквизиты в целях заключения государственного контракта

Примечание:

1.  Строка 6 заполняется в случае, если это указано в Информационной карте.

2.  По пунктам 7 – 10 заказчик вправе проверить подлинность представленной информации (п.7 Инструкции участнику размещения заказа).

Приложение:

1.  Копии лицензий (в части, касающейся предмета мунконтракта).

Справочная информация по желанию участника может быть дополнена отзывами заказчиков, буклетами, справками сведениями о задолженности по налогам и сборам, финансовой надёжности, репутации.

Руководитель организации ________________ /_______________________________________________/

(подпись) (ФИО полностью)

М. П.

Форма 2б

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(для индивидуальных предпринимателей)

1.	Организационно-правовая форма
2.	Фамилия имя отчество
3.	Серия номер паспорта
4.	Кем выдан паспорт
5.	Дата выдачи
6.	Место жительства (прописка)
7.	Почтовый адрес
8.	Номер контактного телефона, факс, е-mail
9.	Виды деятельности, на которые имеется лицензия ( в части, касающейся предмета торгов)
10.	Проводится или не проводится на момент предоставления сведений в отношении участника размещения заказа процедура банкротства (да /нет)
11.	Приостановлена или не приостановлена на момент предоставления сведений деятельность участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (да / нет)
12.	Имеется или не имеется у участника размещения заказа задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (да / нет)
13.	Банковские реквизиты в целях заключения государственного контракта

Примечание:

1.  Строка 9 заполняется в случае, если это указано в Информационной карте.

2.  По пунктам 10 – 12 заказчик вправе проверить подлинность представленной информации (п.7 Инструкции участнику размещения заказа).

Приложение:

Копии лицензий (в части, касающейся предмета мунконтракта).

Справочная информация по желанию участника может быть дополнена отзывами заказчиков, буклетами, справками сведениями о задолженности по налогам и сборам, финансовой надёжности, репутации.

Индивидуальный предприниматель ________________ /__________________________________________/

(подпись) (ФИО полностью)

М. П.

Форма 3а

РЕСУРСЫ: КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ

( РУКОВОДИТЕЛИ* ОРГАНИЗАЦИИ, НАЧАЛЬНИКИ УЧАСТКОВ, ПРОРАБЫ, МАСТЕРА, СПЕЦИАЛИСТЫ ЛАБОРАТОРИИ, СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННО - ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ, ГЕОДЕЗИСТ)

№ п/п	Занимаемая должность	Фамилия, И. О.	Образование, наименование учебного заведения, специальность, профессиональ-ная квалификация	Стаж работы (общий)	Стаж работы (по специа-льности)	Стаж работы ( в занима-емой долж-ности)	Год последней перепод-готовки, повыше-ния квалифи-кации
1	2	3	4	5	6	7	8

__________________________Руководитель организации:

М. П.

Форма 3б

РЕСУРСЫ: КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ

( РАБОЧИЕ)

№ п/п	Специальность	Разряд, квалификация	Количество рабочих данной специальности	Средний стаж работы по специальности
общий	в организации
1	2	3	4	5	6

_____________________Руководитель организации:

М. П.

Форма 4

СВЕДЕНИЯ

О СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

№ п/п	Вид контроля	Порядок осуществления, ответственные лица
1	2	3
1	Входной контроль
2	Операционный контроль
3	Геодезический контроль
4	Приемочный контроль	Пример: Главный инженер ФИО, должностная инструкция №_____ от ________ 200_ г.
5	Инспекционный контроль
6	Лабораторный контроль

Примечание: В случае невозможности осуществления одного или нескольких видов контроля, необходимо приложить копии договоров с другими юридическими лицами, имеющими соответствующую аттестацию на их обеспечение.

Кроме того, к настоящим сведениям участник размещения заказа должен приложить:

1.  Приказ о создании системы контроля за качеством строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности.

2.  Положение о системе управления качеством работ соответствующих предмету конкурса, утверждённое руководителем организации.

3.  Приказ(ы) о назначении должностных лиц, ответственных:

§  за обеспечение входного, операционного, геодезического, приемочного инспекционного и лабораторного контроля качества выполняемых работ и выпускаемой продукции;

§  за наличие системы стандартов предприятия, технологических карт контроля качества, соответствующих инструкций по проверке качества продукции, журналов работ;

§  за хранение проектной документации, документов по авторскому и техническому надзору, актов приемки выполненных работ, исполнительных схем и чертежей, документов о прочностных характеристиках применяемых материалов и конструкций.

___________________________________ Руководитель организации

М. П.

РЕСУРСЫ: ОБОРУДОВАНИЕ

(строительная техника, автомобили, производственные базы, прочая малая механизация)

№ п/п	Наименование оборудования	Данные об оборудовании, которое будет использовано при реализации проекта	Нынешнее состояние оборудования (местонахождение и текущие обязательства)	Источник получения оборудования
Марка, модель	Год выпуска	Год последнего капремонта	Изготовитель (страна)	Владелец оборудования	Вид договора (аренда и т. д.), срок договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1.По арендованным механизмам и оборудованию приложить копии договоров аренды.

_________________________Руководитель организации

М. П.

ПРОЕКТ

Муниципальный Контракт № ___

на выполнение подрядных работ

по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда

г. Куйбышева Новосибирской области

г. Куйбышев « __ » ____________ 2006 г.

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное производственное предприятие «Жилтрест», , действующего на основании Устава, с одной стороны,

ПОДРЯДЧИК: __________________________________ в лице __________________, действующего на основании Устава и лицензии № __________ от «______» ________________ г., с другой стороны в целях развития и повышения уровня обслуживания муниципального жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г. (в редакции Федерального закона от 01.01.2001 г.) «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № _____ от ______________г., заключили настоящий муниципальный Контракт (далее Кон­тракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. В целях повышения уровня обслуживания муниципального жилищного фонда г. Куйбышева Новосибирской области Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта подрядные работы по ремонту жилищного фонда и прилегающей территории в соответствии с «Техническим заданием» (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта и утвержденной проектно-сметной документацией. Заказчик обязуется принять выполненную работу и оплатить ее на условиях настоящего контракта.

1.2. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации, отраслевыми нормативными документами, а также настоящим Контрактом.

2. Управление контрактом.

2.1. Интересы Заказчика по выполнению настоящего Контракта представляет _________________________________________________. Технический надзор за выполнением ремонтных работ и приемку выполненных Подрядчиком работ осуществляют ответственные работники За­казчика (инспекторы), которые уполномочены руководителем подписывать акты прием­ки-сдачи выполненных работ и другие документы на основании доверенности.

2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляют: ____________________________________________________________________________, которые уполномочены руководителем подписывать акты прием­ки-сдачи выполненных работ и другие документы на основании прилагаемых к контракту до­веренностям.

3. Объёмы работ и сроки их выполнения.

3.1. Сроки и объемы работ, подлежащие выполнению в соответствии с настоящим Контрактом, предусмотрены «Техническим заданием» (Приложение ) и «Календарным графиком производства работ» (Приложение ), которые включают в себя разбивку объемов работ, выраженных в натуральных физических и денежных величинах, с указа­нием месяца завершения работ.

3.2 Корректировка объемов работ в случае их фактического увеличения (уменьшения) относительно объемов, указанных в календарном графике производства работ, в случае обнаружения ошибок в определении объемов работ, производится по согласованию сто­рон не позднее, чем за 10 дней до приемки работ в пределах выделенных лимитов и на основании расчетов, представленных Подрядчиком.

3.3. Корректировка сроков выполнения работ не производится, за исключением корректировок согласно п.4.4, а также вызванных непредвиденными обстоятельствами. Непредвиденными являются обстоятельства непреодолимой силы (п. 10 контракта).

3.4. Подрядчик в течение 10 дней после заключения контракта представляет Заказчику для согласования проект производства работ (ППР), проверенный технической службой подрядчика и утвержденный гл. инженером (техническим директором) подрядной организации в 2 экземплярах.

4. Стоимость работ, формы и порядок финансирования работ.

4.1. Стоимость работ составляет в ценах 2006 года ____________________ (___________________) рублей, с учетом НДС.

4.2. Источником финансирования являются средства бюджета муниципального образования г. Куйбышева Новосибирской области по разделу «Капитальный ремонт». Объемы и формы планового финансирования работ по данному контракту определяются объемами и формами поступающего Заказчику финансирования.

4.3. Финансирование осуществляется исключительно при выполнении Подрядчиком условий и сроков, предусмотренных техническим заданием, календарным графиком ремонта по видам работ.

4.4. В случае изменения финансирования стоимость работ по настоящему контракту, объемы работ и сроки ввода объекта в эксплуатацию корректируются пропорционально изменениям и оформляются дополнительным соглашением сторон в установленном законодательством РФ порядке.

4.5.Стоимость выполненных работ определяется по утвержденной проектно-сметной документации в базисных ценах с переводом в текущий уровень согласно индексам изменения стоимости к прямым затратам, согласованным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области (Выпуск № 29 протокол от 01.01.2001г. «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области») на момент проведения торгов, с учетом результатов торгов (коэффициент снижения 0,94).

5. Обязанности и права подрядчика.

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом, в соответствии с требованиями проектно-сметной документации, ГОСТ, СНиП, ВСН, технических регламентов, принятых в установленном порядке и другой нормативной документации.

5.1.2. За свой счет разработать и представить на утверждение Заказчику сметы на возникшие в ходе производства работ по объекту непредвиденные работы и затраты, а также на возведение временных зданий и сооружений, затраты на которые предусмотрены утвержденной сметной документацией.

5.1.3. Выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по охране труда и охране окружающей среды согласно проекта.

5.1.4. Производить уборку и вывоз остатков конструкций, материалов, мусора с площадок хранения материалов.

5.1.5. Исправлять за свой счет брак и дефекты, если они не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или неправильной эксплуатации объекта.

Наличие дефектов, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным организацией, выполняющей технический надзор и авторский надзор качества, или комиссией, в которую входят представители Заказчика, подрядчика и проектной организации. Акт подписывается представителями выше названных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.

5.1.6 Согласовывать с Заказчиком привлекаемые субподрядные организации, представлять по просьбе Заказчика документы, подтверждающие их надлежащую квалификацию.

5.1.7. Нести имущественную ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных субподрядным организациям.

5.1.8. Немедленно уведомить Заказчика о приостановке работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) и о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

5.1.9. Исполнять полученные в ходе ремонта указания Заказчика или представителей авторского и технического надзора, не противоречащие условиям контракта.

5.1.10. Представлять по требованию Заказчика банковские документы на оплату материалов, услуг, зарплаты, налогов для подтверждения целевого использования бюджетных средств (выделенных авансов).

5.1.11. Обеспечить входной контроль качества строительных материалов аттестованными лабораториями.

5.1.12 Представлять Заказчику ежемесячно до 25 числа текущего месяца сведения об ожидаемом выполнении за этот месяц.

5.1.13. Подрядчик обеспечивает ведение в установленном порядке исполнительной документации по видам работ и журнала производства работ.

5.1.14. Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты и недостатки, выявленные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации Заказчиком.

В течение гарантийного срока дважды в год обеспечить комиссионное обследование (с представителями Заказчика) законченного объекта за счет средств Подрядчика.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Начать выполнение работ ранее установленного срока и завершить их в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом, по согласованию с Заказчиком.

Внесение изменений в указанные сроки производится в письменной форме.

5.2.2. Требовать письменных указаний и разъяснений Заказчика по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту.

5.3. Подрядчик не имеет право передавать свое право требования к Заказчику третьим лицам без согласия Заказчика.

6. Обязанности и права заказчика.

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Передать Подрядчику утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию, необходимую для производства работ (2 экземпляра) по настоящему Контракту, в срок, не менее чем за 30 дней до начала производства работ.

6.1.4. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством работ на объектах, в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного запроса.

6.1.5. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ проектам и сметам.

6.2. Заказчик имеет право:

6.2.1. Выдать письменное предписание о приостановке или запрещении работ по причине неблагоприятных погодных условий, невыполнении подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки, а также в связи с проведением исполнительными органами государственной власти мероприятий по изменению лимитов бюджетных обязательств.

6.2.2. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций. Осуществлять авторский, технический надзор и контроль качества работ силами проектных и инженерных организаций на контрактной основе.

6.2.3. Отдавать распоряжения:

–  о приостановке работ по причине несоответствия их проектной документации;

–  о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества;

–  о приостановке работ по причинам изменения лимитов финансирования;

–  о приостановке работ при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Распоряжения (предписания) отдаются должностными лицами Заказчика в письменном виде на имя представителя Подрядчика (п.2.2. контракта) с указанием даты его подписания и срока исполнения.

6.2.4. Согласовывать субподрядные организации.

6.2.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по данному Кон­тракту Заказчик вправе приостановить финансирование Подрядчика по другим Контрак­там, в том числе по выполненным и принятым работам, при обеспечении Заказчиком фи­нансирования (аванса).

В любое время проводить проверку наличия заготовленных материалов, как по количеству, так и по качеству.

6.2.6. Принимать решения о корректировке сметной стоимости объекта, если в процессе производства работ Заказчиком выявлены ошибки в определении объемов и стоимости работ.

7. Порядок приёмки и оплаты выполненных работ.

7.1. Ежемесячная приемка выполненных работ производится Заказчиком только после представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации по конструктивным элементам и их осмотра в натуре. В случае непредставления Подрядчиком всей исполнительной документации или какой-то её части, а также не предъявления какого-либо конструктива по акту скрытых работ для освидетельствования, работы по нему не принимаются.

7.2. Подрядчик письменно или телефонограммой заблаговременно информирует Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются Подрядчиком, субподрядчиком и Заказчиком. В случае неявки Заказчика в 3-х дневный срок со дня получения сообщения, акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком без снятия ответственности за качество работ.

Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ и затем восстановить её за свой счет.

В случае обнаружения дефектов, представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке, повторная приемка будет произведена после полного исправления обнаруженных дефектов и недоделок с повторным вызовом Заказчика на освидетельствование с возмещением Заказчику расходов по повторному вызову.

7.3.Приемка выполненных работ по конструктивным элементам производится в соответствии с «Требованиями к качеству конструктивных элементов» (приложение №3).

Приемке подлежат работы, выполненные на участке при 100% готовности в соответствии с требованиями проекта и нормативных документов. При этом до проведения диагностики и получения заключения организации независимого технического контроля, выполненные работы не являются предметом оплаты.

7.4. Заказчик принимает ежемесячно выполняемые объемы работ. Оформление актов формы КС-2 производится на месте производства работ на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком. Оформление справки формы КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат производится в управлении Заказчика.

7.5. Расчеты за принятые Заказчиком работы производятся следующим образом: предварительная оплата в размере 30 % от сметной стоимости в течении 5-ти рабочих дней с даты подписания муниципального контракта, окончательный расчет в течении 5-ти рабочих дней с даты подписания приемо-сдаточных актов..

7.6. Выполненные строительно-монтажные работы принимаются к оплате Заказчиком с учётом прочих, временных, непредвиденных работ и затрат в пределах сметного лимита на следующих условиях:

-  накладные расходы и сметная прибыль – согласно приложению №2 протокола №4 от 13.04.05 г. совещания межведомственной комиссии администрации области по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве от фонда оплаты труда (ФОТ).

-  средства на непредвиденные работы и затраты - обоснованные фактические затраты подрядчика, произведенные по согласованию с Заказчиком, но не более 1 % от итога глав сводного сметного расчета;

Вышеуказанные затраты принимаются к оплате при наличии их в утверждённой сметной документации и, в зависимости от способа размещения мунзаказа, в расчёте стартовой цены или условиях торгов.

7.7. Приемке Заказчиком подлежат полностью законченный объект или участок с учетом произведенных ранее платежей, в том числе за материалы. Промежуточной приемке подлежат ежемесячные объемы работ - скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.

7.10. Окончательные расчеты за выполненные работы по объекту Заказчик производит с Подрядчиком после подписания акта приемочной комиссией.

7.11. День подписания акта приемочной комиссией считается датой приемки объекта в эксплуатацию. С этой даты начинается гарантийный срок.

В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

При отказе Подрядчика от устранения недостатков Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае понесенные убытки на устранение недостатков взыскиваются с Подрядчика. Размер понесенных убытков определяется комиссией, в которую включаются представители Заказчика, Подрядчика и независимой организации.

8. Контроль качества работ.

8.1. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ВСН, и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве работ не допускаются любые отклонения от проекта и нормативной документации без согласования с Заказчиком. Условия контроля качества работ, предложенное Подрядчиком на конкурсе, на оценку (указывается «хорошо» или «отлично»), которая определяется по допустимым отклонениям контролируемых показателей (приложение 3 настоящего контракта).

Работы, выполненные Подрядчиком с изменением проектных решений без заблаговременного согласования с проектной организацией и Заказчиком, приемке не подлежат.

8.2. Заказчик в течение всего срока действия контракта контролирует качество и объемы выполненных работ с проведением соответствующих обследований, как собственными силами, так и с привлечением организаций, выполняющих авторский, технический надзор и контроль качества, независимых испытательных лабораторий.

Контроль качества работ, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

8.3. В случае обнаружения дефектов при проведении приемки работ, Заказчик принимает решение отказать Подрядчику в приемке работ и отдает распоряжение об устранении дефекта с указанием срока повторной приемки.

8.4. Заказчик и Подрядчик проводят совещания по согласованному графику для решения вопросов, возникающих в процессе работ по контракту.

9. Имущественная ответственность сторон.

9.1. Подрядчик несет ответственность в размере ущерба, причиненного сооружениям, памятникам, коммуникациям, растительности, общественной или частной собственности по причине каких-либо действий (бездействий) или вследствие невыполнения норм и правил. Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет до состояния подобного или равноценного состоянию до нанесения ущерба.

9.2. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет настоящего контракта, до приемки этого объекта в эксплуатацию Заказчиком.

9.3. В случае нарушения Подрядчиком требований, предусмотренных нормативными документами (СНиП, ГОСТ, ВСН, техническими регламентами и др.), а также предписаний Заказчика, последний приостанавливает текущее финансирование работ в целом по объекту до устранения выявленных дефектов и повторной проверки качества работ за счет Подрядчика.

Если дефекты своевременно Подрядчиком не устранены, Заказчик вправе привлечь для выполнения работ третью сторону и удержать с Подрядчика убытки.

9.4. В случае не обеспечения установленных контрактом сроков ввода в действие объекта или завершения выполнения работ после сроков, предусмотренных календарным графиком, по вине Подрядчика Заказчик при приемке объекта или работ удерживает из их стоимости до 5% от общей стоимости объекта или работ, в том числе при просрочке до 10 календарных дней – 1%; от 11 до 20 календарных дней – 2%; от 21 до 30 календарных дней – 3%; свыше 30 календарных дней – 5%.

9.7. За не предоставление Подрядчиком документов, подтверждающих целевое использование полученных авансов (п.5.1.18 контракта), Заказчик имеет право приостановить финансирование.

9.8. Если объемы работ Подрядчиком не выполнены в сроки, установленные настоящим контрактом, приложениями к нему, а также иными соглашениями сторон, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика возвратить Заказчику разницу между стоимостью выполненных и принятых работ (устанавливаемой из совместных документов о выполненных работах) и стоимостью всего полученного финансирования Подрядчиком для целей выполнения обязательств по настоящему контракту. Указанная задолженность возвращается Подрядчиком Заказчику денежными средствами в трехдневный срок с момента предъявления Заказчиком указанного требования, если иной порядок возвращения задолженности не предусмотрен дополнительным соглашением сторон.

9.9. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком субподрядных работ, Подрядчик обеспечивает их надлежащее выполнение в установленные настоящим контрактом сроки за счет своих средств.

9.10. Заказчик несет ответственность за невыполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы (стихийные природные явления, военные действия, эпидемии, забастовки, запретительные акты государственных органов), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

О наступлении выше перечисленных обстоятельств, стороны извещают друг друга в течение 7 дней с момента их наступления.

10.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

10.3. Если стороны не смогут в течение 15 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.

11. Изменение и расторжение контракта.

11.1. Изменения, дополнения и расторжение Контракта с согласия сторон оформляются дополнительными соглашениями в установленном законодательством РФ порядке.

11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от полного либо частичного исполнения Контракта в следующих случаях:

- утрате возможности финансирования, изменения лимитов финансирования;

- наличия заключения компетентных органов о не целевом расходовании бюджетных средств;

- задержки по вине Подрядчика начала работ более чем на 20 дней от даты, подписания Контракта, или выполнения работ настолько медленно, что окончание их к установленным Контрактом срокам становится явно невозможным;

- не обеспечения Подрядчиком требуемого качества производства работ согласно
ГОСТ, СНиП, ВСН, Контракта;

- отсутствия у Подрядчика свидетельства об оценке состояния измерений в лаборатории и сертификации;

- не предъявление к сдаче работ за отчетный месяц в течение 30 последующих ка­лендарных дней от установленной даты приемки, в том числе, если в этот период не устранены нарушения проекта, ГОСТ, СНиП;

- аннулирования у Подрядчика лицензии, предусмотренной действующим законодательством;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

В указанных случаях Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление об отказе от Контракта. Контракт прекращает свое действие по истечении 10 дней после получения Подрядчиком уведомления Заказчика. При этом до момента окончания указанного срока Заказчик и Подрядчик обязаны продолжать выполнение своих обязательств по настоящему контракту. В этом случае Заказчик возмещает Подрядчику только фактические затраты, произведенные для выполнения работ по настоящему Контракту до получения уведомления от Заказчика об отказе от исполнения Контракта.

11.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Контракта в случае утраты Заказчиком возможности финансирования по независящим от него причинам.

Об отказе от исполнения Контракта Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление, на которое Заказчик должен ответить в течение 10 дней.

12. Прочие условия.

12.1. Перед началом работ предусмотренных условиями контракта Подрядчик и Заказчик проводят комиссионную проверку количества заготовленных материалов с составлением акта.

12.2. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на объект третьей стороне без письменного разрешения За­казчика (кроме субподрядчика).

12.3. При изменении организационно-правовой структуры одной из сторон настоящего контракта обязательства переходят к правопреемнику.

12.4. Заказчик может по просьбе подрядчика передать ему в аренду строительную технику на условиях, предусмотренных отдельным договором.

12.5. Заказчик переводит денежные средства на расчетные счета Подрядчика за выполненные работы указанные в контракте.

13. Решение спорных вопросов.

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения контракта, стороны раз­решают путем переговоров и с соблюдением претензионного порядка.

13.2. Предъявленная претензия должна быть рассмотрена в 15-дневный срок с
момента её получения.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или не полу­чения в указанный срок ответа на претензию, спор рассматривается Арбитражным судом в установ­ленном законом порядке.

14. Срок действия контракта.

14.1. Настоящий Контракт, вступает в силу с «_____»________________ 2006 г. и действует до «_____»________________ 2006 г.

14.2. Окончание срока Контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств, представленных Контрактом.

15. Юридические адреса сторон.

ЗАКАЗЧИК: 632385 Новосибирская область, г. Куйбышев

Ул. Промзона, 5

р/с

в «Алемар» г. Новосибирска

К/счет

, ОКПО

Тел./; 61-663/62-779

ПОДРЯДЧИК:

Приложения к контракту:

1.  Техническое задание;

2.  Календарный график производства работ;

ЗАКАЗЧИК:		ПОДРЯДЧИК:
М. П.		М. П.

				Приложение
				к Муниципальному контракту
				№ _____ от " ____" __________ 2006 г.
№ п/п	Наименование работ	Объем	Коэффициент снижения по торгам	Стоимость в текущих ценах с НДС, тыс. руб. с учетом снижения по торгам	Дата окончания работ
1	2	3	4	5	6
	ПОДРЯДЧИК:

								Приложение
								к Муниципальному контракту
								№ _____ от " __ " _______ 2006г.
№ п/п	Наименование работ	Кап. вложения в ценах 2006 г. с НДС, тыс. руб.
На год	в том числе по месяцам
II квартал	Май	Июнь	III квартал	Июль	Август	Сентябрь	IY квартал	Октябрь
ПОДРЯДЧИК:

Приложение

к Муниципальному контракту №_____

От "______"_______________2006г.

Требования к качеству конструктивных элементов

И ВЕЛИЧИНА ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ОТКЛОНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОТ ТРЕБОВАНИЙ СНиПов

Определение размера экономических санкций за фактическое качество работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда

Санкции	-	2 % от стои - мости работ	4 % от стои - мости работ	6 % от стоимости работ	работы не принимаются
Процент качества выполненных работ	Более 95%	Менее 95% но более 93%	Менее 93% но более 90%	Менее 90%	Менее 85%

Требования и параметры	«отлично»	«хорошо»
Повышенный уровень качества	Нормативный уровень качества
Процент соответствия качества работ	Не менее 97%	Не менее 95%
Сроки приёмки работ	Не менее чем через три недели после окончания работ

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

_______________________ _______________________