Открытый запрос предложений на право заключения договоров на выполнение работ по реконструкции и модернизации системы внешнего электроснабжения базовых станций на 2009 год

«СОГЛАСОВАНО» Начальник отдела – Главный энергетик Макро-региона «Москва» ___________________ «____» _______________ 2008 г.

«СОГЛАСОВАНО» Начальник отдела регионального управления ДУВР КЦ ____________________ «____» _______________ 2008 г.

ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ на право заключения договоров на выполнение работ по реконструкции и модернизации системы внешнего электроснабжения базовых станций на 2009 год

Москва
2008 г.

1. Общие положения

1.1  Общие сведения о процедуре запроса предложений

1.1.1. Макро-регион «Москва» ТелеСистемы» - юридический адрес: (далее — Организатор) Уведомлением о проведении открытого запроса предложений, опубликованным на официальном сайте www. ***** пригласило Генподрядные организации (далее — Участники) к участию в процедуре открытого запроса предложений (далее — Запрос предложений) на право заключения договоров на выполнение работ по реконструкции и модернизации системы внешнего электроснабжения объектов радиоподсистемы сети сотовой радиотелефонной связи на 2009 год.

1.1.2. Для справок обращаться:

По техническим вопросам :

– Руководитель группы внешнего электроснабжения базовых станций отдела главного энергетика МР «Москва» , , e-mail: kad@*****,

-Руководитель группы подготовки технической документации на энергоснабжение базовых станций отдела главного энергетика МР «Москва» , , e-mail:avl@*****

По организационным вопросам – менеджер проекта Отдела Главного энергетика МР – «Москва» ТБ МР «Москва» , , e-mail:*****@***ru.

1.2. Правовой статус процедур и документов

1.2.1. Запрос предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.2.2. Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением - настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.2.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.2.4. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

a)  Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

b)  Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

c)  Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.

Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.3. Обжалование

1.3.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.3.2. Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.3.1., не привел к разрешению разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение Организатора в связи с данным Запросом предложений в Центральной Конкурсной комиссии .

1.3.3. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.4. Прочие положения

Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.

2. Предмет закупки

2.1. Предметом закупки является заключение договоров на выполнение работ по реконструкции и модернизации системы внешнего электроснабжения объектов радиоподсистемы сети сотовой радиотелефонной связи на 2009 год:

2.1.1. (Лот №1): Разработка проектной документации по теме «Модернизация системы внешнего электроснабжения базовых станций».

Планируются работы в отношении 60 объектов . Полный перечень работ, услуг, документов и технических требований по указанному Лоту приведен в Приложении №1 к настоящему запросу предложений. Форма типового договора приведена в Приложении № 2 к настоящему запросу предложений.

2.1.2. (Лот №2): Выполнение работ по реконструкции и модернизации системы внешнего электроснабжения базовых станций. Режим работ – круглогодичный.

Планируются работы в отношении 60 объектов . Полный перечень работ, услуг, документов и технических требований по указанному Лоту приведен в Приложении №1 к настоящему запросу предложений. Форма типового договора приведена в Приложении № 2 к настоящему запросу предложений.

2.2. Оплата работ, указанных в лотах производится по факту их выполнения на основании подписанных Сторонами соответствующих Актов сдачи-приемки, оказанных услуг (выполненных работ). Все дополнительные расходы, которые не тарифицируются в договоре должны в обязательном порядке согласовываться с Заказчиком перед выполнением работ.

2.3. Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с образцами основных форм документов, приведенными в пунктах 4.1.-4.7. настоящего Запроса.

3. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений

3.1. Общий порядок проведения запроса предложений

3.1.1. Запрос предложений проводится в следующем порядке:

3.1.1.1. Публикация Уведомления о проведении запроса предложений (подраздел 3.2.);

3.1.1.2. Предоставление Закупочной документации Участникам запроса предложений (подраздел 3.3.);

3.1.1.3. Подготовка Участниками запроса предложений своих заявок; разъяснение Организатором запроса предложений Закупочной документации, если необходимо (подраздел 3.4.);

3.1.1.4. Подача Предложений и их прием (подраздел 3.6.);

3.1.1.5. Вскрытие конвертов с Предложениями (подраздел 3.8.);

3.1.1.6. Оценка Предложений и проведение переговоров (подраздел 3.9.);

3.1.1.7. Определение Победителя запроса предложений (подраздел 3.10.);

3.1.1.8. Подписание Договора (подраздел 3.11.);

3.1.1.9. Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений (подраздел 3.12.).

3.1.2. Рассмотрение и оценка заявок Участников осуществляет Закупочная комиссия Заказчика в количестве не менее 5-ти человек, персональный состав которой утверждается Руководителем Заказчика.

3.2. Публикация Уведомления о проведении запроса предложений

3.2.1. Уведомление о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1.

3.3. Предоставление Документации по запросу предложений Исполнителям

3.3.1.Участники должны получить Документацию в порядке, указанном в Уведомлении о проведении запроса предложений.

3.3.2. Порядок предоставления Документации на последующие этапы, в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников дополнительно.

3.4. Подготовка Предложений

3.4.1. Общие требования к Предложению

Участник должен подготовить Предложение, включающее:

3.4.1.1.Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Приложение );

3.4.1.2. Техническое предложение на оказание услуг по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (Приложение );

3.4.1.3. Ценовое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (Приложения № 5);

3.4.1.4. Протокол разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (Приложение );

3.4.1.5.Анкета Участника (Приложение );

3.4.1.6. Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 3.5.2.).

3.4.2. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

3.4.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

3.4.4. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

3.4.5. Требования пунктов 3.4.1.9. и 3.4.1.10. не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

3.4.6. Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов.

3.4.7. Участник должен подготовить Предложение и одну аутентичную копию.

3.4.8.Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

3.4.9. Входящие в состав Заявки участника запроса предложения и приложений к ней документы возврату не подлежат.

3.4.2. Требования к языку Предложения

3.4.2.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке.

3.4.2.2. Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

3.4.3. Разъяснение Документации по запросу предложений

3.4.3.1. Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Документации по запросу предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника.

3.4.3.2. Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня до истечения срока приема Предложения (пункт 3.6.5.). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем Участникам, официально получившим настоящую Документацию (подраздел 3.2.1).

3.4.4. Продление срока окончания приема Предложений

3.4.4.1. При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в подпункте 3.6.5. с уведомлением всех участников.

3.4.4.2. Все Участники, официально получившие настоящую Документацию (подраздел 3.2.1), незамедлительно уведомляются об этом с использованием средств оперативной связи (телефон, факс, электронная почта).

3.5. Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.5.1. Требования к Участникам

3.5.1.1. В процедуре запроса предложений могут принять участие строительные и/или строительно-монтажные организации, зарегистрированные на территории РФ, своевременно подавшие надлежащим образом оформленную заявку на участие в запросе предложений и отвечающие на момент ее подачи следующим требованиям:

а) Наличие действующей лицензии Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на проведение работ по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с Государственным стандартом (с возможностью производства работ по устройству наружных инженерных сетей до 10 кВ включительно и работ по устройству внутренних инженерных систем и оборудования до 1000 В);

б) Наличие действующей на весь период договора лицензии Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на осуществление проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с Государственным стандартом (с возможностью проектирования линии электроснабжения до 10 кВ включительно, электрооборудования и электроосвещения);

в) организация не должна находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

г) опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по монтажу линии электроснабжения до и выше 1000В ( 6-10 кВ), КТП – не менее 3-х лет, а также опыт взаимодействия с электросетевыми организациями не менее - 3-х лет;

д) наличие необходимого количества сотрудников, оборудования и средств передвижения и для одновременной работы не менее чем на двух объектах одновременно;

е) Наличие штатных сотрудников обладающих достаточной квалификацией, умением, профессиональной подготовкой и имеющих все необходимые, предусмотренные действующим законодательством РФ разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, определенные нормативными актами, позволяющие им в соответствии с требованиями ПТЭЭП быть допущенными к ведению работ на действующей электроустановки;

3.5.2. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям;

3.5.2.1. Участник должен включить в состав заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

a) нотариально заверенные копии учредительных документов;

b) нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации;

с) нотариально заверенные копии всех имеющихся у организации лицензий;

d) справку об оплате уставного капитала, подписанную руководителем и главным бухгалтером организации;

e) формы бухгалтерской отчетности (Ф-1 и Ф-2) на 30.09.2007 г.;

f) справку об отсутствии решений органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации или ареста ее имущества подписанную руководителем организации;

g) информационное письмо подписанное руководителем организации об опыте выполнения проектных и электромонтажных работ по монтажу линии; электроснабжения до и выше 1000В ( 6-10 кВ), КТП, а также опыте взаимодействия с электросетевыми организациями;

i) справка, подписанная руководителем организации о наличии в штате организации сотрудников обладающих достаточной квалификацией, умением, профессиональной подготовкой и имеющих все необходимые, предусмотренные действующим законодательством РФ документы, позволяющие им в соответствии с требованиями ПТЭЭП быть допущенными к ведению работ на действующей электроустановки., выписывать наряды и распоряжения при проведении работ с повышенной опасностью.

3.5.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.5.2.3. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору в соответствии Участника данному требованию.

3.6.Подача Предложений и их прием

3.6.1. Перед подачей ценовое Предложение и его копия должны быть надежно упакованы в опечатанные печатью Участника конверты (пакеты, ящики и т. п.) и обозначаются словами «Оригинал Предложения» и «Копия Предложения». На каждом из этих конвертов, также необходимо указать следующие сведения:

- наименование и адрес Организатора в соответствии с пунктом 1.1.1.;

- полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;

3.6.2. Запечатанные конверты с Предложением, а также документами предусмотренными п. 3.5.2 помещаются в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается следующая информация:

- наименование и адрес Организатора в соответствии с пунктом 1.1.1.;

- слова «Не вскрывать до 18-00 часов (местное время) 02.02.2009 г. Вскрывать только на заседании Закупочной комиссии».

3.6.3. Если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки, на внешнем конверте не следует указывать адрес Участника.

3.6.4. Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по месту нахождения Организатора: ( ТелеСистемы» Макро-регион «Москва», ул. Б. Семёновская д.32 ,стр.1, г. Москва). При этом Участникам запроса предложений необходимо предварительно позвонить по 223.20.24 (контактное лицо: , , эл. почта noim@*****) и заказать пропуск в офис Организатора запроса предложений. В случае направления Предложения через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки Предложения.

Копия ценового предложения, упакованная в соответствии с требованиями п. 3.6.1., доставляется Участником по следующему адресу:

г. Москва, ул. Марксистская д. 4., ТелеСистемы», Департамент управления внутренними ресурсами, (ком. 412), для

Участники должны обеспечить доставку копий ценовых Предложений по месту нахождения ДУВР : ( ТелеСистемы» ДУВР, Марксистская, д. 4, г. Москва), ком 412 для

3.6.5. Организатор заканчивает принимать Предложения в 18-00 часов (местное время) 02.02.2009 г. (не менее 10 рабочих дней с момента публикации Уведомления). Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

3.6.6. Организатор регистрирует дату и время поступления Предложения в Журнале регистрации поступления заявок и выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием времени получения.

3.7. Изменение и отзыв Заявок

3.7.1. Участник запроса предложений вправе изменить или отозвать поданную Заявку при условии, что его соответствующее письменное обращение поступит к Организатору запроса предложений за 2 рабочих дня до истечения срока окончания приема Заявок (пункт 3.6.6.). Обращения об изменении Заявок, полученные с нарушением указанного срока, рассматриваться не будут.

3.7.2. В случае изменения Заявки Участник запроса предложений должен подготовить следующие документы:

- обращение к Организатору запроса предложений с просьбой об изменении Заявки на бланке Участника запроса предложений;

- перечень изменений в Заявке с указанием документов первоначальной Заявки, которых данные изменения касаются;

- новые версии документов, которые изменяются.

3.7.3. В случае отзыва Заявки Участник запроса предложений должен направить Организатору запроса предложений соответствующее обращение на бланке Участника запроса предложений.

3.7.4. Любые документы, касающиеся изменения или отзыва Заявки, необходимо оформить в соответствии с пунктом 3.4.1.

3.7.5. Обращение об изменении или отзыве Заявки вместе со всеми прилагающимися документами должно быть запечатано в конверты, оформленные в соответствии с пунктами 3.6.1.—3.6.4. На внешний конверт при этом следует дополнительно нанести маркировку «Изменение Заявки» или «Отзыв Заявки».

3.8. Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов

3.8.1. Организатор запроса предложений проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов, начиная с 18-00 часов (время местное) 02.02.2009 г. по адресу: Дербеневская наб., стр.22, каб.215, г. Москва, 115114

3.8.2. На процедуре вскрытия конвертов с заявками могут присутствовать представители Участников запроса предложений, своевременно подавших Заявки. Для присутствия на данной процедуре Участникам запроса предложений рекомендуется заблаговременно связаться с представителем Организатора запроса предложений ( подпункт 1.1.2.) и предупредить о своем намерении присутствовать на данной процедуре. Для подтверждения права присутствия на процедуре вскрытия конвертов представителям Участников запроса предложений следует иметь при себе оригиналы расписок Организатора запроса предложений в получении конвертов.

3.8.3. Присутствующие представители Участников запроса предложений регистрируются, а лист регистрации прикладывается к протоколу вскрытия конвертов.

3.8.4. На процедуре вскрытия поступивших на запрос предложений конвертов Организатор запроса предложений в первую очередь вскрывает конверты, маркированные как «Отзыв Заявки»; при этом по отозванной Заявке не будет оглашен перечень сведений, предусмотренный пунктом 3.8.5. Во вторую очередь вскрываются конверты, маркированные как «Изменение Заявки»; при этом Оценочная комиссия оглашает все обновленные сведения, предусмотренные пунктом 3.8.5. В последнюю очередь вскрываются все остальные конверты.

3.8.5. В ходе вскрытия оглашаются следующие сведения, основываясь на материалах Заявки:

- наименование, юридический и фактический адрес участника запроса предложений;

- соответствие содержимого конверта требованиям Закупочной документации по составу обязательных документов;

- для заявок с изменениями — существо внесенных изменений.

3.8.6. По ходу процедуры вскрытия Закупочная комиссия ведет соответствующий протокол, который должен содержать следующую информацию:

- поименный состав присутствующих на заседании членов Закупочной комиссии;

- общее количество поступивших заявок и перечень Участников запроса предложений, представивших Заявки;

- перечень Заявок, поданных после предельного срока представления заявок (сроков внесения в заявки изменений, сроков замены Заявок), указанного в уведомлении о проведении запроса предложений и отклоненных в силу данного обстоятельства;

- количество заявок и перечень Участников запроса предложений, Заявки, которых приняты для дальнейшего рассмотрения;

- перечень Участников запрос предложений, Заявки которых не были приняты к рассмотрению с указанием причины отклонения заявки;

- перечень лотов, заявленных каждым Участником запроса предложений.

3.8.7. Конверты с копией Предложения не вскрываются и в день вскрытия конвертов направляются курьерской почтой в Центральную Конкурсную Комиссию .

3.9.  Оценка Предложений и проведение переговоров

3.9.1. Общие положения.

Оценка Предложений осуществляется Закупочной комиссией по запросу предложений и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Закупочной Комиссией.

Оценка Предложений включает отборочную стадию, проведение при необходимости переговоров и оценочную стадию.

3.9.2. Отборочная стадия.

В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия проверяет:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей Документации;

- соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей Документации.

В рамках отборочной стадии Комиссия по запросу предложений может запросить Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Комиссия по запросу предложений не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

При проверке правильности оформления Предложения Комиссия по запросу предложений вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Комиссия по запросу предложений с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

По результатам проведения отборочной стадии Комиссия по запросу предложений имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации;

- содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

3.9.3. Проведение переговоров

После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Организатор. При проведении переговоров Организатор будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т. е.:

- любые переговоры между Организатором и Участником носят конфиденциальный характер;

- ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

3.9.4. Оценочная стадия.

В рамках оценочной стадии Комиссия оценивает и сопоставляет Предложения, в том числе с учетом результатов переговоров, и проводит их ранжирование исходя из следующих критериев:

Оценка производится по каждому лоту. Оценке подлежат следующие показатели:

a) цена 90%;

b) качество работ 10%.

3.10. Определение Победителя запроса предложений

3.10.1. Закупочная комиссия на закрытом заседании объявляет Победителя/Победителей запроса предложений по результатам оценки Предложений.

3.10.2. Решение Закупочной комиссии по определению Победителя/Победителей запроса предложений оформляется отдельным протоколом заседания комиссии.

3.10.3. В случае определения нескольких Победителей Закупочная комиссия обязана распределить между ними объемы работ или правила передачи объектов от одного Победителя другому.

3.10.4. После утверждения решения Закупочной комиссии Заказчика Участник запроса предложений незамедлительно уведомляется о признании его Победителем/Победителями процедуры запроса предложений и о месте и порядке подписания Договора.

3.11. Подписание Договора

Победитель имеет право на заключение в течение 30 рабочих дней рамочного договора на выполнение работ в течение 2009 г. по форме, приведенной в Приложении №2.

3.12 Уведомление Участников о результатах запроса предложений.

3.12.1 Организатор незамедлительно после подписания Договора направит всем Участникам письменное уведомление, в котором указывает:

- наименование и адрес Победителя, подписавшего Договор;

- краткое изложение предмета Договора.

3.12.2 Организатор вправе опубликовать вышеприведенные сведения о результатах запроса предложений.

4. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

4.1 Письмо о подаче оферты (Форма письма о подаче оферты приведена в Приложении № 4 к настоящему Запросу).

4.2 Техническое предложение на выполнение работ (оказание услуг), указанных в лоте (Форма приведена в Приложении № 5 к настоящему Запросу).

4.3 Ценовое предложение (Форма приведена в Приложении № 6 к настоящему Запросу).

4.4 Протокол разногласий к проекту Договора (Форма приведена в Приложении № 7 к настоящему Запросу).

4.5 Анкета участника (Форма анкеты участника приведена в Приложении № 8 к настоящему Запросу).

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ЗАПРОСУ.

5.1 Приложение . Технические задания на работы по проектированию системы внешнего электроснабжения и электромонтажные работы подрядной организацией при создании объекта радиоподсистемы сети сотовой радиотелефонной связи

5.2 Приложение . Проект проектно-поисковых работ" href="/text/category/dogovora_na_vipolnenie_proektno_poiskovih_rabot/" rel="bookmark">договора на выполнение проектных работ

5.4 Приложение . Письмо о подаче оферты (типовая форма).

5.5 Приложение . Техническое предложение на выполнение работ (оказание услуг), указанных в лоте (типовая форма).

5.6 Приложение . Ценовое предложение (форма).

5.7 Приложение . Протокол разногласий к проекту Договора (типовая форма)

5.8 Приложение . Анкета участника (типовая форма)

Приложение к Запросу

Технические задания

На работы по реконструкции и модернизации системы внешнего электроснабжения объектов радиоподсистемы сети сотовой радиотелефонной связи на 2009 г.

Настоящее Техническое задание состоит из двух Технических заданий, определяющих перечень работ, оказываемых услуг и представляемых документов при реконструкции и модернизации системы внешнего электроснабжения объектов радиоподсистемы сети сотовой радиотелефонной связи .

Места размещения объектов – г. Москва и Московская область.

Заказчик работ – , Технический блок Макро-региона «Москва», Отдел Главного энергетика.

Подрядчик – организация, прошедшая конкурсный отбор.

(Лот №1) Техническое задание

На разработку проектной документации по теме «Модернизация системы внешнего электроснабжения базовых станций»

1.  Цель работы:

1.1 Выполнение работ по проектированию внешнего электроснабжения базовых станций сотовой связи.

2. Основание для выполнения работ:

2.1 Решение Заказчика работ – , Технический блок Макро-региона «Москва», Отдел Главного энергетика о проведении ремонта или модернизации с целью поддержания работы радиоподсистемы

2.2 Договор на размещение базовой станции и указание технического директора МР «Москва».

3. Перечень работ:

3.1 Получение и сбор исходных данных, необходимых для проектирования.

3.2 Уточнение в ходе изысканий точек подключения к сети, мест размещения распределительных щитов, шкафов учета, КТП, высоковольтных линейных разъединителей трасс прокладки кабельных и воздушных линий.

3.3 Получение технических условий на электроснабжение базовых станций сотовой связи у владельца сетевого оборудования.

3.4 Согласование ситуационного плана трассы внешнего электроснабжения с собственниками земли, зданий и сооружений.

3.5 Разработка проекта внешнего электроснабжения базовых станций. Представляемый Заказчику проект должен содержать следующие обязательные материалы:

- Утверждаемая часть – проектные решения.

- Прилагаемые документы (ведомости ссылочных документов, копии сертификатов и заключений соответствия применяемых материалов и изделий, копии технических условий и разрешений на электроснабжение).

3.6 Согласование проекта со всеми заинтересованными организациями.

4. Особые требования (со стороны Заказчика) к выполнению работ:

4.1 Наличие лицензии на данный вид деятельности.

4.2 Согласование точек подключения с владельцем сети.

4.3 До начала проектирования предоставить заказчику на согласование копии полученных технических условий и ситуационный план с трассой прокладки, согласованный с собственниками земли, зданий и сооружений.

4.5 В случае пересечения кабельными (воздушными) линиями электроснабжения базовых станций автодорог и других инженерных коммуникаций (трубопроводы, газопроводы, линии связи и т. п.) согласовать проектную документацию с уполномоченными организациями, отвечающими за эксплуатацию этих объектов.

4.6 При разработке проекта учитывать требования филиалов электросетевых компаний.

4.7 При выполнении работ по проектированию соблюдать требования ГОСТ, СНиП, ПУЭ и других нормативных документов.

4.8 В проекте производить расчет потерь напряжения в конце линии и выбор сечения проводов (кабелей) по условиям токов короткого замыкания, расчет потерь электроэнергии в линии и трансформаторе.

4.10 При проектировании электроснабжения по существующим ЛЭП производить расчет несущей способности опор.

5. Техническое руководство и контроль

5.1 Техническое руководство, надзор, контроль за подготовкой и выполнением проекта возложить на главного инженера проекта.

5.2 Проект считается выполненным при условии подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.

(Лот № 2) Техническое задание

На выполнение работ по реконструкции или модернизации системы внешнего

электроснабжения базовых станций.

1.  Цель работы:

1.1 Выполнение работ по реконструкции или модернизации системы внешнего электроснабжения базовых станций сотовой связи.

2. Основание для выполнения работ:

2.1 Решение Заказчика работ – , Технический блок Макро-региона «Москва», Отдел Главного энергетика о проведении реконструкции или модернизации с целью поддержания работы радиоподсистемы.

2.2 Договор на размещение базовой станции и указание технического директора МР «Москва».

2.3 Проект электроснабжения базовой станции, согласованный во всех заинтересованных организациях и принятый Заказчиком.

3. Перечень работ:

3.1 Оформление допуска на производство работ

3.21 Доставка оборудования и материалов.

3.3 Монтаж КТП с ограждением и контуром заземления

3.4 Монтаж разъединителя с заземляющим устройством

3.5 Монтаж ВЛ

3.6 Монтаж КЛ

3.7 Монтаж соединительных и концевых кабельных муфт.

3.8 Испытание КТП, ВЛ (КЛ) 6(10)кВ, ВЛ( КЛ) 0,4кВ, измерение сопротивления контуров заземления, поиск места повреждения кабеля.

3.9 Монтаж распределительного щита с коммутационными аппаратами в месте подключения к питающей сети.

3.10 Монтаж вводного распределительного щита с коммутационными аппаратами в аппаратной базовой станции.

3.11 Оформление исполнительной документации

3.12 Испытание электрооборудования перед вводом электроустановки в эксплуатацию с составлением технического отчета.

3.13 Работы по подключению оборудования к питающей сети.

3.14 Демонтаж и утилизация неисправного оборудования.

3.15 Дополнительные работы, указанные в технических условиях на электроснабжение базовой станции.

4. Особые требования (со стороны Заказчика) к выполнению работ:

4.1 Наличие лицензии на производство данного вида работ.

4.2 Соответствие квалификации членов бригады категории выполняемых работ:- иметь подготовленный технический персонал, прошедший проверку знаний норм и правил работы в электроустановках и имеющий соответствующую квалификационную группу до 1000 в (руководитель работ, производитель работ, члены бригады)

4.3 Электромонтажные работы производить в строгом соответствии с проектом с соблюдением требованием ГОСТ, СНиП, ПУЭ и других нормативных документов.

4.4 Работы по прокладке трассы в местах пересечения кабельных (воздушных) линий электроснабжения базовых станций автодорог и других инженерных коммуникаций (трубопроводы, газопроводы, линии связи и т. п.) производить в присутствии представителей уполномоченных организаций, отвечающих за эксплуатацию этих объектов.

4.5 Подрядная организация все работы выполняет своими силами и средствами. Устанавливаемое оборудование должно быть новое (ранее не эксплуатируемое) и иметь соответствующую сертификацию.

5. Техническое руководство и контроль

5.1 Техническое руководство, надзор, контроль за подготовкой и выполнением работ возложить на главного инженера организации.

5.2 Работы считаются выполненным при условии представления Заказчику всей исполнительной, пуско-наладочной документации, паспортов на смонтированное оборудование и подписания Заказчиком акта приемки электромонтажных работ.

Приложение к Запросу

Проект договора на выполнение работ

Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________, действующего на основании Доверенности № ___________ от _________________, с одной стороны и _______________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.  Предмет договора

1.1.Подрядчик обязуется по заданиям Заказчика, отраженным в Заявках на выполнение Работ (далее – Заявка, форма Заявки приведена в Приложении № 1 к Договору) на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента в соответствии с условиями настоящего Договора, Сметой, Техническим заданием выполнять по Заявкам Заказчика подрядные работы и сдавать их результат Заказчику (далее – Работы). Заявка подписывается уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью настоящего Договора и должна в обязательном порядке содержать:

- перечень видов Работ

- стоимость Работ;

- место выполнения Работ (адрес и наименование объекта);

- этапы выполнения Работ;

- начальный и конечный сроки выполнения Работ.

1.2.Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, указанных в Заявке, принять их результат и уплатить цену, обусловленную настоящим Договором и указанную в Заявке.

1.3.Право собственности на результат Работ, а также установленные во время выполнения Работ материалы и оборудование переходит к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки, выполненных Работ (форма Кс-2).

2.  Этапы и сроки выполнения Работ

2.1. Этапы и сроки выполнения Работ указываются в Заявках.

3.  Права и обязанности Сторон

3.1.  Заказчик обязан:

3.1.1. передать Подрядчику Заявку на выполнение Работ;

3.1.2. передать Подрядчику технические условия и точки подключения к сетям электроснабжения;

3.1.3. назначить полномочного представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ;

3.1.4. обеспечить допуск персонала Подрядчика к месту выполнения Работ на весь период их выполнения;

3.1.5. оплатить выполненные Подрядчиком Работы в предусмотренном настоящим Договором порядке.

3.2.  Заказчик имеет право:

3.2.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком или субподрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность;

3.2.2. приостановить выполнение Работ при обнаружении грубых отступлений от технической, проектной документации или СНиП;

3.2.3. в любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Подрядчику письменное уведомление и произведя расчет в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.  Подрядчик обязан:

3.3.1. выполнить Работы качественно и в срок в соответствии с действующими строительным нормам и правилам, и сдать их результат Заказчику;

3.3.3. согласовать с Заказчиком образцы материалов до начала выполнения Работ с использованием этих материалов, при этом все поставляемые Подрядчиком материалы, механизмы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иные необходимые документы должны быть предоставлены Заказчику до начала выполнения Работ с использованием этих материалов.

Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов до начала производства Работ с этими материалами;

Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов осуществляется за счет Подрядчика и дополнительной оплате не подлежит;

3.3.4. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды;

3.3.5. немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок, предусмотренный настоящим Договором;

3.3.6. нести риск случайной гибели материалов и результатов Работ до момента их приемки Заказчиком;

3.3.7. в необходимых случаях согласовать результат выполненных в соответствии с Заявкой Заказчика Работ с соответствующими государственными органами и организациями;

В случае, если Заявкой Заказчика предусмотрено выполнение проектных работ, то необходимо согласование проектной документации с третьими лицами, являющимися собственниками земельных участков (либо землепользователями) по территории которых будут проходить электросети Заказчика, указанные в проектной документации, разрабатываемой Подрядчиком. В случае, если электросети Заказчика, указанные в проектной документации, будут пересекать или проходить вблизи автомобильных дорог или иных инженерных коммуникаций (трубопроводы, газопроводы и т. д.), согласовать проектную документацию с уполномоченными организациями, отвечающими за эксплуатацию этих объектов.

3.3.8. обеспечить обязательное и добровольное страхование (в том числе страхование гражданской ответственности) себя и своих работников;

3.3.9. исполнять полученные в ходе исполнения настоящего Договора указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Подрядчик не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный дачей указаний со стороны Заказчика, если Подрядчик своевременно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения обязательного указания Заказчика;

3.3.10. предоставить Заказчику Счет-фактуру в течение 5 (календарных) дней со дня подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта сдачи - приемки работ (форма КС-2) или Акта устранения недостатков и предоставления Заказчику справки о стоимости работ по форме КС-3.

3.4.  Подрядчик имеет право;

3.4.1. самостоятельно организовывать свою работу;

3.4.2. при необходимости, по согласованию с Заказчиком заключать Договоры субподряда;

3.4.3. определять непосредственных исполнителей и распределять обязанности между ними.

4.  Стоимость Работ и порядок расчетов.

4.1. Стоимость Работ:

4.1.1. Общая стоимость Работ по Заявке определяется в соответствии со Сметой, составляемой в соответствии с Расценками на выполнение Работ и устанавливаемые при выполнении работ материалы и оборудование, приведенными в Приложении № 2 к настоящему Договору. Смета является неотъемлемой частью Заявки. В стоимость Работ входит стоимость материалов и оборудования, поставленных Подрядчиком и необходимых для выполнения Работ.

4.2. Если иное не установлено в Заявке, то оплата Работ осуществляется в следующем порядке:

4.2% от стоимости этапа Работ оплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета, выставленного на основании подписанного сторонами Акта сдачи - приемки работ (форма КС-2) по соответствующему этапу работ, указанному в Заявке или Акта устранения недостатков (какой из них будет подписан Сторонами позже). В случае если Заявкой предусмотрено, что работы выполняются в один этап, то оплата 100 % стоимости Работ производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета, выставленного на основании подписанного сторонами Акта сдачи - приемки работ (форма КС-2) по Заявке в целом или Акта устранения недостатков (какой из них будет подписан Сторонами позже).

4.3. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.4. Любые платежи, установленные настоящим Договором, могут быть совершены как непосредственно Сторонами, так и третьими лицами.

5.  Порядок сдачи-приемки Работ.

5.1. Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика об окончании выполнения Работ. Заказчик определяет сроки проведения приемки выполненных Работ и назначает лиц, за нее ответственных.

Назначенные Заказчиком лица должны проверить:

-  соответствие выполненных Работ требованиям проектной документации, строительных норм и правил;

результаты испытаний и комплексного опробирования результата Работ;

5.2. Назначение лиц, ответственных за проведение приёмки Работ по Договору и даты приемки Работ осуществляется Заказчиком в течение 10-ти рабочих дней после получения уведомления от Подрядчика о готовности Работ к сдаче. Срок приемки - 10 рабочих дней с момента получения уведомления от Подрядчика.

5.3. Приёмка Работ производится в порядке и объеме, установленном настоящим Договором и соответствующими разделами СНиП.

5.4. Приемка результатов выполненных Работ оформляется Актом сдачи - приемки работ (КС-2) по настоящему Договору.

5.5. По окончании приемки Работ Заказчик либо:

-  подписывает Акт сдачи - приемки работ (форма КС-2) по настоящему Договору;

-  подписывает Акт о приемке работ по настоящему Договору с Ведомостью замечаний, в которой фиксируются все недостатки, отклонения, несоответствия выполненных Работ, а также сроки их устранения. Данное условие возможно, если, по мнению Заказчика, выявленные недостатки являются незначительными и не препятствуют приемке Работ в целом. Подписание Заказчиком Акта сдачи - приемки работ по настоящему Договору с Ведомостью замечаний не является основанием для окончательного расчета за выполненные Работы;

-  отказывается от подписания Акта сдачи - приемки работ по настоящему Договору (форма КС-2) с составлением мотивированного письменного отказа.

5.6. Устранение указанных в Ведомости замечаний недостатков осуществляется Подрядчиком за его счет. При этом если нарушен срок окончания выполнения Работ (п.2.1), Заказчик имеет право требовать от Подрядчика выплаты неустойки, предусмотренной п.6.2. настоящего Договора.

5.7. После устранения указанных в Ведомости замечаний недостатков выполненных Работ Стороны подписывают Акт устранения недостатков.

5.8. Заказчик имеет право по своему усмотрению провести работу по устранению недостатков самостоятельно, в том числе с привлечением третьих лиц, при этом стоимость этих работ может быть взыскана с Подрядчика и (или) удержана из суммы, подлежащей уплате Подрядчику.

6.  Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае несвоевременного окончания выполнения Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,3% от общей стоимости Работ по соответствующей Заявке за каждый день просрочки. При просрочке окончания выполнения Работ на срок более 60 календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор без какой-либо оплаты выполненных и неоплаченных к тому моменту Работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность за гибель, утрату, порчу переданных ему Заказчиком материалов и оборудования, произошедших не по вине Заказчика, в размере понесенных Заказчиком убытков. Компенсация данных убытков осуществляется Подрядчиком в течение 5-ти банковских дней с момента получения соответствующего требования Заказчика с приложенными к нему расчетом убытков и счетом на их оплату.

6.4. Подрядчик несет ответственность за недоброкачественность использованных при выполнении Работ материалов, механизмов и оборудования по правилам, предусмотренным ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.5. В случае выявления в процессе эксплуатации скрытых дефектов монтажа, допущенных по вине Подрядчика и препятствующих нормальному функционированию результата Работ в требуемом режиме, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10% от общей стоимости Работ по настоящему Договору. Обнаружение данных дефектов фиксируется двухсторонним Актом, который является основанием для выставления Заказчиком соответствующего счета для его оплаты Подрядчиком.

6.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) результатов Работ и обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.7. Если Подрядчик после завершения Работ по Договору оставит на месте выполнения Работ принадлежащие ему материалы, оборудование, инструмент или строительный мусор, то Заказчик вправе задержать окончательную оплату Работ до момента устранения указанных недостатков.

6.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.9. Ответственность за ущерб, причиненный Подрядчиком в ходе выполнения Работ третьим лицам, несет Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.10. Заказчик вправе удержать суммы пеней и штрафов из суммы, предназначенной для оплаты Работ.

6.11. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с получением увечий, а также несчастными случаями в процессе выполнения Работ по настоящему Договору.

6.12. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением Договоров, заключенных каждым из них с Подрядчиком. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, возникшим из договорных отношений со всеми участвовавшими в Работах субподрядчиками.

6.13. Подрядчик гарантирует наличие у него всех необходимых для выполнения обязательств по настоящему договору лицензий, разрешений, сертификатов, а также иных разрешительных документов для исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.  Гарантии качества Работ

7.1. Срок гарантии на результаты Работ и установленные при проведения Работ материалы и оборудование устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи - приемки работ (форма КС-2) по настоящему Договору или Акта устранения недостатков (какой из них будет подписан Сторонами позже) при условии выполнения Заказчиком правил технической эксплуатации и за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

7.2. Наличие недостатков, выявленных в пределах Гарантийного срока, фиксируется двусторонним «Актом обнаруженных недостатков». Недостатки должны быть устранены Подрядчиком не позднее десяти рабочих дней с момента получения им письменного уведомления Заказчика об их обнаружении.

7.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных недостатков, Заказчик вправе составить односторонний Акт о недостатках и их характере, являющийся основанием для направления претензии Подрядчику и последующего предъявления иска в Арбитражный суд.

7.4. Гарантийный срок увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать Объект (его часть) по назначению вследствие указанных выше недостатков.

8.  Действие непреодолимой силы.

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить разумными мерами, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об этом другую сторону.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон путем направления уведомления другой стороне. В этом случае стороны обязаны произвести взаиморасчет по факту выполненных Работ.

8.4. Обстоятельства непреодолимой силы продлевают срок исполнения тех пунктов данного Договора, выполнение которых явилось невозможным вследствие этих обстоятельств.

8.5. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна самостоятельно предпринять все разумные и возможные меры с целью ограничить неблагоприятные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

8.6. Акты государственных органов, принятые после заключения сторонами Договора, содержащие запрет на исполнение Договора, являются обстоятельствами непреодолимой силы и освобождают Стороны от исполнения обязательств в случае, если они имеют юридическую силу, которая распространяется на отношения, возникшие в период действия Договора. Если такие акты препятствуют Сторонам исполнять Договор частично, Стороны приводят Договор в соответствие с новыми требованиями Закона путем заключения дополнительного соглашения.

9.  Срок действия Договора и условия его расторжения

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до полного выполнения Работ по Заявкам, подписанным Сторонами на основании настоящего Договора. Последняя Заявка по настоящему Договору должна быть подписана не позже 30.04.2009 г.

9.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время по взаимному соглашению, оформленному в письменном виде, предварительно проведя все взаиморасчеты..

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

9.3.1. при нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущих к снижению качества Работ;

9.3.2. при отзыве у Подрядчика Лицензии, дающей право на выполнение Работ;

9.3.3. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

9.4. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор сохраняет силу для правопреемника соответствующей Стороны.

9.5. Недействительность какого-либо из положений Договора не влечет автоматически недействительности других его положений.

10.  Заключительные положения.

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия путем переговоров, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения обязательств по настоящему Договору, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом с уведомлением о вручении, по телеграфу или доставлены лично по адресам Сторон, указанным в разделе 11 настоящего Договора с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Заказчик вправе без письменного согласия Подрядчика передавать другим лицам свои права по настоящему Договору. Подрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика передавать другим лицам свои права по настоящему Договору.

10.5. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Приложения:

1.  Приложение Форма Заявки на выполнение подрядных Работ.

2.  Приложение Расценки на выполнение Работ и устанавливаемые при выполнении работ материалы и оборудование.

11.  Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон.

Заказчик:

ТелеСистемы», Москва,

, ,

Р/сч. в АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития»

К/сч. ,

Подрядчик:

Заказчик ТелеСистемы»	Подрядчик ___________________________
____________________ ________________ __________ Финансовый директор Макро – региона «Москва» ________________ «__» ________ 2008г.	___________________ ________________ ______________ «__» ________ 2008г.

Приложение к Договору №_________ от «____»_________ 200_г.

Форма Заявки на выполнение подрядных Работ

_______________________________________________________________________________

Заявка № _____

к Договору № ___________ от «___»__________ 200__ г.

г. Москва «____»____________ 200_ г.

Открытое акционерное общество, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________________________, действующего на основании Доверенности № _________________________, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с условиями Договора №________ от ___________, далее по тексту «Договор», договорились о выполнении в соответствии с настоящей Заявкой нижеуказанных подрядных Работ:

1. В соответствии с п. 1.1. Договора Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика следующие работы: __________________________________________________________________.

2. Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение ), прилагаемым к настоящей Заявке и условиями Договора.

3. Работы выполняются на объекте Заказчика по адресу: _______________________________________, указанный в настоящем пункте адрес является местом выполнения Работ.

4. Стоимость работ составляет _____________________ рублей, кроме того НДС 18% ___________________ рублей. Итого к оплате: _________________ рублей. Стоимость Работ определена в соответствии со сметой (Приложение к настоящей Заявке).

5. Оплата производится в рублях в порядке, установленном Договором.

6. Работы разбиваются на следующие этапы:

1 (первый этап) _______________________.

2 (второй этап) _______________________.

7. Работы выполняются в следующие сроки:

1 (первый этап). Начало выполнения работ – дата подписания настоящей Заявки. Конечный срок выполнения Работ по первому этапу: _______________.

2 (второй этап). Начало выполнения работ -___________. Конечный срок выполнения Работ по второму этапу: _______________.

8. Настоящая Заявка является неотъемлемой частью Договора, подписана в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Настоящая Заявка вступает в силу с момента ее подписания обеими Сторонами.

_______________________________________________________________________________

Заказчик ТелеСистемы»	Подрядчик __________________
________________ ________ Финансовый директор Макро – региона «Москва» ________________ «__» ________ 2008г.	Генеральный директор ________________ __________ «__» ________ 2008г.

Приложение № 1 к Заявке № _____ от «____»_________ 200__ г.

по Договору № ___________ от «___»__________ 200__ г.

«Согласовано» «Утверждаю»

________________ ________________

________________ ________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ _____________________________________________________________________

Работы выполняются на объекте Заказчика по адресу: _________________________________________

1.Цель работы

1.1. _____________________________________________.

2.Основание для выполнения работ

2.1._____________________________________________.

3.Состав работ

3.1._____________________________________________.

3.2._____________________________________________.

4.Особые требования к выполнению работ (со стороны Заказчика)

4.1._____________________________________________.

4.2._____________________________________________.

4.3._____________________________________________.

4.4._____________________________________________.

5.Техническое руководство и контроль

5.1._____________________________________________.

Приложение к Заявке № _____ от «____»_________ 200__ г.

по Договору № ___________ от «___»__________ 200__ г.

Смета

1	2	3	4	5	6
№	Наименование оборудования и материалов	Ед. изм	Кол-во	Цена единицу без НДС 18%	Стоимость, без НДС 18%
1
2
	Наименование работ
1
2
	Итого без НДС 18% :
	НДС18%:
	Итого с учетом НДС18%:

Заказчик	Подрядчик

Приложение к Договору №_________ от «____»_________ 200_г.

Расценки на выполнение работ и устанавливаемые при выполнении работ материалы и оборудование

1. Расценки на выполнение проектных работ

№ п. п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена руб. без НДС
1
2
3

2. Расценки на выполнение монтажных работ и устанавливаемые при выполнении работ материалы и оборудование

Наименование материалов и оборудования	ед. изм.	Кол-во	Цена (без НДС)
Наименование Работ

Заказчик ТелеСистемы»

Подрядчик ______________

Приложение к Запросу

(ТИПОВАЯ ФОРМА)

ПИСЬМО ОФЕРТЫ

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, опубликованное на официальном сайте *****, и Документацию по запросу предложений, и, принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

_________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

__________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить на 2009г. Договор на выполнение работ по реконструкции и модернизации системы внешнего электроснабжения базовых станций .

в соответствии с Техническим предложением и Ценовым предложением, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму.

Договоры заключаются по форме, приведенной в документации по запросу предложений по мере возникновения у потребности в выполнении конкретного объема работ.

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «31» декабря 2009 года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1.  Техническое предложение на оказание услуг — на ____ листах;

2.  Ценовое предложение — на ____ листах;

3.  Анкета Участника — на ____ листах;

4.  Документы, перечисленные в Требованиях к Участнику — на _ листах.

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по оформлению и заполнению

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях без НДС 18%.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Запроса.

Приложение к Запросу

(ТИПОВАЯ ФОРМА)

Техническое предложение на оказание услуг по лоту №______

Приложение №___ к письму-оферте №_____ от ____________

Наименование и адрес Участника: _________________________________

(Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение в соответствии с приложением 1 (Техническим заданием) к Запросу). Техническое предложение составляется по каждому лоту запроса в двух аутентичных экземплярах.

 

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Техническое предложение составляется по каждому лоту, приведенному в разделе 2 Запроса, в соответствии с требованиями к лоту, указанному в техническом задании (Приложение к Запросу) в двух аутентичных экземплярах.

В техническом предложении описываются все позиции раздела 2 по соответствующему лоту с учетом предлагаемых условий Договора.

В техническом предложении Участник вправе указать, что он согласен с условием технического задания на лот №____ (Приложение ).

Приложение к Заявке

(ФОРМА)

Ценовое Предложение

начало формы

Приложение №_____ к письму – оферте №_________ от __________________

_______________________________________________________________________

(Указывается соответствующее название и номер лота, указанные в подпункте пункта 2.1 настоящей конкурсной документации)

*1. Ценовое предложение по Лоту 2

1	2	3	4	5
№	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед. без НДС 18%
1	Электромонтажные работы, включающие строительную составляющую на поверхностях всех видов, расходные материалы и подключения.
1.1	Монтаж автоматических выключателей (до 250А включительно - 1ф и 3ф.)	шт.	1
1.2	Демонтаж автоматических выключателей (до 250А включительно - 1ф и 3ф.)	шт.	1
1.3	Монтаж узла учета электроэнергии, включая монтаж счетчиков электроэнергии(всех типов)	шт.	1
1.4	Демонтаж узла учета электроэнергии, включая демонтаж счетчиков электроэнергии(всех типов)	шт.	1
1.5	Монтаж шкафа АВР напольного и настенного исполнения, включая внутренние подключения и кабельные работы.	шт.	1
1.6	Демонтаж шкафа АВР напольного и настенного исполнения, включая внутренние отключения.	шт.	1
1.7	Монтаж распределительного щита( до 54 автоматов включительно) наружнего настенного и встроенного исполнения, включая внутренние подключения и кабельные работы.	шт.	1
1.8	Демонтаж распределительного щита( до 54 автоматов включительно) наружнего настенного и встроенного исполнения, включая внутренние отключения.	шт.	1
2	Обустройство кабельных линий, трассировка и монтаж кабелей и проводов, включая расходные материалы.
2.1	Монтаж кабельных лотков типа PNK на бетонных или кирпичных стенах и основаниях на высоте 1.5-2,0м	м	1
2.2	Монтаж кабельных лотков типа PNK на бетонных или кирпичных стенах и основаниях на высоте выше-2,0м	м	1
2.3	Монтаж кабельных лотков типа PNK на бетонных или кирпичных стенах и основаниях на высоте выше-2,0м в промышленных действующих цехах	м	1
2.4	Монтаж силового кабеля в кабельных лотках типа PNK (S 6-25 кв. мм) на высоте до 2,0м	м	1
2.5	Монтаж силового кабеля в кабельных лотках типа PNK (S 6-25 кв. мм) на высоте выше 2,0м	м	1
2.6	Монтаж провода защитного заземления в кабельных лотках типа PNK (до S 35 кв. мм включительно) на высоте до 2,0м	м	1
2.7	Монтаж провода защитного заземления в кабельных лотках типа PNK (до S 35 кв. мм включительно) на высоте выше 2,0м	м	1
2.8	Монтаж стальных труб ( d до 60мм включительно)кабельных электропроводок по техническим этажам, лестничным маршам, чердачным помещениям, фасадам зданий.	м	1
2.9	Монтаж силового кабеля в стальных трубах кабельных электропроводок по техническим этажам, лестничным маршам, чердачным помещениям, фасадам зданий.	м	1
2.10	Монтаж провода защитного заземления в стальных трубах кабельных электропроводок по техническим этажам, лестничным маршам, чердачным помещениям, фасадам зданий.	м	1
2.11	Монтаж силового кабеля в существующих кабельных стояках, лотках зданий с прочисткой закладных по техническим этажам, лестничным маршам, чердачным помещениям.	м	1
2.12	Монтаж защитного проводника в существующих кабельных стояках, лотках зданий с прочисткой закладных по техническим этажам, лестничным маршам, чердачным помещениям.	м	1
2.13	Монтаж кабельных закладных из труб ПНД в существующих кабельных стояках здания.	м	1
2.14	Монтаж силового кабеля в металлорукаве или ПВХ на высоте до 2,0м	м	1
2.15	Монтаж силового кабеля в металлорукаве или ПВХ на высоте выше 2,0м	м	1
2.16	Бурение отверстий под кабельные закладные в ж/б или кирвичных стенах и межэтажных перекрытиях толщиной до 1м	шт.	1
2.17	Монтаж проходных металлических коробок	шт.	1
3	Обустройство кабельных линий(земляные работы),трассировка и монтаж кабелей и проводов, включая расходные материалы.
3.1	Разработка грунта, вручную, под траншею для укладки кабельной линии (400х800)	м	1
3.2	Засыпка траншеи песком и грунтом, вручную	м	1
3.3	Разработка асфальто-бетонного оснавания под траншею для укладки кабельной линии (400х800)	м	1
3.4	Восстановление асфальто-бетонного покрытия	м	1
3.5	Выполнение песчаной подушки в траншее	м	1
3.6	Укладка в траншею силового бронированного кабеля до 35 кв. мм, 04 кВ.	м	1
3.7	Укладка в траншею защитного проводника до 35 кв. мм	м	1
3.8	Укладка в траншею сигнальной ленты	м	1
3.9	Изготовление и установка кабельного репера	м	1
3.10	Монтаж кабельной соединительной муфты 0,4 кВ 6-35 кв. мм(включая расходные материалы)	м	1
3.11	Монтаж кабельной соединительной муфты 6-10 кВ 35-70 кв. мм(включая расходные материалы)	м	1
3.12	Укладка в траншею силового бронированного кабеля 35-70 кв. мм, 6-10 кВ.	м	1
3.12	Обустройство закладныз труб под дорогой	м	1
4	Обустройство воздушных кабельных линий и сооружений.
4.1	Монтаж промежуточных опор ВЛ, включая расходные материалы (без привлечения спец. техники.)	шт.	1
4.2	Демонтаж промежуточных опор В, включая расходные материалы(без привлечения спец. техники.)	шт.	1
4.3	Монтаж анкерных опор ВЛ, включая расходные материалы(без привлечения спец. техники.)	шт.	1
4.4	Демонтаж анкерных опор ВЛ, включая расходные материалы(без привлечения спец. техники.)	шт.	1
4.5	Монтаж угловых опор ВЛ(без привлечения спец. техники.)	шт.	1
4.6	Демонтаж угловых опор ВЛ, включая расходные материалы(без привлечения спец. техники.)	шт.	1
4.7	Демонтаж КТП, включая расходные материалы(без привлечения спец. техники.)	шт.	1
4.8	Доставка, монтаж, пусконаладка КТП 25 кВА, 6-10кВ	шт.	1
4.8.1	Доставка, монтаж, пусконаладка КТП 40 кВА, 6-10кВ	шт.	1
4.8.2	Доставка, монтаж, пусконаладка КТП 63 кВА, 6-10кВ	шт.	1
4.10	Демонтаж анкерных кронштейнов СИП на опорах, бетонных и кирпичных основаниях, включая расходные материалы(без привлечения спец. техники.)	шт.	1
4.11	Монтаж промежуточных кронштейнов СИП на опорах, бетонных и кирпичных основаниях, включая расходные материалы(без привлечения спец. техники.)	шт.	1
4.12	Демонтаж промежуточных кронштейнов СИП на опорах, бетонных и кирпичных основаниях, включая расходные материалы(без привлечения спец. техники.)	шт.	1
4.13	Монтаж фасадных крепленний СИП, включая расходные материалы(без привлечения спец. техники.)	шт.	1
4.14	Демонтаж фасадных крепленний СИПвключая расходные материалы(без привлечения спец. техники.)	шт.	1
4.15	Монтаж линиии электроснабжения 0,4 кВ с использованием провода СИП-2А 4х16=1х25	м	1
4.16	Монтаж линиии электроснабжения 0,4 кВ с использованием провода СИП-2А 4х25+1х35	м	1
4.17	Монтаж линиии электроснабжения 0,4 кВ с использованием провода СИП-2А 3х50+1х54,6	м	1
4.18	Монтаж линиии электроснабжения 0,4 кВ с использованием кабеля ВВГнг 5х10 на троссовом подвесе	м	1
4.19	Монтаж линиии электроснабжения 0,4 кВ с использованием кабеля ВВГнг 5х16 на троссовом подвесе	м	1
4.20	Монтаж воздушной линиии электроснабжения 6-10 кВ	м	1
4.21	Монтаж разъединителя линейного дистанционного (РЛНД)	шт.	1
5	Проведение испытаний. оформление необходимой документации.
5.1	Электрические испытания КТП(до 63кВа включительно)	шт.	1
5.2	Электрические испытания линии электроснабжения 6-10 кВ	шт.	1
5.3	Электрические испытания линии электроснабжения 0,4 кВ	шт.	1
5.4	Определение места повреждения кабеля, поисковые электрические испытания	шт.	1
6	Оформление необходимой документации.
6.1	Оформление допуска (ордера) на производство работ	шт.	1
6.2	Оформление и сопровождение договора технологического присоединения к электрическим сетям, включая получение ТУ	шт.	1
6.3	Согласование проекта электроснабжения с энергоснабжающей организацией (Энергосбыт)	шт.	1
6.4	Согласование проекта электроснабжения с РЭС.	шт.	1
6.5	Согласование проекта электроснабжения с собственником территории и др.	шт.	1
6.6	Согласование проекта электроснабжения с Ростехнадзором.	шт.	1
6.7	Оформление акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответсвенности	шт.	1
6.8	Оформление выполненных работ: получение Акта-допуска электроустановки в эксплуатацию в территориальном управлении Ростехнадзора	шт.	1
6.9	Оформление выполненных работ: получение в РЭС справки о выполненииТУ, разрешения на включение электроустановки, и подключение БС по постоянной схеме	шт.	1
7.1	Транспортные расходы в пределах МКАД	км
7.2	Транспортные расходы в пределах до 70 км	км
7.3	Транспортные расходы в пределах больше 70 км	км
8	Примечания
8.1	Работы с привлечением промышленных альпинистов приводят к удорожанию заявленных позициий на …..%	шт.	1
8.2	Изготовление и монтаж нестандартных металлоконструкций и сооружений по разделу приводит к удоражанию заявленных позиций на ….%	шт.	1
8.3	Стоимость одной рабочей смены(7 часов) спец техники составляет.	смена	1

Материалы и оборудование

	Наименование материалов и оборудования	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед. без НДС 18%
1	Шкаф ЩРУ-3Нмм)	Шт.	1
2	Шкаф ЩРУ-1Н-6 (395х310х165мм)	Шт.	1
3	Щит АВР РЩ-N АВВ	Шт.	1
4	Щит ЩО-70	Шт.	1
5	Щит АВР РЩ-M АВВ	Шт.	1
6	Электросчетчики Меркурий230АRТ 5-60А	Шт.	1
7	Электросчетчики Меркурий230АR 5-60А	Шт.	1
8	Электросчетчик NP, 23T	Шт.	1
9	Автомат АВВ от C16 - С25 (3-х ф).	Шт.	1
10	Автомат АВВ от C32 (3-х ф).	Шт.	1
11	Автомат АВВ от C40 (3-х ф).	Шт.	1
12	Автомат АВВ от C50 (3-х ф).	Шт.	1
13	Автомат АВВ от C63 (3-х ф).	Шт.	1
14	Автомат АВВ от C80 (3-х ф).	Шт.	1
15	Автомат АВВ от Cх ф).	Шт.	1
16	Автомат АВВ от Cх ф).	Шт.	1
17	Концевая термоусаживаемая муфта 1кВ в комплекте с болтовыми наконечниками 4-25мм производитель «Райхем»	Шт.	1
18	Концевая термоусаживаемая муфта 1кВ в комплекте с болтовыми наконечниками 16-70мм производитель «Райхем»	Шт.	1
19	Концевая термоусаживаемая муфта 1кВ в комплекте с болтовыми наконечниками 70-150мм производитель «Райхем»	Шт.	1
20	Концевая термоусаживаемая муфта внутренней установки 6-10кВ в комплекте с болтовыми наконечниками 35-50мм производитель «Райхем»	Шт.	1
21	Концевая термоусаживаемая муфта внутренней установки 6-10кВ в комплекте с болтовыми наконечниками 70-120мм производитель «Райхем»	Шт.	1
22	Концевая термоусаживаемая муфта внутренней установки 6-10кВ в комплекте с болтовыми наконечниками 150-240мм производитель «Райхем»	Шт.	1
23	Муфта соединительная термоусаживаемая 1кВ в комплекте с гильзами 35-50мм производитель «Райхем»	Шт.	1
24	Муфта соединительная термоусаживаемая 1кВ в комплекте с гильзами 70-120мм производитель «Райхем»	Шт.	1
25	Муфта соединительная термоусаживаемая 1кВ в комплекте с гильзами 150-240мм производитель «Райхем»	Шт.	1
26	Муфта соединительная термоусаживаемая 10кВ в комплекте с гильзами 35-50мм производитель «Райхем»	Шт.	1
27	Муфта соединительная термоусаживаемая 10кВ в комплекте с гильзами 70-120мм производитель «Райхем»	Шт.	1
28	Муфта соединительная термоусаживаемая 10кВ в комплекте с гильзами 150-240мм производитель «Райхем»	Шт.	1
29	Зажим ответвительный (для СИП) изолированный 16-95/1,5-10»	Шт.	1
30	Зажим ответвительный (для СИП) изолированный 25-95/25-95.	Шт.	1
31	Зажим ответвительный (для СИП) изолированный 16-95/4-50.	Шт.	1
32	Зажим анкерный PA-2000	Шт.	1
33	Зажим анкерный для ответвления PA-25х100 для 4х25	Шт.	1
34	Бокс для автоматических выключателей на DIN-рейку	Шт.	1
35	Коробка распаячная	Шт.	1
36	Предохранитель 0,4 кВ 50А	Шт.	1
37	Предохранитель 0,4 кВ 250А	Шт.	1
38	Предохранитель 6 кВ 6-31,5А	Шт.	1
39	ПредохраникВ 6-31,5А	Шт.	1
40	Короб электротехнический 100х50	м	1
41	Труба стальная Ф50	м	1
42	Труба пластиковая Ф50	м	1
43	Труба стальная Ф100	м	1
44	Труба асбоцементная Ф200	м	1
45	Провод ПВ3 1х6,0	М	1
46	Провод ПВ3 1х35	м	1
47	Провод АС-50	м	1
48	Провод СИП-3	м	1
49	Провод СИП-2А 3х16+1х25	м	1
50	Провод СИП-2А 3х25+1х35	м	1
51	Кабель ВбБШВ 4х25	м	1
52	Кабель ВбБШВ 4х10	м	1
53	Кабель ВбБШВ 4х16	м	1
54	Кабель ВбБШВ 4х25	м	1
55	Кабель АСБ 3х50-10кВ	м	1
56	Кабель АСБ 3х95-10кВ	м	1
57	Кабель АСБ 3х150-10кВ	м	1
58	ВВГ 4х6	м	1
59	ВВГ 4х1,5	м	1
60	ВВГ 10х1,5	м	1
61	Кабель ВВГнг 4х10	м	1
62	Кабель ВВГнг 4х16	м	1
63	Кабель ВВГнг 4х25	м	1
64	Розетка генераторная 332BS6ABB32А	Шт.	1
65	Металлорукав 50мм	м	1
66	Гофрорукав 50мм	м	1
67	Гофрорукав 30мм	м	1
68	Трос стальной Ф 8мм	м	1
69	Карабин крепежный	Шт.	1
70	Талреп	Шт.	1
71	Коуш	Шт.	1
72	Трансформатор 10 кВ 25 кВА	Шт.	1
73	Трансформатор 10 кВ 40 кВА	Шт.	1
74	Трансформатор 10 кВ 63 кВА	Шт.	1
75	Трансформатор 6 кВ 25 кВА	Шт.	1
76	Трансформатор 6 кВ 40 кВА	Шт.	1
77	Трансформатор 6 кВ 63 кВА	Шт.	1
78	КТП 10 кВ 25 кВА	Шт.	1
79	КТП10 кВ 40 кВА	Шт.	1
80	КТП 10 кВ 63 кВА	Шт.	1
81	КТП 6 кВ 25 кВА	Шт.	1
82	КТП 6 кВ 40 кВА	Шт.	1
83	КТП 6 кВ 63 кВА	Шт.	1
84	Стойка ж/б ПТ-43-2.4	Шт.	1
85	Стойка ж/б СВ-3.5-110	Шт.	1
86	РЛНД-10кВ	Шт.	1
87	Изоляторы опорные 10кВ	Шт.	1
88	Разрядники РВО-10	Шт.	1
89	Песок карьерный	м3	1

*2 Ценовое предложение по Лоту 1
№	Наименование	ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. без НДС 18%
1.	Получение ТУ у арендодателя	компл.	1
2.	Получение ТУ в РЭС	компл.
3.	Выполнение проекта по сети 0,4	компл.	1
4.	Выполнение проекта по сети 0,4 и 6-10 кВ включая КТП	компл.	1
5.	Согласование проекта с арендодателем и другими собственниками земель, зданий и сооружений	компл.
4.	Согласование проекта с РЭС	компл.
5.	Получение экспертного заключения Ростехнадзора по проекту	компл.	1
6.	Оформление Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности	компл.	1
7.	Получение справки о выполнении ТУ	компл.	1
8.	Получение Акта допуска электроустановки в эксплуатацию в Ростехнадзоре	компл.	1
9.	Проведение изыскательских работ на предмет повышения надежности энергоснабжения объекта (экспертиза)	1 объект	1
10.	Транспортные расходы	1 объект	1

*Ценовое предложение для каждого лота составляется отдельно.

Ниже Участник в свободной форме приводит свои комментарии или уточняет свои предложения данному лоту.

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению.

Участник приводит номер и дату письма -оферты, приложением к которой является данное ценовое предложение.

Участник указывает фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.

Указанная форма заполняется для каждого лота отдельно ( сколько лотов, столько ценовых предложений и составляется.

Указанная форма для каждого лота составляется в двух аутентичных экземплярах.

Приложение к Запросу

(ТИПОВАЯ ФОРМА)

Протокол разногласий к проекту Договора _______.

Приложение №____ к письму –оферте №_____ от _________

Наименование и адрес Участника: ______________________________ __________________________________________________________________

«Обязательные» условия Договора

№ п/п	№ пункта проекта Договора	Исходные формулировки	Предложения Участника	Примечания, обоснование
1.
2.
3.
…

«Желательные» условия Договора

№ п/п	№ пункта проекта Договора	Исходные формулировки	Предложения Участника	Примечания, обоснование
1.
2.
3.
…

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность подписавшего)

Инструкции по заполнению

Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своего Предложения данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора, но отклонение которых Организатором не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

Организатор оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации и Предложении Победителя.

В любом случае Участник должен иметь в виду что:

если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Организатором исходному проекту Договора не лишает Участника и Организатора права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

Приложение№ 7 к Запросу

(ТИПОВАЯ ФОРМА)

Анкета Участника.

Приложение № ____ к письму оферте №____ от _________

Наименование и адрес Участника: ___________________________________ _________________________________________________________________

№ п/п	Наименование	Сведения об Участнике
1.	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника
2.	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф. И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
3.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
4.	ИНН Участника
5.	Юридический адрес
6.	Почтовый адрес
7.	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
8.	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
9.	Телефоны Участника (с указанием кода города)
10.	Факс Участника (с указанием кода города)
11.	Адрес электронной почты Участника
12.	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
13.	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника
14.	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность подписавшего)

Инструкции по заполнению

Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.