Конкурсная документация открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по созданию проекта «Реконструкция диспетчерского пункта филиала ЕЭС» оду Юга с использованием видеопроекционного оборудования»

УТВЕРЖДАЮ И. о. генерального директора Филиала ЕЭС» ОДУ Юга ________________ « » __________ 2011 года

Конкурсная документация

открытый одноэтапнЫЙ конкурс на право заключения Договора на ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ПРОЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА ФИЛИАЛА ЕЭС» ОДУ ЮГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОПРОЕКЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

Пятигорск

2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.. 2

1. Извещение о проведении открытого конкурса.. 4

2. Общие положения.. 7

2.1.Общие сведения о конкурсе. 7

2.2. Начальная (предельная) цена Договора. 8

2.3. Разъяснение Конкурсной документации. 8

2.4. Внесение изменений в Конкурсную документацию.. 9

2.5. Правовой статус документов. 9

2.6. Обжалование. 10

2.7. Прочие положения. 10

3. задание на выполнение работ по созданию проекта. 12

4. Проект Договора.. 23

5. Требования к Потенциальным Участникам, Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям... 39

5.1. Требования к Потенциальным Участникам, Участникам конкурса. 39

5.2. Подтверждение соответствия Потенциальных Участников установленным требованиям.. 39

6. Порядок проведения конкурса. Инструкции по подготовке Конкурсных заявок.. 44

6.1. Общий порядок проведения конкурса. 44

6.2. Порядок подачи Конкурсной заявки. 44

6.3. Требования к сроку действия Конкурсной заявки. 46

6.4. Продление срока окончания приема Конкурсных заявок. 47

6.5. Порядок изменения Конкурсных Заявок. 47

6.6. Порядок отзыва поданных Конкурсных заявок. 48

6.7. Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными заявками. 48

6.8. Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок. 50

6.9. Определение Победителя. 56

6.10. Подписание Протокола о результатах конкурса. 57

6.11. Заключение Договора. 57

6.12. Уведомление Потенциальных Участников, Участников конкурса о результатах конкурса. 57

7. Обеспечение исполнения обязательств Потенциального Участника, Участника в форме неустойки.. 58

8. Образцы форм документов, включаемых в Конкурсную заявку.. 59

8.1. Письмо о подаче оферты (форма 1) 59

8.2. Коммерческое предложение (форма 2) 62

8.3. График выполнения проектных работ (форма 3) 63

8.4. Техническое предложение (форма 4) 66

8.5 Анкета Потенциального Участника конкурса (форма 5) 67

8.6. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6) 69

8.7. Справка о материально-технических ресурсах (форма 7) 71

8.8. Справка о кадровых ресурсах (форма 8) 72

8.9. Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за последние 2 года (форма 9) 74

8.10. Информационное письмо о наличии у Потенциального Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Организатора конкурса (форма 10) 75

1.  Извещение о проведении открытого конкурса

1.  Заказчик, являющийся Организатором конкурса: Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» ( ЕЭС») (адрес: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3), приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения Договора на выполнение работ по созданию проекта «Реконструкция диспетчерского пункта Филиала ЕЭС» ОДУ Юга с использованием видеопроекционного оборудования».

2.  Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок оплаты:

2.1.  По Договору Подрядчик обязуется собственным иждивением в соответствии с Заданием на выполнение работ по созданию проекта (Приложение к Договору), Составом и стоимостью работ (Приложение к Договору), Графиком выполнения работ (Приложение к Договору) выполнить предпроектные работы и работы по созданию проекта «Реконструкция диспетчерского пункта Филиала ЕЭС» ОДУ Юга с использованием видеопроекционного оборудования» (далее – работы) и передать Заказчику полученную предпроектную и проектную документацию (далее – результаты работ), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

2.2.  Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента заключения договора на выполнение работ;

Окончание выполнения работ: декабрь 2011 г.

2.3.  Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:

- Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика денежные средства в размере 100% стоимости работ в течение 20 (двадцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке результата работ и выставления Подрядчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.  Потенциальным Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:

а)  наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

б)  соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора;

в)  наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (финансовых, материально-технических, производственных, трудовых);

г)  непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства;

д)  неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

е)  на имущество не должен быть наложен арест.

4.  Подробное описание выполняемых Подрядчиком обязательств, условий Договора, требований к Потенциальным Участникам, Участникам конкурса и их Конкурсным заявкам, а также процедур конкурса содержится в Конкурсной документации, которая может быть получена всеми заинтересованными лицами на сайте Филиала ЕЭС» ОДУ Юга - «www. yug. *****».

5.  На основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, Конкурсная документация может быть получена по адресу: 357506 г. Пятигорск Ставропольского края, ул. Подстанционная, д. 26, у ответственного секретаря Закупочной комиссии ОДУ Юга , , E-mail: *****@, в течение двух рабочих дней со дня получения Организатором конкурса соответствующего заявления. Заявление на предоставление Конкурсной документации должно содержать полное название конкурса, наименование и реквизиты заинтересованного лица, а также сведения о представителе, уполномоченном получить Конкурсную документацию.

6.  Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками, рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Победителя, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые действия Организатора конкурса совершаются постоянно действующей Закупочной комиссией ОДУ Юга ОАО «СО ЕЭС», созданной приказом – ЦДУ ЕЭС» .

7.  Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Документации. Конкурсные заявки предоставляются до 12 часов 00 минут по московскому времени «04» июля 2011 г. ответственному секретарю Закупочной комиссии ОДУ Юга , , E-mail: *****@.

8.  Организатор конкурса проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с Конкурсными заявками начиная с 15 часов 00 минут по московскому времени «04» июля 2011 г. на заседании Закупочной комиссии ОДУ Юга. На процедуре вскрытия конвертов с Конкурсными заявками могут присутствовать представители Потенциальных Участников, подавших в установленный срок Конкурсные заявки.

9.  Дата подведения итогов конкурса – в июле 2011 г.

10.  Точное время и место подписания протокола о результатах конкурса между Организатором конкурса и Победителем конкурса указываются в Уведомлении Победителю конкурса.

11.  Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет: 4 745 763 (Четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 00 коп., кроме того НДС 18% - 854 237 (Восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 34 копейки.

12.  Договор по результатам конкурса между Подрядчиком и Победителем конкурса заключается в течение 20 календарных дней с момента подписания Протокола о результатах конкурса между Организатором конкурса и Победителем конкурса.

13.  Обязательства Потенциальных Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора с учетом налогов, установленной п. 11 настоящего Извещения, что составляет: (Сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.

14.  Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 5 дней до даты публичного вскрытия конвертов, указанной в п. 8 настоящего Извещения, не неся никакой ответственности перед Потенциальными Участниками или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется на сайте Филиала ЕЭС» ОДУ Юга - www. yug. ***** и на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В*****» - http://www. *****/.

2.  Общие положения

2.1.  Общие сведения о конкурсе

Потенциальный Участник	Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель без образования юридического лица, имеющее (ий) намерение принять участие в открытом конкурсе и подавшее (ий) Конкурсную заявку в сроки, установленные Конкурсной документацией.
Участник конкурса	Потенциальный Участник, допущенный в соответствии с решением Закупочной комиссии ОДУ Юга к участию в конкурсе на основании результатов рассмотрения Конкурсных заявок.
Победитель	Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной заявке которого присвоен первый номер на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных заявок.
Подрядчик, Организатор конкурса ЕЭС»	Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы», место нахождения: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3.
Закупочная комиссия ОДУ Юга	Постоянно действующая Закупочная комиссия ОДУ Юга Организатора конкурса, созданная на основании приказа приказом – ЦДУ ЕЭС» .

2.1.1.  Организатор конкурса приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения Договора на выполнение работ по созданию проекта «Реконструкция диспетчерского пункта Филиала ЕЭС» ОДУ Юга с использованием видеопроекционного оборудования» (далее – конкурс).

2.1.2.  Текст Извещения о проведении открытого конкурса приведен в разделе 1 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Конкурсной документации, если по тексту не установлено иное). Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано на сайте Филиала ЕЭС» ОДУ Юга - www. yug. *****, копия извещения размещена на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В*****» - http://www. *****/.

2.1.3.  Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками, рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Победителя, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые действия Организатора конкурса совершаются Закупочной комиссией ОДУ Юга.

2.1.4.  Для справок обращаться:

2.1.4.1 По организационным вопросам - ответственный секретарь Закупочной комиссии ОДУ Юга , , E-mail: *****@.

2.1.4.2  По техническим вопросам – начальник службы эксплуатации программно-аппаратного комплекса Филиала ЕЭС» ОДУ Юга , E-mail: *****@, начальник службы телемеханики и связи Филиала ЕЭС» ОДУ Юга , , E-mail: *****@.

2.1.5.  Подробные требования к выполнению работ по созданию проекта «Реконструкция диспетчерского пункта Филиала ЕЭС» ОДУ Юга с использованием видеопроекционного оборудования» изложены в разделе 3. Проект Договора, который заключается по результатам конкурса, приведен в разделе 4. Требования к Потенциальным Участникам, Участникам конкурса приведены в разделе 5. Порядок проведения конкурса и участия в нем, а также инструкции по подготовке Конкурсных заявок, приведены в разделе 6. Обеспечение исполнения обязательств неустойкой – раздел 7. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Конкурсной заявки, приведены в разделе 8.

2.2.  Начальная (предельная) цена Договора

В соответствии с Извещением о проведении открытого конкурса начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет: 4 745 762,71 (Четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 коп., кроме того НДС 18% - 854 237,29 (Восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек

2.3.  Разъяснение Конкурсной документации

2.3.1.  Любое заинтересованное лицо вправе направить Организатору конкурса письменный запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса обязан направить в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации заинтересованному лицу, подавшему запрос, если указанный запрос поступил Организатору конкурса не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи Конкурсных заявок.

2.3.2.  Разъяснения положений Конкурсной документации публикуются, копия разъяснений размещается способами аналогичными для Извещения о проведении открытого конкурса (п. 2.1.2).

2.4.  Внесение изменений в Конкурсную документацию

2.4.1. Организатор конкурса по согласованию с Подрядчиком в любой момент до окончания срока приема Конкурсных заявок вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную документацию. Уведомление о внесении изменений в Конкурсную документацию публикуется, копия Уведомления размещается способами аналогичными для Извещения о проведении открытого конкурса (п. 2.1.2).

2.4.2.  Организатор конкурса извещает лиц, получивших Конкурсную документацию в порядке, установленном п. 5 Извещения о проведении открытого конкурса, о внесенных изменениях при помощи оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) с незамедлительной отправкой таким заинтересованным лицам Уведомления о внесении изменений в Конкурсную документацию в письменной форме.

2.4.3.  При внесении в Конкурсную документацию изменений, срок подачи Конкурсных заявок должен быть продлен так, чтобы со дня публикации Уведомления о внесении изменений в Конкурсную документацию до даты окончания подачи Конкурсных заявок такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.5.  Правовой статус документов

2.5.1.  Опубликованное в соответствии с п. 2.1.2 Извещение о проведении открытого конкурса, Конкурсная документация являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Потенциальными Участниками, Участниками конкурса в соответствии с этим.

2.5.2.  Конкурсная заявка Потенциального Участника, Участника конкурса имеет правовой статус оферты и рассматривается Организатором конкурса в соответствии с этим.

2.5.3.  Протокол о результатах конкурса, подписанный Организатором конкурса и Победителем, имеет силу договора, определяющего обязанность Организатора конкурса и Победителя заключить Договор на условиях, установленных Извещением о проведении открытого конкурса, Конкурсной документацией и Конкурсной заявкой Победителя в части, не противоречащей Извещению о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации.

2.5.4.  При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

а)  проект Договора, приведенный в разделе 4;

б)  протокол о результатах конкурса;

в)  Извещение о проведении открытого конкурса и Конкурсная документация со всеми дополнениями и разъяснениями (за исключением раздела 4);

г)  Конкурсная заявка Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями.

Иные документы Организатора конкурса, Потенциальных Участников, Участников конкурса не определяют их права и обязанности в связи с данным конкурсом.

2.5.5.  Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении открытого конкурса и Конкурсной документацией, Организатор конкурса, Потенциальные Участники и Участники конкурса руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.6.  Обжалование

2.6.1.  Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением конкурса, в том числе касающиеся исполнения Организатором конкурса и Потенциальными Участниками, Участниками конкурса обязательств, связанных с проведением конкурса и участием в нем, решаются в претензионном порядке. При реализации этого порядка сторона, права которой нарушены, обращается с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, направляет письменный ответ на претензию в течение двадцати рабочих дней с момента ее получения.

2.6.2.  Если претензионный порядок, указанный в п. 2.6.1, не привел к разрешению разногласий, Потенциальные Участники, Участники конкурса имеют право оспорить решение или поведение Организатора конкурса в связи с конкурсом в Комитете по бюджету, инвестициям и закупкам ЕЭС».

2.6.3.  Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением конкурса, не урегулированные путем претензионного порядка и обращения в Комитет по бюджету, инвестициям и закупкам ЕЭС», решаются в Арбитражном суде Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.7.  Прочие положения

2.7.1.  Потенциальный Участник, Участник конкурса самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Конкурсной заявки, а Организатор конкурса по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов конкурса, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.7.2.  Организатор конкурса обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Потенциальных Участников, Участников конкурса сведений, в том числе содержащихся в Конкурсных заявках. Предоставление этой информации другим Потенциальным Участникам, Участникам конкурса или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Конкурсной документацией.

2.7.3.  Организатор Конкурса вправе отклонить Конкурсную заявку на любом этапе конкурса, если она установит, что:

·  Потенциальный Участник, Участник конкурса прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил работнику Подрядчика или Организатора конкурса вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, предоставил имущественные права в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией ОДУ Юга решения по определению Победителя;

·  Потенциальные Участники, Участники конкурса заключили между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя.

2.7.4.  В случае если обстоятельства, указанные в п. 2.7.3, установлены после определения Победителя или заключения Договора, Организатор конкурса вправе оспорить результаты конкурса в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.7.5.  В соответствии с Извещением о проведении открытого конкурса, Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до даты публичного вскрытия конвертов, указанной в п. 8 Извещения о проведении открытого конкурса, не неся никакой ответственности перед Потенциальными Участниками или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется на сайте Филиала ЕЭС» ОДУ Юга - «www. yug. *****» и на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В*****» - http://www. *****/.

2.7.6.  Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.

2.7.7.  Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.

3.  задание на выполнение работ по созданию проекта

Работы выполняются в соответствии с ниже представленным Заданием на выполнение работ по созданию проекта «Реконструкция диспетчерского пункта Филиала ЕЭС» ОДУ Юга с использованием видеопроекционного оборудования».

Задание

на выполнение работ по созданию проекта «Реконструкция диспетчерского пункта Филиала ЕЭС» ОДУ Юга с использованием видеопроекционного оборудования»

Пятигорск

2011

Оглавление

1. Общие сведения

2. Назначение и цели реконструкции диспетчерского щита и средств связи

3. Технические параметры, подлежащих реконструкции, диспетчерского
щита и средств связи

4. Технические требования к диспетчерскому щиту, средствам связи и организации рабочих мест

5. Состав и характеристики работ, выполняемых при разработке проектной документации на реконструкцию диспетчерского щита и средств связи

1. Общие сведения

В соответствии с данным заданием необходимо выполнить разработку проектной документации на реконструкцию диспетчерского щита и средств связи диспетчерского центра филиала ЕЭС» ОДУ Юга, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Подстанционная д. 26.

1.1. Размещение диспетчерского щита и средств связи

Диспетчерский щит (ДЩ) ОДУ Юга и средства связи, подлежащие реконструкции расположены в зале действующего диспетчерского центра (ДЦ) филиала ЕЭС» ОДУ Юга.

1.2. Основание для проектирования:

Инвестиционная программа ЕЭС» на 2011 год.

Приложение к приказу ЕЭС» от 01.01.01 года № 71 «Положение о технической политике ЕЭС» до 2012 года».

Приложение к приказу ЕЭС» от 01.01.01 года № 000 «Типовые проектные решения и технические требования для подготовки рабочих проектов строительства и реконструкции зданий для размещения диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» РДУ».

Приложение к приказу ЕЭС» от 13 августа 2010 года № 000 «Стандарт организации ЕЭС» «Организация эксплуатации инженерных систем зданий и сооружений ЕЭС»».

1.3. Требования к разрабатываемой проектной документации

Разработка документации должна выполняться согласно ГОСТ и РД на автоматизированные системы, включая:

РД . Автоматизированные системы. Основные положения.

ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания.

ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

ГОСТ 34.201-89. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

1.4. Источник финансирования – собственные средства ЕЭС».

1.5. Срок начала работ – июнь 2011 года, окончания работ – 10 декабря 2011 года.

2. Назначение и цели реконструкции диспетчерского щита и средств связи.

2.1. Реконструкция производится с целью повышения надежности оперативно-диспетчерского управления ОЭС Юга, улучшения условий труда диспетчерского персонала и приведения диспетчерского щита и средств связи ДЦ ОДУ Юга в соответствие требованиям корпоративной политики ЕЭС» и следующих нормативных документов:

Правила технической эксплуатации электрических станции и сетей РФ, утверждённые Приказом Минэнерго РФ от 01.01.01г. № 000.

Приложение к приказу ЕЭС» от 01.01.01 года № 000 «Типовые проектные решения и технические требования для подготовки рабочих проектов строительства и реконструкции зданий для размещения диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» РДУ».

3. Технические параметры, подлежащих реконструкции, диспетчерского щита и средств связи

3,1. Диспетчерский щит

3.1.1. Видеопроекционный диспетчерский щит выполнен из 24 (8х3) видеопроекционных модулей BARCO с диагональю 67 дюймов, со сшивными экранами, зазор между экранами не должен превышать 0,2 мм.

3.1.2. Технология формирования изображения – DLP двухламповая технология для быстрой замены вышедшей из строя лампы.

3.1.3. Разрешение одного видеопроекционного куба составляет 1024х768 пикселей, количество цветов не менее 16 млн.

3.1.4. Специализированная система управления видеопроекционным диспетчерским щитом ARGUS выполнена на основе 2-х взаимнорезервируемых модулей. Система управления обеспечивает возможность:

Многооконного режима. Окна могут располагаться в любом месте полиэкрана и имеют возможность плавного масштабирования. Система поддерживает возможность полноэкранной демонстрации любого из изображений, создаваемых в окнах.

Одновременного открытия любого количества окон.

Управления указателем «мыши» и клавиатуры с любого рабочего места.

Заранее составлять необходимую раскладку окон приложений и вывод раскладки по нажатию одной кнопки интерфейса управления.

3.1.5. Программное обеспечение системы управления видеопроекционным диспетчерским щитом работает на базе ОС Microsoft Windows.

3.1.6. В программное обеспечение управления видеопроекционным диспетчерским щитом включена развитая, с удаленным доступом по ЛВС, система диагностики, включающая сбор, накопление и отображение в удобной форме данных об эксплуатационных параметрах каждого видеопроекционного модуля – срок службы ламп, температура в проекторе/модуле и др.

3.1.7. Оборудование управления экраном коллективного пользования размещено в 19'' монтажном шкафу.

3.1.8. Схема подключения видеопроекционных модулей к оборудованию управления видеопроекционным диспетчерским щитом обеспечивает переключение видеостены с основного на резервный контроллер.

3.1.9. Электропитание всех видеопроекционных модулей и системы управления осуществляется от СГЭ 220 вольт.

3,2. Средства связи

3.2.1. Основная диспетчерская система HiPath Trading является подсистемой, интегрированной в телекоммуникационную платформу HiPath 4000 и включает в себя:

систему управления (System Manager) на базе ПК;

группу из трех интерфейсных модулей SLMT, установленную в системе HiPath 4000 №1 и обеспечивающую организацию до 180 прямых диспетчерских каналов связи или прямых внутренних соединений с внешними направлениями или внутренними абонентами;

·  два модуля TRIM, установленных в системе HiPath 4000 №1 и обеспечивающих стык с регистраторами диспетчерских переговоров «DataVoice» по цифровым потокам Е1;

·  оптический мультиплексор MUX-10, обеспечивающий информационный обмен между модулями SLMT и диспетчерскими пультами TRADEBOARD по оптоволоконным кабелям TOSLINK с многомодовыми пластиковыми волокнами;

·  пять диспетчерских пультов TRADEBOARD, установленных на рабочих местах дежурной смены ДЩ ОДУ Юга;

·  три диспетчерских пульта TRADEBOARD, установленных в резервном помещении ДЦ ОДУ Юга в кабинете № 000 (Зал ЦТПП);

·  диспетчерский пульт TRADEBOARD, установленный на рабочем месте дежурного специалиста СТМС (контрольный);

·  диспетчерский пульт TRADEBOARD, установленный в зале HiPath 4000 (мастер-TRADEBOARD для регистратора ДП «DataVoice»).

Система управления, модули SLMT и диспетчерские пульты TRADEBOARD, сняты с производства и отсутствуют на складах производителя. В случае выхода из строя данного оборудования, его замена практически невозможна.

3.2.2. Принцип работы диспетчерской системы HiPath Trading основан на технологии TDM. Коммутационное поле модулей SLMT имеет полный доступ к коммутационному полю системы HiPath 4000 и обеспечивает не только Basic Call, но и функции, специфические для диспетчерской связи:

·  вторжение в канал связи, занятый абонентами технологической связи и сброс абонентов;

·  конференция до 20 участников;

·  транзит абонентов;

·  параллельное подключение к построенному соединению.

3.2.3. Диспетчерский пульт TRADEBOARD имеет настольное исполнение. Он состоит из основного блока Tradeboard LCD и модуля расширения TBLE, оснащен телефонной трубкой и динамиком громкоговорящего прослушивания. Пульт имеет 8 фиксированных функциональных кнопок и 40 гибко программируемых ЖК-кнопок на основном блоке, а также 21 гибко программируемую ЖК-кнопку на модуле расширения.

3.2.4. Непрерывность предоставления сервиса голосовой диспетчерской связи на ДЩ ОДУ Юга обеспечивается путем аппаратного резервирования. На рабочих местах старшего дежурного диспетчера и дежурного диспетчера установлены два резервных пульта TRADEBOARD, включенных во вторую диспетчерскую систему HiPath Trading, интегрированную в телекоммуникационную платформу HiPath 4000 №2. Данные пульты имеют доступ ко всем каналам диспетчерской связи, заходящим как на систему HiPath 4000 №1, так и на систему HiPath 4000 №2.

3.2.5. Программное обеспечение системы управления System Manager работает на базе ОС MS-DOS, что вносит существенные ограничения в ее функциональность и предъявляет жесткие аппаратные требования к системному блоку ПК. Информационный обмен между System Manager и системой HiPath 4000 осуществляется по интерфейсу ISDN BRI (So).

3.2.6. Электропитание основных диспетчерских пультов TRADEBOARD и оптического мультиплексора MUX-10 осуществляется от источника бесперебойного питания -48В системы HiPath 4000 №1, обеспечивающего автономное электропитание оборудования в течение не менее 8 часов при пропадании первичной сети ~220В. Электропитание резервных пультов TRADEBOARD осуществляется от источника бесперебойного питания -48В системы HiPath 4000 №2.

3.2.7. В качестве регистраторов диспетчерских переговоров используются:

·  основной регистратор «Незабудка-II» (подключен к диспетчерским пультам по аналоговым физическим двухпроводным линиям через адаптеры TRIP);

·  два резервных регистратора «DataVoice» (подключены к модулям TRIM по цифровым потокам Е1 и к мастер-пульту TRADEBOARD по интерфейсу V.24).

3.3. Рабочие места диспетчерской смены

3.3.1. В зале диспетчерского центра ОДУ Юга расположены 6 рабочих мест диспетчерской смены:

Два рабочих места старшего диспетчера и диспетчера.

Два рабочих места старшего дежурного инженера по оперативному планированию и дежурного инженера по оперативному планированию (ДИОП).

Рабочее место ведущего специалиста - дежурного информатора.

Рабочее место приёма - передачи смен.

3.3.2. Оснащение рабочих мест:

Рабочие места старшего диспетчера, диспетчера, дежурных инженеров по оперативному планированию и дежурного информатора оснащены компьютерами HP XW4600 Workstation с тремя 20-ти дюймовыми мониторами Samsung Sync Master 2043WM каждый.

Кроме того рабочее место старшего диспетчера оснащено АРМ ЦС АРЧМ на базе компьютера HP - Compaq dx7300M с монитором HP 1740 LCD17”.

Рабочее место приёма передачи смен оснащено компьютером HP XW4600 Workstation с двумя 20-ти дюймовыми мониторами Samsung Sync Master 2043WM.

Для обеспечения процессов печати, копирования и сканирования документов в диспетчерском зале установлены лазерный принтер HP LJ 3005 формата А4 и МФУ Ricoh Aficio 1600 формата А3.

Рабочие места старшего диспетчера, диспетчера, дежурных инженеров по оперативному планированию и дежурного информатора укомплектованы диспетчерскими пультами TRADEBOARD, а рабочее место приема-передачи смен – телефонным аппаратом.

4. Технические требования к диспетчерскому щиту, средствам связи и организации рабочих мест

4.1. Диспетчерский щит

4.1.1. Реконструкция диспетчерского щита должна быть выполнена в архитектурно-планировочных решениях в соответствии с проектом «Выполнение проектных работ по реконструкции строительных элементов зданий и сооружений ОАО "СО ЕЭС", расположенных по адресу: (литер "А", "Д", "К", диспетчерского центра)».

4.1.2. Видеопроекционный щит должен состоять не менее, чем из 24 кубов с диагональю экрана 70 дюймов на основе DLP-модулей.

4.1.3. Конфигурация видеопроекционного щита должна быть определена проектом.

4.1.4. Видеокубы производства компании Barco должны иметь разрешение не хуже XGA 1024x786 точек, количество цветов не менее 16 млн.

4.1.5. Система управления видеопроекционным диспетчерским щитом должна быть выполнена на основе 2-х взаимно резервируемых частей.

4.1.6. Система управления должна обеспечивать возможность многооконного режима.

4.1.7. Видеопроекционный щит и система управления должны обеспечивать возможность имитации географического расположения объектов управления.

4.1.8. Оборудование управляющего программно-аппаратного комплекса должно устанавливаться в монтажный 19-дюймовый шкаф. Шкафы должны быть выбраны в рамках проекта.

4.1.9. Должно быть предусмотрено резервирование электропитания видеопроекционного щита и управляющего оборудования.

4.1.10. После предпроектного обследования на стадии формирования технического задания необходимо решить, требуется ли полный обзор щита для всех членов диспетчерской смены или только для работников «первого ряда» с учётом информационных возможностей индивидуальных средств отображения на каждом рабочем месте.

4.1.11. Окончательные требования к видеокубам, их разрешению и оборудованию управляющего программно-аппаратного комплекса должны быть определены при формировании технического задания на реконструкцию диспетчерского щита.

4.2. Оснащение рабочих мест ДЦ компьютерами, мебелью и оргтехникой

4.2.1. Все рабочие места диспетчерской смены должны быть оснащены компьютерами. В составе каждого рабочего места должно быть не менее 3-х мониторов.

4.2.2. Рабочие места дежурного персонала должны быть обеспечены необходимой специализированной мебелью, предназначенной для установки оргтехники, средств связи и размещения необходимой документации, а также кресла. При проектировании мебели следует предусмотреть прокладку всех необходимых коммуникаций (электропитание и информационные кабели).

4.2.3. Подключение компьютеров к ЛВС должно быть выполнено двумя взаимно резервируемыми интерфейсами к двум территориально разнесённым коммутаторам.

4.2.4. Электропитание компьютеров должно быть резервируемым и обеспечиваться от 2-х независимых источников СГЭ.

4.2.5. Эргономика рабочих мест должна обеспечивать максимально комфортные условия работы персонала диспетчерской смены.

4.2.6. Рабочие места должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы).

4.2.7. При выполнении проектных работ необходимо учесть наличие второго ДП ОДУ Юга (203-й объект) и выбрать проектные решения, обеспечивающие совместную работу диспетчерского персонала на двух площадках с обеспечением надёжной аудио - и видеосвязью.

4.2.8. Окончательные требования к составу оборудования рабочих мест диспетчерского персонала, техническим характеристикам и эргономике должны быть сформированы на стадии составления технического задания с учётом новых технических решений объектов реконструкции.

4.3. Оснащение рабочих мест ДЦ средствами связи

4.3.1. Система диспетчерской связи должна быть построена на основе современных технологических решений. Технические характеристики системы должны соответствовать разделу 5.2. «Положения о технической политике ЕЭС» до 2012 года».

4.3.2. Все компоненты системы должны быть не снятыми с производства на момент завершения реализации проекта (вторая половина 2012 года) и должны поддерживаться в течение не менее 5 лет.

4.3.3. Система диспетчерской связи должна интегрироваться в существующую телекоммуникационную платформу HiPath 4000.

4.3.4. Система диспетчерской связи должна обеспечивать организацию до 240 прямых диспетчерских каналов связи или прямых внутренних соединений с внешними направлениями или внутренними абонентами и возможность подключения до 16 диспетчерских пультов.

4.3.5. Система диспетчерской связи, помимо обычных вызовов, должна обеспечивать следующие специфические для диспетчерской связи функции:

вторжение в канал связи, занятый абонентами технологической связи и сброс абонентов;

конференция на до 8 участников или более;

построение транзита абонентов;

параллельное подключение к построенному соединению.

4.3.6. Система управления должна быть построена базе ОС Windows. Информационный обмен между системой управления и системой HiPath 4000 должен быть определен проектом.

4.3.7. В проекте должно быть предусмотрено оснащение диспетчерскими пультами пяти рабочих мест: старшего диспетчера, диспетчера, дежурных инженеров по оперативному планированию и дежурного информатора. В случае принятия решения по замене системы диспетчерской связи, построенной в настоящее время на базе пультов TRADEBOARD, необходимо учесть необходимость замены остальных пяти диспетчерских пультов, включенных в настоящее время в эту же систему, но установленных в других помещениях ОДУ Юга.

4.3.8. В рамках проекта должен быть проработан вопрос о возможности параллельной работы новой и старой систем диспетчерских пультов на одной платформе HiPath 4000.

4.3.9. Проектируемые диспетчерские пульты должны иметь функциональность не меньшую, чем у существующих пультов TRADEBOARD.

4.3.10. Электропитание диспетчерских пультов должно осуществляться от ИБП системы HiPath 4000.

4.3.11. Проектом должны быть разработаны технические решения по резервированию элементов системы диспетчерской связи.

4.3.12. Все проектные решения по модернизации системы диспетчерской связи должны быть согласованы с Энтерпрайз Коммьюникейшнс», представляющим интересы разработчика системы HiPath 4000.

4.3.13. Модернизируемая система диспетчерской связи должна сохранить технологическую совместимость с существующими регистраторами диспетчерских переговоров (голос – по цифровым потокам Е1 и аналоговым 2-х проводным физическим линиям, набираемые цифры – по интерфейсу V.24).

5. Состав и характеристики работ, выполняемых при разработке проектной документации на реконструкцию диспетчерского щита и средств связи

5.1. Состав и характеристики работ

5.1.1. Работа №1: Обследование объекта реконструкции, определение границ проектирования и формирование условий, необходимых для монтажа и нормальной эксплуатации проектируемых технических средств.

Результат №1: Отчет о предпроектном обследовании объекта реконструкции, утверждаемый заказчиком. Отчет о ППО, должен включать следующие разделы:

1. Общие сведения

2. Характеристика объекта реконструкции

3. Характеристики смежных автоматизированных систем

4. Состав, назначение и размещение оборудования разрабатываемой системы

5. Организационная структура в рамках разрабатываемой системы

6. Сведения о технологических задачах

7. Сведения об инженерных системах объекта реконструкции

8. Формирование условий, необходимых для монтажа и нормальной эксплуатации проектируемых технических средств.

Структура отчета о ППО может быть уточнена в рабочем порядке.

5.1.2. Работа №2: Разработка технического задания на реконструкцию диспетчерского щита, средств связи и оснащения рабочих мест диспетчерского центра ОДУ Юга в соответствии с рекомендациями ГОСТ 34.602 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

Результат №2: Техническое задание, утверждаемое заказчиком. Техническое задание должно включать в себя следующие разделы:

1. Общие сведения

2. Назначение и цели реконструкции

3. Характеристика объекта реконструкции

4. Требования к объекту

5. Состав и содержание работ по реконструкции

6. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта реконструкции к вводу в действие

7. Порядок контроля и приемки объекта реконструкции

8. Требования к документированию

Структура ТЗ может быть уточнена в рабочем порядке.

5.1.3. Работа №3: Разработка технического проекта на реконструкцию диспетчерского щита, средств связи и оснащения рабочих мест диспетчерского центра ОДУ Юга в соответствии с рекомендациями ГОСТ 34.201 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

Результат №3: Технический проект, утверждаемый заказчиком. Технический проект должен включать в себя следующие разделы:

1. Общесистемные решения

2. Схема функциональной структуры

3. Описание функций

4. Описание постановки задач

5. Описание комплекса технических средств системы отображения

6. Описание комплекса технических средств связи

7. Описание оснащения рабочих мест

8. Описание информационного обеспечения

Структура ТП может быть уточнена в рабочем порядке.

5.1.4. Работа №4: Разработка рабочей документации на реконструкцию диспетчерского щита, средств связи и оснащения рабочих мест диспетчерского центра ОДУ Юга в соответствии с рекомендациями ГОСТ 34.201 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

Результат №4: Рабочая документация, утверждаемая заказчиком. Рабочая документация должна включать в себя следующие разделы:

1. Диспетчерский щит

1.1. Схема реконструкции

1.2. Структурная схема системы

1.3. План расположения технических средств

1.4. Схема электрическая принципиальная

1.5. Спецификация технических средств

1.6. Схема внешних соединений проводок

1.7. Ведомость потребности в материалах

2. Система связи

2.1. Схема реконструкции

2.2. Структурная схема системы

2.3. План расположения технических средств

2.4. Схема электрическая принципиальная

2.5. Спецификация технических средств

2.6. Схема внешних соединений проводок

2.7. Ведомость потребности в материалах

3. Рабочие места

3.1. Схема реконструкции

3.2. Структурная схема рабочих мест

3.3. План расположения мебели и технических средств

3.4. Схема электрическая принципиальная

3.5. Спецификация технических средств

3.6. Схема внешних соединений проводок

3.7. Ведомость потребности в материалах

Структура РД может быть уточнена в рабочем порядке.

5.1.5. Работа №5: Разработка сметной документации на реконструкцию диспетчерского щита, средств связи и оснащения рабочих мест диспетчерского центра ОДУ Юга, в соответствии с нормативными требованиями заказчика.

Результат №5: Сметная документация, утверждаемая заказчиком. Сметная документация включает в себя следующие разделы:

1. Пояснительная записка

2. Локальный сметный расчет на систему отображения

3. Локальный сметный расчет на систему связи

4 Локальный сметный расчет оснащения рабочих мест, включая специализированную мебель.

5. Локальный сметный расчет на программное обеспечение

6. Локальный сметный расчет на пуско-наладочные работы

7. Сводный сметный расчет стоимости

Структура сметной документации может быть уточнена в рабочем порядке.

Проектная документация должна быть предоставлена Заказчику со всеми необходимыми согласованиями.

Один экземпляр проектной документации должен быть предоставлен в электронном виде на CD - или DVD-носителе.

4.Проект Договора

ДОГОВОР № _____

г. Пятигорск «___» ________ 2011 года

Открытое акционерное общество, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________(указать должность и Ф. И.О. уполномоченного на подписание договора лица), действующего на основании_____________________(Устава либо доверенности - с реквизитами), с одной стороны и

___________________________________ (необходимо указать полное наименование контрагента с расшифровкой организационно-правовой формы и его сокращенное наименование), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________ (указать должность и Ф. И.О. уполномоченного на подписание договора лица), действующего на основании __________________ (Устава либо доверенности - с реквизитами), с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По Договору Подрядчик обязуется собственным иждивением в соответствии с Заданием на выполнение работ по созданию проекта (Приложение к Договору), Составом и стоимостью работ (Приложение к Договору), Графиком выполнения работ (Приложение к Договору) выполнить предпроектные работы и работы по созданию проекта «Реконструкция диспетчерского пункта Филиала ЕЭС» ОДУ Юга с использованием видеопроекционного оборудования» (далее – работы) и передать Заказчику полученную предпроектную и проектную документацию (далее – результаты работ), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

1.2. Результаты работ должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, РД, нормативным актам Российской Федерации, а также Заданию на выполнение проектных работ (Приложение к Договору).

1.3. Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ: в течение 3 (трех) дней с момента подписания Договора;

- окончание работ: не позднее «___» ____________ 2011 года.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена Договора составляет _______ (указать сумму прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС 18 % _______ (указать сумму прописью) рублей __ копеек.

2.2. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке:

- Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика денежные средства в размере 100% стоимости выполненных работ в течение 20 (двадцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке результата работ и выставления Подрядчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. В случае обнаружения недостатков в результате работ Подрядчика срок расчета (п. 2.2 Договора) переносится, соразмерно сроку для устранения соответствующих недостатков.

3. Права и обязанности Сторон

3.1  Подрядчик обязуется:

3.1.1. Соблюдать при выполнении работ требования, содержащиеся в Приложении № 1 к Договору, других исходных данных, необходимых для выполнения работ по Договору, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

3.1.2. Безвозмездно устранить недостатки, выявленные при приемке результатов работ по Договору.

3.1.3. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работ.

3.1.4. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о выполнении работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих получению результатов работ;

- иных обстоятельств, способных повлечь изменение сроков или стоимости работ.

3.1.5. Организовать согласование с Заказчиком результатов работ.

3.1.6. Передать Заказчику результаты работ в виде экземпляров предпроектной и проектной документации на материальных носителях, а именно, в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на CD-диске.

3.1.7. Не передавать результаты работ третьим лицам без согласия Заказчика.

3.1.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе о внесении изменений и дополнений в результаты работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяются объем необходимых дополнительных работ и условия их оплаты.

3.1.9. Согласовать с Заказчиком участие третьих лиц в выполнении работ по Договору в случае их привлечения к таким работам.

3.1.10. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные Договором.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Предоставить Подрядчику информацию, необходимую для выполнения работ по Договору.

3.2.2. При условии предварительного представления Подрядчиком поименного списка, организовать допуск персонала Подрядчика в помещения Заказчика.

3.2.3. Принять и оплатить результаты работ.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика предоставления информации, необходимой для выполнения работ по Договору.

3.3.2. Требовать своевременной и полной оплаты результатов выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3.3. По согласованию с Заказчиком досрочно сдать результаты выполненных работ.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком текстовых и графических материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.2. В любое время до сдачи Подрядчиком результатов работ отказаться от исполнения Договора, оплатив ему только часть установленной цены пропорционально работам, выполненным до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3.4.3. Заказчик вправе использовать полученную по договору проектную документацию путем ее практической реализации с правом внесения в нее изменений и передачи третьим лицам.

3.4.4. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков в результатах выполненных работ.

4. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

 4.1. Сдача и приемка результатов работ производятся в соответствии с Приложением № 3 к Договору.

4.2. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение 3 (трех) дней после получения представленных Подрядчиком результатов работ.

4.3. Сдача Подрядчиком результатов работ оформляется Актом о приемке результата работ. Заказчик подписывает указанный Акт в течение 20 (двадцати) дней с момента представления его Подрядчиком либо в этот же срок дает отказ от подписания Акта о приемке результата работ.

4.4. При наличии у Заказчика претензий к полученным результатам работ при их приемке оформляется акт, в котором отражается перечень недостатков и сроки их устранения. В этом случае все недостатки устраняются Подрядчиком за его счет. После устранения всех недостатков Сторонами производится сдача и приемка результатов работ в порядке и сроки, установленные положениями Договора.

4.5. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ, Заказчик вправе досрочно принять результат работ.

4.6. В случае прекращения работ по указанию Заказчика, Стороны обязаны в 10 (десяти) дневный срок со дня прекращения работ составить двусторонний Акт о приемке выполненных работ. После составления Акта о приемке выполненных работ Стороны должны в течение 30 (тридцати) дней произвести взаиморасчеты с учетом фактического объема выполненных работ.

4.7. До подписания Сторонами Акта о приемке результата работ риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ несет Подрядчик.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, определенных Договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств, выражающееся в несоответствии результатов работ Заданию на выполнение проектных работ (Приложение к Договору), предоставленной Заказчиком исходной информации, необходимой для выполнения работ по Договору, требованиям СНиП, ГОСТ, РД, правилам пожарной безопасности. Подрядчик несет ответственность за недостатки в объектах, созданных впоследствии на основе результатов работ.

5.3. При обнаружении недостатков в результатах работ Подрядчик по требованию Заказчика обязан в установленный Заказчиком срок безвозмездно устранить их, в том числе выполнить дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

5.4. При нарушении срока выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

5.5. Определение суммы пеней возможно в досудебном порядке при признании суммы пеней Подрядчиком и уведомлении Заказчика. После получения надлежаще оформленного уведомления о признании суммы пеней Заказчик выставляет счет на оплату, который подлежит оплате Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) дней.

5.6. В случае непризнания или признания, но неоплаты суммы, указанной в уведомлении, окончательная (общая) сумма пеней определяется на основании решения суда.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после вступления в силу Договора. К таким обстоятельствам относится: наводнение, землетрясение, ураган, взрыв, шторм, общественные беспорядки, военные действия, восстание.

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основание освобождения ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору обязана:

6.2.1. Немедленно, но не позже 3 (трех) дней в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую сторону и предоставить необходимые подтверждения.

6.2.2. Предпринять необходимые действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательства и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с Договором.

6.2.3. Уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно Договору.

6.3. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

6.4. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 3 (Трех) месяцев подряд либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 3 (Три) месяца, то любая из Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора и Стороны производят взаиморасчеты.

7. Условия конфиденциальности

7.1. Сохранность конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются договаривающиеся Стороны, регулируется «Соглашением об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну» от «___» ______ 20__года. Данное соглашение действует в течение всего периода обязательств между договаривающимися Сторонами.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ставропольского края.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, уплатив только за фактически выполненные работы, в случаях:

·  задержки Подрядчиком начала выполнения работ в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение к Договору) более чем на 20 (двадцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

·  отступлений в работе от условий Договора или иных недостатков в работе, которые не были устранены в течение 20 (двадцати) дней с момента уведомления Заказчика о необходимости их устранения;

·  иного нарушения обязательств Подрядчиком, влекущего расходы для Заказчика.

9.2. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случае остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) дней.

9.3. Договор расторгается на основании п. 9.1 посредством направления Подрядчику уведомления о расторжении с указанием, какие существенные нарушения Договора допущены. Одновременно с направлением уведомления направляется расчет суммы убытков, причиненных Подрядчиком неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору. Убытки должны быть возмещены Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения уведомления о расторжении Договора. В случае если Подрядчик не возместил убытки в течение установленного настоящим пунктом срока, Заказчик вправе обратиться в суд за взысканием убытков в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых по Договору обязательств.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все дополнения и изменения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченными на то представителями Сторон.

11.2. Об изменениях банковских реквизитов, почтового или юридического адреса Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону в течение 3 (трех) дней с момента, когда соответствующие изменения имели место. В противном случае все возникшие в связи с этим риски несет Сторона, реквизиты и/или адреса которой изменились.

11.3. Во всем, что не предусмотрено Договором Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

- Приложение – Задание на выполнение работ по созданию проекта;

- Приложение – Состав и стоимость работ;

- Приложение – График выполнения работ.

11. Адреса, банковские реквизиты И ПОДПИСИ сторон 11.1. Заказчик: От заказчика: 11.2. Подрядчик: От подрядчика: Должность _____________ «___» _____________ 2011 года М. П. Должность _____________ «___»_________________ 2011 года М. П.

Приложение

к Договору от ___.___.2011 № _________

зАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ПРОЕКТА

Подписи сторон: Заказчик: Подрядчик: Должность _____________ «___» _____________ 2011 года М. П. Должность _____________ «___»_________________ 2011 года М. П.

Приложение

к Договору от ___.___.2011№ _________

Состав и стоимость Работ

(формируется в соответствии с требованиями Заказчика (раздел 3 Конкурсной документации) и Конкурсной заявкой Победителя)

Подписи сторон:

Заказчик:

Подрядчик:

Должность _____________ «___» _____________ 2011 года М. П.

Должность _____________ «___»_________________ 2011 года М. П.

Приложение

к Договору от ___.___.2011 № _________

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

(формируется в соответствии с требованиями Заказчика (раздел 3 Конкурсной документации) и Конкурсной заявкой Победителя)

№ п.	Наименование работ	Результат работ	Сроки выполнения
Предпроектные работы
1. 2.	Обследование объекта реконструкции, определение границ проектирования и формирование условий, необходимых для монтажа и нормальной эксплуатации проектируемых технических средств Разработка технического задания на реконструкцию диспетчерского щита и средств связи диспетчерского центра ОДУ Юга в соответствии с рекомендациями ГОСТ 34.602 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».	Отчет о предпроектном обследовании объекта реконструкции, утверждаемый заказчиком Техническое задание, утверждаемое заказчиком.
Работы по созданию проекта «Реконструкция диспетчерского пункта Филиала ЕЭС» ОДУ Юга с использованием видеопроекционного оборудования»
3. 4. 5.	Разработка технического проекта на реконструкцию диспетчерского щита и средств связи диспетчерского центра ОДУ Юга Разработка рабочей документации на реконструкцию диспетчерского щита и средств связи диспетчерского центра ОДУ Юга Разработка сметной документации на реконструкцию диспетчерского щита и средств связи диспетчерского центра ОДУ Юга	Технический проект, утверждаемый заказчиком Рабочая документация, утверждаемая заказчиком. Сметная документация, утверждаемая заказчиком.

Подписи сторон:

Заказчик:	Подрядчик:
Должность _____________ «___» _____________ 2011 года М. П.	Должность _____________ «___»_________________ 2011 года М. П.

Соглашение об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну

г. Пятигорск « » ___________ 2011 г.

Открытое акционерное общество, именуемое в дальнейшем «Передающая сторона», «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Юга» , действующего на основании доверенности б/н от 01.01.2001 г. и

__________________________, именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона» в лице ________________, действующего на основании __________ , заключили настоящее соглашение об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, обладателем которой является «Передающая сторона».

1. Предмет соглашения

Организация доступа к информационным ресурсам Передающей стороны, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны.

Принятие Принимающей стороной обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, обеспечении специальными мерами охраны и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением.

2. Термины и определения

Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

Собственник информационных ресурсов, информационных систем, технологий и средств их обеспечения – субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, пользования, распоряжения указанными объектами.

Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, – лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны.

Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).

Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства), – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, – ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации.

Передача информации, составляющей коммерческую тайну, – передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности.

Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, – действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

3. Обеспечение конфиденциальности

Положения настоящего соглашения распространяются на информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована.

Информации, составляющей коммерческую тайну, присваивается гриф «Коммерческая тайна».

Доступ работников Принимающей стороны к информационным ресурсам, содержащим коммерческую тайну Передающей стороны, и передача им такой информации производится на основании письменного обращения, подписанного уполномоченными должностными лицами Принимающей стороны, с указанием наличия обязательства о неразглашении конфиденциальной информации в трудовом договоре с работником, который будет непосредственно пользоваться предоставляемыми такими информационными ресурсами, либо которому будет передаваться информация, составляющая коммерческую тайну, при условии наличия защищенных каналов передачи информации.

4. Права Передающей стороны

Относить информацию к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, определять перечень и состав такой информации.

Использовать информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, для собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации.

Разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, определять порядок и условия доступа к ней.

Без согласования с Принимающей стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 «О коммерческой тайне».

Требовать от Принимающей стороны и его работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

Требовать от работников Принимающей стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.

Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав.

5. Права Принимающей стороны

Принимающая сторона в соответствии с законодательством Российской Федерации самостоятельно определяет способы защиты информации, составляющей коммерческую тайну, переданной ей по настоящему соглашению. Однако при этом должны быть обеспечены:

·  исключение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без согласия Принимающей стороны;

·  возможность использования информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, работниками без нарушения режима коммерческой тайны.

6. Обязанности Принимающей стороны

Ограничивать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, полученной в рамках настоящего соглашения, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка.

На документах, представляемых указанным в частях 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 01.01.2001 «О коммерческой тайне» органам и содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну, наносить гриф «Коммерческая тайна» с указанием ее обладателя (для юридических лиц – полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

Вести учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, и (или) лиц, которым такая информация была передана.

Регулировать отношения со своими работниками, которые получают доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, или которым такая информация передается на основании трудовых договоров, предусматривающих обязательства о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну, полученную на основании настоящего соглашения. В этих целях Принимающая сторона обязана:

·  ознакомить под расписку работника, доступ которого к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой является Передающая сторона, а также с установленным работодателем режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение;

·  создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного работодателем режима коммерческой тайны;

·  исключать доступ других лиц к переданной информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, кроме указанных в обращении, без согласия Передающей стороны;

·  незамедлительно сообщить Передающей стороне о допущенном Принимающей стороной либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, третьими лицами.

7. Ответственность Принимающей стороны

Принимающая сторона в случае причинения Передающей стороне ущерба вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего соглашения возмещает причиненные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия соглашения

Настоящее соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания. Если за 1 (один) месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

Соглашение может быть досрочно прекращено одной из сторон в любой момент после предварительного письменного уведомления, направленного в адрес контрагента за семь дней до момента прекращения действия соглашения.

Досрочное прекращение или истечение срока действия соглашения не освобождает Принимающую сторону от выполнения обязательств, принятых по настоящему соглашению, в отношении информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, переданной ей до досрочного прекращения или истечения срока действия соглашения. Такие обязательства остаются в силе в течение 2 (двух) лет после истечения срока действия или досрочного прекращения настоящего соглашения.

9. Прочие условия

Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

Требования настоящего соглашения обязательны для исполнения сторонами, их законными представителями и правопреемниками.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением или действительностью, подлежат разрешению в суде.

Изменения и дополнения к настоящему соглашению согласовываются сторонами и оформляются путем подписания дополнительных соглашений.

10. Реквизиты сторон

Наименование Передающей стороны, юридический адрес, банковские реквизиты

Наименование Принимающей стороны, юридический адрес, банковские реквизиты

11. Подписи сторон

Наименование Передающей стороны М. П.________________ ) (подпись)

Наименование Принимающей стороны М. П.________________ ) (подпись)

5. Требования к Потенциальным Участникам, Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

5.1.  Требования к Потенциальным Участникам, Участникам конкурса

5.1.1.  Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

5.1.2.  Соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора (в том числе наличие лицензии);

5.1.3.  Наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (финансовых, материально-технических, производственных, трудовых);

5.1.4.  Непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства;

5.1.5.  Неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5.1.6.  На имущество не должен быть наложен арест.

5.2.  Подтверждение соответствия Потенциальных Участников установленным требованиям

5.2.1.  Потенциальный Участник включает в состав Конкурсной заявки следующие документы для подтверждения его соответствия требованиям, установленным к Потенциальным Участникам, Участникам конкурса:

№	Вид документа	Кол-во	Примечания
Оригинал	Копии
Заверенная Потенциальным Участникам	Нотариально заверенная
Организационные и правоустанавливающие документы:
1	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	-		1	Если зарегистрировано до 01.07.2002
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	-	1
3	Свидетельство о регистрации юридического лица (инд. предпринимателя)	-		1
4	Выписка из ЕГРЮЛ	-		1	Дата выдачи не должна превышать 30 дней до истечения срока окончания приема Конкурсных заявок (предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия)
5	Статистические коды	-	1
6	Решение об учреждении юридического лица	-	1
7	Устав	-		1	Предоставляется копия со штампом ФНС или нотариально заверенная копия с копии Устава со штампом ФНС в действующей редакции
8	Документы об изменениях к Уставу (если вносились):
а)	Решение о внесении изменений		1		Со штампом ФНС (если проставлен)
б)	Свидетельство из ФНС о государственной регистрации изменений		1
в)	Изменения к Уставу			1	Со штампом ФНС (если проставлен)
9	Решение о назначении (избрании) директора (руководителя) – лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (согласно Выписке из ЕГРЮЛ)		1		Срок полномочий должен соответствовать указанному в Уставе
10	Решение о совершении крупной сделки (протокол общего собрания участников или иного органа управления, имеющего право принимать решения о совершении крупной сделки)	1			Если цена планируемого договора превышает установленную законом или учредительными документами для данного юридического лица
11	Решение о совершении сделки с заинтересованностью	1			Решение предоставляется в случае, если договор, заключаемый по результатам конкурса, является для данного Потенциального Участника сделкой с заинтересованностью в соответствии с законодательством Российской Федерации
Финансово-экономические документы (за два полных предыдущих года и за завершившийся отчетный период текущего года, поданных в установленном порядке в по месту регистрации Потенциального Участника):
12	Баланс (форма 1)		1
13	Отчет о прибылях и убытках (форма 2)		1
14	Отчет об изменениях капитала (форма 3)		1		При наличии
15	Отчет о движении денежных средств (форма 4)		1		При наличии
16	Приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительные записки		1		При наличии
17	Аудиторское заключение		1		Только для юридических лиц. Подлежащих обязательному аудиту
18	При упрощенной системе налогообложения:
а)	Налоговая декларация		1
б)	Книга доходов и расходов		1		Предоставляется за текущий отчетный период
в)	Свидетельство (уведомление) о переводе на упрощенную систему налогообложения		1
г)	Упрощенный баланс по итогам последнего отчетного периода		1
Другие документы:
19	Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку			1	Предоставляется в случае подписания документов по доверенности. В соответствии с п. 6.2.4 предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия.
20	Действующие лицензии и сертификаты на виды деятельности, связанные с исполнением Договора			1
21	Анкета потенциального участника	1			По Форме 5
22	Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров	1			По Форме 6
23	Справка о материально-технических ресурсах	1			По Форме 7
24	Справка о кадровых ресурсах.	1			По форме 8
25	Информационное письмо о наличии у Потенциального Участника связей, носящих характер аффилированности с работниками Организатора конкурса	1			По форме 9
26	Иные документы, которые, по мнению Потенциального Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов (отзывы, сертификаты и т. д.)

5.2.2.  Все документы, указанные в п. 5.2.1, прилагаются Потенциальным Участником к Письму о подаче оферты.

6. Порядок проведения конкурса. Инструкции по подготовке Конкурсных заявок

6.1.  Общий порядок проведения конкурса

6.1.1.  С учетом положений Конкурсной документации конкурс проводится в следующем порядке и в следующие сроки:

№ п/п	Наименование процедуры	Сроки
Начало	Окончание
1.	Публикация Извещения о проведении конкурса	до 03.06.2011 г.
2.	Предоставление Конкурсной документации заинтересованным лицам, подготовка заинтересованными лицами Конкурсных заявок, подача Конкурсных заявок	12-00 03.06.2011	10-00 04.07.2011
3.	Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками	04.07.2011
15:00
4.	Заключение Договора	Не позднее 20 дней с момента определения Победителя

6.2.  Порядок подачи Конкурсной заявки

6.2.1.  Для участия в конкурсе Потенциальный Участник подает Конкурсную заявку в письменной форме в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта определяются п. п. 6.2.8, 6.2.9.

6.2.2.  Конкурсная заявка должна содержать:

а)  Письмо о подаче оферты по форме 1;

б)  Коммерческое предложение по форме 2;

в)  График исполнения обязательств по форме 3;

г)  Техническое предложение по форме 4;

д)  документы, подтверждающие соответствие Потенциального Участника требованиям Конкурсной документации (п. 5.2.1).

6.2.3.  Потенциальный Участник имеет право подать только одну Конкурсную заявку. В случае нарушения этого требования Закупочная комиссия ОДУ Юга отказывает в допуске такому Потенциальному Участнику к участию в конкурсе.

6.2.4.  Каждый документ, входящий в Конкурсную заявку (за исключением документов, которые в соответствии с п. 5.2.1 должны быть нотариально заверены), подписывается лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Потенциального Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо) и скрепляется печатью Потенциального Участника. В случае если документы подписывает уполномоченное лицо, оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к Конкурсной заявке.

6.2.5.  Дополнительные носители информации (дискеты, CD‑R, CD‑RW, брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т. н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы Конкурсной документации.

6.2.6.  Потенциальный Участник проводит нумерацию всех без исключения страниц и информационных конвертов Конкурсной заявки (как внутреннюю нумерацию листов отдельных приложений, так и сквозную нумерацию всех страниц Конкурсной заявки; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт № 1», «информационный конверт № 2» и т. д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т. д., помещенных в информационные конверты, не производится. Все документы, входящие в Конкурсную заявку, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов.

6.2.7. Потенциальный Участник также готовит две копии Конкурсной заявки в письменной форме. Копии Конкурсной заявки изготавливаются путем ксерокопирования каждого документа, входящего в Конкурсную заявку после их подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц. Потенциальный Участник также предоставляет одну копию Конкурсной заявки в электронном виде на компакт-диске CD-RW или DVD±RW путем записи файла, содержащего электронную (сканированную) версии Конкурсной заявки в формате Portable Document Format (*.pdf).

6.2.8.  Конкурсная заявка запечатывается во внутренний конверт, на котором указывается слово «Оригинал». Копия Конкурсной заявки запечатывается во внутренний конверт, обозначаемый словом «Копия». На внутреннем конверте указывается полное фирменное наименование Потенциального Участника и его почтовый адрес.

6.2.9.  Внутренние конверты с оригиналом и копией Конкурсной заявки запечатываются в один внешний конверт, на котором указывается следующая информация:

а)  слова: «Получателю: Филиал « ЕЭС» ОДУ Юга, место нахождения: 357506 »;

б) слова «Конкурсная заявка»;

в)  слова: «Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на выполнение проектных работ по разработке технической документации «Реконструкция диспетчерского пункта Филиала ЕЭС» ОДУ Юга с использованием видеопроекционного оборудования»

г) слова: «Не вскрывать до 15 часов 00 минут московского времени «04» июля 2011 года. Вскрывать только на заседании Закупочной комиссии ОДУ Юга».

6.2.10.  Организатор конкурса по окончании конкурса возвращает (по просьбе Потенциального Участника, Участника конкурса) оригиналы всех материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением тех оригиналов, не имеющих копий, на основании рассмотрения которых было принято решение о допуске либо об отказе в допуске Потенциального Участника к участию в конкурсе.

6.2.11. Потенциальные Участники обеспечивают доставку Конкурсных заявок в сроки, указанные в п. 6.1.1, по адресу: 357506 При этом Потенциальным Участникам рекомендуется предварительно по телефону (87уведомить о дате и времени подачи Конкурсной заявки ответственного секретаря закупочной комиссии ОДУ Юга .

6.2.12.  Организатор конкурса заканчивает принимать Конкурсные заявки в 12 часов 00 минут по московскому времени «04» июля 2011 года. Организатор конкурса выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием регистрационного номера, даты и времени получения.

6.2.13.  В случае если по окончании срока подачи Конкурсных заявок, установленного п. 6.1.1, подана только одна Конкурсная заявка, либо не подано ни одной Конкурсной заявки, Закупочная комиссия ОДУ Юга принимает решение о признании конкурса несостоявшимся.

6.3.  Требования к сроку действия Конкурсной заявки

6.3.1.  Конкурсная заявка действительна в течение срока, указанного Потенциальным Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем девяноста календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Конкурсных заявок (п. 6.1.1). Указание меньшего срока действия может служить основанием для отказа в допуске Потенциального Участника к участию в конкурсе.

6.3.2.  Организатор конкурса также вправе предложить Потенциальным Участникам продлить срок действия Конкурсных заявок. Потенциальный Участник вправе согласиться с таким предложением либо отклонить его. Отклонение предложения Организатора конкурса о продлении срока действия Конкурсной заявки не имеет никаких отрицательных последствий, и Конкурсная заявка такого Потенциального Участника действует в течение первоначально установленного срока.

6.4.  Продление срока окончания приема Конкурсных заявок

6.4.1.  Организатор конкурса в любой момент до окончания срока приема Конкурсных заявок вправе по любой причине продлить этот срок. Уведомление о продлении срока приема Конкурсных заявок публикуются, копия Уведомления размещается способами аналогичными для Извещения о проведении открытого конкурса (п. 2.1.2).

6.4.2.  Организатор конкурса извещает лиц, получивших Конкурсную документацию в порядке, установленном п. 5 Извещения о проведении открытого конкурса, о внесенных изменениях при помощи оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) с незамедлительной отправкой таким заинтересованным лицам Уведомления о продлении срока приема Конкурсных заявок в письменной форме.

6.5.  Порядок изменения Конкурсных Заявок

6.5.1.  Потенциальный Участник вправе изменить Конкурсную заявку в любое время до момента вскрытия Закупочной комиссией ОДУ Юга конвертов с Конкурсными заявками.

6.5.2.  Изменение Конкурсной заявки подается в письменной форме в запечатанном конверте.

6.5.3.  Изменение Конкурсной заявки должно содержать:

а)  письмо о внесении изменения в Конкурсную заявку в произвольной форме;

б)  листы изменений к документам, в текст которых вносятся изменения, либо новые редакции указанных документов;

в)  документы, подтверждающие полномочия лица на подписание соответствующего изменения Конкурсной заявки, указанные в п. 6.2.4 за исключением случаев, когда указанные документы представлены в составе Конкурсной заявки.

6.5.4.  Потенциальный Участник также представляет две копии изменения Конкурсной Заявки. Копии изменения Заявки на участие в конкурсе изготавливаются в соответствии с требованиями п. 6.2.7.

6.5.5.  Оригинал и копия изменения Конкурсной заявки запечатываются во внутренние и внешние конверты, согласно требованиям п. п. 6.2.8, 6.2.9, за исключением следующего:

- вместо слов «Конкурсная заявка» указываются слова «Изменение к Конкурсной заявке № _______» (указывается регистрационный номер, присвоенный при подаче Конкурсной заявки).

6.5.6.  Потенциальный Участник обеспечивает доставку Изменения Конкурсной заявки по адресу: 357506 При этом Потенциальным Участникам рекомендуется предварительно по телефону (87уведомить о дате и времени подачи Конкурсной заявки ответственного секретаря закупочной комиссии ОДУ Юга .

6.5.7.  Организатор конкурса выдает лицу, доставившему конверт с Изменением Конкурсной заявки, расписку в получении с указанием даты и времени получения. Регистрационный номер конверту с Изменением Конкурсной заявки не присваивается.

6.6.  Порядок отзыва поданных Конкурсных заявок

6.6.1.  Потенциальный Участник вправе отозвать Конкурсную заявку в любое время до момента вскрытия Закупочной комиссией ОДУ Юга конвертов с Конкурсными заявками.

6.6.2.  Письмо об отзыве Конкурсной заявки составляется в произвольной форме с указанием регистрационного номера, присвоенного при подаче Конкурсной заявки. Письмо об отзыве Конкурсной заявки подписывается уполномоченным лицом и скрепляется печатью Потенциального Участника.

6.6.3.  Потенциальный Участник обеспечивает доставку Отзыва Конкурсной заявки по адресу: 357506 При этом Потенциальным Участникам рекомендуется предварительно по телефону (87уведомить о дате и времени подачи Конкурсной заявки ответственного секретаря закупочной комиссии ОДУ Юга .

6.6.4.  Организатор конкурса выдает лицу, доставившему Отзыв Конкурсной заявки, расписку в получении с указанием даты и времени получения. Регистрационный номер Отзыву Конкурсной заявки не присваивается.

6.7.  Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными заявками

6.7.1.  Организатор конкурса публично вскрывает конверты с Конкурсными заявками начиная с 15 часов 00 минут по московскому времени «04» июля  2011 года по месту нахождения Подрядчика в присутствии не менее двух членов Закупочной комиссии ОДУ Юга.

6.7.2.  Потенциальные Участники вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными заявками. Для присутствия на данной процедуре Потенциальным Участникам рекомендуется заблаговременно по телефону (87предупредить о своем намерении присутствовать на процедуре вскрытия конвертов ответственного секретаря закупочной комиссии ОДУ Юга . Для подтверждения права присутствия на процедуре вскрытия конвертов с Конкурсными заявками представителям Потенциальных Участников следует иметь при себе доверенность на право представлять интересы Потенциального Участника на конкурсе, письмо-направление на данную процедуру на бланке Потенциального Участника, подписанное уполномоченным лицом Потенциального Участника, с указанием регистрационного номера Конкурсной заявки, оригинал расписки Организатора конкурса в получении конверта с Конкурсной заявкой.

6.7.3.  Конверты с Конкурсными заявками вскрываются в следующем порядке:

а)  конверты, маркированные словами «Конкурсная заявка № ______», в отношении которых поступили Отзывы Конкурсных заявок. В отношении таких Конкурсных заявок не оглашаются никакие сведения за исключением наименования организации, представившей Отзыв Конкурсной заявки, и факта получения Отзыва Конкурсной заявки. В случае если к Отзыву Конкурсной заявки не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Отзыв, Закупочная комиссия ОДУ Юга проверяет полномочия лица, подписавшего Отзыв Конкурсной заявки, на основании документов, содержащихся в Конкурсной заявке;

б)  конверты, маркированные словами «Конкурсная заявка»;

в)  конверты, имеющие маркировку, нанесенную с нарушением требований Конкурсной документации.

Конверты, маркированные словами «Изменения к Конкурсной заявке № _______» вскрываются одновременно с соответствующими конвертами, маркированными словами «Конкурсная заявка».

6.7.4.  При вскрытии конвертов с поступившими, но не отозванными Конкурсными заявками, Закупочная комиссия ОДУ Юга объявляются следующие сведения:

а)  наименование и юридический адрес Потенциального Участника;

б)  краткое описание Конкурсной заявки Потенциального Участника и общей цены Конкурсной заявки;

в)  иные сведения, которые Закупочная комиссия ОДУ Юга считает нужным огласить.

6.7.5.  Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками оформляется протоколом заседания Закупочной комиссией ОДУ Юга.

6.8.  Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок

6.8.1.  Общие положения

6.8.1.1.  Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок осуществляется Закупочной комиссией ОДУ Юга.

6.8.1.2.  Для подготовки предложений по рассмотрению, оценке и сопоставлению Конкурсных заявок Закупочная комиссия ОДУ Юга вправе привлекать экспертов и специалистов.

6.8.1.3.  Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок включает отборочную стадию (п. 6.8.2) и оценочную стадию (п. 6.8.3).

6.8.2.  Рассмотрение Конкурсных заявок (отборочная стадия)

6.8.2.1.  В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия ОДУ Юга рассматривает:

а)  соответствие Потенциальных Участников требованиям Конкурсной документации в соответствии с подразделом 5.1;

б)  соответствие Конкурсных заявок условиям конкурса.

6.8.2.2.  Закупочная комиссия ОДУ Юга вправе отказать в допуске к участию в конкурсе Потенциальному Участнику, подавшему Конкурсную заявку позже установленного срока, без рассмотрения по существу.

6.8.2.3.  В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия ОДУ Юга вправе запросить у Потенциальных Участников разъяснения или дополнения их Конкурсных заявок, в том числе представление отсутствующих документов. При этом Закупочная комиссия ОДУ Юга не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Конкурсной заявки.

6.8.2.4.  При проверке правильности оформления Конкурсной заявки Закупочная комиссия ОДУ Юга вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Конкурсной заявки.

6.8.2.5.  При рассмотрении Конкурсной заявки Закупочная комиссия ОДУ Юга вправе отказать в допуске к участию в конкурсе Потенциальным Участникам в случае:

а) несоответствия Потенциального Участника требованиям Конкурсной документации (подраздел 5.1);

б) предоставления Конкурсной заявки, не отвечающей условиям конкурса;

в) предоставления Конкурсной заявки:

·  оформленной с существенными отклонениями от требований Конкурсной документации;

·  содержащей предложение с превышением начальной (предельной) цены Договора, указанной в подразделе 2.2;

·  содержащей недостоверные сведения о Потенциальном Участнике и/или работах, на выполнение которых проводится конкурс;

·  содержащей более одной оферты.

г) несогласия Потенциального Участника с предложениями Закупочной комиссии ОДУ Юга по исправлению очевидных арифметических или грамматических ошибок в документах, входящих в состав Конкурсной заявки;

д) в иных случаях, предусмотренных Конкурсной документацией.

6.8.2.6.  Подавая Конкурсную заявку, Потенциальный Участник безусловно соглашается с тем, что Конкурсная заявка считается участвующей в конкурсе только в том случае, если она подана в сроки, установленные Конкурсной документацией и допущена Закупочной комиссией ОДУ Юга к участию в конкурсе на основании результатов рассмотрения Конкурсных заявок.

6.8.2.7.  На основании результатов рассмотрения Конкурсных заявок Потенциальных Участников Закупочная комиссия ОДУ Юга принимает решение о допуске Потенциального Участника к участию в конкурсе и признании такого Потенциального Участника Участником конкурса либо об отказе в допуске Потенциального Участника к участию в конкурсе.

6.8.2.8.  В случае если на основании результатов рассмотрения Конкурсных заявок Закупочной комиссией ОДУ Юга принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Потенциальных Участников или о допуске к участию только одного Потенциального Участника, Закупочная комиссия ОДУ Юга принимает решение о признании конкурса несостоявшимся.

6.8.3.  Оценка и сопоставление Конкурсных заявок (оценочная стадия)

6.8.3.1.  Для определения лучших условий исполнения Договора Закупочная комиссия ОДУ Юга оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки исходя из следующих критериев:

1) технологические и организационно-технические предложения по оказанию услуг, в том числе:

- обязанности Подрядчика по Договору в части полноты и объема оказания услуг;

- функционально-технологические и качественные характеристики услуг, являющихся предметом Договора;

- сроки оказания услуг;

- сроки и объем предоставления гарантии качества выполненных работ;

- сроки и условия послегарантийного обслуживания оборудования, предоставляемого Подрядчиком в рамках договора;

- структура цены и порядок оплаты;

2) цена Договора;

3) риски при совершении сделки.

6.8.3.2. Закупочная комиссия ОДУ Юга оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки в соответствии с критериями, указанными в п. 6.8.3.1, с учетом их содержания и значимости для Подрядчика.

6.8.3.3. В случае если в Конкурсных заявках нескольких Участников содержатся одинаковые условия, указанные в п. 6.8.3.1, предпочтение отдается Участникам конкурса, имеющим по сравнению с другими Участниками конкурса:

1)  более высокую квалификацию (общий опыт работы, специальный опыт работы, наличие в штате квалифицированных специалистов);

2)  лучшее финансово-экономическое состояние;

3)  лучшую деловую репутацию.

6.8.3.4. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных заявок Закупочной комиссией ОДУ Юга каждой Конкурсной заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких Конкурсных заявках Участников конкурса, содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается Конкурсной заявке, которая поступила ранее других Конкурсных заявок, содержащих такие условия.

6.8.3.5. В случае проведения переторжки (подраздел 6.8.4), оценка и сопоставление Конкурсных заявок Участников являются предварительными. По окончании переторжки Закупочная комиссия ОДУ Юга производит окончательную оценку и сопоставление Конкурсных заявок, в соответствии с ранее объявленными критериями и учетом цен, полученных в ходе переторжки. Конкурсные заявки Участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при окончательной оценке и сопоставлении Конкурсных заявок.

6.8.4.  Переторжка (регулирование цены)

6.8.4.1.  Организатор конкурса вправе до определения Победителя предоставить Участникам возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их Конкурсных заявок путем снижения первоначальной цены, указанной в Конкурсной заявке, т. е. провести процедуру переторжки. Решение о проведении переторжки, а также порядок ее проведения принимает Закупочная комиссия ОДУ Юга.

6.8.4.2.  Закупочная комиссия ОДУ Юга вправе принять решение о проведении переторжки после предварительной оценки и сопоставления Конкурсных заявок в следующих случаях:

- если Закупочная комиссия ОДУ Юга полагает, что цены, заявленные Участниками конкурса в Конкурсных заявках, могут быть снижены Участниками конкурса;

- на основании письменного заявления любого из Участников конкурса, Конкурсной заявке которого по результатам предварительной оценки и сопоставления Конкурсных заявок присвоен номер с первого по четвертый.

6.8.4.3.  К участию в переторжке допускаются Участники, Конкурсным заявкам которых по результатам предварительной оценки и сопоставления Конкурсных заявок присвоен номер с первого по четвертый.

6.8.4.4.  Решение о проведении переторжки оформляется протоколом, в котором указывается основание для проведения переторжки, наименования и юридические адреса Участников конкурса, допущенных к участию в переторжке, способ проведения переторжки (очная, заочная, очно-заочная). Организатор конкурса незамедлительно после принятия решения о проведении переторжки направляет по факсу или по электронной почте Участникам конкурса, указанным в подп. 6.8.4.3, Приглашение к участию в переторжке.

6.8.4.5.  Участник конкурса, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его Конкурсная заявка остается действующей с ранее объявленной ценой. Представители Участников конкурса, отказавшихся от участия в переторжке, на процедуре переторжки не присутствуют.

6.8.4.6.  На очную переторжку должны лично прибыть лица, подписавшие Конкурсную заявку, либо лица, уполномоченные Участником конкурса от его имени участвовать в процедуре переторжки и объявлять обязательные для Участника цены (имеющие при себе соответствующую доверенность в соответствии с п. 6.2.4).

6.8.4.7.  Участник готовит Письмо об участии в переторжке с указанием минимальной цены Конкурсной заявки, включая налоги, ниже которой представитель Участника конкурса, прибывший на переторжку, не вправе предложить. Письмо об участии в переторжке должно быть подписано уполномоченным лицом и главным бухгалтером Участника конкурса. К письму об участии в переторжке прилагаются:

- Коммерческое предложение (форма 2), График исполнения обязательств (форма 3), откорректированные Участником с учетом цены, указанной в Письме об участии в переторжке (только для заочной переторжки);

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших указанное Письмо об участии в переторжке.

6.8.4.8.  При очной переторжке Участники, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны дополнительно представить по запросу Организатора конкурса откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы, определяющие их коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий Конкурсной заявки кроме ценовых.

6.8.4.9.  Письмо об участии в переторжке запечатывается в конверт, оформленный в соответствии с п. 6.2.9, за исключением следующего:

вместо слов «Конкурсная заявка» указываются слова «Письмо об участии в переторжке, к Конкурсной заявке № ____» (указывается регистрационный номер, присвоенный при подаче Конкурсной заявки).

Для присутствия на процедуре переторжки участникам рекомендуется заблаговременно по телефону (87предупредить о своем намерении присутствовать на данном процедуре ответственного секретаря закупочной комиссии ОДУ Юга .

6.8.4.10. Для участия в переторжке Участники конкурса, получившие Приглашение к участию в переторжке, представляют конверты с Письмом об участии в переторжке секретарю Закупочной комиссии ОДУ Юга в срок, указанный в Приглашении к участию в переторжке. Представители Участников конкурса, не представившие конверты с Письмом об участии в переторжке в указанный срок, к участию в переторжке не допускаются. Такой Участник конкурса считается не участвовавшим в переторжке. При обнаружении существенных нарушений в заполнении и подписании документа с минимальной ценой, любая цена, заявленная Участником конкурса в ходе переторжки, не принимается, и он считается не участвовавшим в этой процедуре.

При заочной переторжке конверт с Письмом об участии в переторжке может быть направлен заказным письмом с уведомлением или через курьера по адресу: 357506

6.8.4.11. В случае проведения переторжки непосредственно на процедуре вскрытия конвертов новая цена может быть заверена присутствующим представителем Участника конкурса, имеющим соответствующую доверенность.

6.8.4.12. Переторжка проводится в присутствии не менее чем двух членов Закупочной комиссии ОДУ Юга.

6.8.4.13. При очной переторжке председатель Закупочной комиссии ОДУ Юга или секретарь Закупочной комиссии ОДУ Юга вскрывает поданные Участниками конкурса конверты с письмами об участии в переторжке, ознакомив с их содержимым только членов Закупочной комиссии ОДУ Юга, предлагает всем приглашенным Участникам конкурса публично объявлять новые цены. Переторжка ведется до тех пор, пока каждый из присутствующих представителей Участников конкурса не объявит о том, что заявил окончательную цену и далее ее уменьшать не будет.

6.8.4.14. Цены, указанные в письмах об участии в переторжке, не оглашаются закупочной комиссией Участникам конкурса, за исключением случая, если объявленная представителем Участника конкурса окончательная цена окажется ниже, чем это указано в письме об участии в переторжке,  в этом случае Закупочная комиссия ОДУ Юга огласит ее, и будет считать цену, содержавшуюся в Письме об участии в переторжке, окончательной ценой заявки данного Участника конкурса, полученной в ходе переторжки, а объявленную отклонит. При этом данный Участник конкурса не вправе давать новые предложения по цене.

Если объявленная представителем Участника конкурса окончательная цена окажется выше или равной указанной в Письме об участии в переторжке данного Участника конкурса, Закупочная комиссия ОДУ Юга принимает окончательную цену, заявленную им в ходе переторжки и делает соответствующее объявление.

6.8.4.15. При заочной переторжке Участники конкурса, которые были приглашены Организатором конкурса на эту процедуру, вправе предоставить запечатанный конверт с Письмом об участии в переторжке по адресу: 357506 в срок, указанный в Приглашении к участию в переторжке. Указанные конверты вскрываются одновременно, в присутствии не менее чем двух членов закупочной комиссии ОДУ Юга, при этом окончательная цена, указанная в Письмах об участии в переторжке, объявляется и заносится в протокол. На данной процедуре вскрытия имеют право присутствовать представители каждого из Участников конкурса, своевременно представивших конверт с новой ценой.

6.8.4.16. При очно-заочной переторжке Участники конкурса, которые были приглашены Организатором конкурса на эту процедуру, вправе либо прибыть лично () либо выслать в адрес, указанный Организатором конкурса, конверт с письмом об участии в переторжке с указанием минимальной цены, являющейся окончательной ценой Конкурсной заявки данного Участника конкурса. Очно-заочная переторжка проводится по правилам очной переторжки за исключением того, что после сдачи всех запечатанных конвертов с Письмами об участии в переторжке, до начала публичного объявления новых цен присутствующими представителями Участников конкурса, Закупочная комиссия ОДУ Юга вскрывает конверты с письмами об участии в переторжке от Участников конкурса, не присутствующих на переторжке, и объявляет указанные в письмах цены.

6.8.4.17. По результатам переторжки оформляется протокол, в котором указываются наименования и юридические адреса Участников конкурса, участвовавших в переторжке, и окончательные цены заявок Участников конкурса, участвовавших в переторжке.

6.8.4.18. Предложения Участника конкурса по повышению цены не рассматриваются, такой Участник конкурса считается не участвовавшим в переторжке.

6.9.  Определение Победителя

6.9.1.  Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной заявке которого присвоен первый номер.

6.9.2.  Решение Закупочной комиссии ОДУ Юга об определении Победителя оформляется протоколом заседания Закупочной комиссии ОДУ Юга.

6.9.3.  Участник конкурса незамедлительно уведомляется о признании его Победителем.

6.10.  Подписание Протокола о результатах конкурса

6.10.1.  Точное время и место подписания Протокола о результатах конкурса указывается в уведомлении Победителю. Закупочная комиссия ОДУ Юга в особых случаях может продлить указанный срок.

6.10.2.  Протокол о результатах конкурса подписывается уполномоченными лицами и скрепляется печатями Подрядчика, Организатора конкурса и Победителя. Протокол о результатах конкурса составляется в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6.11.  Заключение Договора

6.11.1.  Договор между Подрядчиком и Победителем заключается на основании Протокола о результатах конкурса в течение двадцати дней с момента подписания Организатором конкурса и Победителем Протокола о результатах конкурса.

6.11.2.  Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Организатора конкурса и п. 2.5.4.

6.11.3.  В случае если Победитель в срок, предусмотренный п. 6.11.1, не заключит Договор на условиях, определенных Конкурсной документацией, Закупочная комиссия ОДУ Юга признает Победителя уклонившимся от заключения Договора.

6.11.4.  В случае признания Победителя уклонившимся от заключения Договора (п. 6.11.3), Подрядчик вправе заключить Договор с Участником, Конкурсной заявке которого присвоен второй номер, если срок действия Конкурсной заявки такого Участника не истек, либо объявить о проведении повторного конкурса. При этом Организатор конкурса вправе изменить условия конкурса.

6.12.  Уведомление Потенциальных Участников, Участников конкурса о результатах конкурса

6.12.1.  Организатор конкурса в течение семи дней с момента определения Победителя направляет Потенциальным Участникам, Участникам письменное уведомление, в котором указывает:

- наименование и адрес Победителя;

- краткое изложение предмета Договора.

6.12.2.  Если между подписанием протокола о результатах конкурса и Договора изменится Победитель (п. 6.11.4), Участники извещаются о новом Победителе в порядке, указанном в п. 6.12.1.

7. Обеспечение исполнения обязательств Потенциального Участника, Участника в форме неустойки

7.1.  Обязательства Потенциальных Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора с учетом налогов, установленной п. 11 настоящего Извещения, что составляет: (Сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.

7.2.  Неустойкой обеспечиваются следующие обязательства Потенциального Участника, Участника конкурса:

а)  обязательство не изменять и не отзывать Конкурсную заявку после вскрытия Закупочной комиссией ОДУ Юга конверта с Конкурсной заявкой и в течение срока действия Конкурсной заявки;

б)  обязательство не предоставлять заведомо ложные сведения или намеренно не искажать информацию или документы, приведенные в составе Конкурсной заявки;

в)  обязательство подписать Протокол о результатах конкурса в случае признания Участника конкурса Победителем конкурса и должного его уведомления об этом;

г)  обязательство заключить Договор в установленном Конкурсной документацией порядке.

7.3.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения вышеупомянутых обязательств, Потенциальный Участник, Участник конкурса обязан в десятидневный срок после выставления Организатором конкурса требования об уплате неустойки перечислить сумму неустойки по указанным в этом требовании реквизитам.

7.4.  Текст настоящего раздела вместе с текстом поданного в составе Конкурсной заявки Письма о подаче оферты (форма 1) имеют силу письменного соглашения о неустойке.

7.5.  Организатор конкурса оставляет за собой право по своему усмотрению истребовать только часть суммы неустойки.

7.6.  В случае если Потенциальный Участник не укажет в тексте Письма о подаче оферты (форма 1) своего обязательства о выплате неустойки в соответствии с Конкурсной документацией или укажет обязательства о неустойке, не соответствующие требованиям, установленным настоящим разделом, Закупочная комиссия ОДУ Юга вправе отказать такому Потенциальному Участнику в допуске к участию в конкурсе.

8. Образцы форм документов, включаемых в Конкурсную заявку

8.1. Письмо о подаче оферты (форма 1)

8.1.1. Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении открытого конкурса, размещенное на сайте ЕЭС» и Конкурсную документацию, и принимая установленные в них требования и условия конкурса на право заключения Договора на выполнение проектных работ по разработке технической документации «Реконструкция диспетчерского пункта Филиала ЕЭС» ОДУ Юга с использованием видеопроекционного оборудования» включая установленный претензионный порядок обжалования,

_________________________________________________________________,

(полное наименование Потенциального Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

__________________________________________________________________,

(юридический адрес Потенциального Участника)

предлагает заключить Договор на выполнение проектных работ по разработке технической документации «Реконструкция диспетчерского пункта Филиала ЕЭС» ОДУ Юга с использованием видеопроекционного оборудования» на условиях Проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации) и в соответствии с Коммерческим и Техническим предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Конкурсную заявку, на общую сумму

__________________________________________________________________.

(общая сумма Конкурсной заявки, рублей, с НДС)

Условия оплаты: _______________________________________________;

Сроки исполнения обязательств: __________.

Сообщаем, что __________________________________________________:

(сокращенное наименование Потенциального Участника)

− не находится в процессе ликвидации, реорганизации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом;

− не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до «__» _______ 2011 года.

7.7.  Настоящая Конкурсная заявка вместе с Конкурсной документацией имеет силу письменного соглашения о неустойке в обеспечение обязательств, связанных с участием в конкурсе, на сумму (Сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Настоящая Конкурсная заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1.  Коммерческое предложение (форма 2) — на ____ л.;

2.  График исполнения обязательств (форма 3) — на ____ л.;

3.  Техническое предложение (форма 4) — на ____ л.;

4.  Анкета Потенциального Участника конкурса (форма 5) — на ____ л.;

5.  Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6) — на ____ л.;

6.  Справка о материально-технических ресурсах (форма 7) — на ____ л.;

7.  Справка о кадровых ресурсах (форма 8) — на ____ л.;

8.  Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за последние 2 года (форма 9) — на ____ л.;

9.  Информационное письмо о наличии у Потенциального Участника конкурса, связей, носящих характер аффилированности с работниками Организатора конкурса (форма 10) — на ____ л.;

10.  Документы, подтверждающие соответствие Потенциального Участника конкурса установленным требованиям — на ____ л.

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

8.1.2. Инструкции по заполнению

8.1.2.1. Письмо оформляется на официальном бланке Потенциального Участника. Потенциальный Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

8.1.2.2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

8.1.2.3. Потенциальный Участник указывает цену Конкурсной заявки цифрами и словами, в рублях. Цену цифрами следует указывать в формате Х ХХХ ХХХ рублей ХХ копеек, а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567 (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь) рублей 89 копеек».

8.1.2.4. Потенциальный Участник указывает срок действия Конкурсной заявки.

8.1.2.5. Потенциальный Участник перечисляет и указывает объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть Коммерческого и Технического предложений Потенциального Участника.

8.1.2.6. Письмо должно содержать только одну оферту. В случае нарушения Потенциальным Участником указанного требования, Закупочная комиссия ОДУ Юга отказывает в допуске такого Потенциального Участника к участию в конкурсе.

8.1.2.7. Письмо должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Потенциального Участника.

8.2. Коммерческое предложение (форма 2)

8.2.1. Форма коммерческого предложения

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №_________

Коммерческое предложение (полная калькуляция затрат, с расшифровкой накладных и прочих расходов)

Наименование и адрес Потенциального Участника____________________

Расчет цены Договора

№ п/п	Вид работ, услуг, иного обязательства	Ед. изм.	Кол-во	Единичная расценка, руб. (без НДС)	Общая стоимость, руб. (без НДС)	Примечания
1.
…
ИТОГО без НДС, руб.	х
НДС, руб.	х
ИТОГО с НДС, руб.	х

Условия оплаты:_______________________________________________________

___________________________________(подпись, М. П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

8.2.2. Инструкции по заполнению

8.2.2.1. Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данной коммерческое предложение.

8.2.2.2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.

8.2.2.3. В Коммерческом предложении приводятся соответственно наименование статьи расходов и величина расходов по этой статье (с НДС). Могут быть приведены примечания и комментарии.

8.2.2.4. В Коммерческом предложении Потенциальный Участник в свободной форме приводит условия оплаты работ.

8.2.2.5. Коммерческое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Потенциального Участника.

8.3. График выполнения проектных работ (форма 3)

8.3.1. Форма Графика выполнения проектных работ

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График выполнения проектных работ

Наименование и адрес Потенциального Участника: ______________________________________________________________________

Начало выполнения:

«___»____________________года.

Окончание выполнения:

«___»____________________года.

№ п.	Наименование работ	Результат работ	Сроки выполнения
Предпроектные работы
1. 2.	Обследование объекта реконструкции, определение границ проектирования и формирование условий, необходимых для монтажа и нормальной эксплуатации проектируемых технических средств Разработка технического задания на реконструкцию диспетчерского щита и средств связи диспетчерского центра ОДУ Юга в соответствии с рекомендациями ГОСТ 34.602 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».	Отчет о предпроектном обследовании объекта реконструкции, утверждаемый заказчиком Техническое задание, утверждаемое заказчиком.
Работы по созданию проекта «Реконструкция диспетчерского пункта Филиала ЕЭС» ОДУ Юга с использованием видеопроекционного оборудования»
3. 4. 5.	Разработка технического проекта на реконструкцию диспетчерского щита и средств связи диспетчерского центра ОДУ Юга Разработка рабочей документации на реконструкцию диспетчерского щита и средств связи диспетчерского центра ОДУ Юга Разработка сметной документации на реконструкцию диспетчерского щита и средств связи диспетчерского центра ОДУ Юга	Технический проект, утверждаемый заказчиком Рабочая документация, утверждаемая заказчиком. Сметная документация, утверждаемая заказчиком.

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

8.3.2. Инструкции по заполнению

8.3.2.1. Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данный График.

8.3.2.2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.

8.3.2.3. В Графике приводятся сроки всех этапов выполнения работ в соответствии с требованиями Организатора конкурса. При этом этапы, по составу работ, должны отражать все разделы п. 3 Технического задания, являющегося неотъемлемой часть Конкурсной документации.

8.3.2.4. В целях снижения общих затрат сил и времени Организатора конкурса и Потенциального Участника на подготовку Договора данный График следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

8.3.2.5. График должен быть подписан уполномоченным лицом и скреплен печатью Потенциального Участника.

8.4. Техническое предложение (форма 4)

8.4.1. Форма технического предложения

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Потенциального Участника:

_____________________________________________________________________

(здесь Потенциальный Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на Техническое задание (раздел 3 Конкурсной документации) в соответствии с требованиями раздела 4 Конкурсной документации).

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

8.4.2. Инструкции по заполнению

8.4.2.1. Потенциальный Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

8.4.2.2. Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.

8.4.2.3. В Предложении описываются все позиции раздела 3 с учетом предлагаемых условий Договора (раздел 4).

8.4.2.4. Предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Потенциального Участника.

8.5 Анкета Потенциального Участника конкурса (форма 5)

8.5.1. Форма Анкеты Потенциального Участника

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Потенциального Участника

Наименование и адрес Потенциального Участника: _____________

№ п/п	Наименование	Сведения о Потенциальном Участнике (заполняется Потенциальным Участником)
1	Организационно-правовая форма и полное фирменное наименование
2	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или ФИО всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 %)	Наименование организации (ФИО) учредителя Доля участия в уставном капитале Потенциального участника
3	Информация о принадлежности Потенциального Участника к субъектам малого и среднего предпринимательства
4	ОГРН
5	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице	дата выдачи номер кем выдано
6	ИНН
7	Свидетельство по постановке на учет в налоговом органе	дата номер кем выдано
8	Банковские реквизиты	номер расчетного счета наименование банка адрес банка прочие банковские реквизиты
9	Устав	дата и номер решения об утверждении
10	Изменения к Уставу	дата и номер решения о внесении изменений дата и номер Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц
11	Юридический адрес
12	Фактический адрес
13	Почтовый адрес (для переписки)
14	Телефоны Потенциального Участника (в т. ч. код города)
15	Факс Потенциального Участника (в т. ч. код города)
16	Адрес электронной почты Потенциального Участника
17	Лицо, имеющее право действовать от имени Потенциального Участника без доверенности	ФИО должность телефон
18	Ответственное лицо Потенциального Участника по вопросам, связанным с проведением конкурса	ФИО должность телефон

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

8.5.2. Инструкции по заполнению

8.5.2.1. Таблица заполняется по всем позициям, пустые графы оставлять не следует. В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к Потенциальному Участнику в соответствующих графах таблиц указываются слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

8.5.2.2. В строке 3 таблицы необходимо указать один из следующих вариантов: «является субъектом малого предпринимательства», «является субъектом среднего предпринимательства», «не является субъектом малого и среднего предпринимательства».

8.5.2.3. К Анкете Потенциального Участника рекомендуется приложить копии документов, сведения о которых приводятся.

8.5.2.4. Анкета Потенциального Участника должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника.

8.6. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6)

8.6.1. Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения
аналогичных договоров

Наименование и адрес Потенциального Участника: __________________

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)	Подрядчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание существенных условий договора, объем и состав, выполненных работ	Сумма договора, рублей	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам
1.
2.
3.
…
ИТОГО за полный год [указать год, например «2009»]		х
1.
2.
3.
…
ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал 2010 года», «I—II кварталы 2010 года» и т. д.]		х

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

8.6.2. Инструкции по заполнению

8.6.2.1. Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

8.6.2.2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.

8.6.2.3. В этой форме Потенциальный Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам и прочим требованиям разделов 3 и 4.

8.6.2.4. Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Потенциальный Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

8.6.2.5. Потенциальный Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

8.6.2.6. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника.

8.7. Справка о материально-технических ресурсах (форма 7)

8.7.1. Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Потенциального Участника: __________________

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)	Состояние	Примечания
1.
2.
3.
…

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

8.7.2. Инструкции по заполнению

8.7.2.1. Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

8.7.2.2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.

8.7.2.3. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Потенциальный Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

8.7.2.4. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника.

8.8. Справка о кадровых ресурсах (форма 8)

8.8.1. Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Потенциального Участника: ______________________

Средняя численность работников Потенциального Участника за предшествующий календарный год _______________________________________________________

Таблица 1. Кадровые ресурсы, планируемые для привлечения в ходе исполнения договора

№ п/п	Фамилия, имя, отчество специалиста	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность)	Должность	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
Руководящее звено
1.
2.
…
Специалисты
1.
2.
…
Прочий персонал
1.
2.
…

Таблица 2. Общая численность Потенциального участника

Группа специалистов	Штатная численность, чел.
Руководящий персонал
Инженерно-технический персонал
Рабочие и вспомогательный персонал

___________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

8.8.2. Инструкции по заполнению

8.8.2.1. Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка

8.8.2.2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.

8.8.2.3. В Таблице 1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Потенциальным Участником в ходе выполнения Договора.

8.8.2.4. В Таблице 2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Потенциального Участника.

8.8.2.5. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

8.8.2.6. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника.

8.9. Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за последние 2 года (форма 9)

8.9.1. Форма Справки об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за последние 2 года

начало формы

Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за последние 2 года

Наименование и адрес Потенциального Участника: _________________________

№ п/п	Истец	Ответчик	Предмет и сумма иска	Решение суда
1
2
…

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

8.9.2. Инструкции по заполнению

8.9.2.1. Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

8.9.2.2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.

8.9.2.3. Потенциальный Участник указывает стороны арбитражного процесса, предмет и сумму иска, резолютивную часть решения суда либо сведения о том, что решение суда по данному иску до настоящего времени не принято.

8.9.2.4. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника.

8.10. Информационное письмо о наличии у Потенциального Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Организатора конкурса (форма 10)

8.10.1. Форма информационного письма

начало формы

Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей Конкурсной заявки просим учесть следующие сведения о наличии у [указывается наименование Потенциального Участника] связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися [указывается, кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т. д.] Организатора конкурса [и/или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса] а именно:

1.  [указывается Ф. И.О. лица, его место Работы, должность; кратко описывается почему, по мнению связи между данным лицом и Потенциальным Участником конкурса могут быть расценены, как аффилированность];

2.  [указывается Ф. И.О. лица, его должность, кратко описывается, почему связи между данным лицом и Потенциальным Участником могут быть расценены как аффилированность];

3.  и т. д.

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

8.10.2. Инструкции по заполнению

8.10.2.1. Потенциальный Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.

8.10.2.2. Потенциальный Участник указывает свое поле фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой юридический адрес.

8.10.2.3. Потенциальный Участник должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц, которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Потенциального Участника таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашей Конкурсной заявки просим учесть, что у [указывается наименование Потенциального Участника] НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Организатором конкурса, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса».

8.10.2.4. При составлении данного письма Потенциальный Участник должен учесть, что в случае сокрытия Потенциальным Участником любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Потенциальным Участником и любыми лицам так или иначе связанными с Организатором конкурса, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса, Организатор конкурса вправе отказать в допуске такому Потенциальному Участнику к участию в конкурсе.

8.10.2.5. Письмо должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Потенциального Участника.