ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОГУ ТУАД

Новосибирской области

_______________

«____» _____________ 2006 г.

ИЗМЕНЕНИЕ

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение подрядных работ по:

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА (стр. 2),

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОНТРАКТА (КОНКУРСА) (стр. 3),

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ

К ПРЕДМЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (КОНКУРСА) (стр. 4),

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (стр. 5),

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ (стр. 6),

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (стр.10),

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКУ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (стр. 11),

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (стр. 18),

ФОРМЫ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА (стр. 22),

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (стр. 28).

НОВОСИБИРСК 2006

1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА.

1. Форма торгов: Открытый конкурс.

2. Наименование заказчика: Областное государственное учреждение «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области».

3. Место нахождения заказчика (юридический адрес): 11.

4. Почтовый адрес заказчика: 1.

5. Адрес электронной почты заказчика: *****@.

6. Контактный телефон заказчика: ().

7. Источник финансирования заказа: Средства областного бюджета Новосибирской области.

8. Предмет государственного контракта: Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области.

9. Место выполнения работ: Новосибирская область.

10. Условия выполнения работ: Выполнение полного комплекса работ с требуемым качеством в установленные сроки.

11. Сроки выполнения работ (периоды): согласно конкурсной документации.

12. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Безналичный расчёт. Оплата выполненных и принятых работ производится не ранее 15 числа месяца, следующего за отчётным, по счетам-фактурам на основании справок формы КС-3.

13. Начальная цена контракта: Начальная цена по каждому лоту указана в конкурсной документации.

14. Порядок предоставления конкурсной документации: Бесплатно, по заявлению юридических (физических) лиц. За документацию, полученную неофициальным путём, заказчик ответственности не несёт.

15. Срок предоставления конкурсной документации:

Начало – 22.03.2006 г., окончание – 24.04.2006 г.

16. Место предоставления конкурсной документации: 1, комната 301.

17. Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена конкурсная документация: www3.adm. *****/ раздел государственный заказ.

18. Место подачи заявок на участие в конкурсе: 1, комната 414

19. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: В письменном виде по форме, установленной конкурсной документацией.

20. Даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Начало – 22.03.2006 г., окончание – 25.04.2006 г. до 10 часов (до 9 часов - по адресу подачи заявок, с 9 до 10 часов - по адресу вскрытия конвертов с заявками).

21. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: Качество работ, срок выполнения работ, срок предоставления гарантий, цена госконтракта.

22. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 8, комната 333, в 10 часов 00 минут 25.04.2006 г.

23. Место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 8, комната 333;

24. Дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: не позднее 15.05.2006 г.

25. Порядок, сроки, размер обеспечения заявки на участие в конкурсе и исполнения государственного контракта: не устанавливается.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (КОНКУРСА).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2.1.На конкурс выставляются подрядные работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области. Список объектов (лотов), сроки и начальные цены приведены в таблицах №1, №2, №3.

Таблица №1

№ лота п/п	Наименование объектов (автомобильной дороги), адрес работ.	Мощность км, материал покрытия	Дата окончания работ	Начальная цена контракта с НДС, в тыс. руб.
1	2	3	4	5
*Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования*
1	а/д"Чаны-Венгерово-Кыштовка" в Венгеровском районе.	1,0 асф. бет.	25.09.2006	3099,0
*Ремонт автомобильных дорог*
2	поверхностная обработка на а/д "Новосибирск-с. Кочки-г. Павлодар /в пред. РФ/" в Краснозёрском районе.	5,0	25.07.2006	1697,13
3	а/д "Здвинск-154км а/д "К-01" (а/д"Купино-Здвинск") (выборочно) в Купинском районе.	1,86 щеб.	25.08.2006	2940,00
4	а/д "Чулым - Большеникольское" (выборочно на уч. км 37 - км 45) в Чулымском районе.	3,05 щеб.	25.08.2006	3862,00

Таблица №2

№ лота п/п	Наименование объектов (автомобильной дороги), адрес работ.	Мощность км, материал покрытия	Дата окончания работ	Начальная цена контракта с НДС, в тыс. руб.
1	2	3	4	5
*Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования*
5	а/д "Байкал" - г. Барабинск в Барабинском районе.	1,0 асф. бет.	25.09.2006	3600,0
6	а/д "103 км а/д "Байкал" - Новобибеево" в Болотнинском районе	2,0 асф. бет.	25.09.2006	4200,0
7	а/д "2км а/д "К-17рп4"-с. Веселовское-с. Лотошное-Светлое" в Краснозёрском районе.	1,6 щеб.	25.08.2006	4120,0
8	а/д "Сузун - Битки - Маюрово" в Сузунском районе.	асф. бет.	25.08.2006	1909,0
*Ремонт автомобильных дорог*
9	а/д "22 км а/д "Н-2702" - Черный Мыс" (выборочно) в Убинском районе.	щеб.	25.07.2006	1 400,00

Таблица 3

№ лота п/п	Наименование объектов (автомобильной дороги), адрес работ.	Мощность км, материал покрытия	Нормативная продолжительность ремонта (месяцев)	Начальная цена контракта с НДС, в тыс. руб.
1	2	3	4	5
*Капитальный ремонт автомобильных дорог*
10	а/д "370 км а/д "К-17р"-Калиновка" в Карасукском районе.	10,5 щеб.	8,5	52033,0
11	29 км а/д "Н-1610"- Лукошино - 58 км а/д "К-06" в Купинском районе.	10,04 щеб.	8	28912,0
12	а/д "Верх Ики - Новососедово" в Маслянинском районе.	9,41 щеб.	11	0
13	а/д "26 км а/д "Н-2802" - Тихоновка-Новоникольск" в Усть-Таркском районе	8,9 щеб.	7	27455,0

Примечание: По лотам 10 – 13 сроки выполнения работ - 2006 – 2008 гг., в зависимости от объёмов ежегодно выделяемого финансирования.

С проектной документацией по лотам №1- 4,участники размещения заказа могут ознакомиться по адресу заказчика в отделе проектно-сметной документации, ценообразования и размещения госзаказа, каб. 301, ответственный исполнитель

3. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРЕДМЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (КОНКУРСА).

Выполненные работы должны соответствовать утверждённой проектно-сметной документации и обеспечивать выполнение требований СНиП 2.05.02-85, СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», предъявляемых к конструктивным элементам, технологии работ и их качеству.

Приемка работ будет производиться в соответствии с разделом 7 проекта госконтракта, входящего в состав конкурсной документации. Оценка качества выполненных работ будет проводиться в соответствии с приложением 2, пункт 5 СНиП 3.06.03-85 по контролируемым параметрам, приведённым в таблице, с допустимыми условиями оценки на «хорошо» и «отлично».

Гарантийные сроки в период которых подрядчик, обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливаются:

§ асфальтобетонное покрытие – не менее 4 лет;

§ щебёночное покрытие – не менее 2 лет;

§ шероховатая поверхностная обработка – не менее 3 лет.

Участник размещения заказа должен описать выполняемые работы, являющиеся предметом конкурса, их качественные характеристики по формам №3, 4, 5 (приложение к заявке) и по желанию может представить краткую пояснительную записку.

4. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.

Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:

§ качество работ – предлагаемые участником размещения заказа условия контроля качества работ на оценку «хорошо» или «отлично» (при условии подтверждения возможности обеспечения заявленного качества);

§ срок выполнения работ - дата окончания работ (лоты 1-9), продолжительность ремонта (лоты 10-13);

§ срок предоставления гарантий – гарантийный срок;

§ цена госконтракта – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа в заявке по лоту.

Выбор выигравшей заявки будет проводиться по наибольшей итоговой балльной оценке, которая в зависимости от весомости критерия будет присуждена по следующей шкале:

Критерии оценки заявок	Показатели оценки и их значения	Исходный балл	Коэффи-циент весомости критерия	Балльная оценка критерия (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
Качество работ	Условия оценки качества работ на «хорошо»	1	0,40	0,40
Условия оценки качества работ на «отлично»	2	0,80
Срок предоставления гарантий	Гарантийный срок на 1 год больше нормативного	1	0,20	0,20
Гарантийный срок на 2 год больше нормативного	2	0,40
Гарантийный срок на 3 года больше нормативного	3	0,60
Срок выполнения работ *(лоты 1-9)*	В необходимый срок или ранее от 1 до 10 календарных дней	1	0,10	0,10
Раньше необходимого срока от 11 до 20 календарных дней	2	0,20
Раньше необходимого срока от 21 до 30 календарных дней	3	0,30
Раньше необходимого срока от 31 до 40 календарных дней	4	0,40
Раньше необходимого срока от 41 и более календарных дней	5	0,50
Продолжительность ремонта *(лоты 10-13)*	Менее нормативной продолжительности на 1 месяц	1	0,10	0,10
Менее нормативной продолжительности на 1,5 месяц	2	0,20
Менее нормативной продолжительности на 2 месяц	3	0,30
Менее нормативной продолжительности на 2,5 месяц	4	0,40
Менее нормативной продолжительности на 3 месяца	5	0,50
Цена госконтракта	Равная начальной или снижена от начальной более 15 % (включительно)	1	0,30	0,30
Снижена от начальной в пределах от 0 % ( не включительно) до 5 %	2	0,60
Снижена от начальной в пределах от 5 % (включительно) до 10 %	3	0,90
Снижена от начальной в пределах от 10 % (включительно) до 15 %	4	1,20

Примечание: При расчёте балльной оценки по критерию «цена госконтракта» процентное снижение цены определяется в сопоставимых ценах (с НДС или без НДС, см. стр. 21).

На основании представленного описания выполняемых работ и его соответствия формам №3, 4, 5 о наличии механизмов, оборудования, инженерно-технического персонала, рабочих, системы контроля качества работ (раздел 3, последний абзац) комиссия по размещению заказа определяет возможность обеспечения участником заявленного качества работ с присвоением соответствующего исходного балла (0 баллов – не обеспечивается заявленное качество работ; 1 балл – оценка качества работ на «хорошо»; 2 балла – оценка качества работ на «отлично»), при этом оценка участника в расчёт не принимается. В случае присвоения комиссией 0 баллов за обеспечение заявленного качества работ, остальные критерии не оцениваются и итоговая балльная оценка заявке выставляется 0 баллов. При заключении контракта с победителем конкурса или участником, занявшим второе место, в проект контракта будет включено условие обеспечения качества работ, указанное ими в заявке на участие в конкурсе по соответствующему лоту.

В случае выявления равноценных заявок по балльной оценке победитель конкурса определяется большинством голосов при открытом голосовании членов комиссии по размещению заказов, при равенстве голосов, решающим является голос председателя комиссии.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ.

5.1. Основными нормативными документами являются:

§ Гражданский Кодекс РФ ст.763-768;

§ Бюджетный Кодекс РФ ст.161;

§ Федеральный закон от 01.01.2001 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федерального закона от 01.01.2001 ).

5.2. Начальная цена госконтракта (стоимость работ) по лотам №1 – 4 (табл.1) и лотам №10-13 (табл.3) рассчитана на основании проектно-сметной документации, разработанной в базисных ценах 2001 года с переводом в текущий уровень цен согласно индексам изменения стоимости к прямым затратам, согласованным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области к применению с 01.03.2006 г. За начальную цену госконтракта по лотам №5 – 9 (табл.2) принят лимит средств, выделенный Заказчику в 2006 году на выполнение работ по объекту. Начальная цена включает НДС.

5.3. Участник торгов при проведении открытого конкурса заявляет цену (стоимость), которая в последующем будет использована Заказчиком для расчёта коэффициента снижения сметной стоимости строительно-монтажных работ, определяемого как отношение заявленной и начальной цены госконтракта.

5.4. Цена госконтракта, заключаемого с победителем конкурса по лотам №1 – 4 (табл.1) и лотам №10-13 (табл.3), будет соответственно равна заявленным ценам. Цена по лотам №5 - 9 будет рассчитана на основании проектно-сметной документации, разрабатываемой по заданию заказчика проектными организациями в базисных ценах 2001 г. с переводом в текущий уровень цен согласно индексам изменения стоимости к прямым затратам, согласованным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области на момент проведения торгов, и с учетом результатов торгов (коэффициент снижения сметной стоимости строительно-монтажных работ, определённый в соответствии с пунктом 5.3.).

5.5. Выполненные строительно-монтажные работы будут принимаются к оплате Заказчиком с учётом прочих, временных, непредвиденных работ и затрат в пределах сметного лимита на следующих условиях:

- затраты на временные здания и сооружения - за фактически построенные временные здания и сооружения (согласно п.3.2 ГСН 01);

- дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - только в зимний период согласно календарному графику производства работ (раздел II ГСН 01);

- затраты на снегоборьбу – только в зимний период согласно сборнику сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 01 п. 8 «в»);

- средства на покрытие затрат по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков – фактические затраты, подтверждённые платёжными документами;

- накладные расходы и сметная прибыль – согласно приложению №2 протокола №4 от 13.04.05 г. совещания межведомственной комиссии администрации области по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве от фонда оплаты труда (ФОТ).

- средства на непредвиденные работы и затраты - обоснованные фактические затраты подрядчика, произведенные по согласованию с Заказчиком, но не более 1,5 % от итога глав сводного сметного расчета;

- другие прочие затраты (на вахтовый метод, разъездной характер, перевозку рабочих) - согласно нормативу по каждой статье затрат.

Вышеуказанные затраты принимаются к оплате при наличии их в утверждённой сметной документации.

5.6. Цена заключаемого госконтракта определяется согласно п.5.3, п.5.4, п.5.5 на весь срок производства работ. Срок производства работ для лотов №1-9 устанавливается в соответствии с датой окончания работ, заявленной победителем конкурса по лоту, и в случае превышения сроков производства работ, цена госконтракта остаётся неизменной и не подлежит корректировке на величину инфляции. По лотам №10-13 (переходящие объекты) на последующие годы к остатку сметной стоимости применяются индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ на соответствующий год производства работ.

5.7. Участник размещения заказа проставляет в заявке на участие в конкурсе (далее заявка) напротив каждого лота дату окончания работ (или продолжительность ремонта), гарантийный срок, условия оценки качества работ («хорошо» или «отлично») и свою цену, которая не может быть больше начальной цены контракта, или знак минус (–), что будет означать соответственно его участие или неучастие в конкурсе по данному лоту.

Дата окончания работ, указываемая в заявках участниками размещения заказа, не может быть позже назначенной заказчиком, гарантийный срок - менее нормативного, продолжительность ремонта – больше нормативной.

В случае превышения начальной цены и (или) необходимого срока производства работ, и (или) нормативной продолжительности ремонта, и (или) уменьшения нормативного гарантийного срока заявка отклоняется, как не соответствующая требованиям конкурсной документации.

5.8. Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола оценки и сопоставления заявок направляется проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта (цена, сроки производства работ, гарантийные сроки, условия оценки качества работ), предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. Полученный проект контракта победитель конкурса обязан подписать и вернуть заказчику в течение 10 (десяти) дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола оценки и сопоставления заявок. В случае отказа победителя от его подписания, контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. Проект контракта, входящий в состав конкурсной документации, является обязательным и не подлежит изменению победителем конкурса.

5.9. При исполнении контракта, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг, заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг, но не более чем на пять процентов такого объема. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены. В случае изменения законодательных и иных нормативных правовых актов РФ или Новосибирской области в период действия настоящего контракта, правоотношения сторон регулируются с учетом принятых актов. Кроме того, в случае внесения распорядительными актами Новосибирской области изменений в утверждённый перечень автомобильных дорог, поименованных в списке лотов (таблицы №1, №2, №3) и являющихся предметом госконтракта, заказчик вправе привести в соответствие с указанными изменениями госконтракт, заключенный с победителем конкурса.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Пункты инструкции
1	Предмет государственного контракта: Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области.
2	Источник финансирования заказа: средства областного бюджета Новосибирской области.
3	Приглашаются претенденты: юридические, физические лица (индивидуальные предприниматели)
6	Соответствующая лицензия: на выбранный участником размещения заказа вид работ.
7	Официальное издание: газета «Советская Сибирь» Официальный Интернет-сайт: www3.adm.nso.ru/ раздел государственный заказ.
12	Информация, требуемая для представления участниками размещения заказа: 1. Заявка на участие в конкурсе (форма 1). 2. Справочная информация (форма 2). 3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки. 4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости. 5. Соответствующая лицензия, действующая на дату подписания контракта. 6. Документы и сведения, описывающие выполняемые работы (формы 3, 4, 5).
13	Обеспечение заявки на участие в конкурсе: не требуется
16	Форма предоставления конкурсной заявки: в письменном виде.
17	Адрес заказчика для представления заявок на участие в конкурсе: г.Новосибирск, ул. (к.414)
17	Дата истечения срока подачи конкурсных заявок: до 10 часов 25.04.2006 г.
21	Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет иметь место по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект 18, комната 333, 25.04.2006 г. в 10 часов 00 минут.
31	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: § качество работ – предлагаемые участником размещения заказа условия контроля качества работ на оценку «хорошо» или «отлично» (при условии подтверждения возможности обеспечения заявленного качества); § сроки выполнения работ - дата окончания работ (лоты 1-9), продолжительность ремонта (лоты 10-13); § срок предоставления гарантий – гарантийный срок; § цена госконтракта – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа в заявке по лоту.
37	Обеспечение выполнения госконтракта: не требуется.
	Валюта для расчётов с подрядчиками: рубли.

6. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКУ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Общие сведения

1. Информационная карта. Информационная карта является дополнением к Инструкции участнику размещения заказа и содержит данные об условиях проведения конкретного конкурса.

2. Предмет государственного контракта.

Заказчик, указанный в извещении о проведении конкурса (объявлении), приглашает принять участие в конкурсе на выполнение работ, как оговорено в Информационной карте.

3. Источник финансирования заказа.

Заказчик располагает средствами на осуществление закупок (предмета торгов), указанных в Информационной карте.

4. Правомочность участников размещения заказа.

Настоящее приглашение распространяется на всех претендентов – юридических (физических) лиц, которым российским законодательством не запрещено участвовать в осуществлении закупок в Российской Федерации.

5. Затраты на участие в конкурсе.

Участник размещения заказа несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе (далее заявка). Заказчик ни в каких случаях не имеет обязанностей и не несет ответственности за такие затраты.

6. Посещение объекта.

Участнику размещения заказа рекомендуется под свою ответственность посетить и осмотреть объект, являющийся предметом государственного заказа. Затраты на посещение объекта участник размещения заказа также несёт за счёт собственных средств.

Требования к участникам размещения заказа.

7. Все участники размещения заказа должны соответствовать требованиям:

§ указанным в Информационной карте, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (наличие соответствующей лицензии);

§ непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического (физического) лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

§ неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

§ отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

§ отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;

Извещение о проведении конкурса

8. Порядок и сроки опубликования извещения.

Извещение о проведении открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте в сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов. Официальные издания и сайт определены нормативными актами Новосибирской области, наименования указаны в Информационной карте.

Конкурсная документация

9. Содержание конкурсной документации.

Конкурсная документация включает в себя разделы и документы, перечисленные ниже:

§ извещение о проведении конкурса.

§ общие сведения о предмете государственного контракта, в том числе об объектах (лотах) составляющих предмет конкурса, их количественная характеристика и начальная цена;

§ качественные характеристики, предъявляемые заказчиком к предмету государственного контракта;

§ критерии оценки заявок на участие в конкурсе;

§ условия проведения конкурса и заключения государственного контракта;

§ инструкция участнику торгов и Информационная карта;

§ образцы установленных форм (в т. ч. форма заявки на участие в конкурсе);

§ проект государственного контракта;

10. Порядок предоставления конкурсной документации.

Конкурсная документация одновременно с извещением о проведении открытого конкурса размещается на официальном сайте в сети «Интернет», указанном в Информационной карте. В письменной форме конкурсная документация предоставляется лицам в течение двух дней с момента их официального обращения, в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. До опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса конкурсная документация не предоставляется.

11. Разъяснение конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

12. Внесение изменений в конкурсную документацию.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение двух дней размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

Подготовка заявок на участие в конкурсе

13. Заявка должна содержать:

13.1. Заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией (форма №1), включающее сведения о качестве предлагаемых работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене контракта.

13.2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

§ фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (форма №2);

§ выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), либо нотариально заверенную копию таких документов, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

§ документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

13.3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

денежных средств

14. Обеспечение заявки.

Участник размещения заказа представляет в качестве составной части своей конкурсной заявки обеспечение в размере, как указано в Информационной карте. Обеспечение заявки возвращается участнику, который не выиграл торги или до вскрытия конвертов отозвал свою конкурсную заявку либо не допущен к участию в конкурсе. Участнику, занявшему второе место, обеспечение заявки возвращается после подписания госконтракта победителем конкурса. Участнику, который признан победителем конкурса, обеспечение заявки возвращается после подписания им госконтракта. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

15. Одна конкурсная заявка от участника размещения заказа.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). Участник размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность специализированной организации (организатора конкурса), не может подать заявку на участие в конкурсе.

16. Оформление и подписание заявки.

Участник торгов должен подготовить конкурсную заявку в одном экземпляре на бумажном носителе или в форме электронного документа. Документы, для которых в конкурсной документации установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами черными или фиолетовыми чернилами. Документы и материалы, форма которых не установлена Конкурсной документацией, могут составляться в произвольном виде. В конкурсной заявке не должно содержаться изменений или дополнений, за исключением тех, которые сделаны в соответствии с указаниями Заказчика.

Оформление конкурсной заявки должно производиться согласно установленной форме и допускать единственное прочтение. Документы конкурсной заявки должны быть подписаны руководителем организации, либо его доверенным лицом (с приложением соответствующей доверенности) и заверены печатью организации.

Подача заявок на участие в конкурсе

17. Опечатывание и маркировка заявки.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа (если это указано в Информационной карте). При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.

18. Окончание срока подачи заявок.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками (в том числе открытия доступа к заявкам поданным в форме электронных документов). Конкурсные заявки должны быть получены заказчиком по адресу, не позднее времени и даты, указанных в Информационной карте и в извещении о проведении конкурса. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируются заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

19. Заявки, поданные с опозданием.

Полученные после окончания срока подачи конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в конкурсе также возвращаются таким участникам размещения заказа.

20. Изменения в заявках и их отзыв.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Изменение в конкурсное предложение должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктаминастоящей Инструкции. Конверт дополнительно маркируются словом «Изменение».

21. Соблюдение конфиденциальности.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов

22. Порядок вскрытия конвертов с заявками.

Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте и в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

23. Информация, оглашаемая при вскрытии конвертов.

При вскрытии конвертов с конкурсными заявками объявляется следующая информация:

§ наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица);

§ почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или открывается доступ к заявке, поданной в форме электронного документа;

§ наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией (пункт 13 настоящей инструкции);

§ условия исполнения государственного контракта, указанные в заявке в соответствии с конкурсной документацией и являющиеся критерием оценки заявок (пункт 32 настоящей инструкции).

Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация осуществляют аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

24. Протокол процедуры вскрытия конвертов.

По результатам заседания конкурсной комиссии оформляется протокол, в который заносятся сведения, оглашаемые при процедуре вскрытия конвертов в соответствии пунктом 23 настоящей инструкции.

25. Присутствие участников размещения заказа при вскрытии конвертов.

Участники размещения заказа, подавшие заявки, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, и осуществлять аудио и видеозапись указанной процедуры.

26. Разъяснение заявок.

При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими, в том числе и в электронной форме, документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа.

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе

27. Порядок и сроки рассмотрения заявок.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией (пункт 7 настоящей инструкции). Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов.

28. Решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в конкурсе в случае:

§ непредоставления определенных пунктом 13 настоящей инструкции документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, об услугах по которым размещается заказ;

§ несоответствия требованиям, установленным пунктом 7 настоящей инструкции;

§ невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, если требование обеспечения заявок указано в извещении о проведении открытого конкурса;

§ несоответствия заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе требованиям конкурсной документации.

29. Протокол процедуры рассмотрения заявок.

По результатам заседания конкурсной комиссии оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.

30. Уведомления участников размещения заказа о принятых конкурсной комиссией решениях.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса

31. Порядок и сроки рассмотрения заявок.

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса, в соответствии с порядком, указанном в пункте 27 настоящей инструкции. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 29 настоящей инструкции.

32. Критерии оценки заявок.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Оценка предложений будет осуществляться по критериям:

§ качество предлагаемых работ и услуг;

§ сроки выполнения работ, оказания услуг;

§ срок предоставления гарантии качества выполненных работ, услуг (гарантийные обязательства);

§ цена контракта;

Минимальные требования по названным критериям, указаны в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте.

33. Определение победителя конкурса.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае выявления равноценных заявок, победитель конкурса определяется большинством голосов при открытом голосовании членов комиссии по размещению заказов.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

34. Протокол процедуры оценки и сопоставления заявок.

По результатам заседания конкурсной комиссии оформляется протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, второй в течение трёх дней передаётся победителю конкурса. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании заказчиком соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

35. Уведомления участников размещения заказа о принятых конкурсной комиссией решениях.

Победителю конкурса направляется протокол заседания конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 34 настоящей инструкции. Другим участникам конкурса уведомления не направляются. С результатами конкурса любой участник может ознакомиться в официальных печатных изданиях и на официальном сайте в сети «Интернет» в которых размещается итоговый протокол заседания конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 34 настоящей инструкции.

36. Разъяснение результатов конкурса и право на обжалование.

Любой участник конкурса после опубликования или размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном пунктом 45 настоящей инструкции.

37. Отказ заказчика от проведения конкурса.

Заказчик официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается на официальном сайте в сети «Интернет».

В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к заявкам, поданным в форме электронных документов, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

Заключение государственного контракта

38. Условия и порядок заключения государственного контракта.

Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола оценки и сопоставления заявок направляется проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. Полученный проект контракта победитель конкурса обязан подписать и вернуть заказчику в течение 10 (десяти) дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола оценки и сопоставления заявок.

Одновременно с подписанным контрактом победитель конкурса должен представить заказчику обеспечение выполнения контракта по форме и в размере, указанном в Информационной карте.

В случае отказа победителя от заключения контракта, проект контракта направляется для заключения участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

39. Признание победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта.

В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией в соответствии с пунктом 38 настоящей инструкции, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему, а также обеспечение исполнения контракта, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

40. Право заказчика на отказ от заключения контракта.

Заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта (пункт 38 настоящей инструкции), в случае установления факта:

§ проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

§ приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

§ предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных конкурсной документацией (пункт 13 настоящей инструкции);

§ нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

41. Право заказчика на изменение объёмов работ, услуг и цены контракта.

При исполнении контракта, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг, заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг, но не более чем на пять процентов такого объема. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены.

42. Признание заказа размещённым заказчиком.

Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

Условия контракта, заключенного с участником размещения заказа в соответствии с пунктом 38 настоящей инструкции, не могут быть изменены, за исключением случая, предусмотренного пунктом 41 настоящей инструкции.

Признание конкурса несостоявшимся, возникающие последствия и процедуры

43. Конкурс признаётся несостоявшимся в следующих случаях:

43.1. На участие в конкурсе подана одна заявка.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктаминастоящей инструкции.

В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемого к конкурсной документации. При этом государственный контракт заключается с участником размещения заказа при предоставлении им обеспечения исполнения контракта (если это предусмотрено конкурсной документацией), подавшим указанную заявку, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику размещения заказа в течение пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта.

При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

43.2. По результатам процедуры рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа или о признании участником конкурса только одного участника.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

При этом заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня признания конкурса несостоявшимся, за исключением участника размещения заказа, признанного участником конкурса. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются указанному участнику конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 29 настоящей инструкции, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом государственный контракт заключается с участником размещения заказа при предоставлении им обеспечения исполнения контракта (если это предусмотрено конкурсной документацией), на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются такому участнику конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

44. Последствия признания конкурса несостоявшимся.

В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и государственный контракт не заключен с единственным участником конкурса или с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в конкурсе, заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса либо направить документы о проведении конкурса и признании его несостоявшимся в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации).

По согласованию с указанным органом заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом государственный контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, цена заключенного контракта не должна превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса или приглашении принять участие в закрытом конкурсе.

Порядок согласования возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов. При этом срок такого согласования не должен быть более чем десять рабочих дней со дня поступления обращения о согласовании возможности заключения государственного или муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

В случае объявления о проведении повторного конкурса заказчик, уполномоченный орган вправе изменить условия конкурса.

Обжалование результатов конкурса

45. Право на обжалование результатов конкурса.

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать действия (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии в судебном порядке, а также в порядке обжалования в уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Обжалование действия (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии в уполномоченных органах контроля допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

Форма 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Будучи уполномоченными представлять и действовать от имени_____________________________

_____________________________________________________________________________________

(фирменное наименование организации участника размещения заказа)

______________________________________________________________________________________________________

(ФИО для индивидуального предпринимателя)

подтверждаем, что в отношении нас не проводится процедура приостановления деятельности, ликвидации или банкротства, а также изучив конкурсную документацию и другую информацию по предмету открытого конкурса, настоящим нижеподписавшиеся подают заявку на участие в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

(условия оценки качества работ, сроки производства работ, продолжительность ремонта, гарантийные сроки, цена государственного контракта):

№ лота п/п	Наименование объектов (автомобильной дороги), адрес работ	Мощность (км), материал покрытия	Дата окончания работ	Нормативный гарантийный срок (количество лет)	Начальная цена контракта (лимит финансирования 2006 г.), тыс. руб.	Предложение участника
Условия оценки качества («хорошо» / «отлично»)	Дата окончания работ	Гарантийный срок (количество лет)	Цена контракта без НДС, в тыс. руб.	Цена контракта с НДС, в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
*Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования*
1	а/д"Чаны-Венгерово-Кыштовка" в Венгеровском районе.	1,0 асф. бет.	25.09.06	4	3099,0
*Ремонт автомобильных дорог*
2	поверхностная обработка на а/д "Новосибирск-с. Кочки-г. Павлодар /в пред. РФ/" в Краснозёрском районе.	5,0	25.07.06	3	1697,13
3	а/д "Здвинск-154км а/д "К-01" (а/д"Купино-Здвинск") (выборочно) в Купинском районе.	1,86 щеб.	25.08.06	2	2940,00
4	а/д "Чулым - Большеникольское" (выборочно на уч. км 37 - км 45) в Чулымском районе.	3,05 щеб.	25.08.06		3862,00
*Капитальный ремонт автомобильных*
5	а/д "Байкал" - г. Барабинск в Барабинском районе.	1,0 асф. бет.	25.09.06	4	3600,0
6	а/д "103 км а/д "Байкал" - Новобибеево" в Болотнинском районе	2,0 асф. бет.	25.09.06	4	4200,0
7	а/д "2км а/д "К-17рп4"-с. Веселовское-с. Лотошное-Светлое" в Краснозёрском районе.	1,6 щеб.	25.08.06	2	4120,0
8	а/д "Сузун - Битки - Маюрово" в Сузунском районе.	асф. бет.	25.08.06	4	1909,0
*Ремонт автомобильных дорог*
9	а/д "22 км а/д "Н-2702" - Черный Мыс" (выборочно) в Убинском районе.	щеб.	25.07.2006	2	1 400,00

№ лота п/п	Наименование объектов (автомобильной дороги), адрес работ	Мощность (км), материал покрытия	Нормативная продолжительность ремонта (месяцев)	Нормативный гарантийный срок (количество лет)	Начальная цена контракта (лимит финансирования 2006 г.), тыс. руб.	Предложение участника
Условия оценки качества («хорошо» / «отлично»)	Продолжительность ремонта (месяцев)	Гарантийный срок (количество лет)	Цена контракта без НДС, в тыс. руб.	Цена контракта с НДС, в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
*Капитальный ремонт автомобильных дорог*
10	а/д "370 км а/д "К-17р"-Калиновка" в Карасукском районе.	10,5 щеб.	8,5	2	52033,0
11	29 км а/д "Н-1610"- Лукошино - 58 км а/д "К-06" в Купинском районе.	10,04 щеб.	8	2	28912,0
12	а/д "Верх Ики - Новососедово" в Маслянинском районе.	9,41 щеб.	11	2	0
13	а/д "26 км а/д "Н-2802" - Тихоновка-Новоникольск" в Усть-Таркском районе	8,9 щеб.	7	2	27455,0

Общая цена контракта (по сумме лотов), предлагаемая участником, в тыс. руб. без НДС (сумма по графе 10):__________________________________________________________________

(числом и прописью)

Общая цена контракта (по сумме лотов), предлагаемая участником, в тыс. руб. с НДС (сумма по графе 11):_________________________________________________________________________

(числом и прописью)

Примечание:

§ Участник размещения заказа проставляет в заявке на участие в конкурсе напротив каждого лота дату окончания работ (лоты 1-9) или продолжительность ремонта (лоты 10-13), гарантийный срок, условия оценки качества работ («хорошо» или «отлично») и свою цену (при этом заполняются графы 10, 11), которая не может быть больше начальной цены контракта, или знак минус (–), что будет означать соответственно его участие или неучастие в конкурсе по данному лоту. Дата окончания работ, указываемая в заявках участниками размещения заказа, не может быть позже назначенной заказчиком, гарантийный срок – менее нормативного, продолжительность ремонта – больше нормативной.

§ Участник размещения заказа, не являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), заполняет только строки по графе 10, соответственно цена контракта такого участника не может быть больше начальной цены контракта (лота) за вычетом НДС.

Приложение: на __________листах.

1. Справочная информация (форма 2).

2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки.

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости.

4. Соответствующая лицензия (пункт 6 Информационной карты).

5. Документы и сведения, описывающие выполняемые работы (формы 3, 4, 5).

6. Иные документы.

Руководитель организации ____________________ /_______________________________________________/

(индивидуальный предприниматель) (подпись) (ФИО полностью)

М. П.

Форма 2а

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(для юридических лиц)

1.	Фирменное наименование (наименование) организации
2.	Организационно-правовая форма
3.	Место нахождения
4.	Почтовый адрес
5.	Номер и ФИО контактного телефона, факс, е-mail
6.	Виды деятельности, на которые имеется лицензия ( в части, касающейся предмета торгов)
7.	Проводится или не проводится на момент предоставления сведений процедура ликвидации юридического лица (да / нет)
8.	Проводится или не проводится на момент предоставления сведений в отношении юридического лица процедура банкротства (да / нет)
9.	Приостановлена или не приостановлена на момент предоставления сведений деятельность юридического лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (да / нет)
10.	Имеется или не имеется у юридического лица задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (да / нет)

Примечание:

1. Строка 6 заполняется в случае, если это указано в Информационной карте.

2. По пунктам 7 – 10 заказчик вправе проверить подлинность представленной информации (п.7 Инструкции участнику размещения заказа).

Приложение:

1. Копии лицензий (в части, касающейся предмета госконтракта).

Справочная информация по желанию участника может быть дополнена отзывами заказчиков, буклетами, справками сведениями о задолженности по налогам и сборам, финансовой надёжности, репутации.

Руководитель организации ________________ /_______________________________________________/

(подпись) (ФИО полностью)

М. П.

Форма 2б

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(для индивидуальных предпринимателей)

1.	Организационно-правовая форма
2.	Фамилия имя отчество
3.	Серия номер паспорта
4.	Кем выдан паспорт
5.	Дата выдачи
6.	Место жительства (прописка)
7.	Почтовый адрес
8.	Номер контактного телефона, факс, е-mail
9.	Виды деятельности, на которые имеется лицензия ( в части, касающейся предмета торгов)
10.	Проводится или не проводится на момент предоставления сведений в отношении участника размещения заказа процедура банкротства (да /нет)
11.	Приостановлена или не приостановлена на момент предоставления сведений деятельность участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (да / нет)
12.	Имеется или не имеется у участника размещения заказа задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (да / нет)

Примечание:

1. Строка 9 заполняется в случае, если это указано в Информационной карте.

2. По пунктам 10 – 12 заказчик вправе проверить подлинность представленной информации (п.7 Инструкции участнику размещения заказа).

Приложение:

Копии лицензий (в части, касающейся предмета госконтракта).

Индивидуальный предприниматель ________________ /__________________________________________/

(подпись) (ФИО полностью)

М. П.

Форма 3а

РЕСУРСЫ: КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ

( РУКОВОДИТЕЛИ* ОРГАНИЗАЦИИ, НАЧАЛЬНИКИ УЧАСТКОВ, ПРОРАБЫ, МАСТЕРА, СПЕЦИАЛИСТЫ ЛАБОРАТОРИИ, СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННО - ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ, ГЕОДЕЗИСТ)

№ п/п	Занимаемая должность	Фамилия, И. О.	Образование, наименование учебного заведения, специальность, профессиональ-ная квалификация	Стаж работы (общий)	Стаж работы (по специа-льности)	Стаж работы ( в занима-емой долж-ности)	Год последней перепод-готовки, повыше-ния квалифи-кации
1	2	3	4	5	6	7	8

__________________________Руководитель организации:

М. П.

Форма 3б

РЕСУРСЫ: КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ

( РАБОЧИЕ)

№ п/п	Специальность	Разряд, квалификация	Количество рабочих данной специальности *	Средний стаж работы по специальности
общий	в организации
1	2	3	4	5	6

* Если рабочий имеет несколько специальностей, необходимо указать его в каждой из
специальностей.

_____________________Руководитель организации:

М. П.

Форма 4

СВЕДЕНИЯ

О СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

NN n/n	Вид контроля	Порядок осуществления, ответственные лица
1	2	3
1	Входной контроль
2	Операционный контроль
3	Геодезический контроль
4	Приемочный контроль	Пример: Главный инженер ФИО, должностная инструкция №_____ от ________ 200_ г.
5	Инспекционный контроль
6	Лабораторный контроль

Примечание: В случае невозможности осуществления одного или нескольких видов контроля, необходимо приложить копии договоров с другими юридическими лицами, имеющими соответствующую аттестацию на их обеспечение.

Приложение:

1. Приказ о создании системы контроля за качеством строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности.

2. Положение о системе управления качеством работ, утверждённое руководителем организации.

3. Приказы о назначении должностных лиц, ответственных за:

§ обеспечение входного, операционного, геодезического, приемочного инспекционного и лабораторного контроля качества выполняемых работ и выпускаемой продукции;

§ наличие системы стандартов предприятия, технологических карт контроля качества, соответствующих инструкций по проверке качества продукции, журналов работ;

§ хранение проектной документации, документов по авторскому и техническому надзору, актов приемки выполненных работ, исполнительных схем и чертежей, документов о прочностных характеристиках применяемых материалов и конструкций.

___________________________________ Руководитель организации

М. П.

РЕСУРСЫ: ОБОРУДОВАНИЕ

(дорожная и строительная техника, автомобили, производственные базы, лаборатория и её оснащение, прочие машины и механизмы)

№ п/п	Наименование оборудования	Данные об оборудовании, которое будет использовано при реализации проекта	Нынешнее состояние оборудования (местонахождение и текущие обязательства)	Источник получения оборудования
Марка, модель	Год выпуска	Год последнего капремонта	Изготовитель (страна)	Владелец оборудования	Вид договора (аренда и т. д.), срок договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Бульдозеры:
	Тракторы:
	Автогрейдеры:
	Скреперы:
	Поливомоечные машины:
	Автомобили самосвалы:
	Уплотняющая техника (катки):
	Экскаваторы:
	Асфальтоукладчики:
	Автогудронаторы:
	Погрузчики:
	Автокраны (не менее 10 тн):
	Автомобили для перевозки дорожных рабочих:
	Другие машины и механизмы:
	Асфальтобетонные заводы (установки по приготовлению дорожных смесей):
	Испытательные лаборатории:
	Производственные базы (производственные площади, тёплые стоянки для техники, ремонтные мастерские и т. д.):

1.По арендованному оборудованию приложить копии договоров аренды, на испытательную лабораторию копию свидетельства «Об оценке состояния измерений в лаборатории».

_________________________Руководитель организации

М. П.

ПРОЕКТ

Государственный Контракт № ___

на выполнение подрядных работ

по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования Новосибирской области.

г. Новосибирск « __ » ____________ 2006 г.

ЗАКАЗЧИК: Областное государственное учреждение «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава (доверенности № _____ от ____________ года), с одной стороны,

ПОДРЯДЧИК: __________________________________ в лице __________________, действующего на основании Устава и лицензии № __________ от «______» ________________ г., с другой стороны в целях развития, повышения технического и потребительского уровня областной сети дорог и сооружений на них в соответствии с Постановлением Губернатора Новосибирской области № 000 от 01.01.2001г. «Об утверждении планов работ дорожно-строительного комплекса Новосибирской области на 2006 год», протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № _____ от ______________г., заключили настоящий Государственный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. В целях развития сети территориальных автомобильных дорог Новосибирской области Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта подрядные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования а/д ____________________________ районе НСО в соответствии с «Техническим заданием» (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта и утвержденной проектно-сметной документацией. Заказчик обязуется принять выполненную работу и оплатить ее на условиях настоящего контракта.

1.2. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации, отраслевыми нормативными документами, а также настоящим Контрактом.

2. Управление контрактом.

2.1. Интересы Заказчика по выполнению настоящего Контракта представляют:
заместитель начальника управления по эксплуатации , начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог . Технический надзор за выполнением ремонтных работ и приемку выполненных Подрядчиком работ осуществляют ответственные работники Заказчика (инспекторы), которые уполномочены руководителем подписывать акты приемки-сдачи выполненных работ и другие документы на основании доверенности.

2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляют: ____________________________________________________________________________, которые уполномочены руководителем подписывать акты приемки-сдачи выполненных работ и другие документы на основании прилагаемых к контракту доверенностям.

3. Объёмы работ и сроки их выполнения.

3.1. Сроки и объемы работ, подлежащие выполнению в соответствии с настоящим Контрактом, предусмотрены «Техническим заданием» (Приложение ) и «Календарным графиком производства работ» (Приложение ), которые включают в себя разбивку объемов работ, выраженных в натуральных физических и денежных величинах, с указанием месяца завершения работ.

3.2 Корректировка объемов работ в случае их фактического увеличения (уменьшения) относительно объемов, указанных в календарном графике производства работ, в случае обнаружения ошибок в определении объемов работ, производится по согласованию сторон не позднее, чем за 10 дней до приемки работ в пределах выделенных лимитов и на основании расчетов, представленных Подрядчиком.

3.3. Корректировка сроков выполнения работ не производится, за исключением корректировок согласно п.4.4, а также вызванных непредвиденными обстоятельствами. Непредвиденными являются обстоятельства непреодолимой силы (п. 10 контракта).

3.4. Подрядчик в течение 30 дней после заключения контракта представляет Заказчику для согласования проект производства работ (ППР), проверенный технической службой подрядчика и утвержденный гл. инженером (техническим директором) подрядной организации в 2 экземплярах.

4. Стоимость работ, формы и порядок финансирования работ.

4.1. Вариант 1: срок производства работ 2006год.

Стоимость работ составляет в ценах 2006 года ____________________ (___________________) рублей, с учетом НДС.

Вариант 2: срок производства работ более года.

4.1. Общая стоимость работ по объекту в текущих ценах 2006 года составляет _________ (____________) рублей, с учетом НДС.

Плановый объем финансирования на 2006 год составляет _________ (____________) рублей, с учетом НДС.

4.3. Финансирование осуществляется исключительно при выполнении Подрядчиком условий и сроков, предусмотренных техническим заданием, календарным графиком ремонта по видам работ.

4.4. В случае изменения финансирования стоимость работ по настоящему контракту, объемы работ и сроки ввода объекта в эксплуатацию корректируются пропорционально изменениям и оформляются дополнительным соглашением сторон в установленном законодательством РФ порядке.

4.5. Вариант 1: срок производства работ 2006 год.

Стоимость выполненных работ определяется по утвержденной проектно-сметной документации в базисных ценах с переводом в текущий уровень согласно индексам изменения стоимости к прямым затратам, согласованным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области (письмо ________№________) на момент проведения торгов, с учетом результатов торгов (коэффициент снижения ____).

Вариант 2. срок производства работ более года.

Стоимость выполненных работ определяется по утвержденной проектно-сметной документации в базисных ценах с переводом в текущий уровень согласно индексам изменения стоимости к прямым затратам, согласованным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области (письмо ________№________) на момент проведения торгов, индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ на соответствующий год производства работ и с учетом результатов торгов (коэффициент снижения_____).

К стоимости работ, переходящих по вине Подрядчика на следующий год из-за несоблюдения им календарного графика производства работ на текущий год, индекс-дефлятор следующего года не применяется.

5. Обязанности и права подрядчика.

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом, в соответствии с требованиями проектно-сметной документации, ГОСТ, СНиП, ВСН, СТП ТУАД, технических регламентов, принятых в установленном порядке и другой нормативной документации.

5.1.2. За свой счет разработать и представить на утверждение Заказчику сметы на возникшие в ходе производства работ по объекту непредвиденные работы и затраты, а также на возведение временных зданий и сооружений, затраты на которые предусмотрены утвержденной сметной документацией.

5.1.3. До начала производства работ разработать и согласовать схемы организации движения и ограждений мест производства работ в соответствии с ВСН 37-84.

5.1.4. Представлять Заказчику в течение 5 дней со дня получения запроса письменные разъяснения по ходу строительства объекта. Обеспечить получение лесорубочных билетов в течение 3 дней со дня получения уведомления от Заказчика.

5.1.5. Выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по охране труда и охране окружающей среды согласно проекта.

5.1.6. Производить уборку и вывоз остатков конструкций, материалов, мусора, а также рекультивацию строительной площадки с оформлением акта на рекультивацию земель. До начала приемки работ рабочей комиссией Подрядчик представляет Заказчику копии актов о рекультивации сосредоточенных и притрассовых резервов, площадок хранения инертных материалов и закончивших свое действие притрассовых производственных баз (АБЗ, ЦБЗ и др.).

5.1.7. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения озер, рек, прудов и водоемов отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами.

5.1.8. Обеспечивать снятие и сохранность растительного слоя с временно занимаемых земель, с последующим использованием его при рекультивации в соответствии с проектной документацией. Получать в установленном порядке лицензии на недропользование для разработки карьеров, водопользование и пользование водными объектами.

5.1.9. Производить оформление временного отвода земель под грунтовые резервы и карьеры.

5.1.10. Возмещать затраты Заказчика по отводу земель под ремонт при невыполнении по вине Подрядчика сроков и объемов работ, установленных контрактом.

5.1.11. Исправлять за свой счет брак и дефекты, если они не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или неправильной эксплуатации объекта.

Наличие дефектов, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным организацией, выполняющей технический надзор и авторский надзор качества, или комиссией, в которую входят представители Заказчика, подрядчика и проектной организации. Акт подписывается представителями выше названных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.

5.1.12. Согласовывать с Заказчиком привлекаемые субподрядные организации, представлять по просьбе Заказчика документы, подтверждающие их надлежащую квалификацию.

5.1.13. Нести имущественную ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных субподрядным организациям.

5.1.14. Немедленно уведомить Заказчика о приостановке работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) и о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

5.1.15. Исполнять полученные в ходе ремонта указания Заказчика или представителей авторского и технического надзора, не противоречащие условиям контракта.

5.1.16. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспорта по автодороге, в том числе за отсутствие ограждений мест производства работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства капитального ремонта и до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.17. Выделять Заказчику автотранспорт и помещение (комнату) для работы в местах дислокации строительных организаций.

5.1.18. Представлять по требованию Заказчика банковские документы на оплату материалов, услуг, зарплаты, налогов для подтверждения целевого использования бюджетных средств (выделенных авансов).

5.1.19. Представлять Заказчику ежемесячно до 20 числа текущего месяца сведения об ожидаемом выполнении за этот месяц.

5.1.20. В течение гарантийного срока дважды в год обеспечить комиссионное обследование (с представителями Заказчика) законченного объекта за счет средств Подрядчика.

5.1.21. В случае расторжения Государственного Контракта вернуть Заказчику полученную проектно-сметную документацию в 10-ти дневный срок.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Начать выполнение работ ранее установленного срока и завершить их в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом, по согласованию с Заказчиком.

Внесение изменений в указанные сроки производится в письменной форме.

5.2.2. Требовать письменных указаний и разъяснений Заказчика по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту.

5.3. Подрядчик не имеет право передавать свое право требования к Заказчику третьим лицам без согласия Заказчика.

6. Обязанности и права заказчика.

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Передать Подрядчику утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию, необходимую для производства работ (2 экземпляра) по настоящему Контракту, в срок, не менее чем за 30 дней до начала производства работ.

6.1.2. Передать Подрядчику по акту геодезическую разбивочную основу не менее чем за 10 дней до начала производства работ.

6.1.3. Производить оформление отвода земель для производства работ (кроме грунтовых резервов и карьеров) и лесорубочных билетов. При этом оформление лесорубочных билетов производится согласно календарному графику производства работ, не позднее одного календарного месяца до начала рубки.

6.1.4. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством работ на объектах, в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного запроса.

6.1.5. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ проектам и сметам.

6.2. Заказчик имеет право:

6.2.1. Выдать письменное предписание о приостановке или запрещении работ по причине неблагоприятных погодных условий, невыполнении подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки, а также в связи с проведением исполнительными органами государственной власти мероприятий по изменению лимитов бюджетных обязательств.

6.2.2. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций. Осуществлять авторский, технический надзор и контроль качества работ силами проектных и инженерных организаций на контрактной основе.

6.2.3. Отдавать распоряжения:

– о приостановке работ по причине несоответствия их проектной документации;

– о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества;

– о приостановке или запрещении работ по причинам изменения лимитов финансирования в стадии корректировок раздела «Дорожное хозяйство» статьи «Модернизация и капитальный ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений» («Ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования») постановления губернатора Новосибирской области;

– о приостановке работ при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Распоряжения (предписания) отдаются должностными лицами Заказчика в письменном виде на имя представителя Подрядчика (п.2.2. контракта) с указанием даты его подписания и срока исполнения.

6.2.4. Согласовывать субподрядные организации.

6.2.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по данному Контракту Заказчик вправе приостановить финансирование Подрядчика по другим Контрактам, в том числе по выполненным и принятым работам, при обеспечении Заказчиком финансирования (аванса).

В любое время проводить проверку наличия заготовленных материалов, как по количеству, так и по качеству.

6.2.6. Принимать решения о корректировке сметной стоимости объекта, если в процессе производства работ Заказчиком выявлены ошибки в определении объемов и стоимости работ.

7. Порядок приёмки и оплаты выполненных работ.

7.1. Ежемесячная приемка выполненных работ производится Заказчиком только после представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации по конструктивным элементам и их осмотра в натуре. В случае непредставления Подрядчиком всей исполнительной документации или какой-то её части, а также не предъявления какого-либо конструктива по акту скрытых работ для освидетельствования, работы по нему не принимаются.

7.2. Подрядчик письменно или телефонограммой заблаговременно информирует Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются Подрядчиком, субподрядчиком и Заказчиком. В случае неявки Заказчика в 3-х дневный срок со дня получения сообщения, акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком без снятия ответственности за качество работ.

Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ и затем восстановить её за свой счет.

В случае обнаружения дефектов, представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке, повторная приемка будет произведена после полного исправления обнаруженных дефектов и недоделок с повторным вызовом Заказчика на освидетельствование с возмещением Заказчику расходов по повторному вызову.

7.3.Приемка выполненных работ по конструктивным элементам производится в соответствии с «Требованиями к качеству конструктивных элементов» (приложение №3).

7.4. Заказчик принимает ежемесячно выполняемые объемы работ. Оформление актов формы КС-2 производится на месте производства работ на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком. Оформление справки формы КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат производится в управлении Заказчика.

7.5. Расчеты за принятые Заказчиком работы производятся 15 числа следующего за отчетным месяца, при условии своевременного получения финансирования из областного бюджета и других источников.

Заказчик при наличии средств вправе авансировать Подрядчика до 30% объема работ по контракту на приобретение материалов для целей настоящего контракта (битум, ГСМ, барьерное ограждение, дорожные знаки, щебень, отсев и прочее) на основании счета, подтвержденного письменной заявкой, согласованной Заказчиком.

7.6. Оплата выполненных и принятых Заказчиком работ осуществляется на основании подписанных Подрядчиком и Заказчиком акта приемки (форма КС-2), справки (форма КС-3) и счетов-фактур. При оплате выполненных и принятых работ Заказчик в одностороннем порядке вправе проводить зачет взаимных требований в соответствии с подписываемым сторонами ежеквартально актом сверки расчетов, составленным по всем заключенным между Заказчиком и Подрядчиком контрактам.

Выполненные строительно-монтажные работы принимаются к оплате Заказчиком с учётом прочих, временных, непредвиденных работ и затрат в пределах сметного лимита на следующих условиях:

Вышеуказанные затраты принимаются к оплате при наличии их в утверждённой сметной документации и, в зависимости от способа размещения госзаказа, в расчёте стартовой цены или условиях торгов.

7.7. Приемке и оплате Заказчиком подлежат полностью законченный объект или участок с учетом произведенных ранее платежей, в том числе за материалы. Промежуточной приемке подлежат ежемесячные объемы работ - скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.

Приемка выполненных непредвиденных работ и за временные здания производится ежемесячно с составлением акта приемки этих работ по формам №№ КС-2; КС-3. Указанные работы, выполненные в ранние сроки, но предъявляемые к сдаче в конце строительного сезона, приемке не подлежат.

7.8. Подрядчик не позднее 10 дней до начала работы рабочей комиссии обязан представить Заказчику официальное извещение об окончании работ на объекте и предложение о дате проведения рабочей комиссии.

Подрядчик передает одновременно с этим извещением два комплекта исполнительной документации, проект акта рабочей комиссии, копии актов по рекультивации сосредоточенных и притрассовых резервов, площадок хранения материалов, закончивших свое действие производственных баз, временных сооружений и дорог старого направления, подлежащих рекультивации.

После устранения всех недоделок и дефектов, отмеченных в акте рабочей комиссии, Подрядчик официально извещает Заказчика об устранении недоделок и дефектов и готовности объекта к предъявлению приемочной комиссии.

7.9. Заказчик после получения в полном объеме указанного перечня документов, организует выполнение комплекса обследований и диагностики вводимого объекта и назначает дату проведения приемочной комиссии.

В случае неготовности пускового комплекса к проведению диагностики, Заказчик извещает об этом Подрядчика.

7.10. Окончательные расчеты за выполненные работы по объекту Заказчик производит с Подрядчиком после подписания акта приемочной комиссией.

При переносе на следующий год выполнение отдельных видов работ (работы сезонного характера), которые не могут быть выполнены по погодным условиям и не влияют на безопасность движения, выполненные строительно-монтажные работы по вводимым в эксплуатацию автомобильным дорогам (пусковым комплексам) и сооружениям на них принимаются в размере 95 % от их стоимости. После выполнения перенесенных работ в полном соответствии с проектом и в сроки, определенные актом ввода, на основании акта совместной приемки Заказчиком и эксплуатирующей организацией осуществляется окончательная приемка выполненных работ по объекту.

7.11. День подписания акта приемочной комиссией считается датой приемки объекта в эксплуатацию. С этой даты начинается гарантийный срок, назначаемый в зависимости от конкретно выполненных работ по объекту и в соответствии со сроками, заявленными Подрядчиком на торгах:

- асфальтобетонное покрытие:	_________________лет;
- щебёночное покрытие:	_________________ лет;
- поверхностная обработка:	________________ лет;
- водопропускные трубы:	____5___________ лет;
- дорожные знаки, сигнальные столбики:	____2__________ года;

В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

При отказе Подрядчика от устранения недостатков Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае понесенные убытки на устранение недостатков взыскиваются с Подрядчика. Размер понесенных убытков определяется комиссией, в которую включаются представители Заказчика, Подрядчика и независимой организации.

8. Контроль качества работ.

8.1. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ОСТ, ВСН, СТП ТУАД и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве работ не допускаются любые отклонения от проекта и нормативной документации без согласования с Заказчиком. Условия контроля качества работ, предложенное Подрядчиком на конкурсе, на оценку ________________(указывается «хорошо» или «отлично»)__________________, которая определяется по допустимым отклонениям контролируемых параметров элементов автодороги в соответствии с приложением 2, пункт 5 СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», и (или) с приложением 3 настоящего контракта.

Работы, выполненные Подрядчиком с изменением проектных решений без заблаговременного согласования с проектной организацией и Заказчиком, приемке не подлежат.

8.2. Заказчик в течение всего срока действия контракта контролирует качество и объемы выполненных работ с проведением соответствующих обследований, как собственными силами, так и с привлечением организаций, выполняющих авторский, технический надзор и контроль качества, независимых испытательных лабораторий.

Контроль качества работ, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

8.3. В случае обнаружения дефектов при проведении приемки работ, Заказчик принимает решение отказать Подрядчику в приемке работ и отдает распоряжение об устранении дефекта с указанием срока повторной приемки.

8.4. Заказчик и Подрядчик проводят совещания по согласованному графику для решения вопросов, возникающих в процессе работ по контракту.

9. Имущественная ответственность сторон.

9.1. Подрядчик несет ответственность в размере ущерба, причиненного сооружениям, памятникам, коммуникациям, растительности, общественной или частной собственности по причине каких-либо действий (бездействий) или вследствие невыполнения норм и правил. Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет до состояния подобного или равноценного состоянию до нанесения ущерба.

9.2. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет настоящего контракта, до приемки этого объекта в эксплуатацию Заказчиком.

9.3. В случае нарушения Подрядчиком требований, предусмотренных нормативными документами (СНиП, ГОСТ, ВСН, СТП ТУАД, техническими регламентами и др.), а также предписаний Заказчика, последний приостанавливает текущее финансирование работ в целом по объекту до устранения выявленных дефектов и повторной проверки качества работ за счет Подрядчика.

Если дефекты своевременно Подрядчиком не устранены, Заказчик вправе привлечь для выполнения работ третью сторону и удержать с Подрядчика убытки.

9.4. В случае не обеспечения установленных контрактом сроков ввода в действие объекта или завершения выполнения работ после сроков, предусмотренных календарным графиком, по вине Подрядчика Заказчик при приемке объекта или работ удерживает из их стоимости до 5% от общей стоимости объекта или работ, в том числе при просрочке до 10 календарных дней – 1%; от 11 до 20 календарных дней – 2%; от 21 до 30 календарных дней – 3%; свыше 30 календарных дней – 5%.

9.5. В случае не обеспечения по вине Подрядчика ввода в эксплуатацию пусковых комплексов в сроки, установленные Контрактом, и продлению по этой причине отвода земель, Заказчик в возмещение произведенных затрат по продлению на следующий год отвода земель засчитывает стоимость этих затрат в счет оплаты за выполненные работы.

9.6. Подрядчик несет ответственность за загрязнение окружающей среды, ненадлежащее использование полосы отвода, разработку карьеров и сосредоточенных резервов без соответствующего оформления, несвоевременную рекультивацию и возврат временно используемых земель. В случае списания с лицевого счета Заказчика соответствующими органами санкций за указанные нарушения, они засчитываются в счет оплаты по данному Контракту.

9.7. За не предоставление Подрядчиком документов, подтверждающих целевое использование полученных авансов (п.5.1.17 контракта), Заказчик имеет право приостановить финансирование.

9.8. Если объемы работ Подрядчиком не выполнены в сроки, установленные настоящим контрактом, приложениями к нему, а также иными соглашениями сторон, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика возвратить Заказчику разницу между стоимостью выполненных и принятых работ (устанавливаемой из совместных документов о выполненных работах) и стоимостью всего полученного финансирования Подрядчиком для целей выполнения обязательств по настоящему контракту. Указанная задолженность возвращается Подрядчиком Заказчику денежными средствами в трехдневный срок с момента предъявления Заказчиком указанного требования, если иной порядок возвращения задолженности не предусмотрен дополнительным соглашением сторон.

9.9. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам, в случае не обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта по автомобильной дороге во время производства работ по контракту.

9.10. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком субподрядных работ, Подрядчик обеспечивает их надлежащее выполнение в установленные настоящим контрактом сроки за счет своих средств.

9.11. Заказчик несет ответственность за невыполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы (стихийные природные явления, военные действия, эпидемии, забастовки, запретительные акты государственных органов), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

О наступлении выше перечисленных обстоятельств, стороны извещают друг друга в течение 7 дней с момента их наступления.

10.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

10.3. Если стороны не смогут в течение 15 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.

11. Изменение и расторжение контракта.

11.1. Изменения, дополнения и расторжение Контракта с согласия сторон оформляются дополнительными соглашениями в установленном законодательством РФ порядке.

11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от полного либо частичного исполнения Контракта в следующих случаях:

- утрате возможности финансирования, изменения лимитов финансирования;

- наличия заключения компетентных органов о не целевом расходовании бюджетных средств;

- в случае изменения собственника автодорог;

- задержки по вине Подрядчика начала работ более чем на 20 дней от даты, подписания Контракта, или выполнения работ настолько медленно, что окончание их к установленным Контрактом срокам становится явно невозможным;

- не обеспечения Подрядчиком требуемого качества производства работ согласно
ГОСТ, СНиП, ВСН, Контракта;

- отсутствия у Подрядчика свидетельства об оценке состояния измерений в лаборатории, выданного Центром стандартизации, метрологии и сертификации;

- не предъявление к сдаче работ за отчетный месяц в течение 30 последующих календарных дней от установленной даты приемки, в том числе, если в этот период не устранены нарушения проекта, ГОСТа, СНиП;

- аннулирования у Подрядчика лицензии, предусмотренной действующим законодательством;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

В указанных случаях Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление об отказе от Контракта. Контракт прекращает свое действие по истечении 10 дней после получения Подрядчиком уведомления Заказчика. При этом до момента окончания указанного срока Заказчик и Подрядчик обязаны продолжать выполнение своих обязательств по настоящему контракту. В этом случае Заказчик возмещает Подрядчику только фактические затраты, произведенные для выполнения работ по настоящему Контракту до получения уведомления от Заказчика об отказе от исполнения Контракта.

11.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Контракта в случае утраты Заказчиком возможности финансирования по независящим от него причинам.

Об отказе от исполнения Контракта Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление, на которое Заказчик должен ответить в течение 10 дней.

12. Прочие условия.

12.1. Перед началом работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Подрядчик и Заказчик проводят комиссионную проверку количества заготовленных материалов с составлением акта.

12.2. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на объект третьей стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме субподрядчика).

12.3. При изменении организационно-правовой структуры одной из сторон настоящего контракта обязательства переходят к правопреемнику.

12.4. Заказчик может по просьбе подрядчика передать ему в аренду строительную технику на условиях, предусмотренных отдельным договором.

12.5. Заказчик переводит денежные средства на расчетные счета Подрядчика за выполненные работы указанные в контракте.

13. Решение спорных вопросов.

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения контракта, стороны разрешают путем переговоров и с соблюдением претензионного порядка.

13.2. Предъявленная претензия должна быть рассмотрена в 15-дневный срок с
момента её получения.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или не получения в указанный срок ответа на претензию, спор рассматривается Арбитражным судом в установленном законом порядке.

14. Срок действия контракта.

14.1. Настоящий Контракт, вступает в силу с «_____»________________ 2006 г. и действует до «_____»________________ 2006 г.

14.2. Окончание срока Контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств, представленных Контрактом.

Юридические адреса сторон.

ЗАКАЗЧИК: ОГУ ТУАД Новосибирской области

Юрид. адрес: 630 008, г. Новосибирск, ул. ,

Почт. адрес:

Платёжные реквизиты: УФК по Новосибирской области

(ОГУ ТУАД Новосибирской области л/сч 031 760

ИНН , КПП , БИК

Банк плательщика: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г. НОВОСИБИРСК,

р/счёт 001 000 45, телефон: ,

ПОДРЯДЧИК:

Приложения к контракту:

1. Техническое задание;

2. Календарный график производства работ;

3. Требования к качеству конструктивных элементов.

ЗАКАЗЧИК:		ПОДРЯДЧИК:

Заместитель начальника управления по эксплуатации ОГУ ТУАД Новосибирской области



М. П.		М. П.

							Приложение
							к Государственному контракту
							№ _____ от " ____" __________ 2006 г.

Техническое задание
на ремонт автомобильной дороги общего пользования,
выполняемый силами _____________________________ в 2006 году
			за счёт средств областного бюджета

№ п/п	Наименование района	Наименование работ	Наименование дороги	Адрес работ	Мощность, км	Коэффициент снижения по торгам	Стоимость в текущих ценах с НДС, тыс. руб. с учетом снижения по торгам	Дата окончания работ
1	2	3	4	5	6	7	10	11








ЗАКАЗЧИК:					ПОДРЯДЧИК:

Приложение

к Государственному контракту

№ _____ от " __ " _______ 2006г.

Календарный график производства работ

выполняемых силами ______________________________ в 2006 году

за счёт средств областного бюджета

№ п/п

Наименование района

Наименование дороги

Наименование работ

Кап. вложения в ценах 2006 г. с НДС, тыс. руб.

На год

в том числе по месяцам

II квартал

Май

Июнь

III квартал

Июль

Август

Сентябрь

IY квартал

Октябрь

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Приложение

К Государственному контракту №_____

От "______"_______________2006г.

Требования к качеству конструктивных элементов

И ВЕЛИЧИНА ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ОТКЛОНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОТ ТРЕБОВАНИЙ СНиП 3.06.03-85

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ЗА ФАКТИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ В ЦЕЛОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК СУММА ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НАЗНАЧАЕМЫХ ЗА КАЖДЫЙ КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПАРАМЕТР.

В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СУММАРНЫЙ РАЗМЕР ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ ПРЕВЫШАЕТ 20% , РАБОТЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Определение размера экономических санкций за фактическое качество работ по укладке асфальтобетонных слоев на нормативном уровне качества.

Контролируемый параметр – ровность

Параметры оценки	отлично	хорошо	Полежит применению экономических санкций	работы не принимаются
-	2 % от стоимости работ	4 % от стоимости работ	6 % от стоимости работ
фактическая ровность% измерений просветов под трёх метровой реёкой	До 5% измерений более 5 мм	Более 5% но менее 7 % измерений более 5мм	Более 7 % но менее 10 % измерений более 5 мм	Более 10% измерений более 5 мм	Более 15 % измерений более 5 мм
Просветы более 10 мм	Не должно быть просветов более 10мм	Более 5 % измерений более 10 мм

Контролируемый параметр – ширина покрытия

Параметры оценки	отлично	хорошо	Полежит применению экономических санкций	работы не принимаются
-	2 % от стоимости работ	4 % от стоимости работ	6 % от стоимости работ
Фактическая ширина:% измерений ширины	Более 90% измерений в пределах 10 см	Более 80% но менее 90% измерений в пределах 10 см	Более 70% но менее 80% измерений в пределах 10 см	Менее 70 % измерений в пределах 10 см	Менее 50 % измерений в пределах 10 см
Измерения выходящие за пределы 15 см	Не должно быть измерений, выходящих за пределы 15 см	Более 20% измерений выходят за пределы 15 см

Контролируемый параметр – поперечный уклон покрытия.

Параметры оценки	отлично	хорошо	Полежит применению экономических санкций	работы не принимаются
-	2 % от стоимости работ	4 % от стоимости работ	6 % от стоимости работ
Поперечный уклон покрытия	Более 90% измерений в пределах +-0,010	Более 80% но менее 90% измерений в пределах -5 мм	Более 70% но менее 80% измерений в пределах +-0,010	Менее 70 % измерений в пределах +-0,010	Менее 30 % измерений в пределах +-0,010
Измерения выходящие за пределы -0,015 и + 0,030	Не должно быть измерений выходящих за пределы -0,015 и +0,030	Более 30 % измерений выходят за пределы -0,015 и +0,030

4. Контролируемый параметр - толщина асфальтобетонных слоёв.

Параметры оценки	отлично	хорошо	Полежит применению экономических санкций	работы не принимаются
-	2 % от стоимости работ	4 % от стоимости работ	6 % от стоимости работ
Толщина асфальтобетонных слоёв	Более 90 % измерений вы пределах – 5 мм	Более 80 % но менее 90 % измерений в пределах-5мм	Более 70 % но менее 80 % измерений в пределах – 5 мм	Менее 70 % измерений в пределах -5 мм	Менее 50 %измерений в пределах – 5 мм
Измерения, выходящие за пределы 10 мм	Не должно быть измерений, выходящих за пределы 10 мм	Более 30 % измерений выходят за пределы 10 мм

5.Контролируемый параметр – водонасыщение асфальтобетона

Параметры оценки	отлично	хорошо	Полежит применению экономических санкций	работы не принимаются
-	2 % от стоимости работ	4 % от стоимости работ	6 % от стоимости работ
Водонасыщение асфальтобетона	100% измерений не превышают ГОСТ	Менее 100% но более 85% измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-84	Менее 85% но не более 70% измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-84	Менее 70% измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-84	Менее 50% измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-84
Измерения выходящие за пределы ГОСТ 9128-84	Не должно быть измерений выходящих за предел ГОСТ умноженного на 1,35	Более 10% измерений выходят за предел ГОСТ умноженного на 1,35

6. Контролируемый параметр – коэффициент уплотнения асфальтобетона

Параметры оценки	отлично	хорошо	Полежит применению экономических санкций	работы не принимаются
-	2 % от стоимости работ	4 % от стоимости работ	6 % от стоимости работ
Коэффициент уплотнения асфальтобетона	Нет измерений менее предела СНиП	Менее 15% измерений менее предела СНиП	Более 15% но менее 30% измерений в пределах СНиП	Более 30% измерений менее предела СНиП	Более 50 % измерений менее предела СНиП
Измерения менее предела, установленного СНиП 3.06	Не должно быть измерений, менее предела СНиП – 0,010	Более 10% измерений выходят за пределы СНиП -0,010

7. Контролируемый параметр – предел прочности на сжатие асфальтобетона

Параметры оценки	отлично	хорошо	Полежит применению экономических санкций	работы не принимаются
-	2 % от стоимости работ	4 % от стоимости работ	6 % от стоимости работ
Предел прочности асфальтобетона на сжатие при 200С и 500С	Нет измерений менее предела ГОСТ	Менее 10% измерений менее предела ГОСТ	Более 10% но менее 15 % измерений в пределах ГОСТ	Более15% измерений менее предела ГОСТ	Более 25 % измерений менее предела ГОСТ
Измерения менее предела установленного ГОСТ	Не должно быть измерений, менее предела ГОСТ, умноженного на 0,80	Более 25% измерений выходят за пределы ГОСТ умноженного на 0,80

Определение размера экономических санкций за фактическое качество работ по устройству поверхностных обработок на нормативном уровне качества

Параметры оценки	отлично	хорошо	Полежит применению экономических санкций	работы не принимаются
-	2 % от стоимости работ	4 % от стоимости работ	6 % от стоимости работ
Процент соответствия поверхностной обработки эталону	Более 95%	Менее 95% но более 93%	Менее 93% но более 90%	Менее 90%	Менее 85%

Качество выполнения поверхностных обработок контролируется по параметру - проценту соответствия поверхностной обработки эталону.

Описание эталона поверхностной обработки:

- исходная порода, из которой приготовлен щебень, соответствует требованиям к качеств;
применяемых материалов;

- фракционный состав щебня обработанного битумом, соответствует требованиям к технологии производства работ;

- площадь перекрываемого покрытия заполнена щебнем поверхностной обработки фракции, соответствующей требованиям к качеству применяемых материалов, при этом расстоянии между отдельными щебенками не превышает 0.5 максимального размера фракции;

- щебень поверхностной обработки погружен в битум не менее 2/3 своей высоты;

- на поверхности отсутствуют битумные пятна.

метод контроля качества выполнения поверхностных обработок состоит в следующем. При осмотре на поверхность случайным образом прикладывают квадратную рамку 50 см на 50 см не менее 9 раз на 1 км дороги. На одном поперечнике рамку прикладывают:

- по оси проезжей части + - 1.0 м;

- по правой полосе движения на расстоянии м от края проезжей части;

- по левой полосе движения на расстоянии м от края проезжей части;

При каждом прикладывании определяют процент соответствия площади поверхностной обработки в рамке эталону.

Процент соответствия поверхностной обработки эталону для обследуемого объекта определяется как среднее между результатами. полученными при прикладывании рамки.

Требования и параметры	отлично	Хорошо
Повышенный уровень качества	Нормативный уровень качества
Процент соответствия поверхностной обработки эталону	Не менее 97%	Не менее 95%
Сроки приёмки работ	Не менее чем через три недели после устройства поверхностной обработки

Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение подрядных работ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОГУ ТУАД

Новосибирской области

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конкурсная документация

Подготовка заявок на участие в конкурсе

Подача заявок на участие в конкурсе

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕСУРСЫ: ОБОРУДОВАНИЕ

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы