ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОГУ ТУАД

Новосибирской области

_______________

«____» _____________ 2006 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение подрядных работ по:

мероприятиям по обеспечению безопасности и бесперебойности движения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА (стр. 2),

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОНТРАКТА (КОНКУРСА) (стр. 3),

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ

К ПРЕДМЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (КОНКУРСА) (стр. 4),

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (стр. 4),

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ (стр. 6),

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (стр.9),

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКУ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (стр. 10),

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (стр. 17),

ФОРМЫ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА (стр. 21),

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (стр. 27).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 (стр. 35).

НОВОСИБИРСК 2006

1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА.

1. Форма торгов: Открытый конкурс.

2. Наименование заказчика: Областное государственное учреждение «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области».

3. Место нахождения заказчика (юридический адрес): 11.

4. Почтовый адрес заказчика: 1.

5. Адрес электронной почты заказчика: *****@.

6. Контактный телефон заказчика: ().

7. Участники размещения заказа: К участию в открытом конкурсе допускаются юридические, физические лица (индивидуальные предприниматели).

8. Источник финансирования заказа: Средства областного бюджета Новосибирской области.

9. Предмет государственного контракта: Выполнение подрядных работ по мероприятиям по обеспечению безопасности и бесперебойности движения.

10. Место выполнения работ: Новосибирская область.

11. Условия выполнения работ: Выполнение полного комплекса работ с требуемым качеством в установленные сроки.

12. Сроки выполнения работ (периоды): июнь - сентябрь 2006 г. согласно конкурсной документации.

13. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Безналичный расчёт. Оплата выполненных и принятых работ производится не ранее 15 числа месяца, следующего за отчётным, по счетам-фактурам на основании справок формы КС-3.

14. Начальная цена контракта: Начальная цена по каждому лоту указана в конкурсной документации.

15. Порядок предоставления конкурсной документации: Бесплатно, по заявлению юридических (физических) лиц. За документацию, полученную неофициальным путём, заказчик ответственности не несёт.

16. Срок предоставления конкурсной документации:

Начало – 19.04.2006 г., окончание – 18.05.2006 г.

17. Место предоставления конкурсной документации: 1, комната 301.

18. Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена конкурсная документация: www3.adm. *****/ раздел государственный и муниципальный заказ.

19. Место подачи заявок на участие в конкурсе: 1, комната 414

20. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: В письменном виде по форме, установленной конкурсной документацией.

21. Даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Начало – 19.04.2006 г., окончание – 19.05.2006 г. до 10 часов (до 9 часов по адресу подачи заявок, с 9 до 10 часов по адресу вскрытия конвертов с заявками).

22. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: Качество работ, срок выполнения работ, срок предоставления гарантий, цена госконтракта.

23. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 8, комната 333, в 10 часов 00 минут 19.05.2006 г.

24. Место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 8, комната 333;

25. Дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: не позднее 31.05.2006 г.

26. Порядок, сроки, размер обеспечения заявки на участие в конкурсе и исполнения государственного контракта: не устанавливается.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (КОНКУРСА).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2.1.На конкурс выставляются подрядные работы по мероприятиям по обеспечению безопасности и бесперебойности движения. Список объектов (лотов), сроки работ и начальные цены приведены в таблице №1.

Таблица №1

№ лота	Наименование работ, адрес.	Мощность, км (шт)	Начальная цена контракта с НДС, в тыс. руб.	Дата окончания работ.
1	2	3	4	5
*Обеспыливание щебеночных покрытий*
1	83 км а/д "Байкал" - Ташара (с. Ташара) в Мошковском районе	1	988,178	25.07.2006
2	55 км а/д "Чуйский тракт" - Искитим - Завьялово - Факел Революции (с. Завьялово) в Искитимском районе	1	988,178	25.07.2006
*Замена барьерных ограждений не соответствующих ГОСТу*
3	а/д Новосибирск-Колывань, км 39-45 в Колыванском районе	1,7	3400,00	25.08.2006
4	а/д Новосибирск - Ленинск - Кузнецкий, км 20-23 в Новосибирском районе	2,0	4000,00	25.08.2006
5	а/д Маслянино-Верх Ики в Маслянинском районе	1,5	3000,00	25.08.2006
6	а/д Легостаево-Новососедово в Искитимском районе	1,0	2000,00	25.08.2006
*Устройство освещения в населенных пунктах с транзитным движением автотранспорта*
7	а/д "Новосибирск-с. Кочки-г. Павлодар /в предел. РФ/" км 32-33 (с. Ярково) в Новосибирском районе	1,5	3446,00	25.09.2006
8	а/д "Новосибирск-с. Кочки-г. Павлодар /в предел. РФ/" км 109 – 104 (р. п. Ордынское) в Ордынском районе	1,5	3446,00	25.09.2006
*Устройство переходно-скоростных полос разгона и торможения*
9	73 км а/д "Новосибирск-с. Кочки-г. Павлодар /в предел. РФ/" в Ордынском районе	0,3	2000,00	25.07.2006
*Замена дорожных знаков*
10	а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" в Новосибирском районе	4	93,00	25.07.2006
11	а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" в Тогучинском районе	9	210,00	25.07.2006
12	а/д "Новосибирск - гр. Томской области" в Новосибирском и Колыванском районах	53	521,67	25.08.2006
13	а/д "Новосибирск-с. Кочки-г. Павлодар /в предел. РФ/" в Новосибирском районе	44	475,00	25.08.2006
*Приведение в нормативное состояние подъездов к железнодорожным переездам*
14	Мошковский, Болотнинский районы	5	117,00	25.09.2006
15	Коченёвский, Чулымский районы	3	457,00	25.09.2006
16	Новосибирский, Черепановский районы	8	1152,00	25.09.2006
17	Татарский, Чановский районы	3	403,00	25.09.2006
18	Тогучинский район	3	169,00	25.09.2006
19	Убинский район	2	700,00	25.09.2006
20	Чистоозёрный район	5	1460,00	25.09.2006

Примечание: набор работ по приведению в нормативное состояние подъездов к железнодорожным переездам и адреса приведены в приложении №1.

3. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРЕДМЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (КОНКУРСА).

Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП 2.05.02-85, СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», «Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов» (утверждена МПС России 21.07.1997г.), предъявляемым к конструктивным элементам, технологии работ и их качеству.

Приемка работ будет производиться в соответствии с разделом 6 проекта госконтракта, входящего в состав конкурсной документации. Качество работ определяется согласно действующим нормативным документам.

Гарантийные сроки в период которых подрядчик, обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается:

§ асфальтобетонное покрытие (в т. ч. переходно-скоростные полосы) – не менее 4 лет;

§ щебёночное покрытие, обработанное вяжущим (в т. ч. обеспыливание покрытий) – не менее 3 лет;

§ металлическое барьерное ограждение – не менее 4 лет;

§ дорожные знаки – не менее 2 лет;

§ здания и сооружения (в т. ч. освещение автодороги) – не менее 4 лет;

Участник размещения заказа должен описать выполняемые работы, являющиеся предметом конкурса, их качественные характеристики по формам №3, 4, 5 (приложение к заявке) и по желанию может представить краткую пояснительную записку.

4. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.

Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:

§ качество работ – подтверждение возможности обеспечения участником размещения заказа качества работ на основании представленного им описания выполняемых работ по формам №3, 4, 5 о наличии механизмов, оборудования, инженерно-технического персонала, рабочих, системы контроля качества работ;

§ срок выполнения работ - дата окончания работ;

§ срок предоставления гарантий – гарантийный срок;

§ цена госконтракта – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа в заявке по лоту.

Выбор выигравшей заявки будет проводиться по наибольшей итоговой балльной оценке, которая в зависимости от весомости критерия будет присуждена по следующей шкале:

Критерии оценки заявок	Показатели оценки и их значения	Исходный балл	Коэффи-циент весомости критерия	Балльная оценка критерия (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
Качество работ	Не обеспечивается качество работ	0		0
Качество работ может быть обеспечено на «хорошо»	1	0,40	0,40
Качество работ может быть обеспечено на «отлично»	2	0,80
Срок предоставления гарантий	Гарантийный срок на 1 год больше нормативного	1	0,20	0,20
Гарантийный срок на 2 год больше нормативного	2	0,40
Гарантийный срок на 3 года больше нормативного	3	0,60
Срок выполнения работ	В необходимый срок или ранее от 1 до 10 календарных дней	1	0,10	0,10
Раньше необходимого срока от 11 до 20 календарных дней	2	0,20
Раньше необходимого срока от 21 до 30 календарных дней	3	0,30
Раньше необходимого срока от 31 до 40 календарных дней	4	0,40
Раньше необходимого срока от 41 и более календарных дней	5	0,50
Цена госконтракта	Равная начальной или снижена от начальной более 15 % (включительно)	1	0,30	0,30
Снижена от начальной в пределах от 0 % ( не включительно) до 5 %	2	0,60
Снижена от начальной в пределах от 5 % (включительно) до 10 %	3	0,90
Снижена от начальной в пределах от 10 % (включительно) до 15 %	4	1,20

Примечание: При расчёте балльной оценки по критерию «цена госконтракта» процентное снижение цены определяется в сопоставимых ценах (с НДС или без НДС, см. стр. 19).

На основании представленного описания выполняемых работ и его соответствия формам №3, 4, 5 о наличии механизмов, оборудования, инженерно-технического персонала, рабочих, системы контроля качества работ (раздел 3, последний абзац) комиссия по размещению заказа определяет возможность обеспечения участником размещения заказа качества работ с присвоением соответствующего исходного балла (0 баллов – не обеспечивается качество работ; 1 балл – качество работ может быть обеспечено на «хорошо»; 2 балла – качество работ может быть обеспечено на «отлично»). В случае присвоения комиссией 0 баллов за обеспечение заявленного качества работ, остальные критерии не оцениваются и итоговая балльная оценка заявке выставляется 0 баллов.

В случае выявления равноценных заявок по балльной оценке, победитель определяется большинством голосов при открытом голосовании членов комиссии по размещению заказов; при равенстве голосов - решающим является голос председателя комиссии.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ.

5.1. Основными нормативными документами являются:

§ Гражданский Кодекс РФ ст.763-768;

§ Бюджетный Кодекс РФ ст.161;

§ Федеральный закон от 01.01.2001 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федерального закона от 01.01.2001 ).

5.2. Начальная цена госконтракта (стоимость работ) по лотам №1-2 рассчитана на основании сметной документации, разработанной Заказчиком в базисных ценах 2001 года с переводом в текущий уровень цен согласно индексам изменения стоимости к прямым затратам, согласованным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области к применению с 01.03.2006 г. За начальную цену госконтракта по лотам №принят лимит средств, выделенный Заказчику в 2006 году на выполнение работ по объекту. Начальная цена госконтракта включает НДС и по лотам №–стоимость разработки технической документации.

5.3. Участник торгов при проведении открытого конкурса заявляет цену (стоимость), которая в последующем будет использована Заказчиком для расчёта коэффициента снижения сметной стоимости строительно-монтажных работ, определяемого как отношение заявленной и начальной цены госконтракта.

5.4. Цена госконтракта, заключаемого с победителем конкурса по лотам №1 - 2 будет соответственно равна заявленным ценам. По лотам №будет рассчитана на основании проектно-сметной документации, разрабатываемой по заданию Заказчика победителями конкурса в базисных ценах 2001 г. с переводом в текущий уровень цен согласно индексам изменения стоимости к прямым затратам, согласованным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области на момент проведения торгов, и с учетом результатов торгов (коэффициент снижения сметной стоимости строительно-монтажных работ, определённый в соответствии с пунктом 5.3.).

5.5. Победитель торгов (Подрядчик) за счет собственных средств (без включения стоимости проектно-изыскательских работ в сводный сметный расчет) обеспечивает разработку и оформление технической документации в следующем составе:

§ пояснительная записка (3-4 стр.) с описанием принятых строительных решений;

§ ведомость объемов работ, согласованная куратором и начальником отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог ОГУ ТУАД Новосибирской области;

§ сметная часть: сводный сметный расчет, утвержденный главным инженером ОГУ ТУАД Новосибирской области и локальные сметы в базисных ценах 2001 г.

5.6. Сметная документация разрабатывается с использованием программного комплекса "АВС" или "Гранд-смета" на основании ТЕР-2001 и учитывает следующие лимитированные затраты:

§ накладные расходы и сметная прибыль – согласно приложению №2 протокола №4 от 13.04.05 г. совещания межведомственной комиссии администрации области по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве от фонда оплаты труда (ФОТ);

§ средства на непредвиденные работы и затраты включаются в сводный сметный расчёт в размере 1,5 %, оплачиваются обоснованные фактические затраты по согласованию с Заказчиком;

Учитывая выполнение работ в летний период времени и незначительный объём работ, затраты на временные здания и сооружения, зимнее удорожание и снегоборьбу не включаются в сводный сметный расчёт.

5.7. Цена заключаемого госконтракта определяется согласно п.5.3, п.5.4 на весь срок производства работ. Срок производства работ устанавливается в соответствии с датой окончания работ, заявленной победителем конкурса по лоту. В случае превышения сроков производства работ, цена госконтракта остаётся неизменной и не подлежит корректировке на величину инфляции.

5.8. Участник размещения заказа проставляет в заявке на участие в конкурсе (далее заявка) напротив каждого лота дату окончания работ, гарантийный срок и свою цену, которая не может быть больше начальной цены контракта, или знак минус (–), что будет означать соответственно его участие или неучастие в конкурсе по данному лоту. Общая стоимость работ по контракту на 2006 год будет определена как сумма стоимости работ, предложенная участником размещения заказа по лотам, по которым он признан победителем с учётом пункта 5.4. Дата окончания работ, указываемая в заявках участниками размещения заказа, не может быть позже назначенной заказчиком, гарантийный срок – менее нормативного. В случае превышения начальной цены и (или) необходимого срока производства работ, уменьшения нормативного гарантийного срока заявка отклоняется, как не соответствующая требованиям конкурсной документации.

5.9. Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола оценки и сопоставления заявок направляется проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта (цена, сроки производства работ, гарантийные сроки), предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. Полученный проект контракта победитель конкурса обязан подписать и вернуть заказчику в течение 10 (десяти) дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола оценки и сопоставления заявок. В случае отказа победителя от его подписания, контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. Проект контракта, входящий в состав конкурсной документации, является обязательным и не подлежит изменению победителем конкурса.

5.10. При исполнении контракта, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг, заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг, но не более чем на пять процентов такого объема. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены. В случае изменения законодательных и иных нормативных правовых актов РФ или Новосибирской области в период действия настоящего контракта, правоотношения сторон регулируются с учетом принятых актов. Кроме того, в случае внесения распорядительными актами Новосибирской области изменений в утверждённый перечень автомобильных дорог, поименованных в списке лотов (таблица №1) и являющихся предметом госконтракта, заказчик вправе привести в соответствие с указанными изменениями госконтракт, заключенный с победителем конкурса.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Пункты инструкции
2	Предмет государственного контракта: Выполнение подрядных работ по мероприятиям по обеспечению безопасности и бесперебойности движения.
3	Источник финансирования заказа: средства областного бюджета Новосибирской области.
4	Приглашаются претенденты: юридические, физические лица (индивидуальные предприниматели).
7	Соответствующая лицензия: на выбранный участником размещения заказа вид работ.
8	Официальное издание: газета «Советская Сибирь» Официальный Интернет-сайт: www3.adm.nso.ru/ раздел государственный и муниципальный заказ.
13	Информация, требуемая для представления участниками размещения заказа: 1. Заявка на участие в конкурсе (форма 1). 2. Справочная информация (форма 2). 3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки. 4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости. 5. Соответствующая лицензия, действующая на дату подписания контракта. 6. Документы и сведения, описывающие выполняемые работы (формы 3, 4, 5).
14	Обеспечение заявки на участие в конкурсе: не требуется
17	Форма предоставления конкурсной заявки: в письменном виде.
18	Адрес заказчика для представления заявок на участие в конкурсе: г.Новосибирск, ул. (к.414)
18	Дата истечения срока подачи конкурсных заявок: до 10 часов 19.05.2006 г.
22	Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет иметь место по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект 18, комната 333, 19.05.2006 г. в 10 часов 00 минут.
32	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: § качество работ – подтверждение возможности обеспечения участником размещения заказа качества работ на основании представленного им описания выполняемых работ по формам №3, 4, 5 о наличии механизмов, оборудования, инженерно-технического персонала, рабочих, системы контроля качества работ; § сроки выполнения работ - дата окончания работ; § срок предоставления гарантий – гарантийный срок; § цена госконтракта – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа в заявке по лоту.
38	Обеспечение выполнения госконтракта: не требуется.
	Валюта для расчётов с подрядчиками: рубли.

6. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКУ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Общие сведения

1. Информационная карта. Информационная карта является дополнением к Инструкции участнику размещения заказа и содержит данные об условиях проведения конкретного конкурса.

2. Предмет государственного контракта.

Заказчик, указанный в извещении о проведении конкурса (объявлении), приглашает принять участие в конкурсе на выполнение работ, как оговорено в Информационной карте.

3. Источник финансирования заказа.

Заказчик располагает средствами на осуществление закупок (предмета торгов), указанных в Информационной карте.

4. Правомочность участников размещения заказа.

Настоящее приглашение распространяется на всех претендентов – юридических (физических) лиц, которым российским законодательством не запрещено участвовать в осуществлении закупок в Российской Федерации.

5. Затраты на участие в конкурсе.

Участник размещения заказа несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе (далее заявка). Заказчик ни в каких случаях не имеет обязанностей и не несет ответственности за такие затраты.

6. Посещение объекта.

Участнику размещения заказа рекомендуется под свою ответственность посетить и осмотреть объект, являющийся предметом государственного заказа. Затраты на посещение объекта участник размещения заказа также несёт за счёт собственных средств.

Требования к участникам размещения заказа.

7. Все участники размещения заказа должны соответствовать требованиям:

§ указанным в Информационной карте, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (наличие соответствующей лицензии);

§ непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического (физического) лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

§ неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

§ отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

§ отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;

Извещение о проведении конкурса

8. Порядок и сроки опубликования извещения.

Извещение о проведении открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте в сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов. Официальные издания и сайт определены нормативными актами Новосибирской области, наименования указаны в Информационной карте.

Конкурсная документация

9. Содержание конкурсной документации.

Конкурсная документация включает в себя разделы и документы, перечисленные ниже:

§ извещение о проведении конкурса.

§ общие сведения о предмете государственного контракта, в том числе об объектах (лотах) составляющих предмет конкурса, их количественная характеристика и начальная цена;

§ качественные характеристики, предъявляемые заказчиком к предмету государственного контракта;

§ критерии оценки заявок на участие в конкурсе;

§ условия проведения конкурса и заключения государственного контракта;

§ инструкция участнику торгов и Информационная карта;

§ образцы установленных форм (в т. ч. форма заявки на участие в конкурсе);

§ проект государственного контракта;

10. Порядок предоставления конкурсной документации.

Конкурсная документация одновременно с извещением о проведении открытого конкурса размещается на официальном сайте в сети «Интернет», указанном в Информационной карте. В письменной форме конкурсная документация предоставляется лицам в течение двух дней с момента их официального обращения, в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. До опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса конкурсная документация не предоставляется.

11. Разъяснение конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

12. Внесение изменений в конкурсную документацию.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение двух дней размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

Подготовка заявок на участие в конкурсе

13. Заявка должна содержать:

13.1. Заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией (форма №1), включающее сведения о качестве предлагаемых работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене контракта.

13.2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

§ фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (форма №2);

§ выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), либо нотариально заверенную копию таких документов, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

§ документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

13.3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

денежных средств

14. Обеспечение заявки.

Участник размещения заказа представляет в качестве составной части своей конкурсной заявки обеспечение в размере, как указано в Информационной карте. Обеспечение заявки возвращается участнику, который не выиграл торги или до вскрытия конвертов отозвал свою конкурсную заявку либо не допущен к участию в конкурсе. Участнику, занявшему второе место, обеспечение заявки возвращается после подписания госконтракта победителем конкурса. Участнику, который признан победителем конкурса, обеспечение заявки возвращается после подписания им госконтракта. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

15. Одна конкурсная заявка от участника размещения заказа.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). Участник размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность специализированной организации (организатора конкурса), не может подать заявку на участие в конкурсе.

16. Оформление и подписание заявки.

Участник торгов должен подготовить конкурсную заявку в одном экземпляре на бумажном носителе или в форме электронного документа. Документы, для которых в конкурсной документации установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами черными или фиолетовыми чернилами. Документы и материалы, форма которых не установлена Конкурсной документацией, могут составляться в произвольном виде. В конкурсной заявке не должно содержаться изменений или дополнений, за исключением тех, которые сделаны в соответствии с указаниями Заказчика.

Оформление конкурсной заявки должно производиться согласно установленной форме и допускать единственное прочтение. Документы конкурсной заявки должны быть подписаны руководителем организации, либо его доверенным лицом (с приложением соответствующей доверенности) и заверены печатью организации.

Подача заявок на участие в конкурсе

17. Опечатывание и маркировка заявки.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа (если это указано в Информационной карте). При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.

18. Окончание срока подачи заявок.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками (в том числе открытия доступа к заявкам поданным в форме электронных документов). Конкурсные заявки должны быть получены заказчиком по адресу, не позднее времени и даты, указанных в Информационной карте и в извещении о проведении конкурса. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируются заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

19. Заявки, поданные с опозданием.

Полученные после окончания срока подачи конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в конкурсе также возвращаются таким участникам размещения заказа.

20. Изменения в заявках и их отзыв.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Изменение в конкурсное предложение должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктаминастоящей Инструкции. Конверт дополнительно маркируются словом «Изменение».

21. Соблюдение конфиденциальности.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов

22. Порядок вскрытия конвертов с заявками.

Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте и в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

23. Информация, оглашаемая при вскрытии конвертов.

При вскрытии конвертов с конкурсными заявками объявляется следующая информация:

§ наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица);

§ почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или открывается доступ к заявке, поданной в форме электронного документа;

§ наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией (пункт 13 настоящей инструкции);

§ условия исполнения государственного контракта, указанные в заявке в соответствии с конкурсной документацией и являющиеся критерием оценки заявок (пункт 32 настоящей инструкции).

Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация осуществляют аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

24. Протокол процедуры вскрытия конвертов.

По результатам заседания конкурсной комиссии оформляется протокол, в который заносятся сведения, оглашаемые при процедуре вскрытия конвертов в соответствии пунктом 23 настоящей инструкции.

25. Присутствие участников размещения заказа при вскрытии конвертов.

Участники размещения заказа, подавшие заявки, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, и осуществлять аудио и видеозапись указанной процедуры.

26. Разъяснение заявок.

При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими, в том числе и в электронной форме, документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа.

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе

27. Порядок и сроки рассмотрения заявок.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией (пункт 7 настоящей инструкции). Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов.

28. Решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в конкурсе в случае:

§ непредоставления определенных пунктом 13 настоящей инструкции документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, об услугах по которым размещается заказ;

§ несоответствия требованиям, установленным пунктом 7 настоящей инструкции;

§ невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, если требование обеспечения заявок указано в извещении о проведении открытого конкурса;

§ несоответствия заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе требованиям конкурсной документации.

29. Протокол процедуры рассмотрения заявок.

По результатам заседания конкурсной комиссии оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.

30. Уведомления участников размещения заказа о принятых конкурсной комиссией решениях.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса

31. Порядок и сроки рассмотрения заявок.

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса, в соответствии с порядком, указанном в пункте 27 настоящей инструкции. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 29 настоящей инструкции.

32. Критерии оценки заявок.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Оценка предложений будет осуществляться по критериям:

§ качество предлагаемых работ и услуг;

§ сроки выполнения работ, оказания услуг;

§ срок предоставления гарантии качества выполненных работ, услуг (гарантийные обязательства);

§ цена контракта;

Минимальные требования по названным критериям, указаны в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте.

33. Определение победителя конкурса.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае выявления равноценных заявок, победитель конкурса определяется большинством голосов при открытом голосовании членов комиссии по размещению заказов.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

34. Протокол процедуры оценки и сопоставления заявок.

По результатам заседания конкурсной комиссии оформляется протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, второй в течение трёх дней передаётся победителю конкурса. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании заказчиком соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

35. Уведомления участников размещения заказа о принятых конкурсной комиссией решениях.

Победителю конкурса направляется протокол заседания конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 34 настоящей инструкции. Другим участникам конкурса уведомления не направляются. С результатами конкурса любой участник может ознакомиться в официальных печатных изданиях и на официальном сайте в сети «Интернет» в которых размещается итоговый протокол заседания конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 34 настоящей инструкции.

36. Разъяснение результатов конкурса и право на обжалование.

Любой участник конкурса после опубликования или размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном пунктом 45 настоящей инструкции.

37. Отказ заказчика от проведения конкурса.

Заказчик официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается на официальном сайте в сети «Интернет».

В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к заявкам, поданным в форме электронных документов, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

Заключение государственного контракта

38. Условия и порядок заключения государственного контракта.

Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола оценки и сопоставления заявок направляется проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. Полученный проект контракта победитель конкурса обязан подписать и вернуть заказчику в течение 10 (десяти) дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола оценки и сопоставления заявок.

Одновременно с подписанным контрактом победитель конкурса должен представить заказчику обеспечение выполнения контракта по форме и в размере, указанном в Информационной карте.

В случае отказа победителя от заключения контракта, проект контракта направляется для заключения участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

39. Признание победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта.

В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией в соответствии с пунктом 38 настоящей инструкции, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему, а также обеспечение исполнения контракта, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

40. Право заказчика на отказ от заключения контракта.

Заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта (пункт 38 настоящей инструкции), в случае установления факта:

§ проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

§ приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

§ предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных конкурсной документацией (пункт 13 настоящей инструкции);

§ нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

41. Право заказчика на изменение объёмов работ, услуг и цены контракта.

При исполнении контракта, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг, заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг, но не более чем на пять процентов такого объема. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены.

42. Признание заказа размещённым заказчиком.

Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

Условия контракта, заключенного с участником размещения заказа в соответствии с пунктом 38 настоящей инструкции, не могут быть изменены, за исключением случая, предусмотренного пунктом 41 настоящей инструкции.

Признание конкурса несостоявшимся, возникающие последствия и процедуры

43. Конкурс признаётся несостоявшимся в следующих случаях:

43.1. На участие в конкурсе подана одна заявка.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктаминастоящей инструкции.

В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемого к конкурсной документации. При этом государственный контракт заключается с участником размещения заказа при предоставлении им обеспечения исполнения контракта (если это предусмотрено конкурсной документацией), подавшим указанную заявку, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику размещения заказа в течение пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта.

При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

43.2. По результатам процедуры рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа или о признании участником конкурса только одного участника.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

При этом заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня признания конкурса несостоявшимся, за исключением участника размещения заказа, признанного участником конкурса. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются указанному участнику конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 29 настоящей инструкции, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом государственный контракт заключается с участником размещения заказа при предоставлении им обеспечения исполнения контракта (если это предусмотрено конкурсной документацией), на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются такому участнику конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

44. Последствия признания конкурса несостоявшимся.

В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и государственный контракт не заключен с единственным участником конкурса или с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в конкурсе, заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса либо направить документы о проведении конкурса и признании его несостоявшимся в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации).

По согласованию с указанным органом заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом государственный контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, цена заключенного контракта не должна превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса или приглашении принять участие в закрытом конкурсе.

Порядок согласования возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов. При этом срок такого согласования не должен быть более чем десять рабочих дней со дня поступления обращения о согласовании возможности заключения государственного или муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

В случае объявления о проведении повторного конкурса заказчик, уполномоченный орган вправе изменить условия конкурса.

Обжалование результатов конкурса

45. Право на обжалование результатов конкурса.

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать действия (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии в судебном порядке, а также в порядке обжалования в уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Обжалование действия (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии в уполномоченных органах контроля допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

Форма 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Будучи уполномоченными представлять и действовать от имени_____________________________

_____________________________________________________________________________________

(фирменное наименование организации участника размещения заказа)

______________________________________________________________________________________________________

(ФИО для индивидуального предпринимателя)

подтверждаем, что в отношении нас не проводится процедура приостановления деятельности, ликвидации или банкротства, а также изучив конкурсную документацию и другую информацию по предмету открытого конкурса, настоящим нижеподписавшиеся подают заявку на участие в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по мероприятиям по обеспечению безопасности и бесперебойности движения.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

(условия оценки качества работ, сроки производства работ, гарантийные сроки, цена государственного контракта):

№ лота п/п	Наименование объектов, адрес работ	Мощность, пм	Дата окончания работ	Нормативный гарантийный срок (количество лет)	Начальная цена контракта, тыс. руб.	Предложение участника
Дата окончания работ	Гарантийный срок (количество лет)	Цена контракта без НДС, в тыс. руб.	Цена контракта с НДС, в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*Обеспыливание щебеночных покрытий*
1.	83 км а/д "Байкал" - Ташара (с. Ташара) в Мошковском районе	1	25.07.2006	3	988,178
2.	55 км а/д "Чуйский тракт" - Искитим - Завьялово - Факел Революции (с. Завьялово) в Искитимском районе	1	25.07.2006	3	988,178
*Замена барьерных ограждений не соответствующих ГОСТу*
3.	а/д Новосибирск-Колывань, км 39-45 в Колыванском районе	1,7	25.08.2006	4	3400,00
4.	а/д Новосибирск - Ленинск - Кузнецкий, км 20-23 в Новосибирском районе	2,0	25.08.2006	4	4000,00
5.	а/д Маслянино-Верх Ики в Маслянинском районе	1,5	25.08.2006	4	3000,00
6.	а/д Легостаево-Новососедово в Искитимском районе	1,0	25.08.2006	4	2000,00
*Устройство освещения в населенных пунктах с транзитным движением автотранспорта*
7.	а/д "Новосибирск-с. Кочки-г. Павлодар /в предел. РФ/" км 32-33 (с. Ярково) в Новосибирском районе	1,5	25.09.2006	4	3446,00
8.	а/д "Новосибирск-с. Кочки-г. Павлодар /в предел. РФ/" км 109 – 104 (р. п. Ордынское) в Ордынском районе	1,5	25.09.2006	4	3446,00
*Устройство переходно-скоростных полос разгона и торможения*
9.	73 км а/д "Новосибирск-с. Кочки-г. Павлодар /в предел. РФ/" в Ордынском районе	0,3	25.07.2006	4	2000,00
*Замена дорожных знаков*
10.	а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" в Новосибирском районе	4	25.07.2006	2	93,00
11.	а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" в Тогучинском районе	9	25.07.2006	2	210,00
12.	а/д "Новосибирск - гр. Томской области" в Новосибирском и Колыванском районах	53	25.08.2006	2	521,67
13.	а/д "Новосибирск-с. Кочки-г. Павлодар /в предел. РФ/" в Новосибирском районе	44	25.08.2006	2	475,00
*Приведение в нормативное состояние подъездов к железнодорожным переездам*
14.	Мошковский, Болотнинский районы	5	25.09.2006	Х	117,00		Х
15.	Коченёвский, Чулымский районы	3	25.09.2006	Х	457,00		Х
16.	Новосибирский, Черепановский районы	8	25.09.2006	Х	1152,00		Х
17.	Татарский, Чановский районы	3	25.09.2006	Х	403,00		Х
18.	Тогучинский район	3	25.09.2006	Х	169,00		Х
19.	Убинский район	2	25.09.2006	Х	700,00		Х
20.	Чистоозёрный район	5	25.09.2006	Х	1460,00		Х

Общая цена контракта (по сумме лотов), предлагаемая участником, в тыс. руб. без НДС (сумма по графе 10):__________________________________________________________________

(числом и прописью)

Общая цена контракта (по сумме лотов), предлагаемая участником, в тыс. руб. с НДС (сумма по графе 11):_________________________________________________________________________

(числом и прописью)

Примечание:

§ Участник размещения заказа проставляет в заявке на участие в конкурсе напротив каждого лота дату окончания работ, гарантийный срок и свою цену, которая не может быть больше начальной цены контракта, или знак минус (–), что будет означать соответственно его участие или неучастие в конкурсе по данному лоту.

Дата окончания работ, указываемая в заявках участниками размещения заказа, не может быть позже назначенной заказчиком, гарантийный срок - менее нормативного.

В случае превышения начальной цены и (или) необходимого срока производства работ, и (или) уменьшения нормативного гарантийного срока заявка отклоняется, как не соответствующая требованиям конкурсной документации.

§ Участник размещения заказа, не являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), заполняет только строки по графе 10, соответственно цена контракта такого участника не может быть больше начальной цены контракта (лота) за вычетом НДС.

Приложение: на __________листах.

1. Справочная информация (форма 2).

2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки.

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости.

4. Соответствующая лицензия (пункт 6 Информационной карты).

5. Документы и сведения, описывающие выполняемые работы (формы 3, 4, 5).

6. Иные документы.

Руководитель организации ____________________ /_______________________________________________/

(индивидуальный предприниматель) (подпись) (ФИО полностью)

М. П.

Форма 2а

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(для юридических лиц)

1.	Фирменное наименование (наименование) организации
2.	Организационно-правовая форма
3.	Место нахождения
4.	Почтовый адрес
5.	Номер и ФИО контактного телефона, факс, е-mail
6.	Виды деятельности, на которые имеется лицензия ( в части, касающейся предмета торгов)
7.	Проводится или не проводится на момент предоставления сведений процедура ликвидации юридического лица (да / нет)
8.	Проводится или не проводится на момент предоставления сведений в отношении юридического лица процедура банкротства (да / нет)
9.	Приостановлена или не приостановлена на момент предоставления сведений деятельность юридического лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (да / нет)
10.	Имеется или не имеется у юридического лица задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (да / нет)

Примечание:

1. Строка 6 заполняется в случае, если это указано в Информационной карте.

2. По пунктам 7 – 10 заказчик вправе проверить подлинность представленной информации (п.7 Инструкции участнику размещения заказа).

Приложение:

1. Копии лицензий (в части, касающейся предмета госконтракта).

Справочная информация по желанию участника может быть дополнена отзывами заказчиков, буклетами, справками сведениями о задолженности по налогам и сборам, финансовой надёжности, опыте работ, репутации.

Руководитель организации ________________ /_______________________________________________/

(подпись) (ФИО полностью)

М. П.

Форма 2б

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(для индивидуальных предпринимателей)

1.	Организационно-правовая форма
2.	Фамилия имя отчество
3.	Серия номер паспорта
4.	Кем выдан паспорт
5.	Дата выдачи
6.	Место жительства (прописка)
7.	Почтовый адрес
8.	Номер контактного телефона, факс, е-mail
9.	Виды деятельности, на которые имеется лицензия ( в части, касающейся предмета торгов)
10.	Проводится или не проводится на момент предоставления сведений в отношении участника размещения заказа процедура банкротства (да /нет)
11.	Приостановлена или не приостановлена на момент предоставления сведений деятельность участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (да / нет)
12.	Имеется или не имеется у участника размещения заказа задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (да / нет)

Примечание:

1. Строка 9 заполняется в случае, если это указано в Информационной карте.

2. По пунктам 10 – 12 заказчик вправе проверить подлинность представленной информации (п.7 Инструкции участнику размещения заказа).

Приложение:

Копии лицензий (в части, касающейся предмета госконтракта).

Индивидуальный предприниматель ________________ /__________________________________________/

(подпись) (ФИО полностью)

М. П.

Форма 3а

РЕСУРСЫ: КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ

( РУКОВОДИТЕЛИ* ОРГАНИЗАЦИИ, НАЧАЛЬНИКИ УЧАСТКОВ, ПРОРАБЫ, МАСТЕРА, СПЕЦИАЛИСТЫ ЛАБОРАТОРИИ, СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННО - ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ, ГЕОДЕЗИСТ)

№ п/п	Занимаемая должность	Фамилия, И. О.	Образование, наименование учебного заведения, специальность, профессиональ-ная квалификация	Стаж работы (общий)	Стаж работы (по специа-льности)	Стаж работы ( в занима-емой долж-ности)	Год последней перепод-готовки, повыше-ния квалифи-кации
1	2	3	4	5	6	7	8

__________________________Руководитель организации:

М. П.

Форма 3б

РЕСУРСЫ: КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ

( РАБОЧИЕ)

№ п/п	Специальность	Разряд, квалификация	Количество рабочих данной специальности *	Средний стаж работы по специальности
общий	в организации
1	2	3	4	5	6

* Если рабочий имеет несколько специальностей, необходимо указать его в каждой из
специальностей.

_____________________Руководитель организации:

М. П.

Форма 4

СВЕДЕНИЯ

О СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

NN n/n	Вид контроля	Порядок осуществления, ответственные лица
1	2	3
1	Входной контроль
2	Операционный контроль
3	Геодезический контроль
4	Приемочный контроль	Пример: Главный инженер ФИО, должностная инструкция №_____ от ________ 200_ г.
5	Инспекционный контроль
6	Лабораторный контроль

Примечание: В случае невозможности осуществления одного или нескольких видов контроля, необходимо приложить копии договоров с другими юридическими лицами, имеющими соответствующую аттестацию на их обеспечение.

Приложение:

1. Приказ о создании системы контроля за качеством строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности.

2. Положение о системе управления качеством работ, утверждённое руководителем организации.

3. Приказы о назначении должностных лиц, ответственных за:

§ обеспечение входного, операционного, геодезического, приемочного инспекционного и лабораторного контроля качества выполняемых работ и выпускаемой продукции;

§ наличие системы стандартов предприятия, технологических карт контроля качества, соответствующих инструкций по проверке качества продукции, журналов работ;

§ хранение проектной документации, документов по авторскому и техническому надзору, актов приемки выполненных работ, исполнительных схем и чертежей, документов о прочностных характеристиках применяемых материалов и конструкций.

___________________________________ Руководитель организации

М. П.

Форма 5

РЕСУРСЫ: ОБОРУДОВАНИЕ

(дорожная и строительная техника, автомобили, производственные базы, лаборатория и её оснащение, прочие машины и механизмы)

№ п/п	Наименование оборудования	Данные об оборудовании, которое будет использовано при реализации проекта	Нынешнее состояние оборудования (местонахождение и текущие обязательства)	Источник получения оборудования
Марка, модель	Год выпуска	Год последнего капремонта	Изготовитель (страна)	Владелец оборудования	Вид договора (аренда и т. д.), срок договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Бульдозеры:
	Тракторы:
	Автогрейдеры:
	Скреперы:
	Поливомоечные машины:
	Автомобили самосвалы:
	Уплотняющая техника (катки):
	Экскаваторы:
	Асфальтоукладчики:
	Автогудронаторы:
	Погрузчики:
	Автокраны (не менее 10 тн):
	Автомобили для перевозки дорожных рабочих:
	Другие машины и механизмы:
	Асфальтобетонные заводы (установки по приготовлению дорожных смесей):
	Испытательные лаборатории:
	Производственные базы (производственные площади, тёплые стоянки для техники, ремонтные мастерские и т. д.):

1.По арендованному оборудованию приложить копии договоров аренды, на испытательную лабораторию копию свидетельства «Об оценке состояния измерений в лаборатории».

_________________________Руководитель организации

М. П.

ПРОЕКТ

Государственный Контракт № ___

на выполнение подрядных работ по реализации мероприятий по обеспечению безопасности и бесперебойности движения

г. Новосибирск от "___ " ___________ 2006г.

ЗАКАЗЧИК: Областное государственное учреждение «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава (доверенности № _____ от ____________ года), с одной стороны,

ПОДРЯДЧИК: __________________________________ в лице __________________, действующего на основании Устава и лицензии № __________ от «______» ________________ г., с другой стороны в целях развития, повышения технического и потребительского уровня областной сети дорог и сооружений на них в соответствии с Постановлением Губернатора Новосибирской области № 000 от 01.01.2001г. «Об утверждении планов работ дорожно-строительного комплекса Новосибирской области на 2006 год», протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № _____ от ______________г., заключили настоящий Государственный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по реализации мероприятий по обеспечению безопасности и бесперебойности движения на сети автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области согласно «Техническому заданию» (приложение №1), являющихся неотъемлемой частью Контракта.

1.2. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации, отраслевыми нормативными документами, а также настоящим Контрактом.

1.3. Настоящий Контракт относится к числу Контрактов на выполнение подрядных работ для Государственных нужд.

2.УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1. Интересы Заказчика по выполнению настоящего Контракта представляют первый заместитель начальника управления , начальник отдела эксплуатации . Технический надзор за производством и приемку выполненных Подрядчиком работ осуществляют ответственные работники Заказчика (инспекторы), которые уполномочены руководителем, подписывать акты приемки-сдачи выполненных работ и другие документы на основании доверенности.

2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляют первый заместитель генерального директора _______________________, заместитель генерального директора ___________________, начальник ППО___________________, заместитель начальника ППО__________________, директора и главные инженеры филиалов, которые уполномочены руководителем подписывать акты приемки-сдачи выполненных работ и другие документы на основании прилагаемых к Контракту доверенностям.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ

3.1. Плановый объем финансирования на 2006 год в текущих ценах составляет ______________ руб. (____________ миллионов _______________ тысяч _____________ рублей), с учетом НДС.

Стоимость выполненных работ определяется по утвержденной проектно-сметной документации в базисных ценах с переводом в текущий уровень согласно индексам изменения стоимости к прямым затратам, согласованным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области (письмо ________№________) на момент проведения торгов, с учетом результатов торгов (коэффициент снижения ____).

3.2. Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области по разделу «Дорожное хозяйство» по статье «Мероприятия по обеспечению безопасности и бесперебойности движения» и других источников, поступающих Заказчику.

3.3. В случае изменений объемов работ и источников финансирования в период действия настоящего Контракта, уточнение их производится на основании расчетов, согласованных сторонами, и оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в установленном законодательством РФ порядке.

3.4. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется всеми видами платежей, поступающих Заказчику от главного распорядителя средств областного бюджета Новосибирской области, а также из других источников финансирования, в соответствии с «Календарным графиком выполнения работ» (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик принимает на себя выполнение комплекса работ в соответствии с «Техническим заданием», а также другими обязательствами, предусмотренными настоящим Контрактом, независимо от фактических погодных условий.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Вести пообъектный учет выполненных работ, предоставлять Заказчику необходимый комплект рабочей и исполнительной документации на выполненные работы (ППР или технологические карты; журналы производства работ; акты на скрытые работы и др.).

4.2.2. Организовать предоставление Заказчику ежедневной оперативной информации о ходе выполнения работ.

4.2.3. Согласовывать с Заказчиком перечень субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ. Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ. Заказчик не несет никаких обязательств по отношению к Субподрядчикам.

Согласовывать с Заказчиком условия субподрядных договоров и внесение изменений в них, представлять по просьбе Заказчика документы, подтверждающие надлежащую квалификацию субподрядных организаций.

4.2.4. Вести журнал производства работ в соответствии с приказом ФДС РФ №9 от 16.01.99г.

4.2.5. Выполнять в установленные сроки предписания Заказчика, выданные в письменном виде. Об исполнении предписания Подрядчик информирует Заказчика в письменном виде.

Во всех случаях, когда Подрядчик считает предписание несоответствующим действующим нормативным актам или положениям настоящего Контракта, он обязан направить Заказчику запрос о разъяснении указаний по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи нормативных документов или положений Контракта.

4.2.6. В случае приостановки работ по любой причине (кроме предписания Заказчика) Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.2.7. В процессе производства работ выполнять мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями ВСН 37-84. Осуществлять мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований охраны труда, экологическую безопасность, охрану окружающей среды.

4.2.8. Обеспечить представителей Заказчика транспортными средствами и оборудованием, необходимыми для осмотра дорог и приемки выполненных работ.

4.2.9. За счет собственных средств (без включения стоимости проектно-изыскательских работ в сводный сметный расчет) обеспечить разработку и оформление технической документации, и в 4 экземплярах представить на утверждение Заказчику.

Подрядчик имеет право:

4.3. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему Контракту. При этом Заказчик в пятидневный срок должен дать аргументированный ответ в письменной форме.

Документы по запросам, ответы и предписания оформляются в письменном виде, регистрируются в установленном порядке и подлежат хранению на все время действия Контракта.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

5.1. Заказчик формирует штат инспекторов, уполномоченных осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Контракту. Осуществляет приемку и оплату выполненных работ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно, в письменной форме, информировать Подрядчика обо всех изменениях в режиме эксплуатации автодорог.

5.2.2. Своевременно информировать Подрядчика об изменениях: в нормативной документации, условий финансирования и правил приемки работ, о поступающих от пользователей дорог замечаниях, претензиях, жалобах, исках, возникновению которых послужила деятельность Подрядчика.

5.2.3. Давать Подрядчику разъяснения по любому вопросу связанному с производством работ по Контракту. Разъяснения должны быть даны в пятидневный срок после получения письменного запроса Подрядчика в письменном виде. При отсутствии ответа Заказчика в указанные сроки предложение Подрядчика считается принятым.

5.2.4. Осуществлять контроль за выполнением работ по ямочному ремонту и заливке швов и трещин, проводить контрольные обследования.

5.2.5. Передать Подрядчику утвержденную в установленном порядке техническую документацию, необходимую для производства работ (2 экземпляра).

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. Отдать письменное распоряжение:

о приостановке или запрещении работ по причине неблагоприятных погодных условий, применении некачественных материалов, невыполнении Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки, а также по другим причинам, от которых зависит качество работ;

о приостановке или запрещении работ по причинам изменения лимитов финансирования в стадии корректировок раздела «Дорожное хозяйство» статьи «Модернизация и капитальный ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений» («Ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования») постановления Губернатора Новосибирской области;

Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и сроком исполнения или заносятся в журнал производства работ.

5.3.2. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, выполняемых по Контракту.

5.3.3. Проводить в течение месяца промежуточные приемки и по их результатам осуществлять окончательную приемку работ.

5.3.4. Заказчик вправе снизить на 1% размер месячного лимита выделенных средств, в котором установлено неисполнение предписания, выданного Заказчиком или условий раздела 4.2 настоящего Контракта.

5.3.5. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Подрядчиком требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации и ограждению мест производства работ» при выполнении работ Заказчик вправе снизить на 0,3 % размер месячного лимита выделенных средств по району, в котором обнаружены нарушения.

5.3.6. Принимать решения о корректировке сметной стоимости объекта, если в процессе производства работ Заказчиком выявлены ошибки в определении объемов и стоимости работ.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ.

6.1. Приемка работ производится ежемесячно, с участием уполномоченных представителей Подрядчика, Заказчика, территориальной администрации района и районных ГИБДД.

6.2. Работы, принимаются и оплачиваются по единичным расценкам по районам области согласно выданному Заказчиком заданию на конкретные виды работ по факту выполнения в пределах выделенных лимитов денежных средств.

6.3. Результаты приемки работ оформляются и подписываются на месте производства работ в день приемки в виде формы КС-2.

Оформление справок формы КС-3 по принятию работ производится в управлении Заказчика.

Датой приемки является дата подписания формы КС-2.

6.5.Освидетельствованные в установленном порядке работы не подлежат приемке и оплате в случае отсутствия у Подрядчика на момент приемки журналов производства работ по каждому виду работ, ППР, актов на скрытые работы и другой установленной в отрасли исполнительной документации.

С даты подписания акта ввода в эксплуатацию начинается гарантийный срок.

Гарантийный срок _____ года. (В зависимости от вида работ)

В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

При отказе Подрядчика от устранения недостатков Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае понесенные убытки на устранение недостатков взыскиваются с Подрядчика. Размер понесенных убытков определяется комиссией, в которую включаются представители Заказчика, Подрядчика и независимой организации.

7. ОПЛАТА РАБОТ.

7.1. Оплате подлежат работы, определенные Техническим заданием, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком.

7.2. В целях выполнения настоящего Контракта на основании письменной заявки, согласованной Заказчиком, и представленных Подрядчиком счетов Заказчик может, при наличии средств, авансировать Подрядчика в размере до 30% месячного лимита, для приобретения материалов (битум, ГСМ, щебень, отсев и др.)

7.3. Заказчик гарантирует оплату принятых работ на основании Форм КС-3 и КС-2, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, по текущей стоимости, определяемой с учетом раздела 6 настоящего Контракта.

7.4. Оплату выполненных работ Заказчик производит не ранее 15 числа месяца, следующего за отчетным, по предъявленным Заказчику счетам-фактурам на основании справок формы КС-3 и КС-2. При оплате выполненных и принятых работ Заказчик в одностороннем порядке вправе проводить зачет взаимных требований в соответствии с подписываемым ежеквартально сторонами актом сверки расчетов, составленным по всем заключенным между Заказчиком и Подрядчиком контрактам.

7.5. Окончательный расчет Заказчик производит с учетом полученного аванса согласно п.7.2.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. Подрядчик несет ответственность за причиненный по его вине ущерб, произошедший в результате ДТП по дорожным условиям.

8.2. Заказчик несет ответственность за неисполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непреодолимой силы.

9.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением. Решение должно быть согласовано в срок не более 10 дней.

9.3. Если стороны не смогут в течение 10 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта, вопрос решается арбитражным судом Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт вступает в действие с «____» ____________ 2006г и действует до «____» ___________ 2006г

10.2. Изменения, дополнения и расторжение Контракта с согласия сторон оформляются дополнительными соглашениями в установленном законодательством РФ порядке.

10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от полного либо частичного исполнения Контракта в следующих случаях:

- прекращения финансирования;

- наличия заключения компетентных органов о не целевом расходовании государственных средств;

- в случае изменения нормативов на выполнение работ или условий приемки работ рекомендованных вышестоящими инстанциями;

- в случае изменения собственника автодорог;

- в случае некачественного исполнения работ и грубых нарушений технического задания;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

В указанных случаях Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление об отказе от Контракта. Контракт прекращает свое действие по истечении 10 дней после получения Подрядчиком уведомления Заказчика. При этом до момента окончания указанного срока Заказчик и Подрядчик обязаны продолжать выполнение своих обязательств по настоящему контракту. В этом случае Заказчик возмещает Подрядчику только фактические затраты, произведенные для выполнения работ по настоящему Контракту до получения уведомления от Заказчика об отказе от исполнения Контракта.

10.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Контракта в случае утраты Заказчиком возможности финансирования по независящим от него причинам.

Об отказе от исполнения Контракта Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление, на которое Заказчик должен ответить в течение 10 дней.

11. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ.

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, рассматриваются в претензионно - исковом порядке.

Претензии должны быть рассмотрены сторонами в 15-ти дневный срок с момента получения претензии.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, спор рассматривается в арбитражном суде.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК: ОГУ ТУАД Новосибирской области

Юрид. адрес: 630 008, г. Новосибирск, ул. ,

Почт. адрес:

Платёжные реквизиты: УФК по Новосибирской области

(ОГУ ТУАД Новосибирской области л/сч 031 760

ИНН , КПП , БИК

Банк плательщика: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г. НОВОСИБИРСК,

р/счёт 001 000 45, телефон: ,

ПОДРЯДЧИКА:

630_ _ _, Новосибирск-_ _, ул. ___________ д. ____.

Открытое Акционерное Общество «____________________».

ИНН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Р/с _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________________________________.

БИК _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, кор./с _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

Тел._ _ - _ _ - _ _.

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ:

1. Техническое задание.

2. Календарный график выполнения работ

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

							Приложение
							к Государственному контракту
							№ _____ от " ____" __________ 2006 г.

Техническое задание
по реализации мероприятий по обеспечению безопасности
выполняемые силами _____________________________ в 2006 году
			за счёт средств областного бюджета

№ п/п	Наименование района	Наименование работ	Наименование дороги	Адрес работ	Мощность, км	Коэффициент снижения по торгам	Стоимость в текущих ценах с НДС, тыс. руб. с учетом снижения по торгам	Дата окончания работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9








ЗАКАЗЧИК:					ПОДРЯДЧИК:

Приложение

к Государственному контракту

№ _____ от " __ " _______ 2006г.

Календарный график производства работ

выполняемых силами ______________________________ в 2006 году

за счёт средств областного бюджета

№ п/п

Наименование района

Наименование дороги

Наименование работ

Кап. вложения в ценах 2006 г. с НДС, тыс. руб.

На год

в том числе по месяцам

II квартал

Май

Июнь

III квартал

Июль

Август

Сентябрь

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Приложение

к конкурсной документации

Набор работ и адреса по приведению в нормативное состояние подъездов к железнодорожным переездам.

№ п/п	Номер карточки ж. д. переезда	Наименование автодороги	Местоположение ж. д. переезда на автодороге, (км)	Наименование ж. д. линии (перегона)	Местоположение ж. д. переезда на железной дороге, (км.)	Намечаемые мероприятия
Болотнинский район
1	54-0450	"Байкал" (М53) - г. Болотное 131км	3	Зап. Сиб. ж. д. Новосибирск - Красноярск (Болотное - Юрга)	3463	Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию; Заменть дорожные знаки 12шт.; Ям. ремонт подходов, а/б - h=5см., 100м2.
2	54-0448	"Байкал" (М53) - Болотное 126км	1	Зап. Сиб. ж. д. Новосибирск - Красноярск (Чахлово - Болотное)	3459	Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию;
Коченевский район
3	54-0151	Коменево - совхоз Коченевскнй	0	Зап. Сиб. ж. д. Омск - Новосибирск (Лесная Поляна - Коченево)	3284	Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию
4	54-0155	Коченево - совхоз Коченевский	5	Зап. Спб. ж. д. Омск - Новосибирск (Коченево - Чик)	3288	Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию; Установить дорожные знаки 16шт.; Ремонт подходов, а/б по 50м. скаждой стороны, h=5см. (Земляные работы - ?)
Мошковский район
5	54-0193	Мошково - Сарапулка	0	Зап. Сиб. ж. д. Новосибирск - Красноярск (Сокур - Мочище)	3392	Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию
6	54-0190	82 км а/д "Байкал" - ст. Ояш - Кайлы	3	Зап. Сиб. ж. д. Новосибирск - Красноярск (Ояш - Чебула)	3418	Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию; Установить дорожные знаки 4 шт.
7	54-0189	Подъезд к ст. Сокур	2	Зап. Сиб. ж. д. Новосибирск - Красноярск (Сокур - Мошково)	3373	Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию; Ремонт сопряжения а/д с ж/д полотном
Новосибирский район
8	54-0376	Инская - Барышево - Садовод	6	Зап. Сиб. ж. д. Обь-Проектная (Инская - Крахаль)	35	Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию; Ремонт подходов, а/б по 50м. скаждой стороны, толщиной 5см.
9	54-0374	Подъезд к Госплемптицесовхозу (Зкм)	1	Зап. Сиб. ж. д. Обь-Проектная (Инская - Крахаль)	32	Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию;
10	54-0373	13км а/д"Н-2107" - п. Железнодорожный	3	Зап. Сиб. ж. д. Обь-Проектная (Крахаль - Шелковичиха)	40	Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию; заменить бардюрный камень 100 м. п.
11	54-0372	16кма/д"Н-2107"-ст. Шелковичиха	1	Зап. Сиб. ж. д.. Обь-Проектная (Шелковичиха - Восточная)	45	Устройство а/б покрытия - h=5см., по 50м. скаждой стороны; Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию;
12	54-0371	Инская - Барышево - Садовод	5	Зап. Сиб. ж. д. Инская - Сокур (Инская - Издревая)	7	Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию;
13	54-0199	23км а/д "Байкал" - пЛенинский	1	Зап. Сиб. ж. д. Новосибирск - Красноярск (Мочище - Сокур)	3360	Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию;
14	54-0050	21км а/д "Байкал" - п. Витаминка	1	Зап. Сиб. ж. д. Новосибирск - Красноярск (Иня Восточная - Мочище)	3349	(Ремонт подъездной а/дороги к переезду, щебень h=10см. (отсыпать Зем. Пол. 300м); Установить дорожные знаки 4 шт.; Нанести осевую разметку на а/б подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию;
Татарский район
15	54.-0165	5км а/д "К-01"-Новомихайловка	12	Зап. Сиб. ж. д. Татарск - Карасук (Татарск - Табулга)	20	Устройство щебеночного покрытия С-1 на подходах (по 100м с каждой стороны) Устройство а/б подходов, по 25м. скаждой стороны, толщиной 5см., Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию;
Тогучинский район
16	54-0433	91км а/д "К-16"-Изынский	12	Зап. Сиб. ж. д. Обь-Проектная (Тогучин - Изынский)	87	Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию; Отремонтировать сопряжения а/д с ж/д полотном; Отремонтировать бардюрный камень 50м; Установить дорожн. знаки 2шт.
17	54-0429	Тогучин - Кудрино - Златоуст	8	Зап. Сиб. ж. д. Обь-Проектная (Мурлыткино - Тогучин)	118	Ямочный ремонт подходов, а/б по 200м2. , толщиной 5см.; Установить дорожные знаки 4 шт.; Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию;
18	54-0425	12км а/д "Н-2601" - Заречное - Саламатово	9	Зап. Сиб. ж. д. Обь-Проектная (Тогучин - Изылинка)	139	Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию;
Убинский район
19	54-……	Жданковский-Кожурла-А. Невского	12	Зап. Сиб. ж. д. Омск - Новосибирск (Кожурла - Клубничная)	3079	Устройство а/б покрытия - h=5см., по 50м. скаждой стороны; Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию; Установить дорожные знаки 12шт.
20	54-……	Московка-Ермолаевка	12	Зап. Сиб. ж. д. Омск - Новосибирск (Кожурла - Клубничная)	3131	Устройство Зем. полотна (по 100м с каждой стороны, В=6м), Устройство щеб. основания (по 50м с каждой стороны В=5,5м), Устройство а/б покрытия - h=5см., по 25м. скаждой стороны В=5,0м; Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию; Установить дорожные знаки 12шт.
Чановский район
21	54-0208	20км а/д"Н-2904" - Новопреображенка	3	Зап. Сиб. ж. д. Омск - Новосибирск (Карачи - Кошку ль)	2953	Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию;
22	54-0209	43км а/д"Н-2904" - Тебисское - Танчик	7	Зап. Сиб. ж. д. Омск - Новосибирск (Чаны - Тебисское)	2976	Устройство а/б покрытия - h=5см., по 50м. скаждой стороны; Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию;
Чистоозерный район
23	54-0148	53км а/д "К-01"- Новая Кулунда	27	Зап. Сиб. ж. д. Татарск - Карасук (Табулга - Чнстоозерное)	44	Ямочный ремонт щебеночных подходах 350м2, Устройство а/б подходов, по 25м. скаждой стороны, толщиной 5см., Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию;
24	54-0145	Чистоозерное - Польяново	1	Зап. Сиб. ж. д. Татарск - Карасук (Табулга - Чнстоозерное)	70	Ямочный ремонт а/б покрытия, Заменить дорожные знаки 12шт.
25	54-0146	16км а/д "Н-3105" - Чаячье - Елизаветинка	8	Зап. Сиб. ж. д. Татарск - Карасук (Табулга - Чнстоозерное)	64	Устройство щебеночного покрытия С-1 на подходах h=10см, (по 100м с каждой стороны), Устройство а/б подходов, по 25м. скаждой стороны, толщиной 5см., Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию;
26	54-0143	81км а/д "К-01" - Шипицино-гр. Купинского района	1	Зап. Сиб. ж. д. Татарск - Карасук Чистоозерное - Шипнцино	73	Ямочный ремонт а/б покрытия, Заменить дорожные знаки 6шт.
27	54-0150	64км а/д "К -01" - Покровка	16	Зап. Сиб. ж. д. Татарск - Карасук (Табулгa - Ч истоозерное)	56	Устройство щебеночного покрытия С-1 на подходах h=10см, (по 100м с каждой стороны), Устройство а/б подходов, по 25м. скаждой стороны, толщиной 5см., Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию;
Черепановский район
28	54-0413	97км а/д "Чуйскнй тракт" - ст. Поссвная	2	Зап. Сиб. ж. д. 100 Новосибирск - Алтайская (Посевная - Черепаново)	100	Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию;
Чулымский район
29	54-0291	1337км а/д "Байкал" - Кабинетное Ильюшино	1	Зап. Сиб. ж. д. Омск - Новосибирск -(Чулымская - Кабинетное)-	3225	Нанести осевую разметку на подходы по 25м. скаджой стороны и СТОП линию; Заменить дорожные знаки 4шт.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОГУ ТУАД

Новосибирской области

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конкурсная документация

Подготовка заявок на участие в конкурсе

Подача заявок на участие в конкурсе

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Форма 5

РЕСУРСЫ: ОБОРУДОВАНИЕ

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы