Д О Г О В О Р № ____
(договор подряда на капитальный ремонт)
г. Новый Уренгой «___»_________ 20__г.
Общество с ограниченной ответственностью добыча Ямбург», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по ремонту и капитальному строительству , действующего на основании доверенности общества за №_381-25/10 от « 07» декабря 2009 г., с одной стороны и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые стороны, принимая во внимание, что Подрядчик решением Котировочной комиссии добыча Ямбург» признан Победителем запроса котировок № ______________ «Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту основных фондов добыча Ямбург», проведенного ____________ 200_ г. на основании протокола о результатах запроса котировок _____________ от «__» _________ 200_ года, заключили настоящий договор (договор подряда) о нижеследующем:
Статья 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Применяемые в настоящем договоре определения означают следующие понятия:
1. Заказчик – добыча Ямбург».
2. Подрядчик –
3. Стороны - Заказчик и Подрядчик.
4. Объект – комплекс работ и сооружений, представленный на капитальный ремонт, который будет завершён в соответствии с тех. заданием Заказчика и тех. предложением Подрядчика.
5. Работы – означает все работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.
6. Смета – общая стоимость работ, определённая по итогам запроса котировок в соответствии с протоколом _____________________________ о результатах запроса котировок.
7. Проектная документация – разработанная рабочая документация, передаваемая Заказчиком Подрядчику на весь объём работ, любая другая документация, необходимая для выполнения Подрядчиком работ.
8. Исполнительная документация
– комплект чертежей на капитальный ремонт объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, которые выполнены лицами, ответственными за выполнение работ;
- сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ;
- акты об освидетельствовании скрытых работ;
- журнал производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами.
9. Акт приёмки законченного капитальным ремонтом объекта – документ, подписанный уполномоченными представителями сторон о завершении Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим договором и сдаче объекта в эксплуатацию.
10. Нормативные документы – Строительные Нормы и Правила (СНиП), а также Государственные Стандарты (ГОСТ), Технические Условия (ТУ), распоряжения государственных органов и муниципальных органов и другие нормативные документы, действующие в Российской Федерации, а также локальные нормативные документы .
11. Скрытые работы – отдельные виды работ, скрываемые последующими работами, качество и точность которых невозможно определить после последующих работ.
12. Одобрение – подтверждение в письменной форме, сделанное уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика в пределах своей компетенции.
13. Дополнительные соглашения – документ, являющийся неотъемлемым приложением настоящему договору, подписанный сторонами на выполнение работ или регламентирующие как отдельные вопросы, первоначально не вошедшие в договор, так и изменения порядка выполнения взятых на себя обязательств или других вопросов, относящихся к взаимоотношению сторон по договору.
14. Целевая последовательность платежей – расчеты между Заказчиком (Обществом), Генподрядчиком и Субподрядчиками, направленные на обеспечение погашения взаимных финансовых обязательств.
15. Банк – одно из следующих кредитных учреждений (включая его филиалы, отделения и дополнительные офисы), обеспечивающее проведение целевой последовательности платежных операций в один операционный день:
- «Газпромбанк» (ОАО);
- АК Сбербанк РФ (ОАО);
- «Запсибкомбанк» ОАО.
16. Субподрядчики – юридические лица, привлекаемые Подрядчиком для выполнения предусмотренных настоящим договором работ на основе отдельных договоров.
17. Предмет договора – объекты капитального ремонта.
Статья 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Подрядчик на условиях настоящего договора выполнит за свой риск собственными и привлечёнными силами и средствами работы: «Капитальный ремонт основных фондов филиала УЭВП п. Новозаполярный» (Приложение ). Подрядчик выполняет работы из собственных материалов, в соответствии с совместно согласованной с Заказчиком проектной документацией. Подрядчик своевременно устранит недоделки и дефекты, возникшие по вине Подрядчика, выявленные в процессе приёмки работ и период гарантийной эксплуатации, и сдаст Заказчику в гарантийную эксплуатацию объекты в сроки, оговоренные в настоящем договоре (Приложение ). Перечень объектов, планируемых к капитальному ремонту и их очередность, определяет Заказчик.
Статья 3. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА
3.1 Стоимость работ определена по итогам запроса котировок в соответствии с протоколом о результатах запроса котировок №_________________ от «___»____________2010 года и составляет:
________________________ руб. (_____________________________________ рублей), в том числе НДС 18 % - ___________ руб. (__________________________________ рублей _____________ копеек), согласно стоимости указанной в Квартальном задании (Приложение ), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2 Стоимость договора может быть снижена по согласованию сторон без изменения физических объемов выполняемых работ и иных условий исполнения договора.
3.3. Цена договора, указанная в п. 3.1., включает в себя стоимость работ, материалов и их доставку, стоимость сопутствующих (в том числе подготовительных) работ, необходимых для выполнения работ, указанных в сметной документации, сумму всех налогов, сборов, других обязательных платежей, компенсацию иных издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение и т. д. и является конечной.
3.4 Цена договора остается твердой и неизменной на протяжении всего срока выполнения договора. В случае если Подрядчиком не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом запроса котировок, данные работы будут в любом случае выполнены в полном объеме, заявленном Заказчиком, в пределах цены настоящего договора.
Статья 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик начинает работы, предусмотренные настоящим договором, с момента его заключения. Срок окончания работ – не позднее сроков, оговоренных Приложением № 2.
4.2. Работы по настоящему договору должны производиться в соответствии с Графиком производства работ, согласованным сторонами (Приложение ).
4.3. В случае, если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести в график работ изменения, могущие вызвать увеличение сроков капитального ремонта, такие изменения
должны вноситься по согласованию сторон в письменной форме. Подрядчик имеет право на продление срока капитального ремонта в следующих случаях:
- в случае задержки выполнения Заказчиком своих обязательств таким образом, что выполнение работ Подрядчиком тоже задерживается; в случае, если другие работы, не входящие в обязанности Подрядчика, задерживают выполнение обязательств Подрядчика; в случае обстоятельств непреодолимой силы.
Статья 5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
5.1. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных сторонами в соответствии с графиком производства строительно-монтажных работ, в объеме согласованном сторонами в настоящем договоре за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком Подрядчику, а также счета-фактуры, выставленного на оплату в соответствии со статьей 168 и 169 НК РФ.
5.2. Оплата выполненных работ по настоящему договору производится путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика ценными бумагами и иным, не запрещённым законодательством РФ способом в течение 2 месяцев с наиболее поздней из следующих дат:
- даты получения Заказчиком от Подрядчика справки формы КС-3;. даты получения Заказчиком от Подрядчика оригинала счёта-фактуры.
5.3. В целях обеспечения погашения взаимных обязательств, все расчеты денежными средствами проводятся в один операционный день через открытые Сторонами в Банке расчетные счета с использованием системы электронных расчетов «Банк-Клиент» по схеме целевой последовательности платежных операций.
5.4. Заказчик имеет право осуществлять авансирование работ Подрядчика и привлекаемых Субподрядчиков.
5.5. В случае перечисления Заказчиком аванса на приобретение Подрядчиком крупной партии материалов, указанный аванс погашается Подрядчиком в течение трёх месяцев в счёт оплаты сумм по платёжным документам, предъявляемым Подрядчиком к оплате ежемесячно за выполненные объёмы работ. Подрядчик обязан выставить счет-фактуру в соответствии со ст.168,169 НК РФ.
5.6. Авансовый платеж в случаях, предусмотренных в п.5.5, производится после представления Подрядчиком банковской гарантии по приемлемой для Заказчика форме на сумму аванса. Банковская гарантия остается в силе до зачета аванса, но размер требований по ней постепенно уменьшается на суммы, засчитываемые Подрядчику по мере выполнения работ.
5.7. Заказчик имеет право приостанавливать расчеты с Подрядчиком и привлекаемыми Субподрядчиками при невыполнении обязанностей Подрядчиком и Субподрядчиками.
5.8. Платежи за загрязнение окружающей среды при размещении отходов Заказчика, образованных в процессе демонтажа и капитального ремонта имущества Заказчика по настоящему договору, осуществляет Заказчик.
5.9. Платежи за загрязнение окружающей среды при размещении отходов Подрядчика, образованных в результате использования собственного имущества, собственных средств, сырья, материалов при выполнении работ по настоящему договору, осуществляет Подрядчик.
5.10. Платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от собственных источников, оборудования, материалов, находящихся на балансе Подрядчика либо арендуемых, осуществляет Подрядчик.
Статья 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик в счёт стоимости, предусмотренной Статьей №3:
6.1. Выполнит собственными и (или) привлечёнными силами и средствами капитальный ремонт объектов в пределах договорной цены и сдаст Заказчику в сроки и на условиях, определённых настоящим Договором, в состоянии, позволяющем немедленную эксплуатацию объектов.
6.2. Устранит в согласованные Сторонами сроки и за свой счёт недоделки, допущенные Подрядчиком и выявленные в ходе контроля Заказчиком выполняемых Подрядчиком работ в процессе сдачи-приемки объекта и в период гарантийной эксплуатации.
6.3. Примет все меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества и будет нести имущественную ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или
повреждение этого имущества, включая дополнительные затраты по его вторичному приобретению.
6.4. Обеспечит в период проведения работ общего порядка на ремонтно-строительной площадке, выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в части выполняемых им работ. За нарушение этих требований ответственность несёт Подрядчик.
6.5. Согласует с Заказчиком заключение договоров с субподрядчиками (субпоставщиками) по мере их заключения. Информация должна содержать все данные о договоре – наименование и адрес субподрядчика (субпоставщика), предмет договора. При этом Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за надлежащее его выполнение субподрядчиком (субпоставщиком), как за свои собственные действия. Заказчик вправе обоснованно отказать Подрядчику в привлечении последним определённой субподрядной организации или субпоставщика.
6.6. Привлечет для выполнения капитального ремонта персонал, имеющий соответствующую квалификацию и опыт работы.
6.7. Обязуется еженедельно предоставлять Заказчику отчёт о численности рабочих и ИТР на объекте, а также список фактического наличия машин и механизмов, используемых для ремонта объекта.
6.8. Поставит все необходимые для выполнения работ материалы, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на указанное имущество. Риск случайной утраты и (или) повреждения данного имущества и объекта капитального ремонта до момента сдачи объекта в эксплуатацию лежит на Подрядчике.
6.9. Предоставит Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или результаты испытаний, а также сертификаты качества, паспорта и иные документы, свидетельствующие о качестве материалов и конструкций согласно СНиП, ГОСТ и ТУ.
6.10. При необходимости замены материалов по объекту капитального ремонта произведёт согласование с Заказчиком.
6.11. Самостоятельно осуществит учет отходов оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, образующихся как на его собственных объектах, так и на объектах Общества.
6.12. Самостоятельно осуществит ведение первичного учета отходов путем внесения в первичные учетные документы (журналы учета) в хронологическом порядке записей производственно-хозяйственной деятельности, в результате которой образовались отходы производства и потребления, и показывающих их дальнейшее движение.
6.13. Самостоятельно осуществит в процессе производства работ систематическую и по завершении работ окончательную уборку строительно-ремонтной площадки и помещений от строительного мусора и отходов.
Осуществит в счёт стоимости договора погрузку и вывоз отходов Заказчика, образованных в процессе демонтажа и капитального ремонта имущества Заказчика по настоящему договору в места, указанные Заказчиком и от имени Заказчика.
Осуществит вывоз и размещение собственных отходов, образованных в результате использования собственного имущества при выполнении работ по данному договору.
Заключит соответствующие договоры на оказание услуг по размещению собственных отходов, образованных при выполнении работ по данному договору.
6.14. Подрядчик обязуется не предоставлять третьим лицам полученные от Заказчика сведения и не использовать предоставленную Заказчиком техническую документацию при производстве аналогичных работ в дальнейшем..
6.15. Получит все необходимые допуски, разрешения, на право производства работ, требуемые в соответствии с действующим Законодательством РФ и локальными нормативными актами . При отсутствии соответствующих разрешений, свидетельств о допуске, выданного саморегулируемой организацией, иных документов, либо не переоформления их в соответствующем порядке, Заказчик вправе не принимать результат работ. В этом случае Подрядчик считается не выполнившим в срок работы и ответственным за просрочку.
6.16. Выполнит все порученные в ходе капитального ремонта указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.17. Немедленно предупредит Заказчика о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе выполнения работ.
6.18. Обеспечит своевременное и качественное ведение технической и исполнительной документации в процессе капитального ремонта.
6.19. Подрядчик принимает все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба или повреждения дорог, мостов, площадок, а также на самой площадке транспортом или
механизмами. В случае, если у Подрядчика возникнет необходимость перевозить грузы, перевозка которых может причинить ущерб какому-либо сооружению, то Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о весе и других особенностях перевозимого груза и согласует с ним, а также с заинтересованными организациями свои предложения по его транспортировке, защите сооружений от возможных повреждений.
6.20. Подрядчик обязуется:
6.20.1. Не производить передачу правопреемственности третьим лицам по настоящему договору, а также иных договоров и дополнительных соглашений, заключённых между сторонами в счёт развития вышеуказанного договора;
6.20.2. Не заключать договоры финансирования под уступку денежного требования;
6.20.3. Оплатить услуги Заказчика по оказанию персоналу Подрядчика (в том числе персоналу Субподрядчика) медицинской помощи на основании заключённого сторонами договора на оказание медицинских услуг.
6.21. Подрядчик обязуется выполнить все требования Заказчика, контролирующих органов Государственного надзора (предписания, акты и др.) в объёме проектно-сметной документации, а также оплачивает штрафы, иски за нарушение требований технического производства работ и
природоохранного законодательства, предъявляемые Заказчику по указанному объекту по вине Подрядчика.
6.22. Риск случайной гибели и (или) случайного повреждения Объекта, любых Работ или их части с момента передачи объекта Заказчиком Подрядчику для выполнения работ по акту и до приёмки Работ Заказчиком полностью лежит на Подрядчике.
6.23. Подрядчик в целях качественного исполнения принятых на себя обязательств и соблюдения требований, предусмотренных Федеральным законом от 01.01.2001 «О персональных данных», обязуется провести мероприятия по получению и передаче Заказчику индивидуальных согласий его представителей на обработку Заказчиком их персональных данных по прилагаемой форме (Приложение ).
6.24. При привлечении субподрядной организации для выполнения работ по настоящему договору в течение 10 дней с момента заключения договора представить Заказчику копию договора субподряда, список работников субподрядной организации и копию договора добровольного медицинского страхования работников субподрядной организации, заключённого между страховой компанией и субподрядной организацией. В случае не представления документов Подрядчик компенсирует Заказчику все затраты по лечению работника субподрядной организации в Медико-санитарной части по утверждённым в Обществе расценкам.
6.25. Соблюдать требования Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.01.01 г. №49- защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов севера в Ямало-ненецком автономном округе», Федерального закона от 01.01.01 г. №82-Ф3 «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», Федерального закона от 01.01.01 г. 3 «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»,
6.26. Подрядчик обязуется возместить убытки, причиненные коренным малочисленным народам Севера, вызванные нарушением при производстве работ экологических, санитарных и иных требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
6.27. Подрядчик обязан:
6.27.1 не допускать провоз, хранение, распространение (в том числе, торговли) алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, взрывчатых веществ, оружия (в том числе охотничьего) и боеприпасов; употребление спиртных напитков, наркотических, токсических, психотропных веществ или нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения работниками Подрядчика и лицами, привлекаемыми им для выполнения работ на территории поселка Ямбург, территориях или объектах, которыми Заказчик владеет и/или пользуется на законных основаниях;
6.27.2 обеспечить выезд работника Подрядчика, а также работников иных юридических лиц, привлекаемых им для выполнения работ, с территории месторождений и объектов Заказчика в 5-дневный срок с момента прекращения (расторжения) с ним трудового договора.
6.28. Подрядчик принимает и соглашается с тем, что Заказчик имеет право проводить предварительно необъявленные осмотры вахтовых общежитий, в которых проживают работники Подрядчика и иных юридических лиц, привлекаемых им для выполнения работ.
6.29. Подрядчик вправе письменно обратиться к Заказчику с просьбой о продаже по договору купли - продажи материалов являющихся, согласно разделительной ведомости, поставкой Подрядчика, при наличии материалов на складах Заказчика.
6.30. Подрядчик осуществляет предварительное письменное согласование с Заказчиком всей совокупности Субподрядчиков, привлекаемых при исполнении данного договора.
6.31. Подрядчик осуществляет предварительное письменное согласование с Заказчиком замену Субподрядчиков и (или) перераспределения видов или объемов работ между ранее согласованными Субподрядчиками при исполнении данного договора.
6.32. Подрядчик самостоятельно направит (или обяжет Субподрядчиков предоставить) Заказчику производственную, юридическую, статистическую и бухгалтерскую информацию о привлекаемом Субподрядчике для подготовки решения Заказчика о согласовании (или отказе) в привлечении Субподрядчика при исполнении данного договора в объемах и по срокам согласно Приложению №1.
6.33. Подрядчик обязуется не осуществлять авансирование Субподрядчиков без письменного согласования Заказчика и обяжет Субподрядчиков согласовывать с Заказчиком авансирование иных Субподрядчиков, привлекаемых при исполнении данного договора.
6.34. Подрядчик обязан и обяжет всех привлекаемых Субподрядчиков открыть в Банке расчетный счет и установить систему электронных расчетов «Банк-Клиент» для проведения целевой последовательности платежных операций и проинформировать об этом Заказчика в течение 10 дней с момента принятия одного из следующих решений об:
- оказании Заказчиком услуг Подрядчику или Субподрядчикам;
- авансировании Субподрядчиков по работам, выполняемым по настоящему договору.
6.35. Подрядчик самостоятельно направит (или обяжет Субподрядчиков предоставить) Заказчику статистическую и бухгалтерскую информацию о привлеченном Субподрядчике для осуществления Заказчиком мониторинга текущего финансового состояния Субподрядчика при исполнении данного договора в объемах, по срокам и с периодичностью согласно Приложению №2 при наступлении одного из следующих событий:
- Заказчик оказал услуги Подрядчику или Субподрядчикам;
- осуществлено авансирование Субподрядчиков по работам, выполняемым по настоящему договору.
Статья 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Для выполнения настоящего договора Заказчик:
7.1. Обеспечит беспрепятственный доступ персонала Подрядчика к объекту для производства работ.
7.2. Произведет приёмку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором (Статья №5).
7.3. Укажет место вывоза собственных отходов производства Заказчика, образованных в процессе выполнения Подрядчиком капитального ремонта основных фондов Заказчика. Утилизация данных отходов осуществляется за счёт Заказчика.
7.4. Организует технический контроль за ходом работ, осуществит приёмку законченных ремонтом объектов согласно СНиП.
7.5. Подпишет совместно с Подрядчиком акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) после представления первичной документации об образовании и движении отходов.
7.6. Предоставит список ответственных представителей технического надзора, как за объектами, так и по видам работ, которые, действуя от имени Заказчика, осуществят контроль
качества ремонтных работ согласно «Положению об участке технического надзора Заказчика за качеством строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов газовой промышленности».
7.7. При обеспечении технического надзора и контроля над ремонтом осуществляется:
7.7.1. Контроль соответствия выполняемых ремонтных работ, применяемых изделий, материалов проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов,
технических условий и других нормативных документов, постоянную проверку документов, удостоверяющих качество используемых при ремонте изделий и материалов, технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др. и квалификацию исполнителей;
7.7.2. Проверка совместно с Подрядчиком качества поступивших материалов, конструкций, изделий, поставляемых Подрядчиком, материалов, поставляемых Заказчиком;
7.7.3. Контроль наличия и правильности ведения исполнительной технической документации, исполнительных схем, общих и специальных журналов работ и даёт указания по устранению, выявлению недостатков и дефектов при производстве ремонтных работ;
7.7.4. Контроль исполнения Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного строительного контроля, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых изделий, материалов, своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приёмке работ;
7.7.5. Представители технадзора Заказчика имеют право беспрепятственного доступа на закреплённый объект в присутствии представителя Подрядчика.
7.8. Оказание Заказчиком Подрядчику медицинской помощи осуществляется на основании отдельно заключённого сторонами договора на оказание медицинских услуг, в том числе в случае привлечения санитарной авиации или других транспортных средств.
7.9. Заказчик окажет возмездные услуги по обеспечению проживания работников Подрядчика в гостиницах и общежитиях филиала УЭВП, по стирке белья и спецодежды, услуги ЯРЭУ, а также возмездные услуги по вахтовым перевозкам работников Подрядчика. Все перечисленные услуги предоставляются по отдельно заключённым договорам с филиалами Заказчика.
7.10. Заказчик рассмотрит предложения по привлечению Субподрядчиков и выдаст заключения в течение 15 рабочих дней с момента получения полного комплекта документов.
Статья 8. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
8.1. В случае возможных изменений требований СНиП после принятия ПСД Подрядчиком, Заказчик производит корректировку ПСД и повторно выдаёт в производство работ, при этом общая стоимость работ не может превышать сумму, указанную в п.3.1 настоящего договора.
Статья 9. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
9.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведёт на основании плана производства работ журнал производства работ.
9.2. Журнал производства работ отражает весь ход производства работ, а также связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение для взаимоотношений Заказчика и Подрядчика.
9.3. Готовность работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приёмки и актов освидетельствования скрытых работ согласно СНиП.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её. Если Заказчик был информирован, но не присутствовал при этом без письменного предупреждения, Подрядчик имеет право продолжить ремонт согласно технологии. Вскрытие и восстановление по требованию Заказчика, в таком случае, производится за его счёт.
9.4. При обнаружении во время промежуточной приемки предъявленных работ некачественного исполнения или отступления на момент сдачи-приёмки необходимой исполнительной документации, представитель технадзора Заказчика выдаёт предписание Подрядчику об исправлении этих работ в течение трёх дней. Подрядчик своими силами и за свой счёт обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надёжного качества.
Если Подрядчик в согласованный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно
выполненные Подрядчиком работы. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.
Статья 10. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО РЕМОНТОМ ОБЪЕКТА
10.1. Подрядчик до уведомления Заказчика о завершении работ по объекту или его частями должен:
- закончить все работы в соответствии с чертежами и спецификациями; устранить все замечания по качеству работ; произвести предусмотренные СНиП испытания; произвести уборку и очистку от остатков материалов, металлолома, строительного мусора зданий и сооружений и территории ремонтной площадки.
10.2. Прием-сдача объектов основных средств из капитального ремонта оформляется актом о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3). Срок предоставления формы ОС-3 по окончании работ, но не позднее 28 числа отчетного месяца.
10.3. Подрядчик после оформления приёмки объекта Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных договором, которые остались не выполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приёмке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков устранения.
Статья 11. ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА
11.1. Для выполнения работ Подрядчик предоставляет квалифицированный и опытный персонал, включая специалистов и рабочих, в соответствии с объёмом и характером выполнения работ.
11.2. Все расходы, связанные с перемещением персонала на площадку и обратно, а также иные поездки, доставки, размещению техники на стройплощадке, несёт Подрядчик в счёт стоимости договора.
11.3. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение своим персоналом правил и законов Российской Федерации.
11.4. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности и оплаты по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ по настоящему договору, если они не связаны с невыполнением Заказчиком своих обязательств. В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц Заказчик не несёт по ним ответственности. Ущерб, нанесённый третьему лицу, возмещается виновной стороной.
Статья 12. ОХРАНА
12.1. От начала работ до сдачи объекта Заказчику в эксплуатацию Подрядчик несёт полную ответственность за охрану всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники,
временных сооружений, необходимых для выполнения работ на территории объекта по договору. В случае ущерба, утраты, порчи материальных ценностей (кроме обстоятельств непреодолимой силы) Подрядчик обязан устранить их за свой счёт.
12.2. Подрядчик может использовать для охраны территории объекта средства охраны по предварительному согласованию с Заказчиком.
Статья 13. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
13.1. Подрядчик в процессе выполнения работ соблюдает требования действующего природоохранного законодательства РФ.
13.2 Подрядчик осуществляет свою хозяйственную деятельность так, чтобы обеспечить в месте проведения работ рациональное использование природных ресурсов, охрану окружающей природной среды в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ;
13.3. При осуществлении деятельности Подрядчик обязуется самостоятельно:
13.3.1. Предпринять все необходимые меры для обеспечения экологической безопасности ведения работ, сведения к минимуму технологического воздействия на окружающую природную среду, здоровье людей, здания и другие сооружения, а также по ликвидации последствий такого воздействия в объемах, сроках и порядке, установленных действующим законодательством РФ.
13.3.2. Осуществлять в процессе производства работ систематическую, и по завершению работ, окончательную зачистку объекта и прилегающей к объекту территории.
13.3.3. При проведении работ по настоящему договору, в отношении принадлежащих ему источников загрязнения атмосферного воздуха, в отношении отходов, образованных в результате использования собственного имущества, сырья и материалов, в отношении принадлежащих ему источников сбросов в водные объекты, исполняет все обязанности в области охраны окружающей среды, предусмотренные действующим законодательством РФ.
13.3.3.1. Подрядчик, осуществляя деятельность по обращению с отходами, исполняет все обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ об отходах.
13.3.4. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий охране окружающей среды, и различных видов мониторинга, предусмотренных действующим законодательством РФ.
13.4. Подрядчик при осуществлении деятельности по настоящему договору несет установленную законодательством РФ ответственность за нарушение требований природоохранного законодательства РФ.
Статья 14. ДОПУСК К РАБОТАМ
14.1 Стороны обязуются нести все расходы и издержки, связанные с получением лицензий, свидетельств о допуске к работам, выдаваемых СРО, необходимых для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объёмах своих поставок.
14.2. Подрядчик при подготовке проекта договора представит лицензии, свидетельство о допуске к строительно-монтажным работам, выдаваемое саморегулируемой организацией и учредительные документы. На виды деятельности, связанные с повышенной опасностью промобъектов и работ, Подрядчик также представит лицензию, оформленную в органах Ростехнадзора РФ.
Статья 15. ГАРАНТИИ
15.1. Подрядчик гарантирует:
· выполнение всех работ в полном объёме и в сроки, определенные условиями договора;
· качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами;
· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
· нормальное функционирование инженерных систем оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
15.2. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о приёмке законченного ремонтом объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц и досрочной эксплуатации объекта по распоряжению Заказчика.
15.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение таких дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт. Наличие дефектов и сроки
их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
15.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаружения дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого подрядчика за счёт Подрядчика.
15.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначит квалификационную экспертизу, которая составит акт по фиксированию дефектов и недоделок, их характеру, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.
Статья 16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось последствием природных явлений,
военных действий, прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. В этих случаях срок исполнения
обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого такие обстоятельства действовали.
16.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить в письменной форме о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента их наступления. Обстоятельства, освобождающие стороны от ответственности, должны быть удостоверены Торгово-Промышленной Палатой России, если эти обстоятельства возникли на территории России.
16.3. Если вышеуказанные обстоятельства будут действовать более трёх месяцев, то любая из сторон вправе внести предложения об изменении договора, вплоть до его расторжения. Для этого обе стороны, Подрядчик и Заказчик, встречаются вместе, чтобы обсудить, какие меры необходимо принять. Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая их сторон вправе потребовать расторжения договора.
Статья 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
17.1. Каждая из сторон должна исполнить свои обязательства, вытекающие из договора, надлежащим образом, оказывая другой стороне всевозможные содействия в выполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, должна без промедления устранить эти нарушения.
17.2. В соответствии с действующим законодательством Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком всем принадлежащим ему имуществом: оборудованием, материалами, строительно-монтажной техникой и т. д. за убытки, причинённые Заказчику при выполнении работ, вытекающих из настоящего договора.
17.3. В случае просрочки оплаты выполненных работ по своей вине, Заказчик уплачивает проценты на сумму этих средств, размер процентов подлежащих уплате составляет 10 (десять) процентов годовых (ст. 395 ГК РФ). Проценты за пользование денежными средствами взимаются с Заказчика по истечении трехмесячного срока полного расчёта согласно условиям настоящего контракта, но не более чем за три месяца.
17.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Подрядчик уплачивает единовременную неустойку в размере 10 (десяти) процентов от стоимости неисполненного и (или) ненадлежащим образом исполненного обязательства.
17.5. Переход права первоначального кредитора к новому кредитору на основании ст. 382 ГК РФ без письменного согласия Заказчика не допускается.
17.6. Документация, поступившая в адрес Заказчика по факсимильной связи, не обладает юридической силой.
17.7. По каждому выявленному случаю, предусмотренному пунктами 6.27.1, 6.27.2, Подрядчик уплачивает штраф в размере 50 000 руб. Основанием для начисления штрафа является акт о допущенном нарушении, оформленный представителями Заказчика не менее 3 человек (работниками филиалов «Управление по эксплуатации вахтовых поселков» и/или «Служба корпоративной защиты»). К акту о допущенном нарушении могут приобщаться иные документы, подтверждающие факт нарушения при условии их оформления: протокол об административном правонарушении, оформленный компетентными органами, акт медицинского освидетельствования и иные доказательства.
Статья 18. АРБИТРАЖ
18.1. Стороны будут стремиться решать все споры путем переговоров. При невозможности решения споров иным путем кроме судебного, они передаются на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством РФ. До обращения в Арбитражный суд обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров в месячный срок.
18.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ: в арбитражном суде
по месту нахождения ответчика (для организаций, не входящих в систему Газпром»).
Статья 19. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА
19.1. В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов стороны обязаны в течение десяти дней с даты изменений заключить дополнительное соглашение либо направить другой стороне уведомление об изменении банковских реквизитов с приложением надлежаще заверенной копии банковской карточки.
19.2. Изменение и дополнение настоящего договора возможно по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 20. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
20.1. В случаях невыполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе расторгнуть договор с Подрядчиком в одностороннем порядке, если имеют место следующие факты:
· нарушение Подрядчиком условий договора, ведущих к значительному снижению
качества работ, предусмотренных проектом; в этом случае Заказчик производит оплату за фактическим выполненные работы и не возмещает Подрядчику убытки согласно ст. 717 ГК РФ;
· аннулирование лицензий отсутствие или прекращение срока действия свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией, на строительную деятельность, другие акты, налагаемые Государственными органами в рамках действующего Законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
· при невыполнении сроков и объёмов согласно Графику производства работ более чем на один месяц не по вине Заказчика.
20.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случае утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.
20.3. При расторжении договора по совместному решению сторон незавершённое производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объёме, определенном сторонами совместно в течение 90 (девяноста) дней.
20.4. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне не менее чем за тридцать дней до предстоящего расторжения договора. Договор расторгается в установленном Законодательством РФ порядке.
20.5. При неоднократности случаев нарушения требований пунктов 6.27.1, 6.27.2 договора Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор без возмещения Подрядчику убытков, причиненных расторжением договора.
Статья 21. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
21.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.
21.2. Подрядчик не имеет право продать или передать проектную документацию на ремонт объекта или отдельных его частей никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
21.3. Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке принадлежащие ему материалы, оборудование, то Заказчик задержит оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.
21.4. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
21.5. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
21.6. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы Законодательства РФ.
Статья 22. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
22.1. Договор вступает в силу с «__» ___________года и действует до 31 декабря 2010 года.
22.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
22.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
22.4. Каждая страница текста договора в двух экземплярах подписана лицом, образец подписи которого указан ниже:
СДО УОРОФ ___________________________________________
________________________________________________________________________________
Статья 23. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ
23.1. Приложение 1. График производства работ.
23.2. Приложение 2. Квартальное задание.
23.3. Приложение 3. Письменное согласие на обработку персональных данных.
23.4. Приложение 4. Протокол № ______ от_________ заседания Котировочной комиссии.
23.5. Приложение 5. Экологическая политика добыча Ямбург»
Статья 24. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
ЗАКАЗЧИКА: |
ПОДРЯДЧИКА: |
|
добыча Ямбург» Юридический адрес: Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, улица Геологоразведчиков, д. 9
р/с в филиале ГПБ (ОАО) в г. Новый Уренгой Тюменская область к/сч , Коды: ОКПО – ; ОКОГУ – 41001; ОКАТО – ; ОКТМО – ; ОКВЭД – 11.10.2, 11.10.11, 11.10.3, 23.20, 24.11, 45.23.1, 74.20.11, 74.20.35, 74.20.2, 51.51.3, 51.12.1, 50.50, 45.21.1, 45.21.3, 45.11.2, 64.20.11, 45.21.4, 60.30.11, 60.30.12, 60.30.21, 60.30.22; ОКФС – 16; ОКОПФ - 65 | |
|
От «ЗАКАЗЧИКА» Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству добыча Ямбург» |
От «ПОДРЯДЧИКА» |
|
___________________ |
_____________________ |
М. П. М. П.
