Открытый аукцион № 1-2009 О-А на размещение муниципального заказа (стр. 5 )

От Заказчика От Генерального подрядчика

заключения учреждения государственной экспертизы по месту нахождения Объекта и проводимой по заказу заинтересованной Стороны и расходы по проведению которой относятся на Сторону, чье мнение оказалось ошибочным. При этом если экспертиза была инициирована и оплачена другой Стороной, то она имеет право на бесспорное возмещение, в т. ч. путем одностороннего удержания, понесенных на такие цели расходов.

8.9.  Стороны договорились, что работы, выполненные с изменением или отклонением от
проектной документации, письменное соглашение о чем не было предварительно достигнуто
Сторонами, а также работы, факт, ход выполнения, объемы и стоимость которых не были
оформлены документально в порядке, установленном настоящим Контрактом, оплате не
подлежат.

8.10.  Стороны договорились, что Заказчик имеет право приостановить финансирование работ,
производимых Генеральным подрядчиком, в случае нарушения последним своих обязательств
по Контракту, до момента устранения таких нарушений.

Статья 9. Контроль Заказчика за исполнением Контракта

9.1.  Стороны, принимая во внимание необходимость надлежащего исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по Контракту, договорились о существенном условии настоящего Контракта - особых правах и обязанностях Сторон по контролю, предусмотренных настоящей статьей Контракта, которые не будут рассматриваться Сторонами как вмешательство в деятельность Генерального подрядчика, а именно о следующих правах и обязанностях
Сторон:

9.2.  При привлечении субподрядных организаций:

9.2.1.  Стороны договорились, что Генеральный подрядчик при исполнении настоящего Контракта может привлекать на договорной основе, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством - ицензиями, сертификатами, либо другими документами, подтверждающими их право на
выполнение данных видов работ, с соблюдением требований, предусмотренных пп. 9.2.2., 9.2.3. настоящего Контракта.

9.2.2.  Для целей настоящего Контракта Стороны договорились считать письменным согласованием Заказчика подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком путем проставления соответствующей визы (гриф «согласовано» и подпись уполномоченного на то лица) на представленных документах либо путем направления Генеральному подрядчику соответствующего письма о согласовании.

9.2.3.  Для целей контроля в соответствии с настоящим пунктом Контракта Заказчик вправе, а Генеральный подрядчик обязуется предоставлять Заказчику проекты соответствующих договоров и другие документы, содержащие сведения о предмете, цене, сроках и порядке расчетов и иных существенных условиях, а Заказчик, после ознакомления с представленными документами, согласовывает их либо сообщает Генеральному подрядчику о необходимости повторного выбора кандидатуры субподрядной организации либо изменения условий соответствующего договора.

По запросу Заказчика Генеральный подрядчик будет предоставлять Заказчику для ознакомления материалы отбора таких лиц, (сбор и анализ предложений третьих лиц на рынке г. Пензы, посредством сопоставления предлагаемых ими условий о цене, сроках выполнения, а также деловой репутации третьего лица и т. п.).

9.2.4. Стороны договорились, что Генеральный подрядчик обязуется принять меры к
расторжению договора с субподрядной организацией, заключенный с нарушением условий
настоящего Контракта, либо, по согласованию с Заказчиком, привести его условия в
соответствие с ранее согласованными Заказчиком.

9.3. При получении денежных средств по Контракту:

9.3.1.  Генеральный подрядчик обязан предоставлять Заказчику все необходимые документы,
подтверждающие использование денежных средств, полученных по настоящему Контракту в качестве аванса, в соответствии с их назначением не позднее, чем через 15 дней с момента получения от Заказчика, включая, но не ограничиваясь: копии платежных поручений с отметками банка о перечислении денежных средств, сопроводительные письма и т. п.

9.3.2.  При установлении Заказчиком на основании представленных документов факта

От Заказчика От Генерального подрядчика

нецелевого использования Генеральным подрядчиком аванса, Заказчик уведомляет Генерального подрядчика об установленной сумме использованных им не по назначению денежных средств и производит с него досрочное удержание такой суммы при очередном платеже (платежах, если сумма авансового платежа, использованная не по целевому назначению, превышает один очередной платеж), а также суммы полученной Генеральным подрядчиком выгоды за пользование чужими денежными средствами, исчисляемой от суммы, использованной не по целевому назначению.

9.4. В период действия Контракта:

9.4.1.  Генеральный подрядчик обязуется представлять Заказчику все необходимые документы,
информацию и пояснения о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, по запросам Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе.

9.4.2.  Заказчик вправе присутствовать, а Генеральный подрядчик обязан обеспечивать
возможность (путем своевременного оповещения о времени, месте и повестке совещания) для Заказчика участвовать в технических совещаниях, проводимых с субподрядчиками в связи с выполнением строительных работ на Объекте. В случае если Заказчик по каким-либо причинам не присутствовал на техническом совещании, Генеральный подрядчик обязан предоставить Заказчику копию протокола соответствующего технического совещания не позднее одного дня с момента его проведения.

Статья 10. Сдача и приемка работ

10.1.  После завершения всех работ, входящих в объем обязательств Генерального подрядчика по Контракту, Стороны производят сдачу и приемку Объекта в эксплуатацию.

10.2.  Приемка Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с Контрактом, нормами и правилами, действующими в Российской Федерации, Пензенской области и г. Пензе на дату его приемки.

10.3.  В целях приемки Объекта в установленном порядке создается Приемочная комиссия из представителей Генерального подрядчика, Заказчика, органов государственной власти и местного самоуправления, а также иных предусмотренных законодательством организаций.

10.4.  По завершении работ Генеральный подрядчик обязан предоставить Заказчику ДВА полных комплекта окончательной исполнительной документации с учетом всех изменений, внесенных в процессе строительства, с надписями на русском языке, на бумажном носителе и один комплект на электронном носителе. Генеральный подрядчик должен письменно подтвердить Заказчику, что передаваемые комплекты документации полностью соответствует работам, выполненным в натуре.

10.5.  После окончания работы Приемочной комиссии вся документация по выполненным работам должна быть передана Заказчику.

10.6.  До предъявления Объекта Приемочной комиссии, Заказчик вправе создать Рабочую комиссию, которая проверяет соответствие выполненных работ, производит приемку оборудования после испытаний, проверяет отдельные конструкции и т. п., принимает Объект для предъявления Приемочной комиссии.

10.7.  По результатам приемки Рабочая комиссия составляет акт, подтверждающий готовность Объекта или его отдельных частей для предъявления Приемочной комиссии.

10.8.  Рабочая комиссия назначается распоряжением Заказчика. Порядок и продолжительность работы Рабочей комиссии определяется Заказчиком по согласованию с Генеральным подрядчиком.

10.9.  В состав Рабочей комиссии включаются представители Заказчика, Генерального подрядчика, субподрядчиков, проектировщика, органов санитарного надзора, пожарного надзора и других заинтересованных органов.

10.10.  Генподрядчик обязан представить Рабочей комиссии всю необходимую документацию рабочие чертежи, сертификаты, технические паспорта на материалы, конструкции и детали, акты об освидетельствовании Скрытых работ, акты испытаний, журналы производства работ и авторского надзора и др.

После окончания работы Рабочей комиссии вся документация должна быть передана Заказчику.

10.11. Подписание в установленном порядке Акта приемки законченного строительством

От Заказчика От Генерального подрядчика

Объекта Приемочной комиссией определяет момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения имущества (Объекта) от Генерального подрядчика к Заказчику. При этом, несмотря на подписание указанного Акта, Генеральный подрядчик не освобождается от выполнения любого обязательства, принятого по условиям Контракта, которое явилось не выполненным, или выполненным ненадлежащим образом ко времени подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией.

10.12. Оформление Сторонами актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, утвержденных указанным выше постановлением Госкомстата, не влечет за собой перехода права собственности на них к Заказчику.

Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2.  При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

11.3.  Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

11.4.  Если обстоятельства, указанные в настоящей статье Контракта, будут длиться более одного календарного месяца с даты соответствующего уведомления, то Стороны обязаны встретиться для согласования всех необходимых изменений, которые необходимо внести в настоящий Контракт. Если в течение двух календарных месяцев с момента, когда настоящий Контракт не исполняется либо исполняется ненадлежащим образом вследствие обстоятельства непреодолимой силы, Стороны не могут прийти к соглашению о внесении необходимый изменений в настоящий Контракт, то Стороны имеют право расторгнуть Контракт без
предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 12. Гарантии качества

12.1. Генеральный подрядчик гарантирует:

•  качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и
действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков
и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации
Объекта;

•  возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

12.2.  Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет пять лет
со дня подписания акта приема-передачи готового строительством объекта.

12.3.  При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о
них Генеральному подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных Генеральным подрядчиком недостатках Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Генерального подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно в одностороннем порядке.

От Заказчика От Генерального подрядчика

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

12.4 Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект
не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный
подрядчик.

12.5 В случае обнаружения дефектов и недостатков Генеральный подрядчик обязан устранить
соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок либо соразмерного уменьшения цены Контракта. Кроме того, Заказчик вправе по своему усмотрению, без ущемления своих прав по гарантии, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении государственных заказов, устранить дефекты и недоделки силами других подрядчиков за счет Генподрядчика, при этом, если сумма
расходов и убытков Заказчика в этом случае окажется больше размера сумм, подлежащих выплате Генподрядчику, Генподрядчик обязан оплатить Заказчику возникшую разницу в соответствии со счетом, выставленным Заказчиком, в срок, не позднее пяти рабочих дней с даты получения соответствующего счета на оплату от Заказчика.

Статья 13. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту

13.1.  Настоящий Контракт заключается только после предоставления Генеральным
подрядчиком безотзывной банковской гарантии, или страхования своей ответственности по
настоящему Контракту, или передачи Заказчику в залог, в том числе в форме вклада (депозита),
денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в размере,
указанном в настоящей статье Контракта (далее - обеспечение исполнения настоящего
Контракта).

13.2.  Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется в размере, указанном в информационной карте документации об аукционе.

13.3.  Способ обеспечения исполнения Контракта Генеральный подрядчик определяет
самостоятельно, при этом Стороны договорились, что при выборе Генеральным подрядчиком
соответствующего способа им будут соблюдаться следующие требования:

13.3.1. в отношении банковской гарантии:

•  банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным ГК РФ, а также
иным законодательством Российской Федерации, и должна быть безотзывной;

•  в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах
которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая
должна быть не менее суммы, установленной в настоящей статье Контракта;

•  банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт путем указания на
Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения
настоящего контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта;

•  банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и
дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по
соответствующей банковской гарантии.

13.3.2. в отношении страхования ответственности:

•  договор страхования ответственности Генерального подрядчика должен соответствовать
требованиям, установленным ГКРФ, а также законодательством о страховании;

•  в договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется
ответственность Генерального подрядчика;

•  страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего
исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту;

•  договор страхования должен содержать указание на настоящий Контракт путем указания на
Стороны настоящего Контракта, предмет и ссылку на основание заключения настоящего

От Заказчика От Генерального подрядчика

Контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта;

•  срок действия договора страхования должен оканчиваться не ранее чем по истечении
тридцати дней с даты ввода Объекта в эксплуатацию.

•  в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и
страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не
освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

13.3.3. в отношении передачи Заказчику в залог денежных средств:

•  денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть
перечислены в размере, установленном в настоящей статье Контракта на счет, указанный в Информационной карте документации об аукционе.

•  факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта
подтверждается платежным поручением с отметкой банка о зачислении денежных средств
на указанный выше расчетный счет;

•  денежные средства возвращаются Генеральному подрядчику при условии надлежащего
исполнения Генеральным подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в
течение пятнадцати банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего
письменного требования Генерального подрядчика. Денежные средства возвращаются на
банковский счет, указанный Генеральным подрядчиком в этом письменном требовании.

13.4.  В случае продления срока строительства по настоящему Контракту Генеральный
подрядчик обязуется внести соответствующие изменения в банковскую гарантию или договор
страхования ответственности по настоящему Контракту.

13.5.  В случае увеличения стоимости работ по Контракту Генеральный подрядчик обязуется
внести соответствующие изменения в банковскую гарантию или договор страхования
ответственности по настоящему Контракту либо передать Заказчику дополнительные денежные
средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.

13.6.  В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по
настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным
образом перестало обеспечивать исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по
настоящему Контракту, Генеральный подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских
дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по
настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данной статье
настоящего Контракта.

Статья 14. Ответственность Сторон

14.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным
действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

14.2.  В случае повреждения городских инженерных сетей при выполнении работ,
предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик обязан восстановить их за
свой счет.

14.3.  Подрядчик не вправе передавать свои обязательства по Контракту. Заключение
субподрядных договоров не изменяет обязательства Подрядчика по Контракту.

14.4.  Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия
неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.

14.5.  Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней),
если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

14.6.  Возмещение убытков производится Сторонами в полном объеме в полной сумме сверх
неустойки.

14.7.  При нарушении обязательств по настоящему Контракту Генеральный подрядчик
оплачивает Заказчику:

• за заключение договоров с субподрядными организациями без согласования с Заказчиком
или на условиях - иных, чем было согласовано Заказчиком - 5 % от цены договора,
заключенного с субподрядной организацией;

• за нарушение срока выполнения работ - неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости

От Заказчика От Генерального подрядчика

работ по настоящему контракту за каждый день просрочки;

•  за нарушение срока устранения дефектов в работах (в том числе в период гарантийной
эксплуатации Объекта), предусмотренных Актом о наличии дефектов, а в случае неявки
Генерального подрядчика - односторонним Актом - неустойку в размере одной трехсотой
ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты, от общей стоимости работ
по настоящему Контракту за каждый день просрочки;

•  за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему
имущества - неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ,
действующей на день уплаты, от общей стоимости работ по настоящему Контракту за
каждый день просрочки;

•  за нарушение срока, предусмотренного п. 8.4. настоящего контракта - неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты, от общей стоимости работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки;

•  за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ, согласно Графику производства
работ - неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ,
действующей на день уплаты, от общей стоимости работ по настоящему Контракту за
каждый день просрочки.

Статья 15. Страхование Объекта

15.1. Генеральный подрядчик заключает договор страхования строительных рисков,
связанных:

•  со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью)
проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую
сумму, равную цене Контракта;

•  с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц
вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте,
на страховую сумму, равную цене Контракта.

15.2.  Генеральный подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового
полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы.

15.3.  Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Генеральный подрядчик.

15.4.  При получении суммы страхового возмещения Генеральный подрядчик обязуется за счет
данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта строительства до готовности,
которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами
настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления
Объекта Генеральный подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в
течение 5 банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования
Заказчика.

15.5.  Страхование не освобождает Стороны от обязанности принять необходимые меры для
предотвращения наступления страхового случая.

Статья 16. Порядок урегулирования споров

16.1.  В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.

16.2.  Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным
судом Пензенской области.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пензенской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

Статья 17. Срок действия и порядок расторжения Контракта

17.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и должен быть внесен в Реестр муниципальных контрактов г. Пензы в течение 3 (трех) дней после

От Заказчика От Генерального подрядчика

подписания настоящего Контракта Сторонами.

17.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

•  по соглашению Сторон (в письменной форме);

•  по вынесенному в установленном порядке решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством и (или) настоящим Контрактом.

17.3. Стороны пришли к соглашению, что помимо оснований, указанных выше, Заказчик вправе
в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в
случаях:

•  задержки Генеральным подрядчиком начала выполнения работ более чем на 2 (две) недели
по причинам, не зависящим от Заказчика;

•  систематического (т. е. два и более раза) нарушения Генеральным подрядчиком
промежуточных сроков выполнения работ, влекущих отставание Генерального подрядчика от
Графика производства работ более чем на 1 (один) месяц;

•  систематического (т. е. два и более раза) несоблюдения Генеральным подрядчиком
требований по качеству работ; выполнение Генеральным подрядчиком работ с отступлением
от требований проектной документации;

•  аннулирования лицензии на строительную деятельность или приостановления ее действия
на срок более 3 недель, издание других актов органов судебной, государственной власти или
местного самоуправления в рамках действующего законодательства, лишающих
Генерального подрядчика прав ведения работ на Объекте;

•  установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных
Генеральным подрядчиком в составе заявки на участие в аукционе;

•  установления факта проведения ликвидации Генерального подрядчика или наличие решения
арбитражного суда о признании Генерального подрядчика банкротом и об открытии
конкурсного производства;

•  установления факта приостановления деятельности Генерального подрядчика в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

•  наличия у Генерального подрядчика задолженности по начисленным налогам и сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов Генерального подрядчика по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период при условии, что
Генеральный подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

•  систематического (т. е. два и более раза) уклонения Генерального подрядчика от выполнения
обязательств, связанных с проведением контроля Заказчиком за исполнением Контракта
(статья 9 Контракта);

•  отказа Генерального подрядчика от заключения либо уклонение от заключения соглашения,
предусмотренного п. 18.1. настоящего Контракта.

17.4.  При расторжении Контракта по любым основаниям до завершения строительства
Объекта Генеральный подрядчик обязуется возвратить Заказчику в течение десяти дней с
момента получения соответствующего уведомления неиспользованные для строительства
финансовые и материальные ресурсы и представить Заказчику отчет о произведенных расходах
в процессе исполнения договорных обязательств, освободить строительную площадку, а также
обеспечить передачу Объекта незавершенного строительства Заказчику.

17.5.  Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за
исключением обязанностей, предусмотренных настоящей статьей Контракта, но не освобождает
от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, которые имели
место до дня расторжения Контракта.

Статья 18. Особые условия

18.1. Стороны договорились, что в случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, Заказчик, в порядке обеспечения согласования новых условий Контракта, направляет Генеральному подрядчику проект соглашения, предусматривающего новые условия

От Заказчика От Генерального подрядчика

о сроке и иных условиях Контракта.

18.9.  Генеральный подрядчик, получив проект соглашения, указанного в п. 18.1. Контракта, в срок, не более пяти дней, рассматривает его, подписывает и направляет Заказчику экземпляр соглашения, либо в тот же срок сообщает о своем отказе от заключения соглашения.

18.10.  В случае, если Генеральный подрядчик отказывается от подписания соглашения либо уклоняется от такого подписания, то Стороны рассматривают такие действия (бездействие)
Генерального подрядчика как заявление отказа от продолжения исполнения обязательств по Контракту, выражением им воли на его расторжение, в связи с чем Стороны руководствуются положениями статьи 17 настоящего Контракта.

18.11.  Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

18.12.  Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре муниципальных контрактов г.Пензы.

18.13.  Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.

18.14.  Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

18.15.  К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями
следующие приложения:

Приложение	Объемы выполняемых работ
Приложение	График производства работ
Приложение	Акт рабочей комиссии о приемки в эксплуатацию выноса силового кабеля из зоны строительства объекта: «Напорно-самотечный коллектор КНС-4 до очистных сооружений города»

Статья 19. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

19.3.  Заказчик: МУ «Управление капитального строительства г. Пензы», 11а, УФК по Пензенской области (Финансовое управление города Пензы), р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области,

19.4.  Генеральный подрядчик:__________ ____________________________________________

Начальник МУ УКС г. Пензы Руководитель

____________________ М. К.Агамагомедов __________________

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Лот № 1. Реконструкция КНС-4 при строительстве объекта:

«Напорно-самотечный коллектор от КНС-4 до очистных сооружений города»

Сметная стоимость: 433,678 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость ед. руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обсл. машин
Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зар. платы	Материалы	Экспл. машин	обслуж. машины
Основной зар. платы	в т. ч. зарплаты	в т. ч. зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Строительные работы
1	Е	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,186	3574,05 61,2	3501,68 692,03	664,77	11,38	2,08	651,31 128,72	8 40,9	1,488 7,6074
2	Е3	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,11	2801,34 82,24	2719,10 395,25	308,15	9,05		299,10 43,48	10,75 23,36	1,1825 2,5696
3	Е	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,24	1178,1 1178,1		282,74	282,74			154	36,96
4	С340-15	Перевозка на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	335	16,9		5661,5		5661,5
5	Е	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностьюкВт (л. с.), 1 группа грунтов	1000 м3	0,118	348,22	348,22 59,22	41,09			41,09 6,99	3,5	0,413
6	Е	Устройство основания под фундаменты щебеночного	М3	1,13	179,21 18,40	31,1 3,93	202,51	20,79	146,57	35,14 4,44	2,3 0,29	2,599 0,3277
7	Е	Устройство основания под фундаменты щебеночного	М3	1,97	323,67 19,20	49,2 7,22	637,63	37,82	502,88	96,92 14,22	2,4 0,54	4,728 1,0638
8	Е	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0113	63720,27 1377	2062,73 261	720,04	15,56	681,17	23,31 2,95	180 18	2,034 0,2034
9	Е	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	100 шт	0,3	3496,25 451,78	2117,75 296,61	1048,88	135,53	278,02	635,33 88,98	52,84 17,53	15,852 5,259
10	Е	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	100 шт	0,32	4984,28 633,98	2976,18 411,16	1594,97	202,87	439,72	952,38 131,57	74,15 24,3	23,728 7,776
11	Е	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	100 шт	0,18	7555,09 911,13	4733,17 628,58	1359,92	164	343,94	851,97 113,14	104,01 37,15	18,7218 6,687
12	С 012	Блоки стен подвала ГОСТ ФБС 9,4,6-Т	шт	30	201,07		6032,1		6032,1
13	С 0018	Блоки стен подвала ГОСТ ФБП 12.4.6-Т	шт	32	273,25		8744		8744
14	С 012	Блоки стен подвала ГОСТ ФБП 24.4.6-Т	шт	18	435,18		7833,24		7833,24
15	Е	Монолитные заделки из бетона	100 м3	0,001	73968,99 3653,8	3620,88 584,09	73,97	3,65	66,69	3,62 0,58	441,28 34,58	0,44128 0,03458
16	Е	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,034	547,16 496,46	50,70 3,34	18,60	16,88		1,72 0,11	63,73 0,23	2,16682 0,00782
17	С	Сетка стальная сварная	т	0,034	7200		244,8		244,8
18	Е	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,37	2004,86 196,52	39,51	741,8	72,71	654,47	14,62	21,2	7,844
19	Е	ОТМОСТКА. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,025	3515,11 191,83	3279,18 350,61	87,88	4,8	1,1	81,98 8,77	24,19 20,6	0,60475 0,515
20	С	Щебень 10-20 мм	М3	2,5	195,63		489,08		489,08
21	Е	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной: 3 см (отмостка)	100 м2	0,25	3142,89 136,99	86,92 17,12	785,72	34,25	729,75	21,73 4,28	15,12 0,05	3,78 0,0125
Стоимость общестроительных работ	37573,39	1012,03	32851,11	3710,22 548,23		122,13015 32,4768
Накладные расходы (%=95-по стр. 1,2,5; %=80-по стр.3; %=122 – по стр. 6,7,16,18; %= 105 – по стр. 8,15; %=155-по стр. 9-11; %=142- по стр. 19,21)	2013,33
Сметная прибыль (%=50-по стр. 1-3,5; %=85-по стр. 6,7,16,18; %= 65 – по стр. 8,15; %=90-по стр. 9-11; %=95- по стр. 19,21)	1199,86
Всего, стоимость общестроительных работ	40786,58
Всего разделу 1	40786,58
Всего накладные расходы	2013,33
Всего сметная прибыль	1199,86
Раздел 2. Монтажные работы
22	Ц	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	шт	1	2552,06 396,35	1654,84 167,00	2552,06	396,35	500,87	1654,84 167,00	42,3 9,87	42,3 9,87
23	Ц	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор масса до 7 т	шт	2	3814,26 416,97	1199,98 98,14	7628,52	833,94	4394,62	2399,96 196,28	44,5 5,8	89 11,6
24	ССЦ-1 кв. 2008 г.	Трансформаторная подстанция КТПНУ-1000/10/04	шт	1	62312,73		62312,73		62312,73
25	ССЦ-1 кв. 2008 г.	Трансформаор ТМ, ТМГ-1000/10	шт	2	43		86		86
Стоимость монтажных работ	10180,58	1230,29	4895,49	4054,8 363,28		131,3 21,47
Накладные расходы (%=95-по стр. 22,23)	1513,89
Сметная прибыль (%=65-по стр. 22,23)	1035,82
Всего, стоимость монтажных работ	12730,29
Стоимость общестроительных работ	59		59
Всего, стоимость общестроительных работ	59
Всего разделу 2	88
Всего накладные расходы	1513,89
Всего сметная прибыль	1035,82
Стоимость монтажных работ	10180,58	1230,29	4895,49	4054,8 363,28		131,3 21,47
Накладные расходы (%=95-по стр. 22,23)	1513,89
Сметная прибыль (%=65-по стр. 22,23)	1035,82
Всего, стоимость монтажных работ	12730,29
Стоимость общестроительных работ	98	1012,03	70	3710,22 548,23		122,13015 32,4768
Накладные расходы (%=95-по стр. 1,2,5; %=80-по стр.3; %=122 – по стр. 6,7,16,18; %= 105 – по стр. 8,15; %=155-по стр. 9-11; %=142- по стр. 19,21)	2013,33
Сметная прибыль (%=50-по стр. 1-3,5; %=85-по стр. 6,7,16,18; %= 65 – по стр. 8,15; %=90-по стр. 9-11; %=95- по стр. 19,21)	1199,86
Всего, стоимость общестроительных работ	17
Всего по смете	46
Всего накладные расходы	3527,22
Всего сметная прибыль	2235,68

Локальная смета № 3-1

На пусконаладочные работы

Сметная стоимость: 16,202 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость ед. руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обсл. машин
Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зар. платы	Материалы	Экспл. машин	обслуж. машины
Основной зар. платы	в т. ч. зарплаты	в т. ч. зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ц1	Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ	шт	1	59,54 59,54		59,54	59,54			6	6
2	Ц2	Трансформатор двухобмоточный напряжением до 11 кВ мощностью МВА до 1,6	шт	2	126,47 126,47		252,94	252,94			12	24
3	Ц6	Выключатель трехполюсный с электромагнитным тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600А	шт	4	30,66 30,66		122,62	122,62			4	16
4	Ц1	Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ	шт	9	89,33 89,33		803,95	803,95			9	81
5	Ц10	Выключатель трехполюсный с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А	шт	2	99,64 99,64		199,28	199,28			13	26
6	Ц11	Выключатель трехполюсный с полупроводниковым расцепителем максимального ток, номинальный ток до 2500 А	шт	2	122,62 122,62		245,25	245,25			16	32
7	Ц1	Схема вторичной коммутации выключателя автоматического с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением местным	шт	3	107,16 107,16		321,48	321,48			12	36
8	Ц2	Схема, количество блокируемых аппаратов до 5	шт	5	178,61 178,61		893,04	893,04			20	100
9	Ц1	Проверка наличия цепи между зазаемлителями и заземленными элементами	100 шт	0,11	132,16 132,16		14,54	14,54			16	1,76
10	Ц2	Измерение сопротивления растеканию тока контура в диагональю до 20 м	шт	1	16,52 16,52		16,52	16,52			2	2
11	Ц2	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВт	шт	6	16,52 16,52		99,12	99,12			2	12
12	Ц2	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и апаратов	шт	2	0,82 0,82		1,65	1,65			0,1	0,2
13	Ц1	Шины напряжением до 11 кВ	шт	6	78,95 78,95		473,71	473,71			9	54
14	Ц1	Аппарат коммутационный напряжением до 1 кВ (силовых цепей)	шт	31	19,98 19,98		619,5	619,5			2	62
15	Ц2	Аппарат коммутационный напряжением до 35 кВ	шт	10	34,98 34,98		349,76	349,76			3,5	35
16	Ц1	Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ	шт	6	52,64 52,64		315,84	315,84			6	36
17	171302	Лаборатории передвижные монтажноизмерительные	Маш. ч.	20	319,26	319,26	6385,2			6385,2
Итого по смете	11173,94	4788,74		6385,2		523,96
Стоимость монтажных работ	4788,74	4788,74				523,96
Накладные расходы (%=65-по стр.1-16)	3112,68
Сметная прибыль (%=40-по стр. 1-16)	1915,5
Всего, стоимость монтажных работ	9816,92
Стоимость общестроительных работ	6385,2			6385,2
Всего, стоимость общестроительных работ	6385,2
Всего по смете	16202,12
Всего по смете с ПНР в холостую	16202,12
Всего по смете с ПНР под нагрузкой	16202,12
Всего накладные расходы	3112,68
Всего накладные расходы с ПНР в холостую	3112,68
Всего накладные расходы с ПНР под нагрузкой	3112,68
Всего сметная прибыль	1915,5
Всего сметная прибыль с ПНР в холостую	1915,5
Всего сметная прибыль с ПНР под нагрузкой	1915,5

Локальная смета № 1-1