8.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.3. В случае обнаружения дефекта или выхода отремонтированной продукции из строя до истечения гарантийного срока, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить дефект или неисправность в течение десяти дней с момента получения соответствующего уведомления.

В случае, если Исполнителем нарушен срок, установленный настоящим пунктом, то он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 процента определенной Контрактом стоимости работ, а также уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента определенной Контрактом стоимости работ, за каждый день просрочки устранения дефектов или устранения неисправности, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока.

8.4. Суммы штрафов, пеней, неустоек и иных сумм, подлежащих уплате, в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств по настоящему Контракту, перечисляются Стороной на счет другой Стороны, указанный в Контракте.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

8.5. Стороны не освобождаются от исполнения обязательств, принятых по Контракту в случае применения штрафных санкций.

9. Порядок урегулирования споров

Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Контракта, разрешаются с обязательным соблюдением претензионного порядка, но не более, чем в 20-дневный срок.

Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

В претензии обязательно указываются:

а) дата предъявления претензии;

б) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии; доказательства, подтверждающие изложенные в претензии обстоятельства;

в) требования заявителя, с указанием при необходимости суммы претензии;

г) перечень прилагаемых к претензии документов, а также других доказательств.

Претензия может быть передана по средствам факсимильной связи, с обязательным направлением претензии способом, позволяющим зафиксировать её отправление. Дата передачи претензии по средствам факсимильной связи считается датой получения претензии.

Сторона, получившая претензию, обязана в 5-дневный срок со дня получения претензии направить ответ на претензию.

В случае полного или частичного отказа от удовлетворения претензии, а также в случае неполучения ответа на претензию в срок, установленный настоящим Контрактом для разрешения споров, такой спор Сторон рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, запретов компетентных государственных органов, или других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон и возникших после подписания настоящего Контракта.

10.2. Наступление вышеуказанных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары и т. д.), забастовки, диверсии, войны, вооруженные конфликты, военные действия, запретительные или ограничительные меры компетентных органов государственной власти, а также иные обстоятельства, признанные таковыми и документально удостоверенные полномочным на то органом государственной или муниципальной власти (учреждением, организацией), влекут изменение сроков исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту соразмерно времени действия таких обстоятельств, о возникновении и прекращении которых стороны уведомляют друг друга в письменном виде в 3-дневный срок, как с момента их возникновения, так и с момента их прекращения.

10.3. Если одна из сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пункте 10.2 Контракта, то вторая сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий (исковых заявлений) в связи с ненадлежащим исполнением условий Контракта.

10.4. При прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет их исполнение, о чем в 3-дневный срок уведомляет другую сторону.

10.5. В случае наступления в период срока действия контракта обстоятельств непреодолимой силы продолжительностью более 20 дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Контракта.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

В случае, если работы по Контракту не выполнены Исполнителем в срок до « » ____________ 20__ г., Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

11.2. В случае привлечения к исполнению обязательств по настоящему контракту соисполнителей, Исполнитель несет ответственность за их действия (бездействие), как за свои собственные.

11.3. Исполнитель представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

11.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

11.5. В случае уменьшения бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Стороны руководствуются требованиями статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

11.6. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в трехдневный срок.

11.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.8. Уступка Исполнителем прав требования по настоящему Контракту возможна только с письменного согласия Государственного заказчика.

11.9. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложение:

1.Техническое задание.

2. Ведомость исполнения работ.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:

войсковая часть 25, г. Москва,

УФК по г. Москве (, войсковая часть 36184, л/сч.),

отделение 1 Московского ГТУ банка России

г. Москва

р/с №

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________________________

(адрес и банковские реквизиты)

____________

(и. фамилия)

"__" _____________ 20__ г.

М. П.

ЗАКАЗЧИК

(по доверенности)

«___» _________________ 2009 г.

М. П.

Приложение

к Контракту №_____

от «___»__________20__г.

«УТВЕРЖДАЮ»

ЗАКАЗЧИК МИНОБОРОНЫ РОССИИ

Представитель заказчика

Начальник управления начальника кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения ВМФ - заместитель начальника кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения

(по доверенности)

В. Баканов

«___» ________________ 200_ г.

М. П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по совершенствованию системы охраны, сигнализации и пожаротушения на объектах войсковой части 31364 (Калининградская область)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Службы технических средств

защиты и охраны объектов ВМФ

П. Никитков

«___» ________________ 200_ г.

М. П.

СОГЛАСОВАНО:

Исполнитель

___________

«___» 200_ г.

М. П.

I.Общие сведения

1.1. Наименование работ: работы по совершенствованию систем охраны, сигнализации и пожаротушения на объектах войсковой части 31364.

1.2. Цель работ

повышение вероятности обнаружения нарушителя;

предупреждение о возникновении пожаров и уменьшение времени на ликвидацию их последствий;

повышение эффективности системы противодействия совершению преступлений террористического характера и несанкционированного проникновения на территорию объекта;

обеспечение санкционированного доступа на территорию объекта;

обеспечение контроля за несением дежурно-вахтенной службы.

1.3. Исполнитель работ – ____________

1.4. Сроки проведения работ: начало «___» __________ 2009 г.

окончание «___» ___________ 2009 г.

1.5. Нормативная документация:

ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей документации;

ГОСТ 2.001-93 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие положения;

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы;

ГОСТ Р . Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний;

ГОСТ Р . Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ Р . Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний;

СНиП . Пожарная безопасность зданий и сооружений;

СанПиН 2.2.2.542-96 Санитарные правила и нормы.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ-98).

НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

НПБ . Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях

Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 1995 года № 000.

Постановление Правительства Российской Федерации 2001 года № 000 (Положение о размещении и использовании на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации иностранных технических средств наблюдения и контроля).

Строительные нормы по оснащению ТСО объектов Министерства обороны (ВСН – ;

Руководство по оснащению объектов Министерства обороны ТСО и их эксплуатации (ДГШ ВС РФ 1998 г. № 000/12/1789);

РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

РД 78.36. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

II.Описание объекта и объем работ

2.1. Место расположения объекта, природные условия

Объекты, подлежащие оснащению ТСО, располагаются в Калининградской области.

Климатические условия данного района в соответствии со СниП .

2.2. Характеристика объекта

Объекты, подлежащие оснащению охранно-пожарной сигнализацией (ОПС), располагаются в лесном массиве в две параллельные линии.

На первой линии через 70-130 м (общая длина линии 1615 м) расположено 16 хранилищ, из них: 14 хранилищ - железобетонные, обсыпные 8х10х4м, имеют двое распашных дверей разъединенные тамбуром. 2 хранилища - железобетонные, обсыпные, сдвоенные, каждая арка 8х10х4м имеет одну дверь.

На второй линии через 70-130 м (общая длина линии 1615 м) расположено 16 хранилищ, из них: 14 хранилищ - железобетонные, обсыпные 8х10х4м, имеют двое распашных дверей разъединенные тамбуром; 2 хранилища - железобетонные, обсыпные, сдвоенные, каждая арка 8х10х4м имеет одну дверь.

Расстояние от прокладываемой кабельной трассы до каждого хранилища 10 м.

Расстояние от ТП 15/0,4кВ до РП1 0,4кВ – 50 метров, от РП1 до первой линии 100 м, от РП1 до второй линии 370 м.

Расстояние от здания службы охраны (ЗСО) до первой линии 370 м, до второй линии 640 м. Хранилища неотапливаемые.

2.3. Объем работ

- в ЗСО установить ССОИ.

- хранилища оборудовать ОПС с выводом сигналов на ССОИ.

Предусмотреть:

При установке ССОИ:

- установку прибора приемно-контрольного в помещении оператора;

- отображение состояния объектов охраны на устройстве индикации.

При установке объектовых средств обнаружения (ОСО) и автоматической пожарной сигнализации (АПС):

- два рубежа охраны хранилищ: первый рубеж охраны – блокирование ворот хранилища извещателем охранным магнитоконтактным; второй рубеж охраны блокирование проема ворот (тамбура) извещателем охранным комбинированным;

- установку локального устройства управления, блока бесперебойного электропитания в металлических запираемых шкафах у входа в хранилище на стене с блокированием дверцы на открывание извещателем охранным магнитоконтактным;

- установку устройства постановки/снятия с охраны у входа в хранилище;

- прокладку шлейфов сигнализации по стенам хранилища в ПХВ-трубе;

- установку извещателей пожарных в соответствии с требованиями НПБ;

- выдачу сигналов о состоянии объекта на ССОИ и устройство индикации по прокладываемому кабелю связи.

При организации электроснабжения объекта:

- замену кабеля силового от ТП 15/0.4 кВ до РП1 из расчета потребляемой мощности 50 кВт;

- замену РП1 и установку РП у каждой линии;

- прокладку кабеля силового от РП1 до РП2, РП3 из расчета потребляемой мощности каждой РП 8,3 кВт;

- прокладку кабеля силового от РП соответствующей линии до ШУ хранилищ, с учетом потребляемой мощности каждым хранилищем 520 Вт;

- прокладку кабельных линий в траншее в грунте, по стенам хранилища в трубе;

- располагаемая потеря напряжения в сети не более 10%.

Предусмотреть рытье траншей для прокладки кабельных трасс вручную.

2.4. Объекты защиты

Объектами защиты являются: персонал объекта, материальные ценности, оборудование технических средств охраны.

Для данных объектов защиты определены следующие потенциальные угрозы:

противоправные действия в пределах охраняемой зоны, создающие угрозу для жизни и здоровья персонала объекта;

проникновение на территорию с целью совершения противоправных действий (хищение, приведение в негодность или уничтожение объектов защиты);

вывод из строя технических средств охраны;

иные противоправные действия в пределах охраняемых объектов.

III.Требования к системам

3.1. Общие технические требования

Требования по назначению

Комплекс ТСО предназначен для:

оповещения о несанкционированном проникновении на охраняемый объект;

оповещения о возникновения пожара на охраняемом объекте;

наблюдения за охраняемой территорией;

контроля и управления доступом;

оповещения о несанкционированном вскрытии защитных оболочек технических средств;

оповещения о появлении технических неисправностей и отказов технических средств и кабельных сетей;

оповещения о тревожных событиях и состояниях системы;

регистрации и протоколирования всей информации о событиях и состояниях системы и ее составных частей;

регистрации и протоколирования действий оператора ТСО.

Требования к составу и структуре ТСО

Комплекс ТСО должен включать следующие системы:

систему охранной сигнализации (СОС), включающую объектовые средства охраны (ОСО);

телевизионную систему наблюдения (ТСН);

систему контроля и управления доступом (СКУД);

систему сбора и обработки информации (ССОИ).

Общие требования к ТСО

Конфигурация ТСО и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания новыми и перспективными элементами ТСО.

ТСО устанавливаемые на объектах ВМФ должны быть приняты на снабжение в ВС РФ или рекомендованы для использования на объектах МО РФ.

Требования по оформлению разрабатываемой документации

Рабочая документация на выполняемые работы должна быть разработана, согласована и утверждена у заказчика в срок не более 30 суток, с даты заключения Государственного контракта;

При разработке рабочей документации использовать графическое обозначение ТСО в соответствии с РД 78.36.002-99;

Требования по устойчивости ТСО к внешним воздействующим факторам

ТСО, установленные в помещениях с неблагоприятной электромагнитной обстановкой должны быть устойчивы к воздействию внешних электрических полей напряженностью до 5 кВ/м и магнитных полей напряженностью до 400 А/м (постоянного или переменного тока частотой 50 Гц).

Требования по условиям эксплуатации

Устройства, размещаемые на улице должны устойчиво функционировать при температуре от -40°C до +50°C и относительной влажности 98 %.

Устройства, устанавливаемые в помещениях должны устойчиво функционировать при температуре от +4°C до +50°C и относительной влажности 80 %.

Требования по техническому обслуживанию и ремонту

Обслуживание устанавливаемого оборудования и систем в целом должно производиться специально обученным персоналом.

Требуется предусмотреть возможность оперативного ремонта путем замены отказавших узлов и устройств на аналогичные из состава ЗИП.

Требования по безопасности

ТСО должны быть безопасны для обслуживающего персонала и лиц, имеющих доступ на территорию объекта и соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75;

Применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям СанПиН.

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87.

Электрическая прочность изоляции устанавливаемого оборудования должна соответствовать ГОСТ .

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84.

Требования к электропитанию

Электропитание ТСО должно производиться от двух независимых источников переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц (основного и резервного), или от основного источника переменного тока и резервного источника питания (аккумуляторных батарей, резервного генератора), при необходимости требуется предусмотреть стабилизацию питающего напряжения.

Требуется обеспечить бесперебойное электропитание во всех режимах, включая режим полного исчезновения электропитания от основного источника: для ТСО - не менее 24 часов в дежурном режиме, не менее 3 часов в режиме «Тревога».

Требования по монтажу

Монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию ТСО должны проводиться в соответствии с требованиями РД78.145-93.

Кабельные линии должны прокладываться преимущественно в земле, в отдельных местах допускается прокладка воздушных магистралей.

Кабельные линии должны быть защищены от механических повреждений путем укладки в трубы, металлические коробы, лотки, металлорукавы и пр.

Монтаж должен выполняться с маркировкой кабелей. Пути прокладки кабелей предварительно согласовывается с Заказчиком.

Для всех устройств ТСО должно оборудоваться заземление.

Подключение посторонних устройств к коммуникационным линиям ТСО не допускается.

Длины сигнальных линий и линий электропитания могут уточняться на этапе разработки рабочей документации комплекса ТСО.

Требования к конструкции

Оборудование, коммутационные панели и соединительные линии должны быть защищены от несанкционированного вскрытия и подключений.

Распределительно-коммутационные устройства сетей должны устанавливаться в отдельных помещениях с ограниченным доступом, шкафы должны быть оборудованы дверками с замками, устройствами сигнализации на вскрытие.

Гигиенические требования

Гигиенические требования к оборудованию и организации работы должны быть выполнены согласно санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.2.542-96.

Требования к надежности

Назначенный срок службы ТСО должен быть не менее 8 лет.

Для оперативного восстановления работоспособности ТСО должен быть предусмотрен комплект ЗИП в размере 5% от общего состава оборудования. Состав ЗИП определяется на этапе разработки рабочей документации.

Устанавливаемое оборудование должно иметь достаточный (с учетом климатических зон и районов) уровень грозозащиты, включая грозозащиту сигнальных линий и линий электропитания.

Требования к гарантийным обязательствам

ТСО должны иметь гарантийный срок не менее 36 месяцев со дня подписания акта принятия в эксплуатацию.

неисправности, возникающие в период гарантийного срока эксплуатации, должны устраняться Исполнителем в срок не более десяти дней с момента поступления заявки.

Требования к производству и организации работ

Монтажные и пуско-наладочные работы должны проводиться в соответствии с нормативно-техническими документами и действующими на объекте требованиями.

3.2. Технические требования к составным частям ТСО

СОС должна обеспечивать:

круглосуточный контроль обстановки в охраняемых (поставленных на охрану) зонах для предотвращения несанкционированного проникновения в охраняемые зоны;

постановку/снятие с охраны зон в соответствии с утвержденными алгоритмами;

выдачу сигналов «тревога» при срабатывании средств обнаружения поставленных на охрану.

СКУД должна обеспечивать:

исключение несанкционированного доступа;

контроль и ограничение передвижения персонала и посетителей в зоны.

ССОИ должна обеспечивать:

сбор информации от приемно-контрольных и управляющих приборов ТСО;

обработка и протоколирование полученной информации;

возможность выдачи сигнала «Тревога» от каждого датчика СОС;

возможность выдачи сигнала «Пожар» от каждого датчика СПС;

интеграцию ТСН, СОС и СПС;

возможность расширения емкости аппаратуры;

защиту от несанкционированного изменения параметров работы;

возможность управления исполнительными устройствами комплекса ТСО.

Требования к составу ТСО:

полный состав оборудования ТСО, расходных и вспомогательных материалов, необходимых для проведения инженерно-подготовительных и строительно-монтажных работ определяется на этапе разработки рабочей документации в соответствии с оборудованием и материалами, указанными в заявке на участие в аукционе;

состав ЗИП ТСО определяется на этапе разработки рабочей документации спецификацией ЗИП.

IV.Требования по защите информации

4.1. Требования по режиму секретности

Рабочая документация должна разрабатываться с пометкой «для служебного пользования».

Рабочей документации должен быть присвоен шифр (индекс), и определен порядок его использования в открытой переписке.

4.2. При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать следующие ограничения:

Соблюдать установленный режим допуска и пребывания на объектах Минобороны России (для лиц, выполняющих работы на технической территории режимных объектов иметь допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленный в соответствии с п. 38 Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 1995 года № 000);

Обеспечивать сохранность в тайне сведений, полученных в ходе выполнения работ на объектах Минобороны России и взаимодействия с воинскими частями об их дислокации, пропускном режиме, охране, техническом состоянии, действительном наименовании и других сведений, подлежащих защите и относящихся к предмету настоящего государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Заказчика, как в процессе проведения работ, так и по их завершении.

V. Порядок приемки работы

5.1. Работа принимается Заказчиком (уполномоченным представителем) с представлением следующей документации:

акт о готовности смонтированных ТСО для предъявления государственной приемочной комиссии, утвержденный командиром объекта;

рабочая документация;

исполнительная документация;

формуляр ТСО;

акт о проведении входного контроля;

акт освидетельствования скрытых работ;

акт измерения сопротивления изоляции электропроводок;

акт измерения сопротивления заземления;

акт об окончании монтажных работ;

акт об окончании пусконаладочных работ;

ведомость переданного и смонтированного оборудования (с указанием цены);

реестр передачи эксплуатационной документации и программного обеспечения;

акт приема технических средств охраны в эксплуатацию.

5.2. Приемка работы осуществляется путем проверки соответствия смонтированных ТСО исполнительной документации, работоспособности ТСО, подготовленности ТСО к эксплуатации, включая выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и защите окружающей среды.

Приложение

к Контракту № _____________

«___» ___________ 2009 г.

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ

к государственному контракту № ________________________ от «___» _________ 2009 г.

№

этапа

Наименование и содержание работ

Сроки выполнения

Отчетные документы

Примечания

Совершенствованию системы охраны, сигнализации и пожаротушения на объектах войсковой части

ЗАКАЗЧИК (по доверенности)

«___» _______________ 2009 г.

м. п.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

______________________________

_____________

«___» _____________ 2009 г.

м. п.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Службы ТСЗ и ОО ВМФ

«___» ________________ 2009 г.

м. п.

Приложение

к документации об аукционе

Государственный контракт № _______________________

на выполнение работ по совершенствованию (модернизации) существующих систем охраны, сигнализации и пожаротушения на объектах ВМФ для нужд

Министерства обороны Российской Федерации в 2009 году

(к лоту № 6)

г. Москва

Государственный заказчик – Министерство обороны Российской Федерации, действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , вооружения и эксплуатации вооружения Военно-Морского Флота - заместителя начальника кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения , действующего на основании доверенности от 01.01.01 года № 000/1/2/Д-521 с одной стороны и победитель открытого аукциона ___________________________________, именуемый в дальнейшем – «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Государственный Контракт (далее - Контракт), о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

Исполнитель обязуется выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по совершенствованию (модернизации) существующих систем охраны, сигнализации и пожаротушения в войсковой части 31353 в порядке определенном настоящим контактом.

2. Условия Контракта

2.1. Работы выполняются Исполнителем в соответствии с требованиями стандартов СРПП ВТ, ГОСТ Р ИСО «Системы менеджмента качества. Требования», РД78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», пособия к РД78.145-93, РД78.36. «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств», Р78.36.008-99 "Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов" и требованиям технического задания (Приложение к Контракту).

2.2. Содержание и сроки выполнения работ определяются техническим заданием и ведомостью исполнения работ, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложения № 1, 2 к Контракту) и разделом 4 настоящего контракта.

2.3. Срок предоставления Исполнителем гарантий качества на выполненные работы 36 месяцев.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель вправе:

привлечь по согласованию с Заказчиком к выполнению настоящего Контракта соисполнителей. Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения настоящего Контракта;

по согласованию с Заказчиком выполнить работы досрочно;

требовать оплаты выполненных работ надлежащего качества и принятых Заказчиком.

3.2. Заказчик вправе:

проверять ход и качество выполнения Исполнителем работ, не вмешиваясь в его деятельность, а также целевое использование средств, выделяемых для выполнения работ;

требовать от Исполнителя полного выполнения работ в срок установленный настоящим контрактом;

требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя.

3.3. Исполнитель обязан:

выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта и передать Заказчику результаты работ, в предусмотренный настоящим Контрактом срок;

немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации или переданного для переработки (обработки) изделия;

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок или невозможности достижения ее результатов.

3.4. Заказчик обязан:

представлять Исполнителю необходимую для выполнения работ информацию;

принять и оплатить результаты работ в соответствии с настоящим Контрактом.

4. Сроки исполнения

4.1. Работы должны быть выполнены в срок до «___»________ 20__ г.

4.2. В случае досрочного выполнения работ Заказчик осуществляет их приемку. Оплата досрочно выполненных работ производится в установленном настоящим Контрактом порядке.

4.3. Датой исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту считается дата утверждения Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1. Исполнитель гарантирует соответствие выполняемых работ Техническому заданию, а также ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 2.001-93, ГОСТ 2.601-95 ЕСКД, ГОСТ Р , ГОСТ Р , ГОСТ Р , СНиП , СанПиН 2.2.2.542-96, ПУЭ-2003, НПБ 88-2001, НПБ , ВСН – 160 – 90, РД 78.145-93, РД 78.36...

5.2. Место выполнения работ: Камчатский край.

5.3. Приемка результатов работ осуществляется Заказчиком (уполномоченным представителем).

5.4. Продолжительность приемки результатов работ определяется временем, необходимым для их проверки в объеме требований нормативно-технических документов.

5.5. При несоответствии результатов работ условиям Контракта Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление об отказе в приемке таких результатов с указанием причин, при этом Исполнитель обязан устранить недостатки, указанные Заказчиком, за свой счет в течение 10 дней после получения такого уведомления.

5.6. В случае неисполнения Исполнителем обязанности по устранению выявленных недостатков в установленный срок, приемка выполненных работ производится комиссией Государственного заказчика в одностороннем порядке с оформлением соответствующего акта с применением в последующем положений раздела 8 настоящего Контракта.

5.7. Разногласия между Заказчиком и Исполнителем по качеству работ или иным вопросам соблюдения условий Контракта, возникшие в процессе приемки, оформляются в суточный срок протоколом, подписываемым Сторонами.

5.8. Приемка результатов работ надлежащего качества оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторонами.

5.9. Исполнитель гарантирует качество результатов выполненных работ в течение всего гарантийного срока, установленного пунктом 2.3 Контракта.

5.10. Исполнитель несет ответственность за качество приобретенных изделий, которые им могут использоваться в ходе выполнения работ.

5.11. При обнаружении в ходе приемки результатов работ недостатков при монтаже, наладке и (или) эксплуатации в период гарантийного срока, взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком регулируются ГОСТ В 15. «Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций».

6. Цена Контракта и порядок расчетов

6.1. Цена Контракта составляет____________ (сумма прописью) рублей.

В цену Контракта включены все налоги, пошлины, сборы и иные расходы, понесенные Исполнителем в ходе выполнения работ.

6.2. Оплата работ производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненных работ, оформленной Актом сдачи-приемки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Результат выполненных работ, не соответствующий требованиям Государственного заказчика, оплате и приемке не подлежит.

6.3. Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Государственным контрактом объемов работ и иных условий исполнения Государственного контракта.

6.4. Заказчик вправе произвести авансирование работ, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Для получения аванса Исполнитель представляет Заказчику счет.

Обязательным условием для авансирования является предоставленное обеспечение исполнения Контракта. В случае предоставления Исполнителю, аванса обеспечение исполнения контракта представляется им не менее чем в размере аванса. Если Исполнителем является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения государственного контракта не требуется.

Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Исполнителем обязанностей по Контракту.

6.5. Исполнитель в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения им обязательств, предусмотренных Контрактом, лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и обязан уплачивать проценты за пользование авансом, как коммерческим кредитом. Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде полученного аванса (в части не погашенной выполнением работ) уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом (ведомостью исполнения) срока исполнения обязательства по день фактического исполнения обязанностей по выполнению работ или возврата суммы аванса. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной сотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов, за каждый день просрочки.

6.6. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту предоставлено на сумму __________.

6.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.

6.8. Для оплаты выполненных работ Исполнитель представляет Заказчику в составе платежных документов акт сдачи-приемки.

При отсутствии указанного документа, или ненадлежащем его оформлении, Заказчик возвращает платежные документы Исполнителю.

7. Условия конфиденциальности

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Порядок урегулирования споров

Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

В претензии обязательно указываются:

а) дата предъявления претензии;

в) требования заявителя, с указанием при необходимости суммы претензии;

г) перечень прилагаемых к претензии документов, а также других доказательств.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

11. Заключительные положения

11.9. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложение:

1.Техническое задание.

2. Ведомость исполнения работ.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:

войсковая часть 25, г. Москва,

УФК по г. Москве (, войсковая часть 36184, л/сч.),

отделение 1 Московского ГТУ банка России

г. Москва

р/с №

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________________________

(адрес и банковские реквизиты)

____________

(и. фамилия)

"__" _____________ 20__ г.

М. П.

ЗАКАЗЧИК

(по доверенности)

«___» _________________ 2009 г.

М. П.

Приложение

к Контракту №_____

от «___»__________20__г.

«УТВЕРЖДАЮ»

ЗАКАЗЧИК МИНОБОРОНЫ РОССИИ

Представитель заказчика

(по доверенности)

В. Баканов

«___» ________________ 200_ г.

М. П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по совершенствованию системы охраны, сигнализации и пожаротушения на объектах войсковой части 49392 (Камчатский край)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Службы технических средств

защиты и охраны объектов ВМФ

П. Никитков

«___» ________________ 200_ г.

М. П.

СОГЛАСОВАНО:

Исполнитель

___________

«___» 200_ г.

М. П.

I. Общие сведения

1.1. Наименование работ: работы по совершенствованию систем охраны, сигнализации и пожаротушения на объектах войсковой части 49392.

1.2. Цель работ

повышение вероятности обнаружения нарушителя;

предупреждение о возникновении пожаров и уменьшение времени на ликвидацию их последствий;

повышение эффективности системы противодействия совершению преступлений террористического характера и несанкционированного проникновения на территорию объекта;

обеспечение санкционированного доступа на территорию объекта.

1.3. Исполнитель работ – __________________

1.4. Сроки проведения работ: начало «___» __________ 200_ г.

окончание «___» ___________ 200_ г.

1.5 Нормативная документация:

ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей документации;

ГОСТ 2.001-93 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие положения;

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы;

ГОСТ Р . Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний;

ГОСТ Р . Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ Р . Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний;

СНиП . Пожарная безопасность зданий и сооружений;

СанПиН 2.2.2.542-96 Санитарные правила и нормы.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ-98).

НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

НПБ . Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях

Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 1995 года № 000.

Постановление Правительства Российской Федерации 2001 года № 000 (Положение о размещении и использовании на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации иностранных технических средств наблюдения и контроля).

Строительные нормы по оснащению ТСО объектов Министерства обороны (ВСН – ;

Руководство по оснащению объектов Министерства обороны ТСО и их эксплуатации (ДГШ ВС РФ 1998 г. № 000/12/1789);

РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

РД 78.36. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

II. Описание объекта и объем работ

2.1. Место расположения объекта, природные условия

Объекты, подлежащие оснащению ТСО, располагаются в п. Коряки, Камчатского края.

Климатические условия данного района в соответствии со СниП .

2.2. Характеристика объектов

Объект № 1.

Представляет собой техническую территорию (ТТ), протяженность которой составляет 2610 м. На периметре имеются двое ворот, 4 наблюдательные вышки.

К периметру ТТ примыкает здание службы охраны (ЗСО) с ограждением из металлических щитов на железобетонных опорах и козырьком из колючей проволоки. Периметр ЗСО составляет 110 м и имеет 2 калитки.

На объект поставлены ниже перечисленные оборудование и материалы:

№

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Лента несущая Л-168

бухта

83

Спираль плоская ПЗ-60/13

рулон

212

Спираль плоская ПЗ-95/12

рулон

688

Опора рядная 120х80х3800 в сборе с цинковым покрытием

шт.

908

Опора угловая 120х80х3800 в сборе с цинковым покрытием

шт.

10

Скоба монтажная

кг

564

Арматура АI d=8мм ГОСТ 5781-80

м

8250

Арматура АIII d=10мм ГОСТ 5781-80

м

4171

Арматура АIII d=12мм ГОСТ 5781-80

м

9085

Ворота распашные 6 м с цинковым покрытием

шт.

2

Калитка тип 1 0,9 м

шт.

3

Барьер противотаранный с электроприводом

шт.

2

Шкаф аппаратурный с оптическим кроссом “ВОРОН-2КС”

шт.

1

Блок бесперебойного питания

шт.

1

Крейт блока приемо-передатчиков «ВОРОН-БПП-0-0-0»

шт.

1

Оптический передатчик «ВОРОН-8ЛС-8»

шт.

3

Фотоприемник «ВОРОН-8ФС-8»

шт.

3

Источник питания «ВОРОН-ИП»

шт.

1

Кабель межблочный

шт.

1

Кабель ВОК монтажный

шт.

16

Блок обработки, распознавания и отображения сигналов «ВОРОН-НЕЙРО-9-3-0»

шт.

1

АЦП – расширение блока БОРОС

шт.

1

Кабель-датчик волоконно-оптический (тросовый) В-КДВОТ-01-0/1

м

6400

Кабель связи оптический (20 жил)

м

3000

Муфта оптического преобразователя «ВОРОН-АФФА-1 -2»

шт.

9

Волоконно-оптический блокиратор «ВОРОН-ОВ-3»

шт.

4

Модулятор сигналов тревоги вибрационно-волоконно-оптический «ВОРОН-ОВ-4-КНВ-1

шт.

22

Муфта кабеля-датчика «ВОРОН-2М-РМ-3-»

шт.

22

Объект № 2.

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Извещение о проведении открытого аукциона (стр. 5 )

ЗАКАЗЧИК

(по доверенности)

I.Общие сведения

1.1. Наименование работ: работы по совершенствованию систем охраны, сигнализации и пожаротушения на объектах войсковой части 31364.

1.2. Цель работ

1.3. Исполнитель работ – ____________

1.4. Сроки проведения работ: начало «_» ________ 2009 г.

окончание «_» _________ 2009 г.

1.5. Нормативная документация:

II.Описание объекта и объем работ

2.1. Место расположения объекта, природные условия

2.2. Характеристика объекта

2.3. Объем работ

Предусмотреть:

2.4. Объекты защиты

III.Требования к системам

3.1. Общие технические требования

3.2. Технические требования к составным частям ТСО

IV.Требования по защите информации

4.1. Требования по режиму секретности

4.2. При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать следующие ограничения:

V. Порядок приемки работы

5.1. Работа принимается Заказчиком (уполномоченным представителем) с представлением следующей документации:

ЗАКАЗЧИК

(по доверенности)

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.
	Лента несущая Л-168	бухта	83
	Спираль плоская ПЗ-60/13	рулон	212
	Спираль плоская ПЗ-95/12	рулон	688
	Опора рядная 120х80х3800 в сборе с цинковым покрытием	шт.	908
	Опора угловая 120х80х3800 в сборе с цинковым покрытием	шт.	10
	Скоба монтажная	кг	564
	Арматура АI d=8мм ГОСТ 5781-80	м	8250
	Арматура АIII d=10мм ГОСТ 5781-80	м	4171
	Арматура АIII d=12мм ГОСТ 5781-80	м	9085
	Ворота распашные 6 м с цинковым покрытием	шт.	2
	Калитка тип 1 0,9 м	шт.	3
	Барьер противотаранный с электроприводом	шт.	2
	Шкаф аппаратурный с оптическим кроссом “ВОРОН-2КС”	шт.	1
	Блок бесперебойного питания	шт.	1
	Крейт блока приемо-передатчиков «ВОРОН-БПП-0-0-0»	шт.	1
	Оптический передатчик «ВОРОН-8ЛС-8»	шт.	3
	Фотоприемник «ВОРОН-8ФС-8»	шт.	3
	Источник питания «ВОРОН-ИП»	шт.	1
	Кабель межблочный	шт.	1
	Кабель ВОК монтажный	шт.	16
	Блок обработки, распознавания и отображения сигналов «ВОРОН-НЕЙРО-9-3-0»	шт.	1
	АЦП – расширение блока БОРОС	шт.	1
	Кабель-датчик волоконно-оптический (тросовый) В-КДВОТ-01-0/1	м	6400
	Кабель связи оптический (20 жил)	м	3000
	Муфта оптического преобразователя «ВОРОН-АФФА-1 -2»	шт.	9
	Волоконно-оптический блокиратор «ВОРОН-ОВ-3»	шт.	4
	Модулятор сигналов тревоги вибрационно-волоконно-оптический «ВОРОН-ОВ-4-КНВ-1	шт.	22
	Муфта кабеля-датчика «ВОРОН-2М-РМ-3-»	шт.	22