Закупочная документация
по открытому запросу предложений
на право заключения договора на выполнение подрядных строительных, ремонтных и отделочных работ, ремонта и работ по модернизации инженерных систем и оборудования на объектах ТелеСистемы» расположенных
в г. Москве и Московской области в текущем году.
Содержание
1. Общие положения 3
1.1 Общие сведения о процедуре запроса предложений. 4
1.2 Правовой статус процедур и документов. 4
1.3 Обжалование. 5
1.4 Прочие положения. 6
2. Предмет закупки.. 7
2.1. Публикация Уведомления о проведении запроса предложений. 8
2.2. Предоставление Документации по запросу предложений Исполнителям.. 8
2.3. Подготовка Предложений. 8
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ……………………………………………………9
3.1. Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 10
3.2. Подача Предложений и их прием.. 11
3.3. Оценка Предложений и проведение переговоров. 11
3.4. Определение Победителя. 12
3.5. Подписание Договора. 13
3.6. Уведомление Участников о результатах запроса предложений. 13
4. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение 14
4.1 Заявка на участие в конкурсе. 14
4.2. Предложение по ценам (Форма 2) 15
4.3.Анкета Участника конкурса (Форма 3) 16
4.4 Протокол разногласий к проекту Договора 20
5. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ……………………………………………………………………………… …..21
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.11.2 Общие сведения о процедуре запроса предложений
1.1.1. ТелеСистемы» - юридический адрес: (далее — Организатор), Уведомлением о проведении открытого запроса предложений, размещенным на веб-сайте Организатора (www. *****), пригласило организации к участию в процедуре открытого конкурентного запроса предложений (далее — Запрос предложений) на право заключения договора на выполнение подрядных строительных, ремонтных и отделочных работ, ремонта и работ по модернизации инженерных систем на объектах ТелеСистемы», расположенных в г. Москве и Московской области в текущем году (2010/2011). Для ознакомления закупочная документация размещена в разделе Закупки на сайте (www1.company. *****/purchases).
1.1.2. Для справок обращаться к контактным лицам:
по техническим вопросам
– , , e-mail: ailevin@mts.ru;
– , , e-mail: mgm@*****.
по организационным вопросам
– , , e-mail: *****@***ru
1.1.3 Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Заявок приведены в разделе 3 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Конкурсной документации). Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Заявки, приведены в разделе 4.
1.3 Правовой статус процедур и документов
1.3.1 Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
1.3.2 Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением - настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.
1.3.3 Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.
1.3.4 Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.
1.3.5 При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
a) Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);
b) Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;
c) Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.
1.3.6 Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.
1.3.7 Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.4 Обжалование
1.4.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.
1.4.2 Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.2.1., не привел к разрешению разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение Организатора в связи с данным Запросом предложений в Центральной Конкурсной комиссии .
1.5 Прочие положения
1.5.1 Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.
1.5.2 Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.
1.5.3 Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.
1.5.4 Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.
2. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ
2.1. Предметом закупки являются - подрядные строительные, ремонтные и отделочные работы, работы по ремонту и модернизации инженерных систем и оборудования, на объектах , расположенных в г. Москве и Московской области, в 2010 году.
2.1.1. Основные требования к услуге:
- выполнение строительных, ремонтных и отделочных работ, ремонт и модернизация инженерных систем (системы водоснабжения и канализации, системы кондиционирования и вентиляции, системы теплоснабжения) (далее по тексту – Подрядные работы) качественно и в срок, в полном соответствии с техническим заданием Заказчика, в четком соответствии требованиями СНиП, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды, норм охраны труда, действующими на территории Российской Федерации и в соответствии с действующим внутренним распорядком ;
- стоимость работ по каждой конкретной Заявке, определяется Сторонами на основании утвержденного технического задания и сметного расчета, составленного Подрядчиком по нормативной базе МТСН 81-98 или ТСН 2001. Сметы должны быть составлены базисно-индексным методом с применением коэффициентов пересчета из базисной стоимости в текущие цены;
- период выполнения Подрядных работ: июнь 2010 года – май 2011 года;
- место выполнения работ – Объекты расположенные на территории г. Москвы и Московской области;
- сроки выполнения Подрядных работ – по отдельным Заявкам в сроки, утвержденные Заказчиком;
- порядок осуществления платежей – оплата Подрядных работ производится после их выполнения и подписания акта сдачи-приемки работ по каждой конкретной Заявке. Все расчеты осуществляются в российских рублях, путем перечисления безналичных денежных средств на указанный Подрядчиком в договоре расчетный счет. Авансирование подрядных работ не предусмотрено.
- требования к гарантийному сроку - Гарантийный срок на выполненные Подрядные работы, смонтированное оборудование, поставленные материалы составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев, с даты подписания Акта по форме КС-2. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы, инженерные системы, смонтированное в нем оборудование и иные Работы, выполнение которых обеспечивал Подрядчик.
3. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений
3.1. Публикация Уведомления о проведении запроса предложений
3.1.1. Уведомление о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1.
3.2. Предоставление Документации по запросу предложений Исполнителям
3.2.1. Участники должны получить Документацию в порядке, указанном в Уведомлении о проведении запроса предложений.
3.3. Подготовка Предложений
3.3.1. Общие требования к Предложению - Участник должен подготовить Предложение, включающее:
3.3.1.1. Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (п.4.1);
3.3.1.2. Коммерческое предложение, оформленное в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (п.4.2). ВАЖНО – Коммерческое предложение необходимо запечатать в отдельный конверт таким образом, чтобы исключить его случайное вскрытие. Конверт должен быть скреплен печатью и упакован в соответствии с п.3.3.1.5.;
3.3.1.3. Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 3.4). Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.
3.3.1.4.Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.
3.3.1.5. Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов.
3.3.1.6. Участник также должен подготовить 1 копию Предложения.
3.3.1.7. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.
3.3.1.8. Организатор по окончании запроса предложений возвращает (по просьбе Участника) оригиналы всех материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением тех оригиналов, не имеющих копий, на основании рассмотрения которых было принято решение об отклонении или принятии Предложения данного Участника.
3.3.2. Требования к языку Предложения
3.3.2.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке.
3.3.2.2. Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
3.3.3. Разъяснение Документации по запросу предложений
3.3.3.1. Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Документации по запросу предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника.
3.3.3.2. Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня до истечения срока приема Предложения (пункт 3.6.3.). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем Участникам, официально получившим настоящую Документацию (подраздел 3.2.1).
3.3.4. Продление срока окончания приема Предложений
3.3.4.1. При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в подпункте 3.6.3. с уведомлением всех участников. Все Участники, официально получившие настоящую Документацию (подраздел 3.2.1), незамедлительно уведомляются об этом с использованием средств оперативной связи (телефон, факс, электронная почта).
3.4. Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям
3.4.1. В конкурсной процедуре могут принять участие российские юридические лица, зарегистрированные на территории г. Москвы или Московской области, своевременно подавшие надлежащим образом оформленную заявку на участие в конкурсе и отвечающие следующим требованиям:
а) наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) в строительстве с 01.01.2010г., с допуском к выполнению следующих видов работ: работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций, работы пусконаладочные, работы по монтажу металлических конструкций, работы по монтажу деревянных конструкций, работы по монтажу легких ограждающих конструкций.
б) наличие действовавшей до 01.01.2010г. лицензии на строительную деятельность в Российской Федерации;
в) опыт работы на российском рынке - не менее 5 (Пяти) лет;
г) наличие в настоящее время договоров на выполнение работ аналогичных данному запросу предложений;
д) наличие штатного дипломированного инженерно-технического персонала, в количестве не менее 5 человек (необходимо наличие дипломов по специальности), и рабочего персонала, в количестве не менее 15 человек;
е) наличие собственной материально-технической базы (в собственности или по договору аренды);
ж) наличие собственных автотранспортных средств;
з) отсутствие неисполненных предписаний судебного органа; организация не должна находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест.
3.5. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям
3.5.1. В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:
a) копии, заверенные печатью организации, учредительных документов компании;
б) копии, заверенные печатью организации, свидетельства о регистрации организации, свидетельства о внесении записи ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
в) копию бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (бухгалтерский баланс, Ф 1,2,5 ).
г) копию документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации (СРО) в строительстве с 01.01.2010г. с допуском к выполнению работ указанных в п.3.4.1. пп. (а) и копию лицензии на строительную деятельность в Российской Федерации действовавшей до 01.01.2010г.
д) копии договоров на выполнение работ аналогичных данному запросу предложений (см. требования п.3.4.1. пп. (г)). В представленных копиях договоров, Участник вправе скрыть стоимость (цену) договоров;
е) копии трудовых книжек и/или трудовых договоров штатного инженерно-технического и рабочего персонала (см. требования п.3.4.1. пп.(д)). В представленных копиях Участник вправе скрыть размер заработной платы персонала.
ж) анкету участника (см. требования п.4.3.)
з) документы, которые по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов;
и) предоставление рекомендательных писем и отзывов приветствуется.
3.5.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.
3.5.3. В случае, если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору о соответствии Участника данному требованию.
3.6. Подача Предложений и их прием
3.6.1. Запечатанный конверт (далее по тексту - Предложение) с Заявкой, заполненными формами и Коммерческим предложением (см. п.3.3.1.2.), обозначается словом «Предложение». На конверте также необходимо указать следующие сведения:
- наименование и адрес Организатора в соответствии с пунктом 1.1.1.;
- предмет закупки;
- полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;
- слова «Не вскрывать до 13 часов (московское время) «09» апреля 2010г. Вскрывать только на заседании Закупочной комиссии.
3.6.2. Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по месту нахождения Организатора: г. Москва, Панкратьевский пер., д.12/12, офис , (служебный вход) для Данилова этом Участникам запроса предложений рекомендуется предварительно позвонить по Контактное лицо – . В случае направления Заявки через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки Заявки.
Копия Коммерческого Предложения должна быть направлена , к.412, Департамент управления внешними ресурсами, КЦ, , для
3.6.3. Организатор заканчивает принимать Предложения в 11.00 часов (время московское) «09» апреля 2010г. Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.
3.7. Оценка Предложений и проведение переговоров
3.7.1. Общие положения
3.7.1.1. Оценка Предложений осуществляется Закупочной Комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Закупочной Комиссией.
3.7.1.2. Оценка Предложений включает отборочную стадию, стадию изучения опыта и качества работ Участников, проведение при необходимости переговоров и оценочную стадию.
3.7.2. Отборочная стадия
3.7.2.1. В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия проверяет:
· правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по существу;
3.7.2.2. В рамках отборочной стадии Комиссия может запросить от Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Закупочная Комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.
3.7.2.3. При проверке правильности оформления Предложения Комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения, и с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.
3.7.2.4. По результатам проведения отборочной стадии, Закупочная Комиссия имеет право отклонить Предложения, которые:
· в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации;
· Участник не соответствует требованиям предъявляемым Организатором.
3.7.3. Стадия изучения опыта и качества работ Участников
3.7.3.1. В рамках стадии изучения опыта и качества работ Участников Закупочная комиссия проверяет:
- достоверность представленных Участником сведений в соответствии с п.3.4.1. и п.3.5.1.;
- знакомится с качеством выполняемых Участником работ аналогичных данному запросу предложений;
- знакомится с уровнем подготовки штатного инженерно-технического персонала.
3.7.3.2. В рамках стадии изучения опыта и качества работ Участников Комиссия может запросить сторонние организации, у которых Участник выполняет работы аналогичные данному запросу предложений, подтвердить реальность выполнения таких работ и дать свою оценку качеству работ.
3.7.3.3. Для оценки качества выполняемых Участником вышеуказанных работ, Комиссии необходимо провести выборочное обследование Объектов, на которых Участником проводились Подрядные работы.
3.7.3.4. По результатам проведения стадии изучения опыта и качества работ Участников, Закупочная Комиссия имеет право отклонить Предложения, которые:
· Участник не соответствует требованиям, предъявляемым Организатором к качеству и организации выполняемых Участником работ.
3.7.4. Оценочная стадия
3.7.4.1. В рамках оценочной стадии Комиссия оценивает, сопоставляет и проводит ранжирование коммерческих предложений исходя из следующих критериев:
a) величины предложенного договорного коэффициента к нормативной базе МТСН 81-98 или ТСН 2001;
b ) качество выполняемых Участником Подрядных работ;
3.7.5. Определение Победителя
3.7.5.1. Закупочная комиссия на своем заседании принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов переговоров с участниками, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения Договора.
3.7.5.2. В случае если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше Предложений остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Организатора, Организатор определит данного Участника Победителем и подпишет с ним Договор.
3.7.5.3. В случае если самое лучшее Предложение не удовлетворит Организатора полностью, Закупочная комиссия вправе принять решение об аннулировании результатов запроса и проведения новой процедуры конкурентного выбора поставщика.
3.7.5.4. Если, по мнению Закупочной комиссии, возможностей для улучшения Предложений Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов переговоров бессмысленно, Закупочная комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений.
3.7.5.5. Решение Закупочной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.
3.8. Подписание Договора
3.8.1. Договор между Организатором и Победителем подписывается в течение 20 дней, с момента подписания двустороннего протокола о результатах проведения регламентированной процедуры по выбору поставщика между организатором и победителем.
3.8.2. Договор заключается по разработанной Организатором типовой форме, которая приведена в настоящей Документации (Приложение ).
3.9. Уведомление Участников о результатах запроса предложений
3.9.1. Организатор, незамедлительно после подписания Договора направит всем Участникам письменное уведомление о результатах проведенного запроса предложений.
3.9.2. Организатор вправе опубликовать вышеприведенные сведения о результатах запроса предложений.
4. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение
4.1 Заявка на участие в конкурсе
4.1.1. Форма заявки на участие в конкурсе
начало формы
«_____»_______________ года
№ _________________
Заявка
на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение подрядных строительных, ремонтных и отделочных работ, ремонта и модернизации инженерных систем на объектах ТелеСистемы» на текущий год.
Изучив Извещение о проведении конкурса и Закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия,
___________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника конкурса с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу:
______________________________________________________________________,
(юридический адрес Участника конкурса)
выражает желание принять участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение подрядных строительных, ремонтных и отделочных работ, ремонта и модернизации инженерных систем на объектах ТелеСистемы» на текущий год.
Данная заявка предоставляет право любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое имеется ссылка в представленных нами документах, предоставлять Вам любую информацию, которую вы сочтете необходимой для проверки данных, содержащихся в представленных нами документах.
Для получения дополнительной информации Вы можете к следующим представителям нашей организации (Указываются ФИО должностных лиц, должность и номера телефонов для связи).
Настоящая Заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
1. Коммерческое предложение на ____ листах;
2. Анкета участника конкурса на ____ листах;
____________________________________
(подпись, М. П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
4.1.2. Инструкции по заполнению.
4.1.2.1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника конкурса. Участник конкурса присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
4.1.2.2. Участник конкурса должен указать полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
4.1.2.3. Участник конкурса должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов.
4.1.2.4. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями подпунктов 3.4.1.3. и 3.4.1.4.
4.2. Коммерческое Предложение (Форма 2)
Приложение 1 к Заявке на участие в конкурсе
от «____»_____________ г. №__________
4.2.1. Коммерческое предложение составляется в произвольной форме.
4.2.2. В коммерческом предложении должны быть учтены все основные договорные условия:
- величина предлагаемого договорного коэффициента (с расшифровкой - к чему данный коэффициент применяется) к нормативной базе МТСН 81-98 или ТСН 2001, составленной базисно-индексным методом;
- величина предлагаемого договорного коэффициента при выполнении подрядных работ в ночное/вечернее время и выходные/праздничные дни (с расшифровкой - к чему данный коэффициент применяется) к нормативной базе МТСН 81-98 или ТСН 2001, составленной базисно-индексным методом.
- подтверждение периода оказания Услуг;
- подтверждение предлагаемого Организатором порядка расчетов;
- дополнительные услуги, предлагаемые Участником входящие в стоимость Услуг; - отсутствие замечаний/разногласий к разработанной Организатором типовой форме договора (в случае наличия замечаний/разногласий необходимо составить Протокол разногласий)
4.3.Анкета Участника конкурса (Форма 3)
4.3.1.Форма Анкеты Участника конкурса
начало формы
Приложение 2 к Заявке на участие в конкурсе
от «____»_____________ г. №__________
Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________
|
Наименование |
Сведения об Участнике конкурса |
|
Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника конкурса | |
|
Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф. И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) | |
|
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) | |
|
ИНН Участника конкурса | |
|
Юридический адрес | |
|
Почтовый адрес | |
|
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника конкурса в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) | |
|
Телефоны Участника конкурса (с указанием кода города) | |
|
Факс Участника конкурса (с указанием кода города) | |
|
Адрес электронной почты Участника конкурса | |
|
Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника конкурса, с указанием должности и контактного телефона | |
|
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника конкурса с указанием должности и контактного телефона | |
|
Опыт работы (фактический, документально подтвержденный) | |
|
Наличие/отсутствие собственной материальной технической базы (в т. ч. перечислить собственные здания/сооружения с указанием точного адреса, автотранспорт, спецтехнику) | |
|
Общая численность штатного инженерного технического персонала (с указанием специальности) | |
|
Общая численность рабочего персонала (с указанием рабочей специальности) | |
|
Наличие/отсутствие фирменной рабочей одежды | |
|
Перечень работ, которые будут выполняться непосредственно Участником | |
|
Перечень работ, которые будут выполняться субподрядчиками Участника | |
|
Срок гарантии на выполненные работы | |
|
Наличие/отсутствие договоров с поставщиками оборудования, расходных материалов и т. д. (имеющиеся скидки на материалы) | |
|
Рекомендации (в этой графе должны быть указаны: наименование юридического лица, контактный телефон представителя юридического лица, адрес Объекта юридического лица на котором выполнялись аналогичные работы, перечень Работ/Услуг, период выполнения Работ). |
___________________________________
(подпись, М. П.)
____________________________________
(фамилия и инициалы подписавшего, должность)
конец формы
4.3.2. Инструкции по заполнению
4.3.2.1. Участник конкурса приводит номер и дату Заявки на участие в конкурсе, приложением к которому является данная анкета.
4.3.2.2. Участник конкурса указывает фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.
4.3.2.3. Участники конкурса должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
4.3.2.4. В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
4.4 Протокол разногласий к проекту Договора.
Протокол разногласий к проекту Договора
начало формы
Приложение ____ к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Протокол разногласий к проекту Договора__________
Наименование и адрес Участника ___________________________________
«Обязательные» условия Договора
|
№ п/п |
№ пункта проекта Договора |
Исходные формулировки |
Предложения Участника |
Примечания, обоснование |
|
1. | ||||
|
2. | ||||
|
3. | ||||
|
… |
«Желательные» условия Договора
|
№ п/п |
№ пункта проекта Договора |
Исходные формулировки |
Предложения Участника |
Примечания, обоснование |
|
1. | ||||
|
2. | ||||
|
3. | ||||
|
… |
____________________________________
(подпись, М. П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
4.3.1.Инструкции по заполнению
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».
В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своем Предложении данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора, но отклонение которых Организатором не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.
Организатор оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации и Предложении Победителя.
В любом случае Участник должен иметь в виду что:
если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;
в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Организатором исходному проекту Договора не лишает Участника и Организатора права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.
5. Приложение 3. Проект договора подряда на выполнение работ.
ДОГОВОР N ______________
подряда на выполнение работ
г. Москва «____»_________ 2010 г.
Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Вице-Президента по управлению персоналом и административным вопросам , действующего на основании Доверенности № 000/09 от 01.01.01г., с одной стороны и
_________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________________________________, действующего на основании ___________ и лицензии ___________________________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору, Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с заданиями Заказчика работы по капитальному строительству, реконструкции и ремонту, отделочные (ремонтные, строительные) работы, ремонт и модернизация инженерных систем, (здесь и далее по тексту «работа») на Объекте(ах) Заказчика и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.
1.2. Подрядчик обязан выполнять работу в соответствии с заданием Заказчика, сроки и порядок выполнения которой, а также виды работ, обозначены в Заявке, форма которой утверждена в Приложении N 1 к настоящему договору и является его неотъемлемой частью.
1.3. Заявки от имени Заказчика подписывают лица, уполномоченные соответствующей доверенностью.
1.4. По окончании выполнения работы согласно Заявке, уполномоченные представители обеих сторон подписывают Акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3 Госкомстата РФ, что является актом приемки результата работ и служит основанием для проведения расчетов.
1.5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Действие Договора автоматически пролонгируется на следующий календарный год, в случае отсутствия уведомления о его расторжении от любой из Сторон за 10 (Десять) календарных дней до окончания действия Договора. Количество пролонгаций не ограничено.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Общая стоимость работ по Заявкам в рамках настоящему Договора не может превышать __________ (_______________________________________________________) рублей, с учетом НДС 18% - _________ (___________________________________________________) рублей. Заказчик вправе, но не обязан заключить Заказы в пределах указанной в настоящем пункте суммы.
2.2. Стоимость работ по каждой конкретной Заявке определяется Сторонами по взаимному соглашению, на основании утвержденных Заказчиком технических заданий и составленных Подрядчиком и утвержденных Заказчиком сметных расчетов, рассчитанных:
- базисно-индексным методом по нормативной базе МТСН 81-98,
- с применением коэффициентов пересчета из базисной стоимости в текущие цены. Применяются коэффициенты пересчета выпускаемые Московским центром ценообразования в строительстве «Мосстройцены».
- с применением договорного коэффициента ____ - к затратам труда и заработной плате рабочих и ____ – к затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины при определении стоимости работ.
- Стоимость материалов принимается по сборникам средних сметных цен на материалы, входящих в состав МТСН. При использовании стоимости материалов не по сборникам, их стоимость согласовывается с Заказчиком и подтверждается в обязательном порядке счетом-фактурой поставщика данного материала.
- В связи с особенностью проведения работ в эксплуатируемых зданиях, сооружениях, помещениях, без их остановки, на территории действующих предприятий имеющие стесненные условия для складирования материалов и в других усложняющих условиях к нормам затрат труда, заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины, применяется коэффициент ______.
- При выполнении работ в ночное время с 23-00 до 7-00, воскресенье и праздничные дни к нормам затрат труда, заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины, применяется коэффициент ______.
Стоимость работ указанная в Заявке и приложенных к нему Сметных расчетах является твердой и пересмотру после выполнения работ не подлежит.
2.3. Заказчик оплачивает работу Подрядчика, по каждой конкретной Заявке, в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ, согласно п. 1.4 настоящего договора.
2.4. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в российских рублях, путем перечисления безналичных денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, соответственно местом исполнения обязательств Заказчика по оплате является место нахождения расчётного счёта Заказчика на момент такого списания средств.
2.5. В случае необходимости производства дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором, подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика об их необходимости. Соглашение о производстве дополнительных работ, оформляются письменно, в виде Дополнительного соглашения. Работы, не предусмотренные настоящим Договором и дополнительным соглашением, считаются не согласованными и выполненными за счет Подрядчика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить работу качественно и в срок.
3.1.2. Самостоятельно организовывать и производить Работы на Объектах в полном соответствии с Заявкой Заказчика, техническим заданием, рекомендациями завода-изготовителя используемого оборудования и материалов, а так же требованиями СНиП, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда, действующими на территории Российской Федерации.
3.1.3. Своевременно приобретать и поставлять на Объекты необходимые Материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком. В отношении Оборудования закупленного Заказчиком, Подрядчик собственными силами и средствами осуществит приемку на Объектах и подачу для выполнения Работ. Подрядчик несет ответственность за сохранность указанного в настоящем пункте имущества. На Подрядчике лежит риск случайной гибели этого имущества и случайного его повреждения, с даты подписания акта передачи Объекта до даты подписания Акта по форме КС-2
3.1.4. Не допускать использования в производстве Работ на Объекте материалов и оборудования, которые могут привести к нарушению требований по безопасности строительных Работ и охране окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации.
3.1.5. Бережно относиться к имуществу Заказчика в ходе выполнения работ.
3.1.6. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работ.
3.1.7. Самостоятельно и за свой счет поставить на Объект и использовать при производстве Работ необходимые конструкции, оборудование, материалы, изделия, комплектующие, строительные инструменты и оснастку, отвечающие требованиям санитарных, экологических, противопожарных и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации и г. Москвы.
3.1.8. Письменно уведомлять Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения, с обязательным указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика.
3.1.9. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение привлеченными Подрядчиком субподрядчиками их части Работ на Объекте и координацию их деятельности.
3.1.10. Проверять цены и предъявленные к оплате документы подрядных организаций, поставщиков и иных субподрядчиков за выполненные Работы, поставленную продукцию и оказанные услуги.
3.1.11. Своевременно предъявлять претензии подрядным организациям, поставщикам и иным субподрядчикам по поводу невыполнения или ненадлежащего исполнения ими договорных обязательств.
3.1.12. Самостоятельно организовать и обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, рациональному использованию территории во время проведения Работ.
3.1.13. Оперативно разрешать все претензии и споры, которые могут возникнуть при выполнении им работ.
3.1.14. Использовать на Объектах специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащее качество порученной и выполняемой ими работы, а также такую рабочую силу, которая является необходимой для надлежащего и своевременного выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.
3.1.15. При проведении электромонтажных работ, сварочных работ, огнеопасных работ и прочих работ, требующих соответствующую аттестацию работника, все сотрудники Подрядчика обязаны быть аттестованы в установленном порядке и иметь действующие удостоверения на проведение вышеуказанных работ.
3.1.16. Представить на согласование Заказчику образцы используемых строительных и отделочных Материалов, а также характеристики Оборудования, до начала их использования, передать сертификаты качества и безопасности, протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на объект материалов, конструкций, оборудования и комплектующих изделий, подтверждающих соответствие СНиП, санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности и документацию на устанавливаемое оборудование на русском языке.
3.1.17. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
а) непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, сырья или оборудования, если таковые будут иметь место;
б) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения задания;
в) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения работ, либо создают невозможность завершения работ в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь ответа и(или) несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства.
Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об указанных обстоятельствах, не устранит их в течение 10 (Десяти) рабочих дней, Подрядчик вправе отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
3.1.18. В случае обнаружения на любой стадии исполнения Договора некачественно выполненных Подрядчиком работ, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения Договорной цены, переделать эти работы с надлежащим качеством, в течение 7 (Семи) рабочих дней или иной срок согласованный сторонами.
3.1.19. Использовать действующие инженерные сети (электроснабжения, водоснабжения) в строгом соответствии с техническими условиями, выданными Заказчиком. Оплата потребленных энергоресурсов производится Заказчиком.
3.1.20. Восстановить своими силами и за свой счет действующие конструкции здания и инженерные сети, поврежденные им при производстве работ с нарушением выданных Заказчиком технических условий и требований проектной документации, если таковые будут иметь место, в течение 7 (Семи) рабочих дней или иной срок согласованный сторонами.
3.1.21. Нести ответственность за соблюдением своим и привлеченным персоналом правил и законов, действующих на территории Российской Федерации и г. Москвы.
3.1.22. Нести ответственность по всем претензиям, требованиям, судебным искам и всякого рода расходам, связанным с увечьем и(или) несчастными случаями (в том числе со смертельным исходом), которые могут возникнуть в процессе выполнения Работ, как в отношении персонала Подрядчика так и персонала субподрядчиков, а также третьих лиц, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика и/или его персонала.
3.1.23. Перед сдачей работ в соответствии с п.1.4. настоящего Договора, очистить Объект от материалов и оборудования, используемых при производстве работ и вывезти за пределы Объекта строительный мусор.
3.1.24. Скрытые работы подлежат своевременной приемке Заказчиком с составлением актов приемки скрытых работ по форме, указанной в РД. Подрядчик сообщает Заказчику о необходимости проведения приемки Скрытых работ, подлежащих закрытию конструкций или систем, заблаговременно, но не позднее чем за 48 (сорок восемь) часов до начала проведения этой приемки
3.1.25. Подрядчик настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, следующим категориям лиц:
а. государственным и муниципальным служащим;
б. кандидатам на выборные должности государственной и муниципальной службы;
в. членам органов управления организаций, более 50% которых находится в собственности государства (в собственности субъектов федерации, муниципальной собственности) или государственных служащих;
г. политическим партиям и их членам;
д. супругам и близким родственникам указанных лиц.
В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с настоящим пунктом.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Предоставить Подрядчику Объект в состоянии пригодном для незамедлительного начала производства работ, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Заявки на конкретный Объект.
3.2.2. Оказывать Подрядчику необходимое содействие, оперативно решать все вопросы, которые могут возникнуть в ходе выполнения работ.
3.2.3. Информировать Подрядчика о качестве выполняемых работ, сообщать о несоответствии квалификации работника выполняемой работе, если таковые будут иметь место.
3.2.4. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ, используя при этом качественные критерии, предусмотренные СНиП, техническими стандартами и условиями, применяемыми в строительстве РФ.
3.2.5. Осуществить приемку выполненных работ в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента уведомления Подрядчика о готовности к сдаче Объекта и в случае отсутствия замечаний по качеству работ подписать акт сдачи-приемки, в течение 5 (Пяти) рабочих дней или направить мотивированный отказ в письменной форме согласно п. 1.4 настоящего договора.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Самостоятельно определять способ исполнения задания Заказчика, применять только сертифицированную в Российской Федерации технологию и технику.
3.3.2. Заключать договоры с субподрядными организациями, поставщиками и иными организациями, необходимость в сотрудничестве с которыми может возникнуть в ходе исполнения договора, в порядке и на условиях определенных Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.
3.3.3. Внедрять на Объекте усовершенствования и рационализаторские предложения сертифицированные в Российской Федерации, удешевляющие производство Работ, если их реализация не ухудшает технические и эксплуатационные характеристики Объекта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество выполнения работ, давать Подрядчику и его работникам указания по выполнению работ и требовать отчет об его выполнении.
3.4.2. Если во время выполнения работ станет очевидным, что работа не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от задания или договора, либо поручить выполнение задания другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ И УСЛУГ
4.1. Заказчик обязан по мере выполнения задания, с участием Подрядчика осматривать и принимать фактически выполненный объем задания, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику, для дальнейшего их устранения.
4.2. Приемка Работ на Объекте осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика в соответствии с действующими федеральными и территориальными строительными нормами, с составлением документов предусмотренных п.1.4. настоящего Договора.
4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) дней со дня их обнаружения.
5. ГАРАНТИИ
5.1. Подрядчик гарантирует:
- наличие лицензий у Подрядчика и (или) у привлеченных им Субподрядчиков на все виды работ, являющиеся предметом настоящего договора;
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их техническому заданию, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех Работ в соответствии с Заявками и действующими строительными нормами и правилами и техническими условиями, и рекомендациями завода изготовителя используемого оборудования и материалов;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном п.3.1.18. настоящего договора, а также в период гарантийной эксплуатации Объекта;
- бесперебойное функционирование смонтированных Подрядчиком инженерных систем и оборудования, при условии соблюдения правил и норм их эксплуатации, а также при условии бесперебойного функционирования внешних городских инженерных и энергетических сетей и систем.
5.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта, оборудования, материалов и Работ составляет ____ (_________________) месяцев с даты подписания Акта по форме КС-2.
Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы, инженерные системы, смонтированное в нем оборудование и иные Работы, выполнение которых обеспечивал Подрядчик.
5.3. В случаях если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты или недостатки выполненных Работ, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с приглашением к участию в составлении соответствующего акта, с указанием даты и времени.
Подрядчик обязан обеспечить присутствие своего полномочного представителя при составлении Акта обнаружения дефектов, для согласования порядка и сроков их устранения.
В случае неявке Подрядчика в установленный в уведомлении срок, Заказчик вправе составить Акт обнаруженных недостатков в одностороннем порядке.
5.4. Подрядчик обязан за свой счет устранить обнаруженные дефекты и недостатки, являющиеся следствием ненадлежащего исполнения Подрядчиком либо привлеченными им субподрядчиками обязательств, в течение 7(семи) дней, если иной срок не установлен в Акте обнаружения дефектов.
В этом случае гарантийный срок на некачественно выполненные Работы продлевается на период устранения дефектов этих Работ (с момента подачи Заказчиком уведомления о дефекте до момента приемки Заказчиком результата работ по устранению дефектов).
5.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта в целом или его частей, со стороны третьих лиц, а также в отношении дефектов, вызванных нарушением правил эксплуатации Объекта в целом или его инженерных систем, смонтированного в нем оборудования, или дефектов, возникших по независящим от Генерального подрядчика причинам.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, неисполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
6.2. Подрядчик отвечает перед Заказчиком за действия работников Подрядчика.
6.3. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материалов, сырья и оборудования, оказавшихся в пользовании Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора.
6.4. В случаях, когда Заявка/Задание (в том числе, устранение недостатков в гарантийный срок) выполнено Подрядчиком с отступлениями от условий договора и Заявки, ухудшившими качество работ или услуг, или с иными недостатками, которые делают работу или услуги непригодными для обычного использования и за которые Подрядчик отвечает, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Если недостатки работ или услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
6.5. За просрочку оплаты работ Заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика пеню в размере 0,01% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.6. За нарушение сроков завершения Работ на Объектах по каждой конкретной Заявке, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,01% от стоимости работ данной Заявки, за каждый день просрочки.
6.7. Взыскание убытков и пеней не освобождает сторону, нарушившую условия договора от исполнения обязательств в натуре.
6.8. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора, указанного в п. 1.5.
7.2. Изменение и досрочное расторжение договора возможны по соглашению Сторон с учетом положений ст. ст. 450-453 ГК РФ, при условии выполнения взаимных обязательств и урегулировании всех финансовых вопросов. Положения настоящего пункта не применяются к одностороннему отказу от договора, предусмотренному п.3.1.25 настоящего Договора.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях обстоятельствах, возникших после заключения договора и которые Стороны не могли предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажорные обстоятельства).
Документом подтверждающим наступления указанных обстоятельств является справки (свидетельства) выданные Торгово-Промышленной палатой г. Москвы.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные явления: землетрясение, наводнение; военные действия, эпидемии, запретительные меры органов государственной власти, крупномасштабные забастовки за исключением забастовок сотрудников Сторон по настоящему договору и сотрудников субподрядчиков;
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору по форс-мажорным обстоятельствам, обязана не позднее трех дней с момента их наступления и прекращения, известить об этом другую Сторону в письменной форме.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
9.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой соразмерное увеличение срока исполнения обязательств по договору на весь период их действия.
В случае если действие форс-мажорных обстоятельств, продлится более одного месяца, каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за десять дней до планируемой даты расторжения. В случае прекращения договора по форс-мажорным обстоятельствам, Стороны производят окончательный взаиморасчет, в течение последних пяти банковских дней действия договора.
10.УВЕДОМЛЕНИЯ
10.1.Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения обязательств по настоящему Договору, должны направляться в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, телеграммой или доставлены лично по юридическим (почтовым) адреса сторон, указанных п.14. настоящего Договора, при получении под расписку соответствующим должностным лицом, или при наличии отметки почтового отделения об отсутствии адресата, отказа в получении или истечении срока хранения.
10.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга о смене реквизитов, почтовых адресов, банковских реквизитов Сторон в течение 3-х дней с момента их смены.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. Претензионный порядок обязателен.
11.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами, в виде дополнительных соглашений.
12.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
12.3. Договор и приложения к нему составлены на русском языке, в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
13.ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
Приложение –форма заявки.
12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик: ___________________, ____________________________________________
ИНН __________, р/с ____________________ в __________________________________
к/с ____________________, БИК ________, КПП ________________
Тел. (495) _________, __________
Заказчик: Телесистемы»,
, р/с в АКБ «Московский Банк Реконструкции
и Развития», к/с , ,
,
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Заказчика: От Подрядчика:
_____________// ____________/_______________/
по доверенности № 000/09 от 01.01.2001г.
М. П. М. П.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору подряда на выполнение работ
№ ______________ от «___»________2006г.
УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:
_____________// ____________/________________/
Вице-президент по управлению персоналом ________________________________
и административным вопросам
по доверенности № 000/09 от 01.01.2001г.
М. П. М. П.
ЗАЯВКА № _____ (образец)
к договору подряда на выполнение работ
№ _____________ от «____»_________2006г.
ЗАКАЗЧИК - Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
ПОДРЯДЧИК - _______________________________________________________
1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить _______________________________ работы на объекте Заказчика, расположенного по адресу: ________________________________________, на условиях договора подряда на выполнение работ № _____________ от «____»_________2008г.
2. Объем Работ по Объекту в целом определяется техническим заданием (Приложение к настоящей Заявке), утвержденным Заказчиком и согласованным Подрядчиком, являющимся неотъемлемой частью настоящей Заявки.
3. Сроки выполнения работ:
- начало работ – в течение 3 рабочих дней с момента утверждения настоящей Заявки Заказчиком и передачи объекта.
- окончание работ – не позднее «____»_________2009г., с правом досрочной сдачи результата работ.
4. Стоимость работ (включая стоимость материалов) определена на основании Локального сметного расчета № ______ (Приложение к настоящей Заявке) и составляет _____________ (_______________________________) рублей ______ копеек, в том числе НДС 18% - _____________ рублей.
5. В целях оперативного решения всех вопросов связанных с производством работ на данном объекте, Стороны назначают ответственных исполнителей, а именно:
со стороны Заказчика - ____________________________________, тел.: ______________;
со стороны Подрядчика - ___________________________________, тел.: _____________.
6. Неотъемлемой частью настоящей Заявки являются:
- Приложение – Техническое задание №_____;
- Приложение – Локальный сметный расчет №_____.
Подписи уполномоченных лиц
