Запрос котировочной цены

Утверждаю:

Директор учреждения _____________

04.05.2010г.

04.05.2010г

Запрос котировочной цены

Уважаемые господа!

Заказчик: МУ «Дом-интернат для детей с дефектами физического и умственного развития» в рамках средств, выделенных из бюджета Озерского городского округа на 2010 год, предлагает осуществить работы по ремонту сетей электроснабжения и освещения в здании учреждения способом запроса котировки для нужд «Дома-интерната для детей с дефектами физического и умственного развития»

Максимальная цена контракта - 454018 рублей.

Сроки выполнения работ с 26.05.2010г. – 31.08.2010 г.

Требования к выполнению работ:

1.  Выполнение работ по фактическому адресу:

2.  Ориентировочный объем услуги: Приложение к запросу №1 «Дефектная ведомость»

3.  Гарантийный срок: не менее 2 года

Требования к заявке:

1. По этому запросу Вы должны представить цену на данную услугу с предоставлением локальных сметных расчетов, цена должна быть указана с учетом затрат на строительные материалы, на проведение электротехнических измерений и проведения энергетического обследования с целью определения энергетической эффективности выполненных работ, затраты на страхование, уплату налогов, таможенных сборов и пошлин и других обязательных платежей.

Сроки, место и порядок подачи котировочных заявок:

1. В случае Вашего согласия принять участия в оказании услуги просим предоставить Вашу котировочную заявку (с локальными сметными расчетами) Челябинская обл., , кабинет бухгалтерии, контактные телефоны: (351 –, 2-06-51, 6-37-52, , с 05.05.2010 по 13.05.2010г. в рабочие дни с 8.00 до 16.30 (время местное).

2. Ваша заявка должна включать:

-  ценовое предложение по форме, указанной в приложении 2;

-  ценовое предложение должно быть заверено уполномоченным лицом и вашей печатью.

3. Срок окончания предоставления заявок до 16.00 часов 13.05.2010г.

Подача котировочных заявок в электронном виде и факсимильной связью не предусмотрена ввиду отсутствия легитимного электронного документооборота, предусмотренного Федеральным законом от 01.01.01г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ-НЕ РЕЗИДЕНТОВ ГОРОДА ОЗЁРСКА!

В соответствии со статьей 3 Закона РФ -1 «О закрытом административно-территориальном образовании» установлены ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения землей, природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Для оформления въезда на территорию г. Озерска, связанного с исполнением муниципального контракта необходимо заблаговременно обратиться к уполномоченному лицу Заказчика по телефонам: (351, 6-56-21, либо в отдел по режиму администрации Озёрского городского округа Челябинской области по телефонам: (351, 2-04-28, 2-04-20, 2-04-42.

Минимальный срок оформления въезда на территорию г. Озерска — 20 рабочих дней.

Критерии оценки поданной документации:

Победителем будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявленным требованиям, и цена которой будет наименьшей. В случае, если цена заявок будет одинаковой, предпочтение отдается заявке, которой присвоен первый номер.

Котировочная комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена работ, услуг, товаров превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

Результаты запроса котировок (протокол) будут размещены на сайте http:// adm. ***** не ранее 14 мая 2010г.

Уведомляем Вас, что направление данного запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировочной заявки не накладывают на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложения: 1.Дефектная ведомость на перечень работ

2. Форма заявки.

3. Проект муниципального контракта

Председатель котировочной комиссии

Приложение

Дефектная ведомость

На выполнение работ по ремонту системы электроснабжения и
освещения в здании:

-  демонтировать существующие потолочные светильники в помещениях групп - 34шт,

-  установить щитки освещения вида ЩРН-24 с автоматическими выключателями - 6шт.,

-  установить подвесные светильники (люстры) в помещениях групп - 20шт,

-  установить в помещениях кухни, тамбура светильники для ламп накаливания - 24шт,

-  установить кабель-канал для прокладки кабелей размером 40*м, 40*м,
25*17-250м,

-  проложить в установленных кабель-каналах кабель ВВГнг-3*6- 70м, ВВГнг-3*4- 80м,
ВВГнг-3*2,5- 250м, ВВГнг-3*1,5- 600м,

-  пробить необходимые проходки в стенах и перекрытиях - 40шт,

-  в помещениях групп - установить коммутационные коробки -26шт, розетки - 36шт,
выключатели 2,3- клавишные - 24шт.

-  в светильниках установить лампы накаливания энергосберегающего типа - 240шт, (включая
остающиеся светильники),

-  произвести все необходимые подключения и проверить токи срабатывания УЗО.

Председатель котировочной комиссии

Приложение 2

Муниципальное учреждение «Дом-интернат для детей с дефектами физического и умственного развития»

от _______________________________________________

(наименование Юр. лица, (Ф, И,О ЧП) адрес

местонахождения, банковские реквизиты,

ИНН/КПП тел/факс)

Котировочная заявка (котировка цен)

на выполнение работ по ремонту сетей электроснабжения и освещения в здании учреждения

Наименования услуги	Сумма (руб.)
1	3

Мы обязуемся в случаи принятия нашей котировки цен выполнить работы по ремонту сетей электроснабжения и освещения в здании муниципального учреждения «Дом-интернат для детей с дефектами физического и умственного развития», в сроки, приведенные в запросе котировок, и согласно с имеющимся в ней порядком платежей.

Приложение: Локальный сметный расчет

Подпись руководителя __________________(_______________)

М. П.

Приложение 3

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

г. Озерск Челябинской области

«_____»_____________2010 г.

Муниципальное учреждение «Дом-интернат для детей с дефектами физического и умственного развития», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается по итогам проведенной котировки протокол _________________ на текущий ремонт сетей электроснабжения и освещения в здании МУ «Дома-интерната для детей с дефектами физического и умственного развития»

1.2. По настоящему муниципальному контракту (далее – контракт) Подрядчик обязуется в обусловленные контрактом сроки осуществить текущий ремонт сетей электроснабжения и освещения в здании МУ «Дома-интерната для детей с дефектами физического и умственного развития», а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату текущего ремонта, указанную в сметном расчете, являющуюся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Срок действия контракта 26.05.2010г. по31.08.2010г.

1.4. Источник финансирования настоящего контракта - бюджет Озерского городского округа.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществить приемку ремонтно-строительных работ по качеству с оформлением акта приемки, либо иного аналогичного документа;

2.1.2. Оплатить Подрядчику работу.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Выполнить ремонтно-строительные работы в полном объеме, в сроки установленные п.1.3.

2.2.2. Представить Заказчику сопроводительные документы (счета, счета-фактуры, накладные, сертификаты качества на используемые материалы и т. д.) Ремонтные работы должны соответствовать ГОСТам, ТУ и (или) иным документам, регламентирующим их качество;

2.2.3. В случае обнаружения некачественной работы Подрядчик обязан немедленно ее исправить.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Сумма настоящего контракта составляет _________________ , является неизменной в течение действия настоящего контракта. Цена контракта включает затраты на строительные материалы, на проведение электротехнических измерений и проведения энергетического обследования с целью определения энергетической эффективности выполненных работ, затраты на страхование, уплату налогов, таможенных сборов и пошлин и других обязательных платежей.

3.2.Авансирование работ Подрядчику производится по безналичному расчету в размере 30%, окончательный расчет производится по окончании работ, согласно счет-фактуры, акту выполненных работ, в течение 10 календарных дней

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательством субъекта РФ – Челябинской области

4.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.3. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает от исполнения обязательств, принятых на себя по настоящему контракту.

4.4. В случае причинения вреда вследствие ненадлежащего исполнения обязательств виновная Сторона обязана возместить ущерб потерпевшей Стороне и третьим лицам.

5. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К КОНТРАКТУ

5.1. Изменения и дополнения в настоящий контракт могут вноситься только письменно. Действительными считаются те изменения и дополнения, которые составлены по обоюдному соглашению в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

5.2. Все исправления по тексту настоящего контракта имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Разногласия, возникающие между Подрядчиком и Заказчиком по настоящему контракту или в связи с ним разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 15 рабочих дней со дня получения.

6.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются арбитражным судом Челябинской области.

6.3. Условия настоящего контракта могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа.

6.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«Заказчик»		«Подрядчик»
Муниципальное учреждение «Дом-интернат для детей с дефектами физического и умственного развития»
Адрес: Челябинская область
Тел.: 2-02-96, 2-06-51; Факс: 2-02-96
Платежные реквизиты:
л/счет – УФК по Челябинской области
Р/счет –
в ГРКЦ ГУ Банк России по Челябинской области г. Челябинск

___________________

___________________