Приложение
к Извещению № _________
от «__» _______ 2011 г.
ДОГОВОР ПОДРЯДА №________
на выполнение ремонтных работ в кассовом помещении
г. Москва «__» ______ 2011 г.
_____________», именуемый в дальнейшем Подрядчик _____________, действующего на основании _________, с одной стороны, и «EMS Почта России» - филиал , именуемый в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании доверенности от «06» мая 2011 г., с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов и своими силами следующие работы: реконструкцию кассового помещения Мытищинского EMS сортировочного центра 141030 в помещении Заказчика, расположенном по адресу: г. Видное, проспект Ленинского комсомола, д.1Б, для приведение его в соответствие с «Едиными требованиями по технической укреплённости и оборудованию сигнализацией касс предприятий», Приложение 21, утв. Ген. директором Федерального управления почтовой связи при МС РФ от 01.01.2001.
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять указанные работы и оплатить Подрядчику обусловленную настоящим Договором цену за выполнение работ. Объем работ указывается в Смете (Приложении № 1,) являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Право Подрядчика осуществлять на территории РФ предусмотренные настоящим Договором строительные работы подтверждается ________________________________.
1.3. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям, предусмотренным в технической документации, строительным нормам и правилам (СНиП), действующим на территории РФ
1.4. Качество материалов должно соответствовать ГОСТ, ТУ и требованиям иных обязательных нормативов.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить работы по данному Договору в соответствии с Приложением № 1, действующими нормами и правилами в объеме и сроки, установленными настоящим Договором, с надлежащим качеством, в соответствии СНиП и ТУ, а также за свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами), а при необходимости также из материалов Заказчика и привлеченными силами.
2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 5.1. настоящего Договора.
2.1.3. Передать результат Работы Заказчику.
2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего уведомления Заказчика.
2.1.5. Подрядчик обязан выполнить работу лично.
2.1.6. При производстве работ использовать качественные материалы и оборудование и по требованию Заказчика предоставлять ему сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.
2.1.7. Обеспечить соблюдение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.
2.1.8. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от строительного мусора, возникающего в результате выполнения работ и обеспечивать общий порядок на строительной площадке.
2.1.9. Обеспечить охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества с момента начала работ до завершения ремонта и приемки Заказчиком результата работ.
2.1.10. Производить индивидуальное испытание смонтированного оборудования, принимать участие в комплексном опробовании оборудования.
2.1.11. Сдать оборудование в эксплуатацию в установленный Договором срок.
2.1.12. Обеспечить содержание и уборку в помещении.
2.1.13. Осуществлять систематическую, а по завершению работ окончательную уборку рабочих мест.
2.1.14. Принимать меры по предотвращению повреждения установленных ранее конструкций.
2.1.15. Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированных и обученных по охране труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты.
2.1.16. Нести ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до их сдачи Заказчику.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.3. 3аказчик имеет право:
2.3.1. Дав письменное предписание Подрядчику, приостановить работы полностью или в части, если работы производятся с нарушением технологии, создают угрозу жизни или здоровью граждан.
2.3.2. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ при обнаружении дефектов или причинении ущерба Заказчику.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком работ в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора определяется договорной ценой, которая учитывает все затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ.
3.2. Стоимость работ, по настоящему Договору определена Сметой (Приложение ), и составляет: ___________(___________________________) рублей _____________ копеек, в том числе НДС 18% - ________ ___(___________________________) рублей _____________копеек.
3.3. Предусмотренная Договором стоимость работ является твердой и изменению не подлежит на протяжении срока действия настоящего договора.
3.4. Оплата за Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
- Заказчик в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс на приобретение материалов, в размере 30% от общей стоимости работ по настоящему Договору – _________(__________________) рублей___ копеек, включая НДС 18% - _________(_____________________) рубля ___ копеек;
- окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ (КС-2, КС-3) и после получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры.
3.5 Датой платежа по Договору считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего расчетный счет Подрядчика.
4. ПРИЁМКА-СДАЧА РАБОТ
4.1 Сдача - приемка выполненных работ производится на основании актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ форма КС-3, подписанных представителями обеих сторон, по мере фактического выполнения конструктивных элементов и отдельных видов работ.
4.2. Подрядчик уведомляет Заказчика за пять дней о завершении работ по настоящему Договору. Заказчик при получении уведомления организует и осуществляет приемку результата работ.
4.3. После полного выполнения надлежащим образом работ по настоящему Договору, стороны подписывают акт о приёмке выполненных работ в полном объеме.
4.4. Подрядчик после оформления приемки объекта Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обстоятельств, предусмотренных настоящим Договором, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень дефектов и недоделок с указанием сроков их устранения.
4.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и нормальной эксплуатации объекта.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Начало выполнения работ – в течение одного рабочего дня с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика.
5.2. Окончание – в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента начала работ.
5.2. Если в ходе выполнения работ возникает обоснованная необходимость увеличить сроки выполнения работ, то такое увеличение должно совершаться по согласованию сторон в письменной форме путем подписания дополнительных соглашений к Договору.
5.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение конечного срока выполнения работ.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1 Гарантийный срок по качеству выполненных работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента сдачи результата выполненных работ согласно Разделу 4 настоящего Договора.
6.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить об этом Подрядчику с указанием разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки.
6.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
7. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта или его части, а также за не достижение указанных в технической документации показателей Объекта ремонта.
7.2 Сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне, реальный ущерб.
7.3. За нарушение сроков начала работ, сроков окончания работ, сроков устранения дефектов и недостатков Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки. Указанные пени взимаются за каждое нарушение в отдельности.
7.4. За нарушение срока окончания работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от цены контракта, а при задержке свыше 1 месяца – кроме штрафа так же и неустойку – 0,5 % от Цены контракта за каждый день просрочки.
7.5. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также возмещение ущерба, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
7.6. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате ремонта объекта по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
7.7.В случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становиться явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещение убытков.
7.8. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик на основании письменной претензии Подрядчика выплачивает 0,1% от суммы контракта за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости работ, предусмотренных настоящим Договором.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров спор передается на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента егоподписания и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
9.3. Договор, может быть, расторгнут в случаях и порядке, установленном законодательством РФ.
9.4. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
Подрядчик: Генеральный директор _________________________/____________/ «____» ___________ 2011 г. М. П. |
Заказчик: «EMS Почта России» - филиал » Юридический адрес: г. Москва, проспект Вернадского, д. 18 Почтовый адрес: г. Москва, проспект Вернадского, д. 18 ИНН / / Расчетный счет в "Связь-Банк", г. Москва Корр. счет В выставляемых счетах-фактурах должно быть указано: «Покупатель»: » Адрес: г. Москва, Варшавское шоссе ИНН// «Грузополучатель»: Мытищинский EMS сортировочный центр г. Мытищи, ул. 1-я Вокзальная, д.2а Директор ____________________ // «___» _____________ 2011 г. М. П. |
Приложение к Договору
от «__»_______ 2011 г. №____________
Смета
Расположение объекта Заказчика: г. Видное, проспект Ленинского комсомола, д.1Б (кассовое помещение).
|
Исполнитель: Генеральный директор _________________________ /__________/ «___»_______________2011 г. М. П. |
Заказчик:Директор «EMS Почта России» – филиал » ______________________// «_____»____________ 2011 г. М. П. |
