Извещение о проведении запроса котировок (Запрос котировочной цены № 5)

Согласовано

Начальник управления культуры

мэрии города Ярославля

______________

Начальник отдела главный бухгалтер

управления культуры

___________________

Извещение о проведении запроса котировок (Запрос котировочной цены № 5)

Дата: 18.11.2010 г.

Уважаемые господа!

Заказчик: Муниципальное учреждение культуры «Музей истории города Ярославля»

Адрес: г. Ярославль, Волжская набережная,17.

намерен осуществить воссоздание оконных блоков на памятнике регионального значения «Усадьба Бибикова: дом главный»

Наименование работ	Характеристика работ	Объем выполняемых работ	Сроки и условия выполнения работ	Срок и объем предоставления гарантии качества	Место выполнения работ
Воссоздание оконного блока цокольного этажа, трех оконных блоков второго этажа (фасад), трех оконных блоков второго этажа (торец), двух оконных блоков для комнаты и коридора на памятнике регионального значения «Усадьба Бибикова: дом главный».	Оконный блок цокольного этажа 1 шт.: Разборка заполнения проемов: переплеты остекленные Разборка заполнения проемов: коробки со снятием штукатурки и зондирование Разборка заполнения проемов: подоконные доски в каменных стенах Изготовление вновь оконных коробок с прямолинейным верхом клееных с количеством слоев 4 по старому образцу Установка изготовленных вновь оконных коробок в каменных стенах Изготовление оконных переплетов простых створных с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы, из клееных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли Воссоздание деревянных подоконных досок с установкой Остекление переплетов прямолинейных с небольшим количеством членений, толщина стекла 4-5 мм Установка шпингалетов и ручек Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами Окраска окон (коробок, переплетов, подоконных досок) Оконные блоки второго этажа (фасад) – 3 шт.: Разборка заполнения проемов: переплеты остекленные Разборка заполнения проемов: коробки со снятием штукатурки и зондирование Разборка заполнения проемов: подоконные доски в каменных стенах Изготовление вновь оконных коробок с криволинейным верхом, клееных с количеством слоев 4 по старому образцу Установка изготовленных вновь оконных коробок в каменных стенах Изготовление оконных переплетов створных, сложных, створных из клееных элементов с установкой и навеской на петли Воссоздание деревянных подоконных досок с установкой Остекление переплетов криволинейных, толщина стекла 4-5 мм Установка шпингалетов, ручек Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами Окраска окон (коробок, переплетов, подоконных досок) Оконные блоки второго этажа (торец) – 3 шт.: Разборка заполнения проемов: переплеты остекленные Разборка заполнения проемов: коробки со снятием штукатурки и зондирование Разборка заполнения проемов: подоконные доски в каменных стенах Изготовление вновь оконных коробок с прямолинейным верхом, клееных с количеством слоев 4 по старому образцу Установка изготовленных вновь оконных коробок в каменных стенах Изготовление оконного переплета глухого, простого, из клееных элементов с установкой и навеской на петли Воссоздание деревянных подоконных досок с установкой Остекление переплетов криволинейных, толщина стекла 4-5 мм Окраска окон (коробок, переплетов, подоконных досок) Оконные блоки для комнаты и коридора – 2 шт.: Разборка заполнения проемов: переплеты остекленные Разборка заполнения проемов: коробки со снятием штукатурки и зондирования Разборка заполнения проемов: подоконные доски в каменных стенах Изготовление вновь оконных коробок с прямолинейным верхом, клееных с количеством слоев 4 по старому образцу Установка изготовленных вновь оконных коробок в каменных стенах Изготовление оконных переплетов створных, сложных, створных из клееных элементов с установкой и навеской на петли Воссоздание деревянных подоконных досок с установкой Остекление переплетов прямолинейных, с небольшим количеством членений толщина стекла 4-5 мм Установка шпингалетов, ручек Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами Окраска окон (коробок, переплетов, подоконных досок)	Согласно локальному сметному расчету № 2	Начало выполнения работ: «__»____2010 г. с момента подписания муниципального контракта. Окончание выполнения работ: до "25 " декабря 2010 года. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.	Гарантийный срок на выполненные работы составляет два года. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Дефекты, выявленные Заказчиком или контролирующими органами в течение гарантийного срока, устраняются Подрядчиком своими силами и за свой счет.	Филиал Арт-галерея «Дом муз» г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 23 а

Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком в результате изучения рынка необходимых услуг: 80 руб. (двести восемьдесят тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 80 копеек).

В цену работ включаются: все расходы Подрядчика, связанные с исполнением контракта, непредвиденные расходы, уплату налогов, сборов, др. обязательных платежей, иные расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в ходе исполнения обязательств по контракту.

Источник финансирования: бюджетные средства муниципального учреждения культуры «Музей истории города Ярославля» на 2010 год.

Срок и условия оплаты выполненных работ: оплата по настоящему контракту производится в следующей форме: расчеты Заказчика с Подрядчиком за выполненные работы производятся за фактически выполненный объем работ по счету (счету-фактуре) Подрядчика на основании акта о приемке выполненных работ в безналичной форме в срок до 31 декабря 2010 года..

Иные требования установленные Заказчиком в т. ч. к качеству и безопасности: соблюдать при производстве работ требования закона иные правовые акты по охране окружающей среды, норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.

При подписании контракта предоставить лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок просим предоставить котировочную заявку (котировку цен) по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная,17 до 17:00 часов по московскому времени __30 ноября_2010_ г.

График подачи котировочных заявок: понедельник-четверг - с 9.30 до 16:30 (обед с 12:30 до 13:30), пятница, предпраздничные дни - с 9:30 до 16:00 (обед с 12:30 до 13:30).

Заявки предоставляются в письменной форме с печатью (при её наличии) и подписью участника размещения заказа. В связи с отсутствием технической возможности приема и рассылки электронных документов документооборот при проведении настоящего запроса котировок осуществляется только на бумажных носителях.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта - не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление Исполнителем котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Требования к участникам размещения заказа, установленные Заказчиком в соответствии с пунктом 12 статьи 43 Федерального Закона от 01.01.2001 :

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Приложение : форма котировочной заявки (котировки цен)

Приложение : проект муниципального контракта

Приложение : локальный сметный расчет №2

Директор МУК «Музей истории города Ярославля»

Приложение

К запросу котировочной цены № 5

Котировочная заявка №____

(котировка цен)

Дата:

Кому: Муниципальному учреждению культуры «Музей истории города Ярославля»

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся,

наименование, место нахождения, контактный телефон (для юридического лица) _____________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица)______________________________________________________

ИНН________________________________________ КПП_______________________________________________________________,

банковские реквизиты участника размещения заказа___________________________________________________________________

предлагаем осуществить воссоздание оконных блоков на памятнике регионального значения «Усадьба Бибикова: дом главный»

Наименование работ*	Характеристика работ *	Объем выполняемых работ*	Сроки и условия выполнения работ*	Сроки и условия оплаты работ *	Срок и объем предоставления гарантии, качества*	Место выполнения работ*	Расходы, включаемые в цену муниципального контракта в соответствии с запросом котировочной цены № 5**	Цена контракта, руб.***
1	2	3	4	5	6	7	8	9
согласен/ не согласен	согласен/ не согласен	согласен/ не согласен	согласен /не согласен	согласен/ не согласен	согласен/ не согласен	согласен/ не согласен	включены/ не включены

*При оформлении котировочной заявки в графах 1-7 участник размещения заказа должен выразить свое согласие (либо несогласие) исполнить условия контракта, указанные в запросе котировочной цены.

** В графе 8 участник размещения заказа должен указать включены (не включены) расходы, включаемые в цену муниципального контракта в соответствии с запросом котировочной цены №5.

*** В графе 9 участник размещения заказа должен указать общую цену контракта, рассчитываемую исходя из требуемого Заказчику объема работ.

_______________ ___________________________

(подпись, печать) (ФИО, должность)

Приложение

К запросу котировочной цены №5

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №

г. Ярославль "___" ____________ 20___ г.

Муниципальное учреждение культуры «Музей истории города Ярославля», именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, действующий на основании лицензии ________________, в лице _________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, на основании решения котировочной комиссии (протокол N _______ от ____________ года) заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Предметом контракта является воссоздание оконных блоков на памятнике регионального значения «Усадьба Бибикова: дом главный».

1.2. Виды и объем работ определяются в соответствии с локальным сметным расчетом №2 прошедшей экспертизу в муниципальном учреждении «Агентство по строительству» города Ярославля, которая является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (Приложение ).

1.3. Место выполнения работ: Филиал музея Арт-галерея «Дом муз»

а

2. Сроки и условия выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ: «____»________2010 г. (с момента подписания муниципального контракта). Окончание выполнения работ: до "25 " декабря 2010 года.

2.2. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

2.3. Работы считаются выполненными с момента подписания сторонами или уполномоченными представителями сторон акта о приемке выполненных работ.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по контракту определяется в соответствии с локальным сметным расчетом №2, прошедшей экспертизу в муниципальном учреждении "Агентство по строительству" города Ярославля, с учетом снижения, предложенного Подрядчиком, и составляет ____ (_______________) рублей.

3.2. Цена контракта является твердой, не подлежит изменению в ходе его исполнения и включает все расходы Подрядчика, связанные с исполнением контракта, непредвиденные расходы, уплату налогов, сборов, др. обязательных платежей, иные расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в ходе исполнения обязательств по контракту.

3.3. Оплата осуществляется за счет бюджетных средств муниципального учреждения культуры «Музей истории города Ярославля» на 2010 год.

3.4. Оплата по настоящему контракту производится в следующей форме: расчеты Заказчика с Подрядчиком за выполненные работы производятся за фактически выполненный объем работ по счету (счету-фактуре) Подрядчика на основании акта о приемке выполненных работ в безналичной форме в срок до 31 декабря 2010г.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить все работы по ремонту в филиале Арт-галерея «Дом муз» в объеме и сроки, предусмотренные муниципальным контрактом и приложением к нему.

4.1.2. Выполнить работы силами и материалами Подрядчика лично и / или с привлечением субподрядчиков.

4.1.3. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с условиями муниципального контракта, а также соблюдение требований действующих ГОСТ, СНиП и др. нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.

4.1.4. Соблюдать при производстве работ требования закона иные правовые акты по охране окружающей среды, норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.

4.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, ухудшившие качество работы, в течение 14 дней с момента выявления недостатков.

4.1.6. Ежедневно производить уборку территории от строительного мусора.

4.1.7. В случае досрочного выполнения работ письменно или телефонограммой известить об этом Заказчика не позднее, чем за 2 дня до окончания работ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Подрядчику необходимую документацию для выполнения работ в течение 2 дней с момента подписания контракта.

4.2.2. Осуществить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего контракта.

4.2.3. Оплатить работы в размере и в сроки, предусмотренные контрактом.

4.3. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

5. Порядок и условия приемки работ

5.1. Приемку работ осуществляет представитель Заказчика – ., уполномоченный на подписание документа, подтверждающего приемку. Представитель Заказчика несет ответственность за приемку работ, достоверность сведений, отражаемых в документе, подтверждающем приемку.

5.2. По окончании работ Заказчик в течение 2 дней проверяет выполненные работы на соответствие их заявленному в контракте объему и качеству. При отсутствии замечаний относительно выполненных работ Заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ, что подтверждает принятие работ от Подрядчика.

5.3. При обнаружении недостатков в выполненной работе Заказчик вправе отказаться от подписания акта, предоставив мотивированный отказ от его подписания. После устранения недостатков приемка осуществляется повторно.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему контракту, разрешаются путем переговоров между сторонами в десятидневный срок с момента уведомления любой из сторон о своем намерении провести такие переговоры. В случае не достижения согласия между сторонами спор разрешается в судебном порядке.

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет два года. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

7.2. Дефекты, выявленные Заказчиком или контролирующими органами в течение гарантийного срока, устраняются Подрядчиком своими силами и за свой счет.

7.3. Наличие дефектов, невыполненных объемов работ и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика.

7.4. Если Подрядчик в течение срока, установленного в акте обнаружения дефектов, не устранит их, то Заказчик вправе устранить дефекты силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

7.5. Объем гарантии распространяется на все виды работ.

8. Ответственность сторон

8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ или его части по ходу выполнения работ несет Подрядчик.

8.2. Указанный риск переходит к Заказчику после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ в соответствии с пунктом 2.3 контракта.

8.3. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать с Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

8.4. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4.1.5 контракта, Заказчик вправе потребовать с Подрядчика уплаты неустойки в размере 3% от цены контракта.

8.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения данного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик несет ответственность в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 01.01.2001 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения данного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. Срок действия контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» декабря 2010 года.

9.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от выполнения сторонами взятых на себя по контракту обязательств, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (действий непреодолимой силы), возникших после заключения настоящего контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящего контракта, будут продолжаться более 14 дней, стороны вправе заключить соглашение о расторжении контракта.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий контракт исключительно может быть расторгнут по соглашению сторон либо по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту в случае, когда такие изменения и дополнения допускаются действующим законодательством Российской Федерации, совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему контракту и подлежат подписанию обеими сторонами. Приложения к настоящему контракту становятся неотъемлемыми частями настоящего контракта.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.

11.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Заказчик: Подрядчик:

МУК «Музей истории города Ярославля» УФК по Ярославской области (Департамент финансов мэрии л/с , МУК «Музей истории города Ярославля» л/с 082.02. в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль Директор __________________ «____»________________ 2010г.