ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
№09-11/08-191
« 07 » октября 2008 г.
Заказчик: ГУ «УКС Правительства УР»
Удмуртская Республика, 1-А,
*****@***ru, тел./
осуществляет размещение заказа путем котировки цен: Ремонт кабинетов
Объект: «Капитальный ремонт помещений здания по ул. Песочная, 9»
Состав работ:
|
Общестроительные работы | |
|
1. разборка покрытия полов из линолеума – 51,7м2; 2. разборка плинтусов – 165,5м; 3. устройство покрытий полов из линолеума – 22,6м2; 4. устройство плинтусов – 165,5м; 5. циклевка паркетных полов – 62,0м2; 6. покрытие полов лаком – 62,0м2; 7. сплошное выравнивание поверхности потолков под окраску – 119,0 м2; 8. окрашивание потолков – 119,0м2; 9. сплошное выравнивание и подготовка поверхности стен под обои – 360м2; 10. смена обоев – 360м2; |
11. разборка покрытий полов из ламината – 71,1м2; 12. устройство покрытий полов из ламината – 116,4м2; 13. окраска радиаторов за 2 раза – 8м2; 14. окраска дверей – 5,7м2; 15. окраска перегородок – 13м2; 16. устройство подвесного потолка – 11,3м2; 17. замена дверей – 2шт.; 18. окраска обоев – 137,9м2; 19. замена декоративной панели на стене – 7,17м2; 20. устройство радиаторной решетки – 13,3м2. |
|
Электромонтажные работы | |
|
1. смена светильников с люминесцентными лампами – 31 шт. (на 2 лампы); 2. смена розеток – 26 шт.; |
3. смена выключателей – 15 шт. 4. прокладка кабеля ВВГ – 210 м. |
Контактное лицо: ,
Источник финансирования заказа: Бюджет УР.
Срок выполнения работ: 1 месяц с момента заключения госконтракта.
Максимальная цена контракта согласно смете с НДС составляет 00 (Пятьсот тысяч руб.) с учетом затрат на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Срок и условия оплаты поставок товаров: Заказчик осуществляет оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет победителя в следующем порядке:
- в течение 1 месяца после представления подрядчиком актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ по формам КС-2 и КС-3.
В случае Вашего участия в запросе котировок просим представить котировочную заявку (форма прилагается) Заказчику Удмуртская Республика, 1-А, в письменной форме в запечатанном конверте до 20 октября 2008г. до 15 час. 00 мин.
На конверте указывается наименование котировки, номер извещения, на участие в котором подается заявка.
Срок подписания государственного контракта победителем в проведении запроса котировок: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Приложение:
- проект госконтракта в 1 экз.
Заместитель начальника Управления
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Дата
Кому: ГУ «Управление капитального строительства Правительства УР»
Участник:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, идентификационный номер налогоплательщика, тел.)
Изучив опубликованный Вами запрос котировки, предлагаем поставить следующие товары (оказать услуги, выполнить работы):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, характеристики поставляемых товаров)
Предлагаемая цена контракта в действующих ценах на _____________ с НДС составляет ___________________________________ тыс. руб. (с приложением спецификации), с учётом затрат на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Мы согласны, в случае принятия нашей котировочной заявки, исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
_________________________________________ (подпись, печать)
(Должность, Ф. И.О.)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД N ___
г. Ижевск « » 2008 г.
Государственное учреждение «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики» именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующий в соответствии с распоряжением Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики от 01.01.01 года «О передаче полномочий государственного заказчика на размещение заказов» и на основании Устава, , имеющий лицензию на осуществление функций заказчика -застройщика ГС 0- от 7 июня 2004 года, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», имеющий лицензию на производство строительной деятельности и строительно-монтажных работ _________________________ от ______________ 200 года, в лице __________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя подряд на капитальный ремонт объекта: «Капитальный ремонт помещений здания по ул. Песочная, 9 в г. Ижевске» - далее по тексту объект.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему контракту (собственными силами) в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему контракту, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную контрактом стоимость ремонта.
1.4. Основанием заключения настоящего контракта для Сторон являются условия котировочной комиссии ГУ «УКС Правительства УР» (протокол от _________ № _____________).
Статья 2. Стоимость работ по контракту
2.1. Цена контракта - стоимость подрядных работ на весь период исполнения контракта составляет в текущих ценах в сумме –
______________________________________________________________ рублей с НДС.
Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
Накладные расходы и сметная прибыль определяется в процентном выражении по видам СМР от фонда оплаты труда согласно МДС 81-33.2004 г., МДС 81-25.2001 г.
Понижающий коэффициент к индексу накладных расходов – 0,94
Понижающий коэффициент к индексу сметной прибыли ___-_____
Временные здания и сооружения по ГСН 01 г. – 0,25 %
Зимнее удорожание по ГСН 01 г. – - - %
2.2. Источником финансирования являются средства – бюджет УР.
2.3. Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ, прибыль, необходимые налоги и обязательные платежи, установленные действующим законодательством.
Статья 3. Сроки выполнения работ.
3.1. Работы по настоящему государственному контракту должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с условиями конкурса.
3.2. Начало капитального ремонта – с момента заключения контракта.
3.3. Окончание капитального ремонта – 1 месяц с момента заключения государственного контракта.
3.4. На момент подписания настоящего контракта дата окончания капитального ремонта объекта является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков капитального ремонта.
Статья 4. Порядок расчетов за выполненные работы
4.1. Расчеты между сторонами производятся в порядке казначейского исполнения обязательств перечислением денежных средств на расчетный счет подрядчика.
4.2. Оплата производится в течение 30 календарных дней после представления Подрядчиком актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 с исполнительной документацией до 26 числа текущего месяца в пределах утвержденного лимита финансирования. В случаях предоставления актов подрядчиком после 26 числа, работы к оплате не принимаются.
4.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
4.4. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после завершения капитального ремонта, включая устранение выявленных дефектов и предъявленного Подрядчиком счета-фактуры в течение 5 дней после поступления средств из бюджета Удмуртской Республики.
4.5. Оплата выполненных подрядчиком работ осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Статья 5. Обязанности Подрядчика
По настоящему Контракту Подрядчик обязан:
5.1 Выполнить все работы по ремонту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениях к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
5.2. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
5.3. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, строительную технику.
5.4. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств предоставить Заказчику все необходимые документы и информацию по капитальному ремонту Объекта.
5.5. По мере необходимости проводить с Заказчиком сверку взаимных расчетов.
5.6. Обеспечить в ходе капитального ремонта выполнение на строительной площадке необходимых мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.
5.7. Вывезти в двухнедельный срок со дня приемки акта законченного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор.
5.8. Известить Заказчика за 5 дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
В случае не явки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.
5.9. При готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом Заказчика.
5.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего государственного контракта.
Статья 6. Обязательства Заказчика.
Для реализации настоящего Контракта Заказчик обязан:
6.1. Передать Подрядчику в 10-тидневный срок со дня подписания настоящего контракта:
- по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, строительную площадку, пригодную для производства работ;
- технические условия на временное присоединение к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ.
6.2. Передать Подрядчику проектно – сметную документацию в объеме, в сроки и в составе, обеспечивающих выполнение ремонтных работ в 3-х экземплярах. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и согласована в установленном порядке.
6.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном контрактом.
6.4. В случае необходимости обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования в зоне капитального ремонта.
6.5. Осуществлять технический надзор за капитальным ремонтом Объекта в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего контракта и требованиями нормативных документов в области строительства.
6.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего государственного контракта.
Статья 7 . Охрана работ.
7.1. Подрядчик осуществляет охрану строящегося объекта, а также охрану материалов, оборудования и другого имущества от начала работ до завершения капитального ремонта объекта и приемки его Заказчиком.
7.2. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельством непреодолимой силы.
Статья 8. Сдача и приемка работ.
8.1. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту сдачи - приемки.
8.2. Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 (в текущих и базовых ценах) с исполнительной документацией до 26 числа текущего месяца.
8.3. Заказчик в течение 3-х дней со дня получения акта сдачи-приемки работы и отчетных документов (материалов) обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ.
8.4. В случае несоответствия результатов работы утвержденному проекту, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение 7 дней после получения акта сдачи-приемки работ. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления в течение 5 дней.
8.5. Объем выполненных работ принимается к оплате и включается в отчетность в пределах утвержденной Программы капитального строительства. Форма № 2.3 на сверхплановый объем выполненных работ подписывается только после увеличения капитальных вложений в установленном Минстроем УР порядке.
Статья 9. Гарантии качества по сданным работам
9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
9.2. Генеральный подрядчик гарантирует возможность эксплуатации его на протяжении гарантийного срока.
9.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается 36 месяцев начиная с даты приемки выполненных работ.
9.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты (возникшие по вине Подрядчика), препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет, и установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае устанавливается с момента устранения дефектов.
9.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
Статья 10. Контроль Заказчика за реализацией контракта
10.1. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.
10.2. Заказчик в целях осуществления контроля за капитальным ремонтом вправе заключать договор об оказании услуг по контролю за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей специализированной организацией или физическим лицом, имеющим лицензию на данный вид деятельности. Специализированная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в рабочее время в течение всего периода капитального ремонта.
10.3. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Заказчик ежемесячно, а при необходимости еженедельно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ, то излагает свое мнение в журнале.
10.4. Подрядчик письменно за пять дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
10.5. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
10.6. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по его вине, Подрядчику не оплачиваются.
Статья 11. Ответственность сторон
11.1. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
- за окончание капитального ремонта объекта после установленного срока по вине Подрядчика - пеня 0,03% от цены контракта за каждый день просрочки;
- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пеня в размере 0,03% от цены контракта за каждый день просрочки;
- за невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом сторон, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом,- неустойку в размере 3000 рублей за каждый день просрочки, но не более чем за 15 дней.
11.2. При несвоевременном устранении Подрядчиком выявленных дефектов, Заказчик вправе устранить дефекты своими силами за счет средств Подрядчика.
11.3. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.
11.4. Уплата пеней не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
11.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
11.6. Во всем остальном стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему государственному контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т. д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т. п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего государственного контракта.
12.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы капитальному ремонту нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения капитального ремонта и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего государственного контракта, либо инициировать процедуру расторжения государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.
12.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему государственному контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему государственному контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 13. Разрешение споров между Сторонами
13.1. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.
13.2. При возникновении спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.
13.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
13.4. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможность разрешить возникший между сторонами спор переговорами, то он разрешается Арбитражным судом УР в установленном порядке.
13.5. До передачи спора в Арбитражный суд УР стороны примут меры по его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена, а по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения.
Статья 14. Срок действия и прекращения контракта
14.1. Государственный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
14.2. Заказчик вправе расторгнуть контракт в случаях:
-задержки Подрядчиком начала капитального ремонта объекта более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
-систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания капитального ремонта более чем на 20 дней;
-не соблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку капитального ремонта более чем на 20 дней;
-аннулирование лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
14.3. Подрядчик вправе расторгнуть контракт в случаях:
-в случаях задержки Заказчиком расчетов за выполненные работы более чем на три месяца;
-консервации или остановки Заказчиком работ на объекте по причинам, не зависящим от Подрядчика на срок превышающий 30 дней.
14.4. При расторжении государственного контракта по любым основаниям Заказчик обязан:
- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего государственного контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3 или дать мотивированный отказ;
- в течение 5 рабочих дней с момента получения средств от Инвестора оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.
14.5. Расторжение государственного контракта оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.
14.6. Государственный контракт считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения государственного контракта обязательствам.
Статья 15. Особые условия.
15.1. Для заключения настоящего государственного контракта Подрядчик обязан представить лицензию на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных работ.
15.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате капитального ремонта объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.
15.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
15.4. При выполнении настоящего государственного контракта Стороны руководствуются нормативными актами Российской Федерации и Удмуртской Республики.
15.5. Все изменения и дополнения к настоящему контракту или его приложениям действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.
15.6. Все, указанные в государственном контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
15.7. Настоящий государственный контракт составлен в трех экземплярах – по одному для каждой стороны, третий - для органа федерального казначейства.
Статья 16. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
426004 г. Ижевск, ул. а
_____________ ______________
