Запрос котировочной цены

ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ

Уважаемые господа!

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей высшей категории «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ им. ЧАЙКОВСКОГО П. И.»

/МОУ ДОД высшей категории «ДШИ им. »/

приглашает принять участие в размещении заказа способом закупки запроса котировок цен на внутреннюю отделку помещений (коридоры 2-4 этажей) в здании МОУ ДОД высшей категории «ДШИ им. »

Заказчик: МОУ ДОД высшей категории «ДШИ им. »

Адрес: 1, тел./

Источник финансирования: : внебюджетные средства по Доп. ФК 4200 «Родительская плата за обучение детей на бюджетном отделении»

Предмет муниципального контракта: внутренняя отделка помещений (коридоры 2-4 этажей) в здании школы согласно «Ведомости объемов работ» (приложение № 1) и имеющейся «Локальной смете».

Место, условия и сроки выполнения услуг: 1,

сумма финансирования 224842 (Двести двадцать четыре тысячи восемьсот сорок два рубля); срок выполнения заказа IV квартал 2007 г.

Цена должна включать: расходы на составление соответствующей сметной документации, расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Форма, сроки и оплаты услуг: безналичный расчет; предоплата не более 30%

от суммы контракта, в сроки согласно контракту;

Начальная (максимальная) цена контракта: сумма финансирования 224842 (Двести двадцать четыре тысячи восемьсот сорок два рубля)

Заявку на размещение заказа способом запроса котировок цен необходимо представить не позднее 16 часов 25 октября 2007 г. в МОУ ДОД высшей категории «ДШИ им. » по адресу 1, тел./

(не менее чем за четыре рабочих дня до истечения срока представления котировочных заявок)

К участию размещения муниципального заказа способом запроса котировок цен допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующие лицензии на проведение указанных работ.

Муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок.

Приложения:

1.  ведомость объемов работ

2.  форма котировочной заявки (котировки цен)

3.  проект муниципального контракта

директор МОУ ДОД высшей категории

«ДШИ им. »

(подпись, печать)

Приложение 1 к Запросу котировочной цены

МОУ ДОД высшей категории «ДШИ им. »

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на внутреннюю отделку помещений (коридоры 2 - 4 этажей) в здании

МОУ ДОД «ДШИ им. »

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1.	Е61-26-1	Расчистка стен и потолков	100 м2	3,98
2.	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	3,98
3.	Е61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,943
4.	Е	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2	0,943
5.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,132
6.	Е	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	3,98
7.	Е	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов (прим)	100 м2	0,204
8.	Е	Улучшенная окраска масляными составами: полов	100 м2	0,943

Директор МОУ ДОД «ДШИ им. »

Приложение 2 к Запросу котировочной цены

МОУ ДОД высшей категории «ДШИ им. »

Котировочная заявка

( Котировка цен)

Кому: МОУ ДОД высшей категории «ДШИ им. »

Уважаемые господа!

Изучив, направленный Вами, запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся –

_____________________________________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) и банковские реквизиты участника размещения заказа

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

предлагаем осуществить

_____________________________________________________________________________

предмет муниципального контракта (поставка продукции, выполнение работ, оказание услуг)

____________________________________________________________________________

согласно запросу котировочной цены

на сумму:_________________________________________________(__________) тыс. руб., подтвержденную прилагаемой таблицей цен, являющейся частью настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки ______________________________

оказать услуги,

_____________________________________________________________________________

выполнить работы, поставить продукцию /товар/

_____________________________________________________________________________

(с учетом, включенных в стоимость услуг, расходов на перевозку товаров, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей),

в сроки, приведенные в запросе котировки цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим протоколом о признании нас победителями будет выполнять

роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление ЗАКАЗЧИКОМ - МОУ ДОД высшей категории «ДШИ им. » - запроса котировок цен и представление ИСПОЛНИТЕЛЕМ (нами) котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

_________________________

(должность)

________________________

________________________

________________________

(наименование предприятия)

______________ ________________________

( подпись, печать) (Ф И О)

Приложение 3 к Запросу котировочной цены

МОУ ДОД высшей категории «ДШИ им. »

(ПРОЕКТ)

Муниципальный контракт № _____
на выполнение работ по внутренней отделке помещений

(коридоры 2-4 этажей)

в здании МОУ ДОД высшей категории

«Детская школа искусств им. »

г. Калининград «_____» ___________200 ___ г.

МОУ ДОД высшей категории «Детская школа искусств им. , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора действующего на основании Устава и ________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице__________________________________, действующего на основании_____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ от _________________года № ___, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контрактом», о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Муниципального заказчика выполнить работы по внутренней отделке помещений (коридоры 2-4 этажей) в здании школы (далее работы) согласно ведомости объемов работ (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с п. 1.1. настоящего контракта на основании подписанного совместно с Подрядчиком акта приема-передачи на условиях и по цене контракта.

1.3. Подрядчик выполняет работы в соответствии с ведомостью объемов работ (техническим заданием) (Приложение ) и сметой (Приложение ), утвержденной в установленном порядке, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Срок действия контракта и срок выполнения работ

2.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до г.

2.2. Сроки выполнения работ по настоящему контракту определяются Сторонами согласно Графику выполнения работ (Приложение ), являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.3. Начало выполнения работ по настоящему контракту ________________

2.4. Конечный срок выполнения работ по настоящему контракту _________

2.5. До завершения Сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего контракта, соответствующие условия контракта сохраняют свою силу.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Цена контракта составляет ____________________________________________ в т. ч. НДС______________________ (или НДС не предусмотрен) в соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Цена работ на период действия контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит.

3.2. Предоплата в размере ______________________________________________ 30% от суммы контракта производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней с момента подписания контракта. Последующая оплата осуществляется в течение 10 банковских дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.

3.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технического задания на проведение работ и требований исходных данных или нормативно-правовых актов, оформляются актом и не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик:

4.1.1. Своими силами и средствами выполняет работы по внутренней отделке помещений (коридоры 2-4 этажей) в здании школы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с документацией, нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом и сдает работы Заказчику.

4.1.2. Обеспечивает выполнение работ с соблюдением установленных действующим законодательством норм и правил.

4.1.3. Самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.

4.1.4. Несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до её приемки Заказчиком.

4.1.5. Информирует заказчика о заключении договоров субподряда
со специализированными предприятиями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, и обеспечивает контроль за ходом выполняемых ими работ без увеличения стоимости затрат, предусмотренных в смете.

4.1.6. Обеспечивает на объекте выполнение мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности.

4.1.7. Исполняет полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы. В установленный Заказчиком срок, устраняет обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта за свой счет.

4.1.8. Обеспечивает представителю «Заказчика» возможность контроля,
за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов
и оборудования.

4.1.9. Выполняет иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами и настоящим контрактом.

4.1.10. Обеспечивает своевременное и в полном объеме поступление в адрес «Заказчика» необходимых отчетных документов по выполнению работ.

4.1.11. Сдает результат выполненных работ в установленном законом порядке по акту установленной формы.

4.2. Заказчик:

4.2.1. Осуществляет контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ с соблюдением сроков их выполнения, качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявляет об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.2.3. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных бюджетной росписью по целевым и экономическим статьям на соответствующий финансовый год.

4.2.4. После окончания выполнения работ Подрядчиком организовывает и осуществляет приемку их результатов с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.2.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем выполняемых по контракту работ в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона от 01.01.01 года .

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. При завершении всех работ по настоящему контракту Подрядчик письменно извещает Заказчика об окончании работ.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не более 3-х дней приступает к приемке результата выполненных работ, осуществляет мероприятия, связанные с приемкой работ.

5.3. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом, подписанным Сторонами, с соблюдением требований, установленных законодательством.

5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.

При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком, акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной по выбору Заказчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность результата работ.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию результата работ и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.6. Датой сдачи результата работ в эксплуатацию считается дата подписания акта приема-передачи выполненных работ.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работы, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта выполненных работ, а в случае обнаружения недостатков согласно акту, составленному Сторонами или Заказчиком.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства
в соответствии с условиями настоящего контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае невыполнения в установленный срок выполнения работ, определенных графиком, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки. Неустойка взыскивается до фактического исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств.

6.3. В случае полного или частичного невыполнения настоящего контракта одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени).

6.5. Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, Размер такой неустойки (штраф, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штраф, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штраф, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.6. В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполнении работы Подрядчик уплачивает Заказчику в бюджет города Калининграда пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штраф, пени) в случае, если просрочки исполнения обязательств, произошла не по вине одной из Сторон.

6.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему контракту.

6.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков, если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недоделки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.

6.10. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по контракту.

6.11. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

6.12. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, по независящим от них причинам, не могут выполнить свои обязательства надлежащим образом. К таким обстоятельствам могут быть отнесены события и явления: наводнение, землетрясение, снежные завалы и иные подобные катаклизмы, военные действия, эпидемии и т. д.

6.13. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязаны письменно известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок с подтверждением их факта актами компетентных органов.

7. Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует:

-  качество выполнения всех работ в соответствии с, действующими нормами и техническим заданием;

-  своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы - _лет (месяца), с даты подписания акта приемки выполненных работ. Гарантия на оборудование ___ лет (месяца).

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то «Подрядчик» обязан устранить их за свой счет и в сроки, определенные в акте дефектации.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, «Подрядчик» обязан командировать своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами
по настоящему контракту, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

9. Порядок изменения и дополнения контракта

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами, при этом внесение изменений в установленную настоя0щим контрактом цену не допускается.

9.2. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов, в противном случае негативные последствия возлагаются на Сторону контракта не известившую об этих изменениях.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем контракте, применяются нормы действующего гражданского законодательства России.

10.2. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.3. Приложения к контракту являются его неотъемлемой частью:

- Приложение – ведомость объемов работ (техническое задание)

- Приложение - смета

- Приложение - график

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Заказчик: МОУ ДОД высшей категории «ДШИ им. » г. Калининград, Эпроновская, 31 Л/с в Комитете по финансам и контролю мэрии г. Калининграда Р/с К/с в Калининградском Директор МОУ ДОД «ДШИ им. » __________________ «____»____________ 200__ г. М. П.

Подрядчик: