Информационная карта

Приложение

к аукционной документации

Информационная карта

№ п/п	Наименование показателя	Содержание показателя
1	Сведения о Заказчике	Отдел капитального строительства при Администрации муниципального района Нефтегорский 446600 Самарская область, г. Нефтегорск, ул. ; oks. *****@***ru; Начальник отдела - Ответственное лицо – ведущий инженер ОКС при Администрации муниципального района Нефтегорский , , Телефон: (846
2	Сведения об Уполномоченном органе	Управление по экономическому развитию, торговле, финансам и инвестициям муниципального района Нефтегорский Самарская область, Тел/ E-mail: *****@***ru
3	Адрес электронной площадки в сети «Интернет»	www. *****
4	Форма торгов	Открытый аукцион в электронной форме
5	Предмет муниципального контракта	Выполнение незавершенных строительством объемов работ по объекту: «Проектирование и реконструкция стадиона в г. Нефтегорск Самарской области»
6	Объем	Согласно техническому заданию, ведомости объемов работ и проектной документации (заказ 16-00, 16-10, разработанной -2005»)
7	Классификация товаров, работ, услуг	4520513 - Строительство "под ключ" спортивных сооружений, мест отдыха, медицинских сооружений
8	Классификация по КБК
9	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ	Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Начало выполнения работ: с момента передачи проектно-сметной документации и строительной площадки (объекта). Продолжительность выполнения работ до 25.08.2012 г. Датой окончания работ считается дата подписания Сторонами акта ввода объекта в эксплуатацию. Дата начала работ и дата окончания работы являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков начала и окончания строительства.
10	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика	При выполнении работ по объекту используется товар. Наименование товара и его конкретные показатели, не содержащие указания на товарный знак используемого товара, указаны в Приложении № 1 к техническому заданию. В соответствии с требованиями: СНиП 3.01.01-85; СНиП 3.04.01-87; СНиП 3.03.01-87; федерального закона от 01.01.2001 г. . Работы выполняются в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических норм в действующем учреждении. Требования к качеству работ и оборудованию: 1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил. 2. Гарантийный срок службы - не менее 5 лет от даты подписания акта о приемке готового объекта в эксплуатацию. 3. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов. 4. Материалы должны быть новые, ранее не использованные. Требования к безопасности работ: Работы должны выполняться в соответствии с НПБ 110-03, СНиП г. ,12.03-2001 г., СНиП III – 4 - 80 Дополнительные требования к выполнению работ: Ведение исполнительно-технической документации с исполнительными схемами.
11	Краткая характеристика работ	Выполнение незавершенных строительством объемов работ по объекту: «Проектирование и реконструкция стадиона в г. Нефтегорск Самарской области
12	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ.	Срок предоставления гарантий качества работ – 5 лет с даты подписания сторонами Акта ввода объекта в эксплуатацию.
13	Форма, срок и порядок оплаты работ	Оплата за фактически выполненные объемы работ производятся платежным поручением Заказчика после оформления актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, счёта, счета-фактуры по мере поступления средств в бюджет муниципального района Нефтегорский. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, по мере поступления средств в бюджет муниципального района Нефтегорский, но не позднее 25 декабря 2012 г.
14	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)	41 410 140,00 (Сорок один миллион четыреста десять тысяч сто сорок) рублей.
15	Порядок формирования цены контракта (цены лота)	Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Исполнителя, необходимых для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта и локальными ресурсными сметными расчетами, а именно: стоимость материалов, расходов по их доставке, перевозке и разгрузке, расходы на получение необходимой сопроводительной документации на материалы и выполняемые работы, использование техники, приобретение инвентаря, инструмента, оборудования, соблюдение норм и правил производственной и пожарной безопасности, экологических и санитарно-эпидемиологических норм, охрану Объекта, устройство временных зданий и сооружений, оплату труда, оборудование рабочих мест, благоустройство и содержание рабочей площадки, потребление электроэнергии, газа, водоснабжения и водоотведения, отопление, вывоз мусора, пуско - и режимо-наладочные работы, сопутствующих непредвиденных работ, страхования, всех налогов и других обязательных платежей. Стоимость работ определена в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами на 01.11.2011 г.
16	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками (исполнителями)	Валюта, в которой выражены цены и осуществляются платежи в рамках исполнения муниципального заказа - российский рубль
17	Источник финансирования заказа	41 410 140,00 (Сорок один миллион четыреста десять тысяч сто сорок) рублей, в том числе: 39 230 658,95 рублей (Тридцать девять миллионов двести тридцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей 95 копеек) - средства бюджета Самарской области; 2 179 481,05 рублей (Два миллиона сто семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят один рубль 05 копеек)- средства бюджета муниципального района Нефтегорский Самарской области 2012 года
18	Требования к участнику размещения заказа.	п.1 ч.1 ст.11 ФЗ от 01.01.2001г. Наличие свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. (ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Перечень работ согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 01.01.01 г. N 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» III «Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, оказывающие влияние на безопасность объекта» 16. Устройство наружных сетей водопровода; 16.1 Укладка трубопроводов водопроводных; 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры; 16.3 Устройство водопроводных колодцев; 17. Устройство наружных сетей канализации; 17.1 Укладка трубопроводов канализации безнапорной; 17.4 Устройство канализационных колодцев. 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно. или 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 33.3. Жилищно-гражданское строительство Наличие лицензии согласно положениям Федерального закона от 01.01.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в случае если участник размещения заказа планирует выполнять соответствующие работы собственными силами (без привлечения субподрядных организаций), на следующие виды работ: Лицензия УГПС МЧС Россия: 2.2. Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 2.5. Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
	п.2 ч.1 ст.11 от 01.01.2001г. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
	п.3 ч.1 ст.11 ФЗ от 01.01.2001г. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие а аукционе.
	п.4 ч.1 ст.11 ФЗ от 01.01.2001г. . Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
	п.2 ч.2 ст.11 ФЗ от 01.01.2001г. . Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 01.01.2001 реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.
19	Срок подписания муниципального контракта	Не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.
20	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе	5 % начальной (максимальной) цены – 2 070 507,00 (Два миллиона семьдесят тысяч пятьсот семь) рублей.
21	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления	Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме депозита (вклада) в размере 10% начальной (максимальной) цены контракта – 4 141 014,00 (Четыре миллиона сто сорок одна тысяча четырнадцать) рублей. Доказательством внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта является платежное поручение с отметкой банка о его исполнении. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога, должны быть перечислены на счет заказчика до заключения муниципального контракта по следующим реквизитам: Получатель: УЭРТФИ муниципального района Нефтегорский , Банк получателя: РКЦ Отрадный г. Отрадный , р/с № В платежном документе в поле «назначение платежа» указывается следующее: л/с «Обеспечение исполнения муниципального контракта по выполнению незавершенных строительством объемов работ по объекту: «Проектирование и реконструкция стадиона в г. Нефтегорск Самарской области». Денежные средства возвращаются в течение 30 дней с момента истечения срока действия муниципального контракта при условии надлежащего исполнения обязательств по муниципальному контракту.