Документация о запросе котировок

Согласовано:

Зам. главы города по строительству

и городскому развитию

_____________________

Утверждаю:

Председатель КУМИ Ленинск-Кузнецкого городского округа

________________

ДОКУМЕНТАЦИя о ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Подготовка и согласование исходно-разрешительной документации для проектирования, приемка проектно-сметной документации объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта согласно выданным результатам инженерных изысканий, исходных данных, требований градостроительного плана земельного участка, составление сметных расчетов на выполнение работ по текущему ремонту объектов капитального строительства для муниципальных нужд, осуществление строительного контроля в целях проверки соответствия выполняемых для муниципальных нужд работ проектно-сметной документации, требованиям технических регламентов и подготовка документов для размещения заказа на выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту объектов капитального строительства согласно программе «Капитальное строительство и капитальный ремонт в Ленинск-Кузнецком городском округе на годы».

№01-КЦ-01

09.02.2012

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ заказчик:

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок № 01-01

1. Наименование заказчика:

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа (6 Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, 55, тел:3-07-90) официальный сайт в сети «Интернет»: http://*****.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2. Источник финансирования заказа: средства местного бюджета на 2012 год.

3. Форма котировочной заявки:

Форма котировочной заявки прилагается (Приложение 1).

4. Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг:

5. Место оказания услуг:

Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий.

6. Сроки оказания услуг:

Начало: с момента подписания муниципального контракта

Окончание: октябрь 2012 года

7. Место и срок подачи котировочных заявок

Заявки принимаются с 8.00 до 16.00 час местного времени по рабочим дням с 09.02.2012 г. по 17.02.2012 г. в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа, . Ответственный за прием заявок

8. Дата и время окончания подачи котировочных заявок:

17.02.2012 г в 16-00 (время местное).

9. Сведения о включенных в цену услуг расходах:

Цена должна быть фиксированная, не подлежащая изменению, с учетом расходов затрат на оказание всего комплекса услуг, а также сборов, отчислений и других платежей, установленных законодательством РФ.

10. Максимальная цена контракта:

,00 (четыреста девяносто девять тысяч сорок шесть) рублей с учетом НДС.

11. Обоснование цены:

Заказчик осуществил свои расчеты на основании муниципальной целевой программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в Ленинск-Кузнецком городском округе на годы».

Расчет затрат

Наименование статьи программы	Лимиты по программе на 2012 год	В т. ч. суммы, не учитываемые при исчислении строит. контроля	Цена услуг строительного контроля, учтенная ранее	Планируемая цена услуг строительного контроля
1	2	3	4	5
Жилищное строительство			418400	80037
Коммунальное строительство			156220	330000
Объекты социальной сферы			290000	88595
Капитальный ремонт дорог			313000	415
Капитальный ремонт жилья	126100		3076	0
Всего			1180696	499046

Исходной величиной для определения затрат на осуществление функций строительного контроля заказчика, являются лимиты денежных средств по статьям муниципальной целевой программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в Ленинск-Кузнецком городском округе на годы». Планируемая цена услуг (затрат) на осуществление функций строительного контроля заказчика определяется в текущем уровне цен по формуле:

ЦУ= S - S1/1,025 *2,5%- ЦУ1

ЦУ- планируемая цена услуг строительного контроля;

S - лимиты по программе на 2012 год;

S1 - суммы, не учитываемые при исчислении строит. контроля;

2,5 % - норматив затрат на оплату услуг организаций, осуществляющих функции строительного контроля заказчика, %;

ЦУ1 - Цена услуг строительного контроля, учтенная ранее.

12. Форма, срок и порядок оплаты оказываемых услуг:

Форма оплаты: безналичный расчет

Сроки и порядок оплаты: Выплата Заказчиком аванса по Контракту не предусмотрена.

Оплата осуществляется Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки оказанных услуг и выставленного счета-фактуры по мере поступления финансирования до 25.12.2012 года.

Оплата услуг по муниципальному контракту осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет по реквизитам указанным Исполнителем. В случае изменения реквизитов Исполнитель обязан в однодневный срок письменно сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

13. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта:

Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

На фирменном бланке Приложение 1

к извещению о проведении запроса котировок.

Наименование Исполнителя:

__________________________________________

Адрес местонахождения _____________________

Адрес почтовый: ___________________________

Банковские реквизиты: ____________________

ИНН / КПП _______________________________

Дата ____________ 20 г.

Рег. № ________________

Председателю

КУМИ Ленинск-Кузнецкого городского округа

Котировочная заявка

1. Наименование, характеристика и объем оказываемых услуг:

2. Место оказания услуг: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий.

3. Сроки оказания услуг: с момента подписания муниципального контракта по октябрь 2012 года.

4. Цена услуг ________________ руб., в том числе НДС _________ руб.

14. Форма, срок и порядок оплаты оказываемых услуг:

Форма оплаты: безналичный расчет

Сроки и порядок оплаты: Выплата Заказчиком аванса по Контракту не предусмотрена.

5. С Проектом муниципального контракта, прилагаемым к запросу котировок согласны.

6. Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление подрядчиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

___________________ ______________ _________________

(должность руководителя) (подпись, печать) (Ф. И.О. полностью)

Примечание: В составе котировочной заявки рекомендуется указывать:

- Тел./факс ________________________________;

- e-mail: ___________________________________.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (проект)

г. Ленинск-Кузнецкий «__» _____ 2012 г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа, именуемый далее в настоящем контракте «Заказчик», , действующего на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа, с одной стороны,

___________________________________________________, далее в настоящем контракте именуемое «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании ________________,(Свидетельства СРО № ___________________, выдано ______________________), с другой стороны,

на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (01-КЦ-01) от ________ №_________ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Статья 1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги: Подготовка и согласование исходно-разрешительной документации для проектирования, приемка проектно-сметной документации объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта согласно выданным результатам инженерных изысканий, исходных данных, требований градостроительного плана земельного участка, составление сметных расчетов на выполнение работ по текущему ремонту объектов капитального строительства для муниципальных нужд, осуществление строительного контроля в целях проверки соответствия выполняемых для муниципальных нужд работ проектно-сметной документации, требованиям технических регламентов и подготовка документов для размещения заказа на выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту объектов капитального строительства согласно программе «Капитальное строительство и капитальный ремонт в Ленинск-Кузнецком городском округе на годы».

1.2. Срок оказания услуг по контракту: с момента подписания контракта по октябрь 2012 года;

Статья 2. Цена Услуг и порядок их оплаты

2.1 Цена услуг по настоящему контракту (цена контракта) составляет ________________________________ рублей. Цена контракта включает стоимость услуг, а также сборы, отчисления и другие платежи, установленные законодательством РФ.

2.2. Цена услуг фиксированная, не подлежащая изменению, с учетом расходов затрат на оказание всего комплекса услуг, а также сборов, отчислений и других платежей, установленных законодательством РФ.

2.3. Выплата Заказчиком аванса по Контракту не предусмотрена.

2.4. Оплата осуществляется Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки оказанных услуг и выставленного счета-фактуры по мере поступления финансирования до 25.12.2012 года.

2.5.Оплата услуг по муниципальному контракту осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет по реквизитам указанным Исполнителем. В случае изменения реквизитов Исполнитель обязан в однодневный срок письменно сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

Стоимость оказанных Исполнителем в соответствующем месяце Услуг определяется по следующей формуле: С у. м. = С у. г./С р. г. х С р. м. (где С у. м. – стоимость оказанных Исполнителем в соответствующем месяце Услуг, С у. г. – общая стоимость Услуг Исполнителя, указанная в пункте 2.1 настоящего контракта; С р. г. – общая сметная стоимость работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, выполняемых в 2012 году для нужд Ленинск-Кузнецкого городского округа (согласно утвержденной в установленном порядке программе), С р. м. – стоимость работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Объектов капитального строительства, выполненных в соответствующем месяце и принятых Заказчиком.

Статья 3. Обязательства Исполнителя

3.1. Исполнитель обязуется:

осуществлять подготовку и согласование необходимой разрешительной документации для проектирования;

осуществлять совместно с проектно-изыскательскими организациями подготовку задания на разработку проектно-сметной документации, проводить ее согласование в установленном порядке;

осуществлять контроль за выполнением проектной организацией графика разработки и выдачи проектно-сметной документации, соблюдением проектной организацией требований технического задания на проектирование, иных требований к качеству проектной документации;

осуществлять контроль за устранением выявленных недостатков в проектной документации;

организовывать в установленном порядке согласование, утверждение и переутверждение проектно-сметной документации (с определением договорной цены), обеспечивать проведение государственной экспертизы проектной документации, а также внесение в соответствующую документацию исправлений по замечаниям и заключениям подрядчиков и органов государственной экспертизы.

Составление и согласование сметных расчетов на текущий ремонт муниципальных объектов

Исполнитель должен осуществлять строительный контроль, в том числе:

- осуществлять контроль за соответствием объемов, качества и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (далее – «строительство») проектной и сметной документации, требованиям технических регламентов;

- осуществлять контроль за соблюдением сроков (графика) строительства лицом, осуществляющим строительство;

- осуществлять контроль за соответствием используемых при строительстве материалов, конструкций, оборудования обязательным стандартам, требованиям и нормативам, включая надзор за наличием обязательных сертификатов, паспортов и иных документов на соответствующие материалы, конструкции, оборудование;

- осуществлять контроль за ведением исполнительной документации по строительству (в том числе актов скрытых работ, промежуточных актов сдачи работ, актов испытаний оборудования, систем, сетей и устройств, журналов работ) подрядной организацией, осуществляющей строительство;

-согласовывать акты выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

Консультировать заказчика по вопросам строительства (относительно действующих стандартов, требований и нормативов в сфере строительства, выполнения лицом, осуществляющим строительство, условий договора подряда на строительство);

Составление реестра актов на выполненные работы по форме КС-3 (ежемесячно).

Мониторинг инвестиционных программ еженедельно, ежемесячно и по итогам года по вопросам жилищного, социально-бытового и коммунального строительства для муниципальных нужд Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Подготовка справочного материала (ежемесячно) по объектам незавершенного строительства, строительство которых, осуществлялось для муниципальных нужд Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Подготовка и согласование с эксплуатирующими организациями пакета документов для передачи в муниципальную казну завершенных строительством либо капитальным ремонтом объектов.

Подготовка предложений по включению в прогнозы объектов жилищного строительства с учетом анализа выполнения целевых и комплексных программ по всем направлениям.

Отчет по расходованию финансовых средств и задолженности по бюджетам всех уровней при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства для муниципальных нужд Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Отчет по формам статистической отчетности: ежемесячно - П-2 (краткая), С-1, С-2; ежеквартально - П-2 (квартальная), 1-БЗ; по итогам года - П-2 с приложением, 6-ЖКХ, 18-КС, С-1, С-2.

Подготовка необходимого аналитического материала для оперативных совещаний, проводимых органами государственной власти и органами местного самоуправления, по вопросам строительства, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства для муниципальных нужд Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Участие в подготовке проектов правовых актов по вопросам жилищного, коммунального и социально-бытового назначения, направленных на выполнение годовых и перспективных планов.

Работа с заявлениями, жалобами граждан и принятие по ним мер в пределах своей компетенции.

Участвовать в проведении проверок, осуществлять подготовку документов и информаций по запросам органов, осуществляющих государственный контроль и надзор за строительством и капитальным ремонтом;

Организовывать приемку законченных строительством объектов с подписанием и согласованием необходимых документов.

Исполнитель должен вести подготовку документации для размещения заказа на выполнение работ: инженерно-геологические изыскания, проектирование, строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов капитального строительства для нужд Ленин7ск-Кузнецкого городского округа.

Осуществлять прогнозирование объемов закупок для муниципальных нужд согласно утвержденной муниципальной программе.

3.2. При исполнении установленных настоящим контрактом обязательств Исполнитель вправе (в случае, если указанные права Исполнителя установлены договорами подряда на подготовку проектной документации, на строительство Объекта капитального строительства, заключаемым Заказчиком с проектной организацией, Подрядчиком):

3.2.1. Проводить обследования, проверки, контрольные испытания и измерения выполненных Подрядчиком работ, используемых Подрядчиком материалов, конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств;

3.2.2. Не согласовывать представленные Подрядчиком акты выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в случае, если качество указанных работ не соответствует проектно-сметной документации, обязательным нормам, правилам, требованиям и нормативам, либо отсутствует исполнительная документация.

3.2.3. Требовать от Подрядчика совершения следующих действий:

предоставления Исполнителю полной информации (включая предоставление необходимых документов) о ходе строительства Объекта капитального строительства;

- замены некачественных либо не соответствующих проектно-сметной документации материалов, конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств, используемых при строительстве Объекта капитального строительства, на качественные, соответствующие проектно-сметной документации;

- прекращения Подрядчиком выполнения работ, не соответствующих проектной документации, правилам безопасности при выполнении строительно-монтажных работ, строительным и иным обязательным нормам, правилам, требованиям и стандартам;

- требовать от проектной организации, Подрядчика обоснования предлагаемого ими расчета стоимости работ;

- безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков результата работ, не соответствующих проектной документации, правилам безопасности при выполнении строительно-монтажных работ, строительным и иным обязательным нормам, правилам, требованиям и стандартам;

- выполнения Подрядчиком работ, соответствующих проектной документации, строительным и иным обязательным нормам, правилам, требованиям и стандартам.

Статья 4. Обязательства Заказчика.

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Определить в договоре подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, заключаемом с Подрядчиком, условия о том, что:

Заказчик привлекает Исполнителя для осуществления строительного контроля;

Исполнитель вправе совершать действия указанные в пункте 3.2 настоящего контракта и иные действия, необходимые для осуществления строительного контроля;

Подрядчик обязан предоставить:

- всю необходимую документацию, относящуюся к подрядным Работам (Свидетельство СРО, сертификаты на материалы, акты на скрытые работы, съемки и иные обязательные документы), и создает условия для проверки выполнения Работ

- ежемесячно, в срок до двадцать пятого числа отчетного месяца направлять Исполнителю для проверки и согласования акты приемки выполненных работ (форма КС-2), в срок до третьего числа месяца, следующего за отчётным месяцем, направлять Исполнителю для проверки и согласования справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

Подрядчик несет ответственность за неисполнение требований, которые Исполнитель вправе предъявлять к Подрядчику, в порядке и размере, установленном договором подряда.

4.1.3. Ежемесячно, в течение трех календарных дней с момента получения от Исполнителя подписывать согласованные Исполнителем акты приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) либо представлять Исполнителю мотивированный отказ от подписания.

4.1.4. Оплатить оказанные Исполнителем Услуги в размере, порядке и сроки, установленные настоящим контрактом.

Статья 5. Приемка оказанных Исполнителем Услуг

5.1. Приемка оказанных Исполнителем Услуг осуществляется ежемесячно, после подписания Заказчиком справки о стоимости выполненных Подрядчиком работ и затрат (форма КС-3).

5.2. Приемка Заказчиком оказанных Исполнителем Услуг оформляется актом приемки оказанных Услуг, предоставляемым Исполнителем и подписываемым сторонами в течение трех календарных дней с момента предоставления указанного акта Заказчику.

Статья 6. Прочие условия

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, разрешаются сторонами путём переговоров.

В случае невозможности разрешения споров путём переговоров стороны разрешают их в установленном порядке в арбитражном суде Кемеровской области.

6.2. В случае неисполнения условий настоящего контракта, в соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 установленной Центральным банком Российской Федерации учетной ставки (процентной ставки рефинансирования на день исполнения денежного обязательства) от 1/12 цены настоящего контракта.

6.3. За просрочку сроков оплаты, оказываемых Исполнителем услуг, Заказчик оплачивает Исполнителю проценты в размере 1/300 установленной Центральным банком Российской Федерации учетной ставки (процентной ставки рефинансирования на день исполнения денежного обязательства) на сумму этих средств.

6.4.Настоящий контракт может быть изменен по соглашению сторон путем составления одного документа, подписанного сторонами.

6.5. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, а также по инициативе одной из сторон по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

6.6. Все уведомления, предложения, претензии и иные извещения, связанные с исполнением, изменением или расторжением настоящего контракта, направляются сторонами друг другу заказными письмами с уведомлением о вручении по адресам, указанным в настоящем контракте, либо вручаются под расписку уполномоченным представителям сторон. В случае изменения места нахождения либо почтового адреса сторона обязана незамедлительно направить извещение другим сторонам с указанием своего нового места нахождения либо почтового адреса.

6.7. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

6.8.Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа

Телефон/

Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 55

Председатель КУМИ Ленинска-Кузнецкого

__________________

Исполнитель:

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы