Извещение

о размещении муниципального заказа

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области извещает о размещении муниципального заказа для Администрации МО Кировский муниципальный район Ленинградской области путём запроса ценовых котировок для заключения муниципального контракта на ремонт спортивного зала в МОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа №2», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район,

1. Максимальная цена заказа – 00 руб., в т. ч НДС-18%.

2. Заказчик – Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

Место нахождения и почтовый адрес: индекс г. Кировск, Ленинградская область, ул. Новая, дом 1

Контактный телефон: 8 81362 28 133.

Электронная почта: *****@***ru.

3. Источник финансирования: местный бюджет муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

4.Условия оплаты: безналичный расчет.

5. Место приёма котировочных заявок: , МУ «Управление капитального строительства».

6. Предмет договора: на ремонт спортивного зала в МОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа №2», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Мга, ул. Советский проспект, д.55 (приложение 1-ТЗ; 2-шаблон котировочной заявки,3-МК)

7. Условия и сроки выполнения работ: начало – 09.08.2010, окончание - 10.09.2010г.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

8. Котировочные заявки принимаются до 16.00 часов 02 августа 2010 года, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по рабочим дням в письменной форме.

09. Дата рассмотрения котировочной заявки 03 августа 2010 года в 10.00 часов.

10. Дата подписания договора с победителем – не ранее, чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Комитета Начальник МУ

образования «Управления капитального строительства

_______________ ________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт спортивного зала в МОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа №2» расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район,

п. Мга, ул. Советский проспект,.

№ п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Примечания

1. Полы из брусков

1.1

Разборка плинтусов деревянных

м. п.

56,54

1.2

Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков

м2

172,9

1.4

Разборка покрытий полов дощатых

м2

172,9

1.6

Укладка лаг по плитам перекрытий

м2

172,9

1.7

Устройство покрытий пола из брусков

м2

172,9

Бруски для покрытия полов влажностью не выше 12%

1.8

Циклевка полов из бруса

м2

172,9

1.9

Устройство плинтусов деревянных

м. п.

56,54

1.10

Покрытие полов лаком за 2 раза

м2

180,1

2. Электромонтажные работы

2.1

Демонтаж светильников с лампами накаливания

шт

11

2.2

Монтаж светильников люминесцентными лампами

шт

14

2.3

Прокладка кабеля в кабель-канале

м. п.

70,0

2.4

Смена выключателей

шт

1

2.5

Демонтаж и монтаж автомат одно - двух-трехполюсный 16А

шт

1

3

3. Отделочные работы

3.1

Окрашивание потолков / стен водоимульсионными красками

м2

172,9/

56,54

3.2

Покраска масляной краской стен с расчисткой до35%

м2

175,78

3.3

Окраска составами поверхности радиаторов за 2 раза

м2

16,0

3.4

Установка деревянных решеток для закрытия радиаторов

м2

31,0

3.5

Окраска труб масляной краской за 2 раза

м2

10,0

3.6

Простая окраска окон с подоконными досками масляной краской

м2

42,38

13 окон размер проема 3,26м2

3.7

простая окраска оконных откосов масляной краской

м2

22,93

4.Двери

4.1

Демонтаж дверных коробок

шт

2

4.2

Снятие дверных полотен

м2

5,46

4.3

Установка дверных блоков

м2

5,46

Очистка помещений от строительного мусора. Вывозка.

т

расчет

1.  Работы выполняются в соответствии с техническими регламентами и СНиП.

2.  Подрядчик представляет всю исполнительную документация, в том числе пожарные сертификаты и сертификаты соответствия на материалы и изделия.

3.  Акты на скрытые работы подписываются на объекте в присутствии Заказчика и эксплуатационной организации до подписания КС-2.

4.  Сметы обсчитываются ТЕР ЛО с приведением их текущий уровень цен индексами и изменениями сметной стоимости строительства согласно бюллетеня «Севзапстройцена», расчет материалов в текущем уровне цен с приложением прайс-листов.

5.  Сроки выполнения работ: начало - 09.08.2010г., окончание-10.09.2010г.

И. о. главного инженера учреждения

Приложение 2

В комиссию по рассмотрению

котировочных заявок для муниципальных

нужд МО Кировский Муниципальный

Район Ленинградской области

Котировочная заявка

МУ «Управление капитального строительства»

(наименование претендента на получение муниципального заказа)

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены_____________________________________ (наименование поставщика)

дает согласие и предлагает осуществить выполнение работ_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________в соответствии с графиком поставок, приведенном в запросе котировки цен, согласны с имеющимися в нем порядке платежей.

Местонахождение: юридический и почтовый адрес участника

Рас/счет участника

К/с участника

БИК участника ОКПО участника

ИНН участника КПП участника

Таблица цен на предлагаемые товары ( услуги)

№ п/п

Наименование товаров, работ, услуг

Цена, включая НДС

Ед. изм.

количество

Стоимость, включая НДС

1.

-

-

-

00000,00 руб

Цена контракта включает материалы, необходимые для производства работ, перечисленных в таблице цен, а так же расходы на перевозку, страховании, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Сроки и условия оплаты поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:

Мы согласны с условиями проекта Муниципального контракта, представленного Заказчиком.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировок цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор ____________________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

г. Кировск «____ » _________ 2010 г.

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Контракт о следующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный срок, в соответствии с прилагаемым Техническим заданием (Приложение 1) выполнить работы по ремонту спортивного зала в МОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа №2», расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, п. Мга, ул. Советский проспект,. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить.

1.2.Основанием для заключения настоящего Контракта является решение котировочной комиссии по размещению муниципальных заказов муниципального учреждения МУ «УКС» Кировский муниципальный район Ленинградской области о признании Подрядчика победителем запросов котировок (Протокол заседания комиссии № от 2010 г.)

1.3. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1), Календарным графиком выполнения работ (Приложение 2), расчетом сметной стоимости выполняемых работ (Приложение 3), утвержденными в установленном порядке технической и проектной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Работы на объекте должны быть выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику в срок до «10» сентября 2010г, согласно прилагаемому календарному графику выполнения работ (Приложение ).

2.2. До начала выполнения работ по настоящему Контракту Заказчик, эксплуатирующая организация и Подрядчик подписывают Акт передачи объекта в работу.

2.3. Стороны вправе по взаимному соглашению в соответствии с п.2 статьи 708 ГК РФ изменять конечный и промежуточный сроки выполнения работ в случаях задержки получения разрешения на производство работ или иных случаях путём заключения дополнительного соглашения.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

3.1. Общая сметная стоимость выполнения работ в соответствии с ценой, с учетом всех налогов составляет: ______________ руб., в т. ч. НДС (18%)_________руб.

3.2. В случае изменения в течение срока действия настоящего Контракта объемов финансирования, предусмотренных бюджетом муниципального учреждения Кировский муниципальный район Ленинградской области, Календарный график выполнения работ (Приложение ) подлежит пересмотру Сторонами в течение 5 (пяти) дней.

3.3. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

3.4. Авансирование работ не предусмотрено.

3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

4.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за счет средств местного бюджета Ленинградской области. Средства перечисляются на расчетный счет Подрядчика в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

4.2. Основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ по объекту подрядных работ являются подписанные Заказчиком справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и прилагаемые к ним Акты (КС-2), счета и счета-фактуры. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок до 60 (Шестидесяти) дней после подписания актов.

4.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований действующего законодательства и условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1.Заказчик обязан обеспечить Подрядчику доступ на объект для выполнения работ, согласно п.2.2.

5.1.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ на объекте технический надзор, назначив своего ответственного представителя.

5.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.1.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

5.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком видов, этапов работ или выполнения всего объема работ по настоящему Контракту своевременно организовывать их приемку.

5.1.7. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1 Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика о начале работ на объекте.

5.2.2 Подрядчик обязан принять объект от эксплуатирующей организации по Акту передачи объекта, согласно п. 2.2.

5.2.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, техническим заданием, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования.

5.2.4. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию рабочей площадки, при необходимости работы по монтажу временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения.

5.2.5. Обеспечить уборку территории, прилегающей к рабочей площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в надлежащем состоянии ограждения.

5.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

5.2.7. Вести общий журнал работ. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

5.2.8. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на рабочей площадке в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков после сдачи объекта в эксплуатацию.

5.2.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

5.2.10. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 дня о времени освидетельствования скрытых работ.

5.2.11. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 дней вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

5.2.12. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

5.2.13. Обеспечивать сохранность зеленых насаждений.

5.2.14. Ограждать ремонтируемые здания и сооружения (при необходимости).

5.2.15. Не допускать засорения прилегающей территории строительными отходами, материалами.

5.2.16. Подрядчик обязан получить предварительное письменное согласие от Заказчика на привлечение третьего лица (третьих лиц) для выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. По завершении всех работ по настоящему Контракту, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика, о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

6.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 7 дней приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей комиссии и обеспечивает участие в них представителей Сторон.

6.3. Объект не считается принятым в эксплуатацию в случае, если акт о приемке в эксплуатацию объекта не подписан.

6.4. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком, оформляется Актом, подписанным Сторонами и эксплуатирующей организацией.

6.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе, Сторонами по Контракту составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного Акта, в нем делается отметка об этом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном Акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могут быть установлены при приемке.

6.6. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. В случае нарушения Подрядчиком любых сроков, указанных в настоящем Контракте, в том числе за срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию по причинам, не зависящим от Заказчика, Подрядчик обязан уплатить в бюджет муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области пени из расчета 0,5 (ноль целых пять десятых процента) от общей стоимости Контракта, за каждый день просрочки.

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение любых обязательств по настоящему Контракту, за исключением обязанностей, указанных в п. 7.1, п.7.3, п.7.4, 7.5 с Подрядчика взыскивается неустойка в размере 10 % (Десять процентов) от общей сметной стоимости Контракта.

7.3. За задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 1 % (Один процент) от общей сметной стоимости Контракта за каждый день просрочки. При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), невыполнении согласованного объема работ или предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

7.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком условий Контракта, Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Сторонами по Контракту с представителем технического надзора, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5% (Пять процентов) от цены Контракта. При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% (Десять процентов) от цены Контракта.

7.5. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета муниципального учреждения Кировский муниципальный район Ленинградской области в срок не позднее 5(пять) банковских дней с даты предъявления заказчиком соответствующей претензии.

7.6. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение

обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре, неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

8.1. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости выполнения работ Заказчика с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых материалов в соответствии со строительными нормами и правилами, установленными в РФ.

8.2. На всех этапах выполнения работ Заказчику должны быть представлены сертификаты качества на применяемые материалы.

8.3. Оборудование, поставляемое и монтируемое в рамках работ по предмету конкурса при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должно быть безопасно для жизни, здоровья пользователей, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу организаций-пользователей.

8.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока - 60 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

8.5. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации, СНиП, ППБ; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.

8.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика Заказчиком об обнаружении недостатков за которые несет ответственность Подрядчик до момента устранения их Подрядчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре муниципальных Контрактов.

9.2. Истечение срока Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

9.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта:

- Подрядчик в течение 15 дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ;

- Подрядчик полностью или частично не выполнил работы по Контракту;

- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в результате ее выполнения в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;

- аннулирование или истечение срока действия лицензии, либо других ограничений, налагаемых государственными органами, в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ.

- в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы;

9.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта, с предварительным уведомлением Подрядчика в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту.

9.6. При расторжении Контракта по соглашению сторон, либо по иным основаниям, незавершенный ремонтом объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

9.7. Сторона, решившая отказаться от исполнения Контракта согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого срока расторжения Контракта (отказа от исполнения Контракта).

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обстоятельств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

10.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для Сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны. Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план выполнения работ.

10.3 Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанные в специальном акте.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная Сторона вправе требовать досрочного расторжения Контракта.

10.5. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона по Контракту, для которой создалось невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-х дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Для осуществления работ по Контракту Подрядчик обязан иметь свидетельство о допуске к видам работ, предусмотренным Контрактом, выданное саморегулируемой организацией

12.2. Подрядчик не имеет права передавать объект (либо отдельную его часть), а также сметную и исполнительную документацию третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

12.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ на объекте по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.

12.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

12.5. При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемыми частями.

12.7. Настоящий Контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один - Подрядчику, два - Заказчику.

12.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны двумя Сторонами.

12.9. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

12.10. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

12.11. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1) Календарный график выполнения работ.

2) Локальная смета.

13. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МУ «Управление капитального строительства»

187342 Ленинградская область,

, лицевой счет № 000 в КФ Кировского района ЛО

На Р/С в УФК по Ленинградской области в ГРКЦ ГУ банка

России по Ленинградской области

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Начальник МУ «УКС»

____________________

Генеральный директор

___________________