№ 000 от 01.01.2001

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПОДАЧИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ДЛЯ МДОУ «Детский сад № 3»

1.  Запрос котировок проводится: Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида № 3 «Тополек»

Муниципальный заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 3 «Тополек» (МДОУ № 3)

Место нахождения: г. Коряжма, Архангельская обл., ул. Ленина,.

Почтовый адрес: г. Коряжма, Архангельская обл., ул. Ленина,.

Номер контактного телефона: (818-

2. Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида № 3 «Тополек»

Способ закупки: запрос котировок. в соответствии с ч.6, ст.46, №94-ФЗ от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» извещает о продлении срока подачи котировочных заявок по «09» июня 2008 г.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: г. Коряжма, Архангельская обл., ул Ленина 3, каб. заведующего МДОУ № 3 в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут (московское время) даты окончания срока подачи заявок.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются

Контактное лицо по приему заявок:

Телефон/

e-mail: нет

3.  Способ закупки: запрос котировок

4.  Источник финансирования заказа: средства благотворительного фонда «Илим Палп – Гарант»

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

5. Предмет запроса котировок (техническое задание):

ЛОТ № 2 Электрика на кухне, электрика в группе № 4 для МДОУ № 3

1. Ведомость объемов работ на электромонтажные работы в помещении кухни детского сада, локальная смета № 65-08

№№ п. п.

Наименование работ

Ед. измер.

Объем

1

2

3

4

1

Смена светильников с люминесцентными лампами (по 1 лампе в приборе) настеные

100шт

0,020

основные материалы

1.1 Светильники для люменисцентных ламп (1 лампа в приборе)

1.2 Лампы ЛБ, БД 40 Вт

2

Смена розеток скрытой проводки одноместных

100шт

0,040

основные материалы

2.1. Розетки скрытой проводки, 1-местные защищенные IP44 EVRO

3

Смена выключателей скрытой проводки одноклавишных

100шт

0,040

основные материалы

3.1. Выключатели скрытой проводки одноклавишные

4

Демонтаж светильников с лампами накаливания с защитными плафонами

100шт

0,020

5

Установка светильников с лампами накаливания с защитными плафонами

100шт

0,040

основные материалы

5.1. Светильники НСП ( с решеткой, без ламп)

5.2. Лампы накаливания 100 Вт

6

Демонтаж кабеля открытой прокладки

100м. п

0,104

7

Устройство короба по стенам

100м. п

0,104

основные материалы

7.1. Короба электротехнические пластмассовые 60*30 мм

8

Прокладка кабелей в установленных коробах (ВВГнг 3*6 мм2 -20 м. п., ВВГнг 3*4 мм2 -15 м. п.)

100м. п

0,35

основные материалы

8.1. Кабель силовой ВВГ 3*6 мм2 , 066КВ -20 м. п.

8.2. Кабель силовой ВВГ 3*4 мм2 , 066КВ-15 м. п.

2. Исполнительная документация представляемая подрядчиком в ходе строительства и при сдаче объекта в эксплуатацию

2.1 Акты форм КС-2, КС-3

2.2 Акты скрытых работ

2.3 Сертификаты соответствия на: материалы, требующие сертификации.

3. Привлечение субподрядчиков: при наличии лицензии вида деятельности "Осуществление функций генерального подрядчика".

4. Гарантийный срок: не менее 2 лет со дня подписания акта приемки работ или акта устранения дефектов

5. Требования к безопасности выполнения работ: согласно СНиП .

6. Наличие лицензии на данный вид деятельности.

1.2. Ведомость объемов работ электромонтажные работы в группе №4,

локальная смета №63-08

№№ п. п.

Наименование работ

Ед. измер.

Объем

1

2

3

4

1

Смена светильников с люминесцентными лампами (по 2 лампы в приборе)

100шт

0,010

основные материалы:

1.1 Светильники ЛПО 4х20 люминисцентные (без ламп)

1.2 Лампы люминесцентные ЛД-40, ЛБ-40

1.3 Стартеры для люминисцентных ламп СК 220

2

Смена розетки

100шт

0,02

основные материалы:

2.1 Розетки скрытой проводки, 1-местные защищенные IP44 EVRO

3

Смена выключателя

100шт

0,01

основные материалы:

3.1 Выключатели скрытой проводки одноклавишные

2. Исполнительная документация представляемая подрядчиком в ходе строительства и при сдаче объекта в эксплуатацию

2.1 Акты форм КС-2, КС-3

2.2 Акты скрытых работ

2.3 Сертификаты соответствия на: материалы, требующие сертификации.

3. Привлечение субподрядчиков: при наличии лицензии вида деятельности "Осуществление функций генерального подрядчика".

4. Гарантийный срок: не менее 2 лет со дня подписания акта приемки работ или акта устранения дефектов

5. Требования к безопасности выполнения работ: согласно СНиП .

6. Наличие лицензии на данный вид деятельности.

6. Место выполнения работ: г. Коряжма, Архангельская обл.,

ул. Ленина,.

7.  Сроки выполнения работ: с 14 июля по 15 августа 2008 года

8.  Цена работ включает все расходы на поставку материалов, включая расходы на перевозку, доставку до места, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

9.  Максимальная цена контракта:

ЛОТ № 2 – 15948,38 рублей (пятнадцать тысяч девятьсот сорок восемь рублей, 38 коп.)

10.  Срок и условия оплаты работ:

ЛОТ № 2 безналичный расчет, без предоплаты окончательный расчет после выполнения работ со дня подписания акта выполненных работ и выставления счета - фактуры в течение 15 банковских дней.

11.  Срок предоставления гарантии выполнения работ – не менее 2 лет со дня подписания акта приемки работ или акта устранения дефектов

12.  Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена печатью и подписью участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме.

Заведующий МДОУ № 3

«__»___________ 2008 г.

№__________________

Кому: МДОУ № 3 г. Коряжмы

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (сведения об участнике размещения заказа: наименование, место нахождения, банковские реквизиты, ИНН, КПП, телефон, отношение к субъекту малого предпринимательства (для юридического лица); Ф. И.О., место жительства, ИНН, банковские реквизиты, телефон, отношение к субъекту малого предпринимательства (для физического лица)),

готовы выполнить ремонтные работы а именно:

ЛОТ № 2 Электрика на кухне, электрика в группе № 4 для МДОУ № 3

1. Ведомость объемов работ на электромонтажные работы в помещении кухни детского сада, локальная смета № 65-08

№№ п. п.

Наименование работ

Ед. измер.

Объем

1

2

3

4

1

Смена светильников с люминесцентными лампами (по 1 лампе в приборе) настеные

100шт

0,020

основные материалы

1.1 Светильники для люменисцентных ламп (1 лампа в приборе)

1.2 Лампы ЛБ, БД 40 Вт

2

Смена розеток скрытой проводки одноместных

100шт

0,040

основные материалы

2.1. Розетки скрытой проводки, 1-местные защищенные IP44 EVRO

3

Смена выключателей скрытой проводки одноклавишных

100шт

0,040

основные материалы

3.1. Выключатели скрытой проводки одноклавишные

4

Демонтаж светильников с лампами накаливания с защитными плафонами

100шт

0,020

5

Установка светильников с лампами накаливания с защитными плафонами

100шт

0,040

основные материалы

5.1. Светильники НСП ( с решеткой, без ламп)

5.2. Лампы накаливания 100 Вт

6

Демонтаж кабеля открытой прокладки

100м. п

0,104

7

Устройство короба по стенам

100м. п

0,104

основные материалы

7.1. Короба электротехнические пластмассовые 60*30 мм

8

Прокладка кабелей в установленных коробах (ВВГнг 3*6 мм2 -20 м. п., ВВГнг 3*4 мм2 -15 м. п.)

100м. п

0,35

основные материалы

8.1. Кабель силовой ВВГ 3*6 мм2 , 066КВ -20 м. п.

8.2. Кабель силовой ВВГ 3*4 мм2 , 066КВ-15 м. п.

1.2. Ведомость объемов работ электромонтажные работы в группе №4,

локальная смета №63-08

№№ п. п.

Наименование работ

Ед. измер.

Объем

1

2

3

4

1

Смена светильников с люминесцентными лампами (по 2 лампы в приборе)

100шт

0,010

основные материалы:

1.1 Светильники ЛПО 4х20 люминисцентные (без ламп)

1.2 Лампы люминесцентные ЛД-40, ЛБ-40

1.3 Стартеры для люминисцентных ламп СК 220

2

Смена розетки

100шт

0,02

основные материалы:

2.1 Розетки скрытой проводки, 1-местные защищенные IP44 EVRO

3

Смена выключателя

100шт

0,01

основные материалы:

3.1 Выключатели скрытой проводки одноклавишные

По ЛОТУ № 2 Предлагаемая цена контракта __________________рублей

1.  Срок предоставления гарантии выполненных работ – ______________________

2.  Цена работ включает все расходы на поставку материалов, включая расходы на перевозку, доставку до места, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.  Сроки и условия оплаты: согласны/не согласны (подчеркнуть)

Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Должность:_______________

___________________ ______________________

(Подпись участника (Расшифровка подписи)

размещения заказа)

М. П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу_________________ в рабочие дни с «__» до «__» часов по московскому времени.

Контактное лицо:

Ф. И.О.______________;

номер контактного телефона_______________;

факс:__________;

адрес электронной почты:_________________.

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

г. Коряжма «___» ___________ 2008 г.

МДОУ _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», _________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик» в лице ________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от “__” _________ 2008г. № _______­ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.  Предмет контракта

1.1.  «Заказчик» поручает, «Подрядчик» принимает на себя обязательство по выполнению работ по МДОУ № ___, в том числе:

1) ____________________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________________

3) _____________________________________________________________________________

а «Заказчик» берет на себя обязательства принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

«Подрядчик» обязуется на свой риск выполнить работы на объектах, указанных п 1.1 настоящего Контракта, собственными силами с использованием собственного оборудования и персонала, в соответствии с аукционным предложением, условиями Контракта, техническим заданием (приложение № 1, 2, 3 к Контракту) и сметной документацией.

1.2.  Предусмотренная Контрактом работа должна быть выполнена в соответствии с требованием

действующих государственных стандартов, строительных норм и правил, технических условий и других нормативных документов.

2.  Сроки действия контракта и выполнения работ

2.1.  Срок начала работ: «___» _______________ 2008 г.

Срок окончания работ: «___» _______________ 2008 г.

2.2.  «Подрядчик» обязуется выполнять работы в соответствии утвержденным «Заказчиком» графиком исполнения муниципального контракта.

Наименование и сроки выполнения отдельных этапов работ определяются графиком исполнения муниципального контракта, составляющим неотъемлемую часть настоящего Контракта (приложение № 6,7,8).

2.3.  «Подрядчик» обязуется выполнить все свои обязательства в сроки, установленные в Контракте.

2.4.  Датой выполнения обязательств «Подрядчика» по Контракту и окончания работ считается дата

подписания акта приемки и справки о стоимости выполненных работ по текущему ремонту (формы КС-2, КС-3) или акта законченных капитальным ремонтом объектов (форма ОС-3) «Заказчиком» и «Подрядчиком».

3.  Права и обязанности заказчика

3.1.  «Заказчик» имеет право:

3.1.1.  в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени

решений во взаимоотношениях с «Подрядчиком», «Заказчик» может заключить без согласия «Подрядчика» договор поручения с муниципальным учреждением «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области» (далее – МУ «УС и КР») на оказание услуг по формированию технического задания по выполнению строительных и ремонтных работ, предусмотренных в Контракте, контролю и техническому надзору за ходом, качеством и сроками выполнения работ (этапов работ), приемке объектов после окончания работ по Контракту. Права и функции, предоставленные по договору поручения «Заказчиком» МУ «УС и КР», указаны в разделе 4акзчиком"вленные по договору поручения "еского задания по работам, предусмотренным контрактомщим законодательством Российской ф;

3.1.2.  производить контроль поэтапного выполнения работ или по мере необходимости.

В комиссию по контролю могут быть привлечены независимые эксперты.

3.1.3.  требовать от Подрядчика предоставления отчетов о выполнении этапов работ;

3.1.4.  отказаться от исполнения Контракта в любое время до сдачи ему результатов работы,

оплатив «Подрядчику» часть установленной стоимости пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе «Заказчика» от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков и (или) упущенной выгоды в случае несвоевременного начала работ или несоблюдения промежуточных сроков выполнения этапов работ по календарному графику;

3.1.5.  в случае невыполнения работ «Подрядчиком» надлежащим образом (несоблюдение

требований нормативных документов, проектно-сметной документации, применения некачественных строительных материалов и оборудования и т. п.), «Заказчик» назначает «Подрядчику» обоснованный срок для устранения недостатков. При неисполнении «Подрядчиком» в назначенный срок этого требования «Заказчик» имеет право отказаться от исполнения Контракта, потребовать возмещения убытков и (или) упущенной выгоды, либо поручить исправление работ другому лицу (организации, предприятию) за счет «Подрядчика»;

3.2.  «Заказчик» обязан:

3.2.1.  в течение 5 дней со дня получения от «Подрядчика» извещения об окончании работ

и акта выполненных работ, либо по истечении срока, указанного в Контракте, осмотреть и принять результаты работ, а при обнаружении недостатков в работах немедленно заявить об этом «Подрядчику»;

3.2.2.  принять и оплатить работы, выполненные «Подрядчиком», в размерах и в сроки,

установленные в настоящем Контракте.

4.  Функции, права и обязанности МУ «УС и КР»

4.1.  В функции МУ «УС и КР» входит:

4.1.1.  выполнение функций заказчика по проектированию, капитальному строительству и

ремонту объектов муниципального заказа и иных объектов инвестиционной деятельности;

4.1.2.  выполнение работы по изготовлению проектно-сметной документации на строительство и

ремонт зданий и сооружений, подготовка технического задания для проведения открытых аукционов (котировок цен) по размещению муниципального заказа;

4.1.3.  осуществление контроля выполнения работ строительству, текущему и капитальному

ремонту на объектах, находящихся в муниципальной собственности;

4.1.4.  осуществление технического надзора за сроками и качеством выполнения ремонтных и

строительных работ, за их соответствием утвержденной проектно-сметной документации, рабочим чертежам, строительным нормам, стандартам;

4.1.5.  приемка завершенных ремонтных и строительных работ;

4.1.6.  взаимодействие по вопросам строительства и ремонта с органами государственного

управления.

4.2.  МУ «УС и КР» имеет право:

4.2.1.  осуществлять контроль и технический надзор за ходом, качеством и сроками выполнения

работ (этапов работ), не вмешиваясь в деятельность «Подрядчика», с правом подачи обязательных для «Подрядчика» указаний;

4.2.2.  вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим

дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости Контракта и не меняют характера предусмотренных в Контракте работ;

4.2.3.  при приемке работ (этапа работ) подписывать акт приемки выполненных работ.

4.3.  МУ «УС и КР» обязуется:

4.3.1.  сообщать «Заказчику» по его требованию все сведения о ходе строительных и ремонтных

работ по Контракту;

4.3.2.  исполнять поручение по договору с «Заказчиком» самостоятельно, без передоверия

другим лицам (организациям), после исполнения поручения по запросу «Заказчика» представить письменный отчет с приложением необходимых документов.

5.  Права и обязанности подрядчика

5.1.  «Подрядчик» имеет право:

5.1.1.  самостоятельно организовать весь комплекс работ на строительной площадке;

5.1.2.  самостоятельно определять исполнителей и распределять обязанности между работниками

своей организации;

5.1.3.  выполнить и сдать результаты работ досрочно.

5.2.  «Подрядчик» обязан:

5.2.1.  обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и

техническими условиями;

5.2.2.  выполнять требования и указания МУ «УС и КР» при выполнении работ по Контракту,

изложенные в функциях, правах и обязанностях МУ «УС и КР» по договору поручения с «Заказчиком«;

5.2.3.  качественно выполнить работы, используя свои материалы, оборудование, инструменты и

нести ответственность за деятельность и результаты своей работы;

5.2.4.  выполнить работу в сроки, установленные Контрактом и сдать ее МУ «УС и КР», далее

«Заказчику» и в установленном порядке в состоянии, соответствующем рабочей документации;

5.2.5.  нести риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования, или иного

используемого для исполнения Контракта имущества, переданного ему «Заказчиком»;

5.2.6.  при обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не

позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков;

5.2.7.  возвести за свой счет временные здания и сооружения, необходи­мые для производства

работ;

5.2.8.  осуществить временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на

строительной площадке с соблюдением соответствующих технических условий и правил техники безопасности;

5.2.9.  соблюдать требования законодательства и иных правовых актов об охране природы и

техники безопасности;

5.2.10.  не использовать в ходе осуществления работ материалы, оборудование и способы

производства работ, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности работ;

5.2.11.  нести полную ответственность за нарушение указанных требований;

5.2.12.  обеспечить во время производства работ выполнение требований правил по охране труда и

технике безопасности, рациональному использованию территории;

5.2.13.  привлекать к выполнению работ только обученный, проинструктированный и

аттестованный персонал, имеющий соответствующие удостоверения, обеспечить свой персонал при выполне­нии работ необходимыми средствами безопасности;

5.2.14.  в случае происшедшего несчастного случая с персоналом «Подрядчика», мероприятия в

связи с несчастным случаем и ответственность по возмещению вреда своим работникам осуществляет «Подрядчик»;

5.2.15.  не допускать свой персонал на объекты, не оговоренные в Контракте;

5.2.16.  обеспечить содержание и уборку строительной площадки;

5.2.17.  установить необходимое освещение на строительной площадке;

5.2.18.  предоставлять информацию для согласования «Заказчику» и МУ «УС и КР» в письменном

виде о выборе субподрядных организаций, привлекаемых для выполнения специальных работ по Контракту, заключении с ними договоров субподряда и обеспечивать контроль хода выполнения ими работ, при наличии у «Подрядчика» лицензии на выполнение функций генерального подрядчика;

5.2.19.  в течение 5 дней со дня подписания акта о приемке работы вернуть «Заказчику» взятое у

него оборудование и другое имущество, при несоблюдении этого обязательства, имущество, подлежащее возврату, считается утраченным, и его стоимость возмещается согласно п. 10.6. настоящего Контракта;

5.2.20.  в течение 5 дней со дня подписания акта о приемке работы вывезти за пределы

строительной площадки принадлежащие «Подрядчику» строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные здания, другое имущество и строительный мусор;

5.2.21.  известить «Заказчика» и МУ «УС и КР» обо всех непредвиденных обстоятельствах, не

предусмотренных в настоящем Контракте, возникших в период проведения работ, в случае невыполнения этого обязательства самостоятельно нести ответственность за наступившие в связи с этим последствия;

5.2.22.  при обнаружении в ходе строительства и ремонта не учтенных в технической

документации работ и появления в связи с этим необходимостью проведения дополнительных работ, увеличения сметной стоимости строительства и ремонта, сообщить об этом письменно Заказчику и МУ «УС и КР». При неполучении от Заказчика или МУ «УС и КР» ответа на свое сообщение в течение десяти дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы;

5.2.23.  немедленно известить «Заказчика», МУ «УС и КР» и до получения от них указаний

приостановить работы при возникновении:

- возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения работ;

- иных обстоятельств, угрожающих качеству или безопасности работ, а также соседним строениям, либо создающих невозможность завершения работ в срок.

-  при возникновении обстоятельств, угрожающих качеству или безопасности работ, а также соседним строениям, либо создающих невозможность завершения работ в срок.

5.2.24.  в случае обнаружения МУ «УС и КР» и «Заказчиком» некачественно выполненных работ

своими силами и без увеличения стоимости в согласованные сторонами сроки переделать или завершить эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении «Подрядчиком» этой обязанности «Заказчик» вправе за счет «Подрядчика» привлечь для выполнения работ другую орга­низацию;

5.2.25.  осуществлять охрану строительной площадки, а также материалов, конструкций, оборудования и иного имущества, находящегося на ней;

5.2.26.  немедленно известить МУ «УС и КР» и «Заказчика» об окончании производства работ письменно с указанием своих представителей в работе приемочной комиссии;

5.2.27.  оформить акт приемочной комиссии.

6. Гарантийные обязательства

6.1.  «Подрядчик» с актом выполненных работ предоставляет письменную информацию по

гарантийным обязательствам нормального функционирования результатов работ в течение ______ месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта или акта устранения дефектов, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

6.2.  При обнаружении в период гарантийной эксплуатации объекта дефектов, Подрядчик обязан их

устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. При этом течение

гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, за которые отвечает Подрядчик. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если Подрядчиком не выполняются работы по устранению дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения этих работ. Все вытекающие отсюда расходы Заказчик вправе взыскать с Подрядчика, либо удержать их из суммы предстоящих платежей.

6.3.  При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, а так же в

случае не направления своего представителя для участия в составлении акта, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов. При установлении вины Подрядчика на него относятся все расходы по привлечению эксперта».

7.  Форс-мажор

7.1.  Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств

по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

7.2.  Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3.  Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,

должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8.  Цена контракта, порядок расчетов и сдачи – приемки работ

8.1.  Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с аукционным предложением

«Подрядчика» составляет:____________________ (___________________________) за счет средств фонда «Илим Палп Гарант»

8.2.  Оплата за выполненные работы по Контракту производится путем перевода денежных средств

«Заказчиком» на расчетный счет «Подрядчика».

Предоплата «Заказчиком» в размере _____ % производится в течении 10 банковских дней с момента заключения контракта.

8.3.  Исполнение обязательств по Контракту по оплате выполненных и принятых «Заказчиком» работ

(этапа работ) производится в течение 15 рабочих дней после представления «Подрядчиком» счета-фактуры, основанием для расчета которой являются акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанные «Заказчиком», «Подрядчиком» и МУ «УС и КР».

8.4.  Окончательный расчет за выполненные работы производится «Заказчиком» в течение 30 дней

после:

8.5.1.  полного завершения работ по Контракту, включая устранение выявленных при приемке

работ недоделок;

8.5.2.  представления «Подрядчиком» счета-фактуры, основанием для расчета которой являются

акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанные «Заказчиком», «Подрядчиком» и представителем МУ «УС и КР».

9.  Порядок сдачи и приемки работ

9.1.  Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с этапами и условиями

настоящего Контракта. После получения от «Подрядчика» извещения об окончании работ и акта выполненных работ «Заказчиком» в течение 5 дней назначается приемочная комиссия, в работе которой участвуют представители «Заказчика», «Подрядчика», МУ «УС и КР», субподрядчиков, эксплуатирующего объект учреждения и других заинтересованных лиц и организаций.

9.2.  В случае выявления несоответствия результатов выполненной работы условиям Контракта членами

комиссии составляется акт недоделок, в котором определяется срок их устранения «Подрядчиком».

9.3.  «Подрядчик» в течение установленного срока обязан устранить выявленные недоделки за свой счет.

9.4.  «Заказчик» обязуется принять работу в течение 7 дней со дня получения акта выполненных

работ и направить «Исполнителю» подписанный акт или мотивированный отказ в приемке работ.

9.5.  В случае мотивированного отказа «Заказчиком» от приемки работ Сторонами составляется

двухсторонний акт с указанием перечня необходимых устранений и сроков их выполнения.

9.6.  Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения,

Стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для Сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные статьями 716 и 717 ГК РФ.

9.7.  Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из

Сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.8.  В случае досрочного выполнения работ «Муниципальный заказчик» вправе досрочно принять и оплатить работы по цене Контракта.

10.  Ответственность сторон

10.1. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим

Контрактом, «Заказчик» в праве потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Подрядчик» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.2. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее качество выполняемых работ.

10.3. При обнаружении недостатков в выполненных работах «Подрядчик» обязан безвозмездно их

устранить.

10.4. В случае выполнения работ «Подрядчиком» ненадлежащим образом (полное или частичное

невыполнение условий настоящего Контракта), «Заказчик» назначает «Подрядчику» обоснованный срок для устранения недостатков. При неисполнении «Подрядчиком» в назначенный срок этого требования «Заказчик» имеет право прекратить оплату «Подрядчику» по настоящему Контракту с даты истечения срока исполнения указанного требования, обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта, потребовать выплату неустойки за каждый день в размере 0,1 % от цены Контракта.

10.5. Финансирование последующих этапов работ не производится, если «Подрядчик» не отчитался за

исполнение предыдущего этапа.

10.6. «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» и МУ «УС и КР» за допущенные в ходе

работ отступления от требований технической документации по объекту, действующих государственных стандартов, строительных норм и правил, нормативно-технических условий и документов, а также за не достижение указанных в технической документации показателей объекта ремонта (строительства).

10.7. При производстве работ «Подрядчик» несет ответственность за снижение или потерю прочности,

устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

10.8. Риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного используемого для

выполнения Контракта имущества несет ответственность, предоставившая их сторона до передачи материальных ценностей «Подрядчику» по накладной.

10.9. Риск случайной гибели или повреждения результатов выполненной работы до подписания акта

приемочной комиссии несет ответственность «Подрядчик».

10.10.  «Подрядчик» несет полную ответственность за сохранность предоставленных «Заказчиком»

материалов, оборудования или иного имущества, оказавшегося во владении «Подрядчика» в связи с исполнением Контракта. При их утрате или порче «Подрядчик» возмещает стоимость испорченного или утрачен­ного в полном объеме, а также упущенную выгоду.

10.11.  Ответственность сторон в иных случаях определяется в порядке, установленном действующим

законодательством Российской Федерации.

11.  Порядок разрешения споров

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с

ним, разрешаются путем переговоров между ними.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в

арбитражном суде Архангельской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.  Порядок изменения и расторжения контракта

12.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если

они оформлены в письменном виде и подписаны представителями всех сторон.

12.2. При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение стоимости работ по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

12.3.  Любые дополнения и изменения условий Контракта оформляются в виде Приложений и

Дополнительных соглашений к Контракту, после их подписания уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемой частью.

12.4.  Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.5.  «Заказчик» по согласованию с МУ «УС и КР» и «Подрядчиком» в ходе выполнения работ,

являющихся предметом открытого аукциона, вправе в изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ муниципальный заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ муниципальный заказчик обязать изменить цену контракта указанным образом. В случае необходимости внесения изменений, по мнению «Заказчика», он обязан направить письменное распоряжение, обязательное для выполнения «Подрядчиком», с указанием:

·  увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Контракт;

·  исключить указанную работу;

·  изменить характер или вид некоторой указанной работы;

·  выполнить определённую дополнительную работу, необходимую для завершения капитального ремонта.

Если такие изменения повлияют на стоимость и срок завершения работ, то «Подрядчик» приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Контракта с момента его подписания сторонами.

12.6.  Настоящий Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае существенного

нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, а именно:

- неоднократного нарушения сроков (этапов) работ, а также в случае, если просрочка исполнения обязательств по настоящему контракту со стороны Подрядчика превысит десять дней;

- при неоднократном (два и более раза) выполнении работ ненадлежащего качества либо с недостатками, которые не могут быть устранены Подрядчиком в приемлемый для Заказчика срок.

Подрядчик обязан рассмотреть, подписать, скрепить печатью и вернуть в адрес Заказчика соглашение о досрочном расторжении контракта не позднее семи рабочих дней со дня получения от Заказчика соответствующего проекта. При отказе Подрядчика от подписания соглашения о досрочном расторжении контракта, а также при неполучении ответа в установленный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта. При этом контракт будет считаться расторгнутым со дня, следующего за днем истечения соответствующего срока

12.7.  Настоящий Контракт может быть изменён в части сроков и объёмов работ или расторгнут

«Заказчиком» в одностороннем порядке в случае уменьшения или прекращения финансирования. При этом «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» работы, выполненные до расторжения Контракта.

13.  Прочие условия

13.1.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

13.2.  В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских

реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другие стороны, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

13.3.  Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.  Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:

Подпись:__________________/______________/

Подрядчик:

Подпись: __________________/______________/

Приложение № ___

График исполнения муниципального контракта

МДОУ _________________________________

Адрес объекта: 165651 Архангельская обл., г. Коряжма, ул. ________

Наименование работ по техническому заданию

№

п. п.

Наименование работ

Ед.

изм.

Объем

1 этап

с__по__

Приемка

1 этапа

2 этап

с__по__

Приемка

2 этапа

3 этап

с__по__

Приемка

3 этапа

Приемка окончания работ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

Заказчик

(должность)

М. П. ________________

(Фамилия, И. О.)

Подрядчик

(должность)

М. П.________________

(Фамилия, И. О.)