Муниципальный контракт № _____

На работы по сопровождению геоинформационной системы «ИнГео» и системы ведения имущественного кадастра «Инмета»

г. Димитровград " __ " ________ 2007 г.

Комитет по управлению имуществом города именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, , действующего на основании Положения о Комитета по управлению имуществом города, утвержденного ВСТАВИТЬ, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице ______________________________________, действующего на основании _______________________, именуемые далее СТОРОНЫ, в соответствии с Протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от _________, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство на работы по сопровождению системы ведения имущественного кадастра «Инмета» и геоинформационной системы «ИнГео»:

·  Создание связи между объектами, введенными в ГИС «ИнГео», с объектами кадастровой системы «Инмета»;

·  Создание новых свойств или изменение существующих свойств объектов, зарегистрированных в кадастровой системе «Инмета»;

·  Создание обработки для выверки земельных участков и экспорту данных в систему «Инмета»;

·  Создание обработки для выгрузки в налоговую инспекцию из системы «Инмета» данных по земельным участкам, объектам недвижимости;

·  Создание 24 новых форм поиска в «системе Инмета», создание 14 новых ввода данных по новым или измененным свойствам объектов, зарегистрированных в кадастровой системе «Инмета»;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

·  Создание 20 новых отчетных форм, для выполнения запросов внешних пользователей к КУГи;

·  Создание 7 новых форм выписок из кадастров для внешних организаций;

·  Доработка модулей начислений арендной платы за пользование земельными участками, объектами недвижимости в связи с изменением методик начисления, вызванных изменением нормативной базы;

·  Разработка модуля связи кадастровой системы «Инмета» с бухгалтерской программой на платформе «1:С Бухгалтерия»;

·  Экспорт данных по жилому фонду из внешних источников в кадастровую систему «Инмета» и заполнение тематического слоя жилого фонда в ГИС «ИнГео»;

·  Разработка и внедрение 6 административных процессов «Единого имущественного окна»;

·  Отработка выгрузки и, в дальнейшем, регулярная выгрузка данных для сайта контроля прохождения документов «Единого имущественного окна»;

·  А так же иные работы по сопровождению, не требующие объема проектных работ трудоемкостью не более 100 нормо-часов и программирования трудоемкостью более 100 нормо-часов, потребность в проведении которых возникла у заказчика;

1.2. Cроки выполнения работ по настоящему Контракту устанавливаются Календарным планом (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Источники финансирования работ: бюджет г. Димитровграда.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

2.1.1.  оказать услуги в соответствии с пунктом 1.1.;

2.1.2.  использовать информацию и материалы, переданные ИСПОЛНИТЕЛЮ для выполнения Контракта, на цели, предусмотренные Контрактом.

2.1.3.  не разглашать третьим лицам без письменного согласия ЗАКАЗЧИКА любые сведения о работе ЗАКАЗЧИКА, предмете Контракта, ходе его исполнения и полученных результатах, ставших известными ИСПОЛНИТЕЛЮ в ходе реализации настоящего Контракта.

2.1.4.  иметь наличие опыта работы с кадастровой системой «Инмета» и геоинформационной системой «ИнГео».

2.1.5.  при выполнении работ не нарушать системы доступа, разграничения прав и безопасности программ «Инмета», «ИнГео».

2.2.ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе передавать выполненную по контракту продукцию третьим лицам без согласия ЗАКАЗЧИКА.

2.3. ЗАКАЗЧИК обязан:

2.3.1. Уплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость выполняемых работ по настоящему Контракту составляет ВСТАВИТЬ.

3.2. Расчет между СТОРОНАМИ производится в течение 5 дней после сдачи работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ и подписания СТОРОНАМИ актов сдачи – приемки всех предусмотренных Контрактом работ и услуг.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Приемка и оценка выполненных работ производятся заказчиком ежемесячно.

4.2. При сдаче выполненных работ по окончании Контракта ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуру и акт сдачи-приемки работ.

4.3. ЗАКАЗЧИК обязуется принять работу в течение 15 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

4.4. Оплата выполненных работ производится ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с Календарным планом (Приложение ), в течение 5-ти дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.5. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКОМ от приемки работ СТОРОНАМИ составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, СТОРОНЫ обязаны в 5-ти дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 15-ти дневный срок рассмотреть вопрос о прекращении или направлениях продолжения работ.

4.7. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из СТОРОН о прекращении работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.8. При выполнении работ по настоящему Контракту Исполнитель вправе привлекать к их исполнению третьих лиц только по согласованию с ЗаказчикОМ. К отношениям Исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике (статья 706 Гражданского Кодекса РФ). Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта, нарушение сроков, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации при предъявлении письменного требования Заказчика.

5.2. При просрочке исполнения обязательства Заказчиком, он уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, при предъявлении письменного требования Исполнителя.

5.3. Споры и разногласия сторон по настоящему Контракту урегулируются путем переговоров сторон. Неурегулированные споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Самарской области.

5.4. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает (“форс-мажор”), СТОРОНЫ руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2007 г. При неисполнении СТОРОНАМИ своих обязательств по настоящему контракту в этот срок, контракт действует до полного исполнения обязательств СТОРОН.

6.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – ЗАКАЗЧИКУ, второй – ИСПОЛНИТЕЛЮ.

7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

К настоящему контракту прилагаются:

Приложение . Календарный план.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

М. П.

«___» _________ 2007 г.

«___» _________ 2007 г.

Приложение

к Муниципальному контракту № ______

от « ____ » ________ 2006 г.

Календарный план

N

п/п

Наименование работ

по этапам

Сроки

Выполнения

Стоимость

(руб.)

Отчетность

1

Создание связи между объектами, введенными в ГИС «ИнГео», с объектами кадастровой системы «Инмета»

Ежемесячно

Акт сдачи-премки работ, счет-фактура

2

Создание новых свойств или изменение существующих свойств объектов, зарегистрированных в кадастровой системе «Инмета»

Ежемесячно

Акт сдачи-премки работ, счет-фактура

3

Создание обработки для выверки земельных участков и экспорту данных в систему «Инмета»

II квартал

Акт сдачи-премки работ, счет-фактура

4

Создание обработки для выгрузки в налоговую инспекцию из системы «Инмета» данных по земельным участкам, объектам недвижимости.

II квартал

Акт сдачи-премки работ, счет-фактура

5

Создание 24 новых форм поиска в «системе Инмета», создание 14 новых ввода данных по новым или измененным свойствам объектов, зарегистрированных в кадастровой системе «Инмета»

Ежемесячно

Акт сдачи-премки работ, счет-фактура

6

Создание 20 новых отчетных форм, для выполнения запросов внешних пользователей к КУГи.

Ежемесячно

Акт сдачи-премки работ, счет-фактура

7

Создание 7 новых форм выписок из кадастров для внешних организаций;

Ежемесячно

Акт сдачи-премки работ, счет-фактура

8

Доработка модулей начислений арендной платы за пользование земельными участками, объектами недвижимости в связи с изменением методик начисления, вызванных изменением нормативной базы;

Ежемесячно

Акт сдачи-премки работ, счет-фактура

9

Разработка модуля связи кадастровой системы «Инмета» с бухгалтерской программой на платформе «1:С Бухгалтерия»;

III квартал

Акт сдачи-премки работ, счет-фактура

10

Экспорт данных по жилищному фонду из внешних источников в кадастровую систему «Инмета» и заполнение тематического слоя жилищному фонда в ГИС «ИнГео»;

Ежеквартально

Акт сдачи-премки работ, счет-фактура

11

Разработка и внедрение 6 административных процессов «Единого имущественного окна»

Ежемесячно

Акт сдачи-премки работ, счет-фактура

12

Отработка выгрузки и, в дальнейшем, регулярная выгрузка данных для сайта контроля прохождения документов «Единого имущественного окна»

IV квартал

Акт сдачи-премки работ, счет-фактура

ИТОГО:

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

М. П.

«___» _________ 2007 г.

«___» _________ 2007 г.