ИЗВЕЩЕНИЕ №87

О проведении размещения заказа путем запроса котировок выполнение текущего ремонта МУЗ «Районная больница №1».

26 июля 2007 года

1.Заказчик: Администрация Партизанского городского округа, г. Партизанск, Ленинская, д.26 а.

Покупатель: МУЗ «Районная больница №1», ул. Калинина, Углекаменск,692871.

Уполномоченный орган: управление экономического развития администрации Партизанского городского округа, 6а, каб.27, Адрес электронной почты: *****@***org

2. Источник финансирования заказа: местный бюджет

3.Наименование, характеристики, объем выполняемых работ: согласно дефектовочной ведомости и локального сметного расчета.

Место доставки место выполнения работ ул. Калинина, Углекаменск,692871

Сроки выполнения работ: в течение 3-го квартала 2007 года.

Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в цену услуги включены расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

Максимальная цена контракта: 00 руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

по факту предоставления услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 5 дней.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу уполномоченного органа, каб.27, в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «02» августа 2007г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы, (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф. И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица __________

М. П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо: Ф. И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ по __________________________________________________________________________________________________________________________________________по результатам запроса котировок, проведенного ______________ 2007 года уполномоченным органом администрации Партизанского городского округа – управлением экономического развития администрации Партизанского городского округа

(Протокол № от « » 2007)

г. Партизанск «» 2007

Администрация Партизанского городского округа, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице Главы Партизанского городского округа , действующего на основании Устава Партизанского городского округа, с одной стороны, и ________________именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора____________________ действующего на основании Устава, заключили настоящий контракт, далее по тексту именуется «Контракт», о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с Контрактом Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по ____________________________________________________________________________ в объеме согласно локальной сметной документации, по цене и в сроки, установленные Контрактом, а также заключаемым в соответствии с условиями Контракта договором подряда на выполнение работ между Подрядчиком и Районной больницей №1 Партизанского городского округа.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Общая сумма Контракта составляет _____________________________________ рублей.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ

3.1. Приемка выполненных работ производится МУЗ «Районной больница №1»от Подрядчика по акту приемки выполненных работ, в порядке, определяемом договором подряда на выполнение работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.  Подрядчик обязуется заключить с МУЗ «Районной больница №1»

договор подряда на выполнение работ, указанных в п. 1.1 Контракта.

4.2. Заказчик обязуется не позднее десятидневного срока со дня подписания Контракта направить Подрядчику и МУЗ «Районной больница №1» извещение о прикреплении Подрядчика к отделу образования администрации Партизанского городского округа.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штраф, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансировании Центрального банка Российской Федерации.

5.2. Споры, возникающие между Подрядчиком и Заказчиком при заключении, изменении, расторжении и исполнении Контракта, а также возмещении понесенных убытков и другие возможные споры, рассматриваются в ус­тановленном законо­дательством порядке в Арбитражном суде Приморского края. Сто­роны при рассмотрении спорных вопросов соблюдают претензионный порядок, срок рассмотрения претензии 30 дней со дня её получения.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, в случаях уста­новленных законодательством, в частности при возникновении обстоятельств непре­одолимой силы (форс-мажорных), т. е. чрезвычайных и непредсказуемых при данных условиях обстоятельств.

К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т. д.); забастовки; диверсии; запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.

6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны уведомляют друг друга немедленно с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), удостоверяющего документа, Сторона Контракта их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Контракта. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, все во­просы, связанные с взаиморасчетами, решаются Сторонами Контракта по взаимному согласованию, а при не достижении согласия - в порядке арбитражного судопроизводства.

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по Контракту, и непосредственно несут друг перед другом ответственность за ненадлежащее выполнение принятых по Контракту обязательств, в случаях, предусмотренных законодательством.

8.2 Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительна только при условии совершения их в письменной форме и подписании уполномоченными представителями сторон.

8.3. Стороны при реализации условий Контракта руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. При изменении реквизитов Сторон, Стороны извещают друг друга офици­альным документом, подписанным руководителем и главным бухгалтером, заверенным печатью.

8.5. Контракт вступает в силу с «___» 2007 года и действует до « » 2007 года. Контракт подписан Сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр на трех листах.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Администрация Партизанского городского округа

Адрес: ул. Ленинская, 26 г. Партизанск, Приморский край,

Глава Партизанского городского округа

____________________ //

М. П.

ПОСТАВЩИК:

Адрес:

Банковские реквизиты:

ИНН

КПП

Р/сч

К/сч

БИК

Директор

Должность, подпись, ФИО.

М. П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

 

 

________________________

_______________________________

 

"____" _____________ 200_ г.

"____" _______________200_ г.

 

Переоборудование здания под противотуберкулезный диспансер г. Партизанска

(наименование стройки)

 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

 

(локальная смета)

 

 

на

Ремонт 1этажа(середина) , противотуберкулезного диспансера г. Партизанска

 

 

 

Основание:

 

Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________

___________________________200,000

тыс. руб.

 

Средства на оплату труда ___________________________________________________________

___________________________54,726

тыс. руб.

 

Сметная трудоемкость ___________________________________________________________

___________________________________________________________574,11

чел. час

 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __3кв_2007_ г.

 

 

 

№ пп

Обоснование

Наименование работ и затрат

Ед. изм.

Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обоснова-ние, индекс

Общая стоимость, руб.

Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин

 

Всего

Экспл. маш.

Мат-ы

Всего

в т. ч. оплата труда

Экспл. маш.

Мат-ы

Обслуж-х машины

 

оплата труда

в т. ч. оплата труда

в т. ч. оплата труда

на ед-цу

всего

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Раздел 1. Отделочные работы

 

1

ТЕРр

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %

100 м2 окрашиваемой поверхности

2,52

10437,4

20,2

3289,21

1 ОЗП=8,99; ЭМ=2,97; ЗПМ=8,99; МАТ=3,91

26302

17963

51

8288

75,69

190,74

 

НР, (13543 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (18009 руб.)

СП, (9005 руб.): 50% от ФОТ (18009 руб.)

7127,99

18,43

46

0,16

0,4

 

2

ТЕРр

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,77

12508,22

20,2

3953,09

1 ОЗП=8,99; ЭМ=2,97; ЗПМ=8,99; МАТ=3,91

9631

6572

16

3043

90,63

69,79

 

Малярные работы (ремонтно-строительные):

НР, (4953 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (6586 руб.)

СП, (3293 руб.): 50% от ФОТ (6586 руб.)

8534,93

18,43

14

0,16

0,12

 

3

ТЕРр

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10 %

100 м2 окрашиваемой поверхности

1,76

6113,37

20,2

2128,49

1 ОЗП=8,99; ЭМ=2,97; ЗПМ=8,99; МАТ=3,91

10760

6978

36

3746

42,1

74,1

 

Малярные работы (ремонтно-строительные):

НР, (5272 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (7010 руб.)

СП, (3505 руб.): 50% от ФОТ (7010 руб.)

3964,68

18,43

32

0,16

0,28

 

4

ТЕРр

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 %

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,36

6597,48

20,2

2722,73

1 ОЗП=8,99; ЭМ=2,97; ЗПМ=8,99; МАТ=3,91

2375

1388

7

980

40,93

14,73

 

Малярные работы (ремонтно-строительные):

НР, (1049 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (1395 руб.)

СП, (698 руб.): 50% от ФОТ (1395 руб.)

3854,55

18,43

7

0,16

0,06

 

5

ТЕРр

Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски стен: до 10 %

100 м2 окрашиваемой поверхности

2,15

7158,67

20,2

5246,52

1 ОЗП=8,99; ЭМ=2,97; ЗПМ=8,99; МАТ=3,91

15391

4068

43

11280

20,09

43,19

 

Малярные работы (ремонтно-строительные):

НР, (3089 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (4108 руб.)

СП, (2054 руб.): 50% от ФОТ (4108 руб.)

1891,95

18,43

40

0,16

0,34

 

6

ТЕРр

Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски потолков: до 10 %

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,724

7792,08

20,2

5313,92

1 ОЗП=8,99; ЭМ=2,97; ЗПМ=8,99; МАТ=3,91

5641

1780

15

3846

26,1

18,9

 

Малярные работы (ремонтно-строительные):

НР, (1348 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (1793 руб.)

СП, (897 руб.): 50% от ФОТ (1793 руб.)

2457,96

18,43

13

0,16

0,12

 

7

ТЕРр

Смена обоев: обыкновенного качества

100 м2 оклеенной поверхности

1,09

7620,01

29,52

2635,11

1 ОЗП=8,99; ЭМ=2,97; ЗПМ=8,99; МАТ=3,91

8306

5401

32

2873

52,62

57,36

 

Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):

НР, (3927 руб.): 77%*0,94 от ФОТ (5426 руб.)

СП, (2713 руб.): 50% от ФОТ (5426 руб.)

4955,38

23,01

25

0,2

0,22

 

11

ТЕР0

Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен

100 м2 окрашиваемой поверхности

1,11

7880,63

14,94

3207,88

1 ОЗП=8,99; ЭМ=2,97; ЗПМ=8,99; МАТ=3,91

8747

5170

17

3560

47,06

52,24

 

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:1,15 1,25 1,2

Отделочные работы:

НР, (4601 руб.): 105%*0,90 * 0,94 от ФОТ (5179 руб.)

СП, (2421 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (5179 руб.)

4657,81

7,91

9

0,07

0,08

 

12

ТЕР5

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен

100 м2 окрашиваемой поверхности

1

7468,38

35,97

4002,55

1 ОЗП=8,99; ЭМ=2,97; ЗПМ=8,99; МАТ=3,91

7468

3430

36

4002

35,06

35,06

 

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:1,15 1,25 1,2

НР, (3062 руб.): 105%*0,90 * 0,94 от ФОТ (3447 руб.)

СП, (1611 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (3447 руб.)

3429,86

17,17

17

0,17

0,17

 

13

ТЕР2

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,77

5953,23

32,43

3634,19

1 ОЗП=8,99; ЭМ=2,97; ЗПМ=8,99; МАТ=3,91

4584

1761

25

2798

23,38

18

 

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:1,15 1,25 1,2

НР, (1575 руб.): 105%*0,90 * 0,94 от ФОТ (1773 руб.)

СП, (829 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1773 руб.)

2286,61

15,64

12

0,16

0,12

 

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

99205

54511

278

44416

574,11

 

215

1,91

 

Накладные расходы

42418

 

Сметная прибыль

27026

 

Итоги по смете:

 

Малярные работы (ремонтно-строительные):

 

Итого Поз. 1-6

70100

38749

168

31183

411,45

 

152

1,32

 

Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 38 901)

29254

 

Сметная прибыль 50% ФОТ (от 38 901)

19451

 

Итого c накладными и см. прибылью

118805

411,45

 

1,32

 

Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):

 

Итого Поз. 7

8306

5401

32

2873

57,36

 

25

0,22

 

Накладные расходы 77%*0,94 ФОТ (от 5 426)

3927

 

Сметная прибыль 50% ФОТ (от 5 426)

2713

 

Итого c накладными и см. прибылью

14946

57,36

 

0,22

 

Отделочные работы:

 

Итого Поз. 11-13

20799

10361

78

10360

105,3

 

38

0,37

 

Накладные расходы 105%*0,90 * 0,94 ФОТ (от 10 399)

9237

 

Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 10 399)

4862

 

Итого c накладными и см. прибылью

34898

105,3

 

0,37

 

Итого

168649

574,11

 

1,91

 

В том числе:

 

Материалы

44416

 

Машины и механизмы

278

 

ФОТ

54726

 

Накладные расходы

42418

 

Сметная прибыль

27026

 

Составление сметы 0,5%

842

 

Итого

169491

 

НДС 18%

30509

 

ВСЕГО по смете

200000

574,11

 

1,91

 

айо

УТВЕРЖДАЮ

 

Глава Партизанского городского округа

 

ДЕФЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

 

Ремонт 1этажа(середина) ,противотуберкулезного диспансера г. Партизанск

 

 

№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

 

1

2

3

4

5

 

Раздел 1. Отделочные работы

 

1

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %

100 м2 окрашиваемой поверхности

2,52

 

2

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,77

 

3

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10 %

100 м2 окрашиваемой поверхности

1,76

 

4

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 %

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,36

 

5

Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски стен: до 10 %

100 м2 окрашиваемой поверхности

2,15

 

6

Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски потолков: до 10 %

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,724

 

7

Смена обоев: обыкновенного качества

100 м2 оклеенной поверхности

1,09

 

11

Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен

100 м2 окрашиваемой поверхности

1,11

 

12

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен

100 м2 окрашиваемой поверхности

1

 

13

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,77

 

 

 

 

 

Согласовано

 

Главный специалист отдела строительства и реструктуризации угледобывающих предприятий