ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 000 от 20 октября 2010 г.

право заключить муниципальный контракт на капитальный ремонт водопроводной сети по , ул. Гагарина, 2а,4а, ул. Сливовая, 2,7, ул. Русская, 1-11 для муниципального заказчика администрация Партизанского городского округа

1.

Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии)

Уполномоченный орган

Контактная информация

Особенности участия субъектов малого предпринимательства

Администрация Партизанского городского округа, 6а

Администрация Партизанского городского округа, 6а

Управление экономического развития администрации Партизанского городского округа, 6а, каб.212

*****@***org

Запрос котировок проводится в соответствии с ст. 15 Федерального закона от 01.01.2001 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», поэтому участниками размещения заказа являются только субъекты малого предпринимательства.

Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 01.01.01 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

2.

Источник финансирования заказа

Бюджет городского округа

3.

Форма котировочной заявки

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме на бумажном носителе и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, соответствуют условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Форма заявки прилагается.

4.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

Капитальный ремонт водопроводной сети по , ул. Гагарина, 2а,4а, ул. Сливовая, 2,7, ул. Русская, 1-11 для муниципального заказчика администрация Партизанского городского округа, в

соответствии с дефектной ведомостью и локальным ресурсным сметным расчетом (прилагаются)

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполняемых работ:

1. Требования к качеству

- предоставить сертификаты соответствия на материалы в соответствии со СНиП 3.05.04-85*

СП

2.Требования к безопасности труда в строительстве

- в соответствии со СНиП III-4-80*, СНиП , СНиП

3.Требования к техническим характеристикам - в соответствии с ГОСТ

4.Требования к результатам работ:

- сдача объекта в эксплуатацию;

- предоставление исполнительной схемы;

- акты освидетельствования скрытых работ.

5.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий работы - срок гарантии – 2 года с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ;

5.

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг

, ул. Гагарина, 2а,4а, ул. Сливовая, 2,7, ул. Русская, 1-11 в г. Партизанске

6.

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг

с даты подписания контракта в течение 30 календарных дней

7.

Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

В цену услуги включены расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, расходы на доставку и выполнение погрузо-разгрузочных работ.

8.

Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг

00руб.

9.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу уполномоченного органа, в рабочие дни понедельник-четверг с 9-00 часов до 13-00 часов и 13-45 часов до 18-00 часов, пятница с 9-00 часов до 13-00 часов и с 13-00 часов до 16-45 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: «21» октября 2010 г.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «26» октября 2010г., 18-00 часов.

10.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг

Способ расчета – безналичный,

после подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3, счета-фактуры - в течение 10 дней.

11.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

от 7 до 20 дней

12.

Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 01.01.2001 года №94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа

Заказчиком установлено такое требование

Приложение

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение № ____ от __________ о проведении запроса котировок, мы готовы выполнить капитальный ремонт водопроводной сети по , ул. Гагарина, 2а,4а, ул. Сливовая, 2,7, ул. Русская, 1-11

1.Наименование, место нахождения (для юридического лица)

______________________________________________________________,

Ф. И.О., место жительства (для физического лица)

______________________________________________________________ ;

банковские реквизиты

______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Идентификационный номер налогоплательщика___________________________

3. Участник размещения заказа согласен исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

4.Цена работы составляет________________________________________________________________________________________________________________________________________) руб. В цену работ включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Для юридических лиц: соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 01.01.01 г. N 209-ФЗ ________________________________________________________________

(указать соответствует или нет)

6. Средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет: _______________________________________________________________

7. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год составляет:______________________________________________________________

Подпись уполномоченного лица __________

(должность, ФИО, подпись)

М. П.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на капитальный ремонт водопроводной сети по , ул. Гагарина, 2а,4а, ул. Сливовая, 2,7 , ул. Русская, 1-11, заключенный по результатам запроса котировок, проведенного______________ 2010 года управлением экономического развития администрации Партизанского городского округа

(Протокол № от « » 2010 г.)

г. Партизанск « » 2010г.

Администрация Партизанского городского округа, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы Партизанского городского округа , действующего на основании Устава Партизанского городского округа, с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице, действующего на основании Устава от ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с Контрактом Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт водопроводной сети по , ул. Гагарина, 2а,4а, ул. Сливовая, 2,7, ул. Русская, 1-11, определенную сметным расчетом и дефектной ведомостью объемов работ, общей протяженностью 0,3 км.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая сумма Контракта составляет _____________ рублей с учетом НДС 18%.

2.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно после подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3, счета-фактуры - в течение 10 дней.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ

3.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику в срок:

начало работ ___________ 2010г.

окончание работ ____________ 2010г.

Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3.2. Приемка выполненных работ производится Заказчиком от Подрядчика по акту приемки выполненных работ, подписанному уполномоченными представителями сторон.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы в сроки, предусмотренные в Контракте и сдать работы Заказчику.

4.1.2. Производить работы в полном соответствии с дефектными ведомостями объемов работ, сметами, СНиП 3.05.04-85.

4.1.3. Обеспечить качество выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта.

4.1.4. При обнаружении недостатков в течение гарантийного срока (2 года с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ), Подрядчик осуществляет их устранение за свой счет.

4.1.5. Обеспечить в ходе выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта, необходимые мероприятия по технике безопасности, охране зеленых насаждений, уборке строительного мусора.

4.1.6. Обеспечить в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента подписания акта приемки законченного ремонта объекта, вывоз за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество.

4.1.7. По окончанию работ предоставить исполнительную производствен-но - техническую документацию.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном Контрактом.

4.2.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки

исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения

обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,

следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере

одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.3. Споры, возникающие между Подрядчиком и Заказчиком при заключении, изменении, расторжении и исполнении Контракта, а также

возмещении понесенных убытков и другие возможные споры, рассматриваются в ус­тановленном законо­дательством порядке в Арбитражном суде Приморского

края. Сто­роны при рассмотрении спорных вопросов соблюдают претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии – 30 дней со дня её получения.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, в случаях, уста­новленных законодательством, в частности при возникновении обстоятельств непре­одолимой силы (форс-мажорных), т. е. чрезвычайных и непредсказуемых при данных условиях обстоятельств.

К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т. д.); забастовки; диверсии; запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.

6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны уведомляют друг друга немедленно с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), удостоверяющего документа, сторона Контракта, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Контракта. При возникновении форс-мажорных обстоятельств все во­просы, связанные с взаиморасчетами, решаются сторонами Контракта по взаимному согласованию, а при не достижении согласия - в порядке арбитражного судопроизводства.

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. Контракт считается расторгнутым с момента подписания сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам или вступления в законную силу решения суда.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации,

связанной с выполнением обязательств по Контракту, и непосредственно несут друг перед другом ответственность за ненадлежащее выполнение принятых по Контракту обязательств в случаях, предусмотренных законодательством.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только при условии совершения их в письменной форме и подписании уполномоченными представителями сторон.

8.3. Стороны при реализации условий Контракта руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. При изменении реквизитов сторон, стороны извещают друг друга офици­альным документом, подписанным руководителем и главным бухгалтером, заверенным печатью.

8.5. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до ____________ 2010г.

Контракт подписан сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый экземпляр на 4 листах.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик Подрядчик

Администрация Партизанского городского округа

Приморский край,

6а,

УФК по Приморскому краю

(ОФК 09, Администрация Партизанского городского округа

л/сч. )

В ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток

р/сч

Глава Партизанского городского округа

_________________

М. П.

_____________/ Ф. И.О./

М. П.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

на капитальный ремонт водопроводной сети по по ул. Русская, 1-11

№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

1

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3

1000 м3 грунта

0,194

2

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3

100 м3 грунта

0,06

3

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3

100 м3 грунта

0,06

4

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л. с.), группа грунтов 3

1000 м3 грунта

0,194

5

Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3

1000 м2 спланированной площади

0,5

6

Устройство основания под трубопроводы: песчаного с обваловкой

10 м3 основания

0,9

7

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих /0,24*2+0,1+0,18/*2

10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

0,152

8

Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм

шт

4

9

Люки чугунные легкие для колодцев

шт.

2

10

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм

1 км трубопровода

0,1

11

Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов

10 фасонных частей

0,4

12

Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм

1 т фасонных частей

0,02

13

Тройник чуг. д.50мм

шт

5

14

Бочонок д.50мм

шт

4

15

Пробка /футерка/ д.50х20мм

шт

5

16

Кран д.20мм

шт

5

17

Отвод д.50мм /Уголок д.50мм/

шт

1

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт водопроводной сети по , ул. Гагарина, 2а,4а;

ул. Сливовая, 2,7

№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

1

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3

1000 м3 грунта

0,244

2

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 4

1000 м3 грунта

0,144

3

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4

100 м3 грунта

0,12

4

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 4

100 м3 грунта

0,12

5

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л. с.), группа грунтов 3

1000 м3 грунта

0,396

6

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 200*0,3*0,1

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0,06

7

Песок для строительных работ природный

м3

6

8

Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 200*4

1000 м2 спланированной площади

0,8

9

Укладка трубопроводов из металл-полимерных труб диаметром: 20 мм прим.

1 км трубопровода

0,2

10

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм

1 врезка

9

11

Кран д.20мм

шт

9

12

Фитинги д.20мм

шт

18

13

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2

100 отверстий

0,09

14

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм

1 сальник

9

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01

на капитальный ремонт водопроводной сети по , ул. Гагарина, 2а,4а, ул. Сливовая, 2,7 , ул. Русская, 1-11

Сметная стоимость 219,476 тыс. руб. с НДС

Средства на оплату труда 39,572 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 3кв.2010г.

№ пп

Номера сметных расчетов (смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Средства на оплату труда, тыс. руб.

Показатели единичной стоимости

строительных работ

монтажных работ

оборудования, мебели, инвентаря

прочих

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

10

1

Капитальный ремонт водопроводной сети по , ул. Гагарина, 2а,4а, ул. Сливовая, 2,7

99,428

99,428

27,664

2

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Русская, 1-11

82,922

82,922

11,908

Итого:

182,350

182,350

39,572

Непредвиденные расходы 2%

3,647

3,647

Итого:

185,997

185,997

НДС 18%

33,479

33,479

Всего по объектному сметному расчету:

219,476

219,476

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Русская, 1-11

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ ___________________________99804 руб.

Средства на оплату труда ___________________________11908 руб.

Сметная трудоемкость _____________________________102,35 чел. час.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв.2010 г.

№ пп

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

на ед.

всего

на ед.

общая

В том числе

Осн. З/п

Эк. Маш.

З/пМех

Мат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

ГЭСН5
Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающегося наземного предмета (деревьев, столбов и т. д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (2012 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП (958 руб.): 50%*0,85 от ФОТ

1000 м3 грунта

0,194

22676,17

4399

334

4065

1625

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)

чел. час

23,7774

4,61

72,48

334,13

334,13

1. 060247

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3

маш.-ч

44,892

8,71

373,39

3252,23

3252,23

1300,4

2

ГЭСН3
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2;
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (1287 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП (654 руб.): 45%*0,85 от ФОТ

100 м3 грунта

0,06

24805,56

1488

1488

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)

чел. час

342,24

20,53

72,48

1488,01

1488,01

3

ГЭСН3
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (502 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП (256 руб.): 45%*0,85 от ФОТ

100 м3 грунта

0,06

9690,41

581

581

Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,5)

чел. час

139,15

8,35

69,64

581,49

581,49

4

ГЭСН3
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л. с.), группа грунтов 3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (321 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП (153 руб.): 50%*0,85 от ФОТ

1000 м3 грунта

0,194

3775,7

732

732

312

1. 070148

Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт(80 л. с.)

маш.-ч

10,36

2,01

291,56

586,04

586,04

249,84

5

ГЭСН3
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (120 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП (61 руб.): 45%*0,85 от ФОТ

1000 м2 спланированной площади

0,5

739,8

370

370

139

1. 070149

Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л. с.)

маш.-ч

0,98

0,49

350,23

171,61

171,61

73,16

2. 120202

Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л. с.)

маш.-ч

0,51

0,26

487,48

126,74

126,74

38,82

6

ГЭСН1
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Устройство основания под трубопроводы: песчаного с обваловкой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (1268 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП (785 руб.): 89%*0,85 от ФОТ

10 м3 основания

0,9

5743,51

5169

862

110

41

4197

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5)

чел. час

11,73

10,56

81,61

861,8

861,8

1. 030101

Автопогрузчики 5 т

маш.-ч

0,35

0,31

279,36

86,6

86,6

32,61

2.

Песок для строительных работ природный

м3

11

9,9

424

4197,6

4197,6

7

ГЭСН1
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих /0,24*2+0,1+0,18/*2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (2445 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП (1514 руб.): 89%*0,85 от ФОТ

10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

0,152

83870,21

12748

1740

1703

9305

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2)

чел. час

122,245

18,58

93,63

1739,65

1739,65

1. 021141

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т

маш.-ч

20,36

3,09

342,48

1058,26

1058,26

2. 030101

Автопогрузчики 5 т

маш.-ч

0,25

0,04

279,36

11,17

11,17

3. 040102

Электростанции передвижные 4 кВт

маш.-ч

0,16

0,02

164,4

3,29

3,29

4. 331103

Трамбовки электрические

маш.-ч

0,32

0,05

0,91

0,05

0,05

5. 400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

7,77

1,18

243,54

287,38

287,38

6.

Гвозди строительные

т

0,0008

0,0001216

36530

4,44

4,44

7.

Люки чугунные

шт.

8.

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

м3

0,04

0,00608

4264

25,93

25,93

9.

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т

т

Щиты из до сок толщиной 40 мм

м2

1,2

0,1824

258

47,06

47,06

Арматура

т

0,64

0,09728

22619

2200,38

2200,38

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

м3

1,33

0,2022

2500

505,5

505,5

Раствор цементный

м3

0,1

0,0152

22

0,33

0,33

Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ

м3

3,95

0,6004

10494

6300,6

6300,6

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

т

0,0011

0,0001672

4630

0,77

0,77

Щебень

м3

2,26

0,3435

643

220,87

220,87

Вода

м3

0,0031

0,0004712

19,86

0,01

0,01

8

008

Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм

шт

4

2874

11496

11496

9

СЦМ

Люки чугунные легкие для колодцев

шт.

2

2339

4678

4678

10

ГЭСН1
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (3824 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП (2367 руб.): 89%*0,85 от ФОТ

1 км трубопровода

0,1

92635,02

9264

2327

950

394

5987

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7)

чел. час

230,782

23,08

100,85

2327,62

2327,62

1. 021141

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т

маш.-ч

0,07

0,01

342,48

3,42

3,42

1,24

2. 040102

Электростанции передвижные 4 кВт

маш.-ч

0,93

0,09

164,4

14,8

14,8

9,47

3. 042901

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций

маш.-ч

8

0,8

2,94

2,35

2,35

4. 081600

Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб

маш.-ч

20,3

2,03

363,04

736,97

736,97

303,08

5. 400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,11

0,01

243,54

2,44

2,44

1,05

6.

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350

м2

0,16

0,016

22,2

0,36

0,36

7.

Вода

м3

5

0,5

19,86

9,93

9,93

8.

Трубы полиэтиленовые

м

1010

101

59,17

5976,17

5976,17

11

ГЭСН1
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (577 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП (357 руб.): 89%*0,85 от ФОТ

10 фасонных частей

0,4

5387,94

2155

216

475

195

1464

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5)

чел. час

5,52

2,21

97,96

216,49

216,49

1. 021141

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т

маш.-ч

0,01

342,48

2. 081600

Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб

маш.-ч

2,6

1,04

363,04

377,56

377,56

155,27

3. 400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,01

243,54

З

4.

Фасонные части /муфты/

шт.

10

4

366

1464

1464

12

ГЭСН1
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (142 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП (88 руб.): 89%*0,85 от ФОТ

1 т фасонных частей

0,02

41389,56

828

98

6

3

724

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3)

чел. час

54,05

1,08

90,75

98,01

98,01

1. 400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

1,05

0,02

243,54

4,87

4,87

2,1

2.

Каболка

т

0,0233

0,0004654

93607

43,56

43,56

3.

Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 50-100 мм

т

1

0,02

33955

679,1

679,1

4.

Раствор асбоцементный

м3

0,014

0,00028

2260

0,63

0,63

13

Прайс

Тройник чуг. д.50мм

шт

5

653

3265

3265

14

Прайс

Бочонок д.50мм

шт

4

187

748

748

15

Прайс

Пробка /футерка/ д.50х20мм

шт

5

356

1780

1780

16

Прайс

Кран д.20мм

шт

5

140

700

700

17

Прайс

Отвод д.50мм /Уголок д.50мм/

шт

1

420

420

420

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

60821

7646

8411

2709

44764

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

63230

8792

9674

3116

44764

Накладные расходы

12499

В том числе, справочно:

80%*0,94 ФОТ (от 2539) (Поз. 2-3, 5)

1909

95%*0,94 ФОТ (от 2612) (Поз. 1, 4)

2333

130%*0,94 ФОТ (от 6757) (Поз. 6-8, 10-12)

8257

Сметная прибыль

7193

В том числе, справочно:

45%*0,85 ФОТ (от 2539) (Поз. 2-3, 5)

971

50%*0,85 ФОТ (от 2612) (Поз. 1, 4)

1110

89%*0,85 ФОТ (от 6757) (Поз. 6-8, 10-12)

5112

Итоги по смете:

Земляные работы, выполняемые механизированным способом

9344

Земляные работы, выполняемые ручным способом

5078

Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

607

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

56302

Материалы

11591

Итого

82922

В том числе:

Материалы

44764

Машины и механизмы

9674

ФОТ

11908

Накладные расходы

12499

Сметная прибыль

7193

Непредвиденные затраты 2%

1658

Итого с непредвиденными

84580

НДС 18%

15224

ВСЕГО по смете

99804

Партизанский городской округ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01-0

Основание: Дефектная ведомость

капитальный ремонт водопроводной сети по , ул. Гагарина, 2а,4а; ул. Сливовая, 2.7

Сметная стоимость строительных работ ___________________________119672 руб.

Средства на оплату труда ___________________________27664 руб.

Сметная трудоемкость _____________________________231,84 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв.2010 г.

№ пп

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

на ед.

всего

на ед.

общая

В том числе

Осн. З/п

Эк. Маш.

З/пМех

Мат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

ГЭСН5
Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (2110 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП (1004 руб.): 50%*0,85 от ФОТ

1000 м3 грунта

0,244

18896,8

4611

350

4261

1704

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)

чел. час

19,8145

4,83

72,48

350,08

350,08

1. 060247

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3

маш.-ч

37,41

9,13

373,39

3409,05

3409,05

1363,11

2

ГЭСН6
Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (1555 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП (740 руб.): 50%*0,85 от ФОТ

1000 м3 грунта

0,144

23601,04

3399

258

3141

1256

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)

чел. час

24,702

3,56

72,48

258,03

258,03

1. 060247

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3

маш.-ч

46,73

6,73

373,39

2512,91

2512,91

1004,79

3

ГЭСН4
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (4627 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП (2354 руб.): 45%*0,85 от ФОТ

100 м3 грунта

0,12

44583,66

5350

5350

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3)

чел. час

491,28

58,95

90,75

5349,71

5349,71

4

ГЭСН4
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (1147 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП (583 руб.): 45%*0,85 от ФОТ

100 м3 грунта

0,12

11051,87

1326

1326

Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,5)

чел. час

158,7

19,04

69,64

1325,95

1325,95

5

ГЭСН3
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л. с.), группа грунтов 3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (655 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП (312 руб.): 50%*0,85 от ФОТ

1000 м3 грунта

0,396

3775,7

1495

1495

637

1. 070148

Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт(80 л. с.)

маш.-ч

10,36

4,1

291,56

1195,4

1195,4

509,63

6

ГЭСН1
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 200*0,3*0,1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (346 руб.): 142%*0,94 от ФОТ
СП (209 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0,06

9722,62

583

85

493

140

5

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,3)

чел. час

18,078

1,08

77,96

84,2

84,2

1. 030101

Автопогрузчики 5 т

маш.-ч

4,29

0,26

279,36

72,63

72,63

27,35

2. 120202

Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л. с.)

маш.-ч

1,77

0,11

487,48

53,62

53,62

16,42

3. 120911

Катки на пневмоколесном ходу 30 т

маш.-ч

7,08

0,42

590,66

248,08

248,08

62,71

4. 121601

Машины поливомоечные 6000 л

маш.-ч

0,74

0,04

443,26

17,73

17,73

4,97

5.

Песок для строительных работ природный

м3

424

6.

Вода

м3

5

0,3

19,86

5,96

5,96

7

Песок для строительных работ природный
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15

м3

6

424

2544

2544

8

ГЭСН3
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 200*4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (192 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП (98 руб.): 45%*0,85 от ФОТ

1000 м2 спланированной площади

0,8

739,8

592

592

222

1. 070149

Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л. с.)

маш.-ч

0,98

0,78

350,23

273,18

273,18

116,45

2. 120202

Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л. с.)

маш.-ч

0,51

0,41

487,48

199,87

199,87

61,21

9

ГЭСН1
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Укладка трубопроводов из металл-полимерных труб диаметром: 20 мм прим.
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (7647 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП (4734 руб.): 89%*0,85 от ФОТ

1 км трубопровода

0,2

98523,32

19705

4655

1899

787

13151

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7)

чел. час

230,782

46,16

100,85

4655,24

4655,24

1. 021141

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т

маш.-ч

0,07

0,01

342,48

3,42

3,42

1,24

2. 040102

Электростанции передвижные 4 кВт

маш.-ч

0,93

0,19

164,4

31,24

31,24

19,98

3. 042901

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций

маш.-ч

8

1,6

2,94

4,7

4,7

4. 081600

Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб

маш.-ч

20,3

4,06

363,04

1473,94

1473,94

606,16

5. 400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,11

0,02

243,54

4,87

4,87

2,1

6.

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350

м2

0,16

0,032

22,2

0,71

0,71

7.

Вода

м3

5

1

19,86

19,86

19,86

8.

Трубы полиэтиленовые

м

1010

202

65

13130

13130

10

ГЭСН2
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (6980 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП (4093 руб.): 83%*0,85 от ФОТ

1 врезка

9

617,77

5560

5032

158

12

370

Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,2)

чел. час

5,129

46,16

109

5031,44

5031,44

1. 040502

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

маш.-ч

0,43

3,87

24,25

93,85

93,85

2. 040504

Аппарат для газовой сварки и резки

маш.-ч

0,49

4,41

2,3

10,14

10,14

3. 400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,01

0,09

243,54

21,92

21,92

9,47

4.

Кислород технический газообразный

м3

0,037

0,333

41,2

13,72

13,72

5.

Электроды диаметром 5 мм Э42А

т

0,0001

0,00135

51708

69,81

69,81

6.

Ацетилен газообразный технический

м3

0,0084

0,0756

330

24,95

24,95

7.

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм

м

0,4

3,6

72,9

262,44

262,44

11

Прайс

Кран д.20мм

шт

9

140

1260

1260

12

Прайс

Фитинги д.20мм

шт

18

90

1620

1620

13

ГЭСН2
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2
НР (495 руб.): 110%*0,94 от ФОТ
СП (285 руб.): 70%*0,85 от ФОТ

100 отверстий

0,09

6315,33

568

331

237

85

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,9)

чел. час

35,43

3,19

103,73

330,9

330,9

1. 050102

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 5 м3/мин

маш.-ч

8,99

0,81

289,86

234,79

234,79

85,2

2. 330804

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические

маш.-ч

17,98

1,62

1,91

3,09

3,09

14

ГЭСН1
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (2526 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП (1481 руб.): 83%*0,85 от ФОТ

1 сальник

9

213,62

1923

1825

98

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5)

чел. час

2,07

18,63

97,96

1824,99

1824,99

1.

Мастика битумно-кукерсольная холодная

т

0,0005

0,00441

9381

41,37

41,37

2.

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

т

0,0006

0,00576

9651

55,59

55,59

3.

Пакля пропитанная

кг

0,0018

0,0162

33,3

0,54

0,54

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

50536

19212

12276

4843

19048

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

55261

22094

14119

5570

19048

В том числе, справочно:

Указания к ТЕР-2001 прил.3 т.3 п.7 ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15% (Поз. 1-2, 5, 3-4, 6-10, 14, 13)

4725

2882

1841

726

Накладные расходы

28277

В том числе, справочно:

80%*0,94 ФОТ (от 7932) (Поз. 3-4, 8)

5965

95%*0,94 ФОТ (от 4836) (Поз. 1-2, 5)

4319

110%*0,94 ФОТ (от 479) (Поз. 13)

495

128%*0,94 ФОТ (от 7900) (Поз. 10, 14)

9505

130%*0,94 ФОТ (от 6258) (Поз. 9)

7647

142%*0,94 ФОТ (от 259) (Поз. 6-7)

346

Сметная прибыль

15890

В том числе, справочно:

45%*0,85 ФОТ (от 7932) (Поз. 3-4, 8)

3034

50%*0,85 ФОТ (от 4836) (Поз. 1-2, 5)

2055

70%*0,85 ФОТ (от 479) (Поз. 13)

285

83%*0,85 ФОТ (от 7900) (Поз. 10, 14)

5573

89%*0,85 ФОТ (от 6258) (Поз. 9)

4734

95%*0,85 ФОТ (от 259) (Поз. 6-7)

209

Итоги по смете:

Земляные работы, выполняемые механизированным способом

17305

Земляные работы, выполняемые ручным способом

16386

Автомобильные дороги

3769

Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

971

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

33069

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

23614

Материалы

2880

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

1434

Итого

99428

В том числе:

Материалы

19048

Машины и механизмы

14119

ФОТ

27664

Накладные расходы

28277

Сметная прибыль

15890

Непредвиденные затраты 2%

1989

Итого с непредвиденными

101417

НДС 18%

18255

ВСЕГО по смете

119672