ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 000 от 03 ноября 2010г.

на капитальный ремонт дренажной канализации жилого дома № 000 по ул. Партизанская в г. Партизанске

1.

Наименование заказчика, его почтовый адрес

Уполномоченный орган, его почтовый адрес

Контактная информация, адрес электронной почты (при его наличии)

Особенности участия субъектов малого предпринимательства

Администрация Партизанского городского округа, 6а

Администрация Партизанского городского округа, 6а, каб. 212

Управление экономического развития администрации Партизанского городского округа

*****@***org

Запрос котировок проводится в соответствии с ст. 15 Федерального закона от 01.01.2001 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», поэтому участниками размещения заказа являются только субъекты малого предпринимательства.

Участники размещения заказов должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 01.01.01 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

2.

Источник финансирования заказа

Местный бюджет

3.

Форма котировочной заявки

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме на бумажном носителе и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Форма заявки прилагается.

4.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

Капитальный ремонт дренажной канализации жилого дома № 000 по ул. Партизанская в г. Партизанске - согласно дефектной ведомости объемов работ и локального ресурсного сметного расчета прилагаемых к извещению о проведении запроса котировок.

Общая протяженность дренажной сети – 0,0955км.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполняемых работ:

Требования к качеству:

- предоставить сертификаты соответствия на материалы в соответствии со СНиП 3.05.04-85.

Требования к безопасности труда в строительстве:

- в соответствии со СНиП III-4-80*,

СНиП ,СНиП .

Требования к техническим характеристикам:

- в соответствии с ГОСТ539-80,

ГОСТ, Серия 3.900.1-14 Изделия железобетонные для круглых колодцев для водопровода и канализации.

Требования к результатам работ:

- сдача объекта в эксплуатацию;

- акты освидетельствования скры-тых работ;

- срок гарантии – 2 года с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

5.

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг

- ул. Партизанская, № 000 в г. Партизанске.

6.

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг

- с даты подписания контракта по 17 декабря 2010г.

7.

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

В цену работ включены расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, расходы на доставку и выполнение погрузо-разгрузочных работ.

8.

Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг

500 000,00 руб.

9.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу заказчика, в рабочие дни понедельник-четверг с 9-00 часов до 13-00 часов и 13-45 часов до 18-00 часов, пятница с 9-00 часов до 13-00 часов и с 13-00 часов до 16-45 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: «08» ноября 2010 г.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «16» ноября 2010г., 18-00 часов.

10.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг

- расчеты между сторонами производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика;

- после подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3, счета-фактуры - в течение 10 дней.

11.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта

Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

12.

Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 01.01.2001 года №94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа

Заказчиком установлено такое требование

Приложение

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение № ____ от __________ о проведении запроса котировок, мы готовы выполнить работы по капитальному ремонту дренажной канализации жилого дома № 000 по ул. Партизанская в г. Партизанске.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф. И.О., место жительства (для физического лица); банковские реквизиты.

2. Идентификационный номер налогоплательщика.

3. Участник размещения заказа согласен исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

4.Цена работы составляет________ (____________________________________________________________________) руб. В цену работ включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Для юридических лиц: соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 01.01.01 г. N 209-ФЗ ________________________________________________________________

6. Средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет: _______________________________________________________________

7. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год составляет:________________________________________________________________

Подпись уполномоченного лица __________

(должность, ФИО, подпись)

М. П.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на капитальный ремонт дренажной канализации жилого дома № 000 по ул. Партизанская в г. Партизанске, заключенный по результатам запроса котировок, проведенного______________ 2010 года управлением экономического развития администрации Партизанского городского округа

(Протокол № от « » 2010 г.)

г. Партизанск « » 2010г.

Администрация Партизанского городского округа, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы Партизанского городского округа , действующего на основании Устава Партизанского городского округа, с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице, действующего на основании Устава от ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.В соответствии с Контрактом Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт дренажной канализации жилого дома № 000 по ул. Партизанская в г. Партизанске, определенную сметным расчетом и дефектной ведомостью объемов работ, общей протяженностью 0,0955км.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая сумма Контракта составляет _____________ рублей с учетом НДС 18%.

2.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно после подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3, счета-фактуры - в течение 10 дней.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ

3.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику в срок: с даты подписания контракта по 17 декабря 2010г.

Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3.2. Приемка выполненных работ производится Заказчиком от Подрядчика по акту приемки выполненных работ, подписанному уполномоченными представителями сторон.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы в сроки, предусмотренные в Контракте и сдать работы Заказчику.

4.1.2. Производить работы в полном соответствии с дефектной ведомостью объемов работ, сметой, СНиП 3.05.04-85.

4.1.3. Обеспечить качество выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта.

4.1.4. При обнаружении недостатков в течение гарантийного срока (2 года с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ), Подрядчик осуществляет их устранение за свой счет.

4.1.5. Обеспечить в ходе выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта, необходимые мероприятия по технике безопасности, охране зеленых насаждений, уборке строительного мусора.

4.1.6. Обеспечить в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента подписания акта приемки законченного ремонта объекта, вывоз за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество.

4.1.7. По окончанию работ предоставить исполнительную производствен-но - техническую документацию.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном Контрактом.

4.2.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки

исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения

обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,

следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере

одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.3. Споры, возникающие между Подрядчиком и Заказчиком при заключении, изменении, расторжении и исполнении Контракта, а также

возмещении понесенных убытков и другие возможные споры, рассматриваются в ус­тановленном законо­дательством порядке в Арбитражном суде Приморского

края. Сто­роны при рассмотрении спорных вопросов соблюдают претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии – 30 дней со дня её получения.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, в случаях, уста­новленных законодательством, в частности при возникновении обстоятельств непре­одолимой силы (форс-мажорных), т. е. чрезвычайных и непредсказуемых при данных условиях обстоятельств.

К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т. д.); забастовки; диверсии; запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.

6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны уведомляют друг друга немедленно с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), удостоверяющего документа, сторона Контракта, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Контракта. При возникновении форс-мажорных обстоятельств все во­просы, связанные с взаиморасчетами, решаются сторонами Контракта по взаимному согласованию, а при не достижении согласия - в порядке арбитражного судопроизводства.

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. Контракт считается расторгнутым с момента подписания сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам или вступления в законную силу решения суда.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по Контракту, и непосредственно несут друг перед другом ответственность за ненадлежащее выполнение принятых по Контракту обязательств в случаях, предусмотренных законодательством.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только при условии совершения их в письменной форме и подписании уполномоченными представителями сторон.

8.3. Стороны при реализации условий Контракта руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. При изменении реквизитов сторон, стороны извещают друг друга офици­альным документом, подписанным руководителем и главным бухгалтером, заверенным печатью.

8.5. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до ____________ 2010г.

Контракт подписан сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый экземпляр на 4 листах.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик Подрядчик

Администрация Партизанского городского округа

Приморский край,

6а,

УФК по Приморскому краю

(ОФК 09, Администрация Партизанского городского округа

л/сч. )

В ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток

р/сч

Глава Партизанского городского округа

_________________

М. П.

_____________/ Ф. И.О./

М. П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Партизанского городского округа

___________________

"____" _____________2010 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

на капитальный ремонт дренажной канализации жилого дома № 000 по ул. Партизанская

в г. Партизанске

№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

Раздел 1. Ливневая канализация /L-51,5м/

Земляные работы

1

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3

1000 м3 грунта

0,122

2

Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 3

100 м3 грунта

0,03

3

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 3

100 м3 грунта

0,29

4

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л. с.), группа грунтов 2

1000 м3 грунта

0,132

5

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2

100 м3 уплотненного грунта

1,32

6

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2

100 м3 грунта

0,14

7

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3

1000 м3 грунта

0,008

8

Транспортировка грунта на расстояние 1км

т

15

Трубопроводы

9

Устройство основания под трубопроводы: песчаного

10 м3 основания

1,27

10

Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 200 мм

1 км трубопровода

0,038

11

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм

1 км трубопровода

0,0135

12

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм

1 км трубопровода

0,0135

Колодцы

13

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (ДК-5,кол1,кол2)

10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

0,418

14

КС10-9

шт

6

15

КС7-3

шт

4

16

КО-6

шт

4

17

Люки чугунные

шт.

3

18

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2

100 отверстий

0,05

19

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм

1 сальник

5

20

Кладка стен приямков и каналов

1 м3 кладки

0,02

Раздел 2. Прифундаментный дренаж /L-44м, ДК-4, ДК-6/

Земляные работы

21

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3

1000 м3 грунта

0,184

22

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3

100 м3 грунта

0,06

23

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л. с.), группа грунтов 2

1000 м3 грунта

0,074

24

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2

100 м3 уплотненного грунта

0,74

25

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3

100 м3 грунта

0,06

26

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3

1000 м3 грунта

0,11

27

Транспортировка грунта на расстояние до 1км

т

209

Трубопроводы прифундаментного дренажа

28

Устройство основания под трубопроводы: щебеночного

10 м3 основания

0,35

29

Устройство дренирующей обсыпки из мелкого щебня

100 м3 грунта

0,65

30

Устройство дренирующей обсыпки из крупного песка

100 м3 грунта

0,26

31

Устройство дренирующей обсыпки из щебня фракции 10-20мм

100 м3 грунта

0,035

32

Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой / "TYPAR" SF32/SГ40/

100 м2 поверхности покрытия изоляции

0,68

33

Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных диаметром: 150 мм

100 м трубопровода

0,44

34

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2

100 отверстий

0,14

35

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 /в колодцах/

100 отверстий

0,02

36

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм

1 т фасонных частей

0,1302

37

Трубы асбестоцементные д.100мм

м

14

38

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм

1 сальник

14

39

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм /в колодцах/

1 сальник

2

40

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (ДК-4,6)

10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

0,278

41

КС10-9

шт

4

42

КС7-3

шт

2

43

КО-6

шт

2

44

Люки чугунные

шт.

2

45

Установка закладных деталей весом: до 4 кг

1 т

0,018

46

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня /под дорогу/

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0,1

47

Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3

1000 м2 спланированной площади

0,834

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Партизанского городского округа

___________________

"____" _____________2010 г.

Партизанский городской округ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

капитальный ремонт дренажной канализации жилого дома № 000 по ул. Партизанская в г. Партизанске

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ ___________________________500000руб.

Средства на оплату труда___________________________74758 руб.

Сметная трудоемкость _____________________________705,13чел. час.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв. 2010 г.

№ пп

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

Т/з осн. раб.

Т/з мех.

на ед.

всего

на ед.

общая

В том числе

Осн. З/п

Эк. Маш.

З/пМех

Мат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Раздел 1. Ливневая канализация /L-51,5м/

Земляные работы

1

ГЭСН3
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (945 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП (450 руб.): 50%*0,85 от ФОТ

1000 м3 грунта

0,122

22769,47

2778

116

2662

942

1,6

6,06

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)

чел. час

13,133

1,6

72,48

115,97

115,97

Затраты труда машинистов

чел. час

49,68

6,06

1. 060246

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3

маш.-ч

49,68

6,06

351,33

2129,06

2129,06

753,26

2

ГЭСН9
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
на доработку грунта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень);
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень)
НР (1011 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП (514 руб.): 45%*0,85 от ФОТ

100 м3 грунта

0,03

44794,74

1344

1344

15,43

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,8)

чел. час

514,35

15,43

87,09

1343,8

1343,8

3

ГЭСН9
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (8322 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП (4233 руб.): 45%*0,85 от ФОТ

100 м3 грунта

0,29

38158,48

11066

11066

127,06

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,8)

чел. час

438,15

127,06

87,09

11065,66

11065,66

4

ГЭСН2
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л. с.), группа грунтов 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (163 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП (77 руб.): 50%*0,85 от ФОТ

1000 м3 грунта

0,132

3346,31

442

442

182

1,17

Затраты труда машинистов

чел. час

8,87

1,17

1. 070148

Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт(80 л. с.)

маш.-ч

8,87

1,17

301,81

353,12

353,12

145,43

5

ГЭСН1
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (2014 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП (958 руб.): 50%*0,85 от ФОТ

100 м3 уплотненного грунта

1,32

2454,98

3241

1727

1514

528

19,02

4,01

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3)

чел. час

14,4095

19,02

90,75

1726,07

1726,07

Затраты труда машинистов

чел. час

3,04

4,01

1. 050102

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин

маш.-ч

3,04

4,01

298,28

1196,1

1196,1

421,77

2. 331100

Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций

маш.-ч

12,18

16,08

0,91

14,63

14,63

6

ГЭСН2
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (820 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП (417 руб.): 45%*0,85 от ФОТ

100 м3 грунта

0,14

7784,36

1090

1090

15,65

Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,5)

чел. час

111,78

15,65

69,64

1089,87

1089,87

7

ГЭСН3
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (107 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП (51 руб.): 50%*0,85 от ФОТ

1000 м3 грунта

0,008

36773,93

294

19

275

101

0,26

0,65

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)

чел. час

32,154

0,26

72,48

18,84

18,84

Затраты труда машинистов

чел. час

81,08

0,65

1. 060246

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3

маш.-ч

61,83

0,49

351,33

172,15

172,15

60,91

2. 070148

Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт(80 л. с.)

маш.-ч

19,25

0,15

301,81

45,27

45,27

18,65

3.

Щебень

м3

0,05

0,0004

554

0,22

0,22

8

С

Транспортировка грунта на расстояние 1км
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15

т

15

13,05

196

196

Трубопроводы

9

ГЭСН1
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Устройство основания под трубопроводы: песчаного
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (1557 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП (964 руб.): 89%*0,85 от ФОТ

10 м3 основания

1,27

5777,89

7338

1216

157

58

5965

14,9

0,44

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5)

чел. час

11,73

14,9

81,61

1215,99

1215,99

Затраты труда машинистов

чел. час

0,35

0,44

1. 030101

Автопогрузчики 5 т

маш.-ч

0,35

0,44

282,55

124,32

124,32

46,28

2.

Песок для строительных работ природный

м3

11

13,97

427

5965,19

5965,19

10

ГЭСН3
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 200 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (2263 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП (1401 руб.): 89%*0,85 от ФОТ

1 км трубопровода

0,038

5

17375

1738

355

114

15282

17,48

0,63

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)

чел. час

460,023

17,48

99,4

1737,51

1737,51

Затраты труда машинистов

чел. час

16,61

0,63

1. 021141

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т

маш.-ч

0,56

0,02

354,18

7,08

7,08

2,49

2. 040102

Электростанции передвижные 4 кВт

маш.-ч

3,48

0,13

165,9

21,57

21,57

13,67

3. 042901

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций

маш.-ч

30

1,14

3,4

3,88

3,88

4. 150701

Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т

маш.-ч

12,57

0,48

509,3

244,46

244,46

71,66

5. 400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,83

0,03

245,9

7,38

7,38

3,16

З

6.

Муфты асбестоцементные напорные САМ

шт.

252

9,576

179

1714,1

1714,1

З

7.

Трубы асбестоцементные

м

1008

38,3

350

13405

13405

8.

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

м3

0,12

0,00456

2849

12,99

12,99

9.

Раствор готовый кладочный цементный марки 100

м3

1,01

0,03838

2624

100,71

100,71

Вода

м3

62,8

2,386

20,04

47,82

47,82

11

ГЭСН6
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (1366 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП (846 руб.): 89%*0,85 от ФОТ

1 км трубопровода

0,0135

1014426

13695

871

817

247

12007

7,59

1,64

Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,5)

чел. час

562,35

7,59

114,74

870,88

870,88

Затраты труда машинистов

чел. час

121,47

1,64

1. 040102

Электростанции передвижные 4 кВт

маш.-ч

23,52

0,32

165,9

53,09

53,09

2. 041401

Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций

маш.-ч

7,8

0,11

32

3,52

3,52

3. 042901

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций

маш.-ч

30

0,4

3,4

1,36

1,36

4. 070117

Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л. с.)

маш.-ч

1,65

0,02

521,55

10,43

10,43

2,99

5. 150202

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л. с.)

маш.-ч

80,78

1,09

440,82

480,49

480,49

162,74

6. 150701

Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т

маш.-ч

13,55

0,18

509,3

91,67

91,67

26,87

7. 151700

Установки для подогрева стыков

маш.-ч

1,97

0,03

152,65

4,58

4,58

3,73

8. 330301

Машины шлифовальные электрические

маш.-ч

33

0,45

10,84

4,88

4,88

9. 400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,43

0,01

245,9

2,46

2,46

1,05

Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм

т

0,05

0,000675

28444

19,2

19,2

Электроды диаметром 4 мм Э42

т

0,13

0,001755

50029

87,8

87,8

Флюс АН-47

т

0,07

0,000945

45287

42,8

42,8

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

м3

0,2

0,0027

2849

7,69

7,69

Трубы стальные

м

1004

13,55

873

11829,15

11829,15

Вода

м3

62,8

0,8478

20,04

16,99

16,99

12

ГЭСН6
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (670 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП (415 руб.): 89%*0,85 от ФОТ

1 км трубопровода

0,0135

9

1677

486

298

62

893

4,75

0,33

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8)

чел. час

351,9

4,75

102,29

485,88

485,88

Затраты труда машинистов

чел. час

24,53

0,33

1. 030101

Автопогрузчики 5 т

маш.-ч

0,34

282,55

2. 030303

Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т)

маш.-ч

46,41

0,63

0,92

0,58

0,58

3. 121012

Котлы битумные передвижные 1000 л

маш.-ч

68,81

0,93

64,15

59,66

59,66

4. 150701

Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т

маш.-ч

24,19

0,33

509,3

168,07

168,07

49,27

5. 330301

Машины шлифовальные электрические

маш.-ч

75,06

1,01

10,84

10,95

10,95

6.

Брезент

м2

1,2

0,0162

48,7

0,79

0,79

7.

Бумага оберточная листовая

1000 м2

1,44

0,01944

6481

125,99

125,99

8.

Ткань мешочная

10 м2

0,31

0,004185

164

0,69

0,69

9.

Мастика

т

6,63

0,0895

6693

599,02

599,02

Грунтовка битумная

т

0,112

0,001512

18710

28,29

28,29

Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м

м3

0,25

0,003375

1745

5,89

5,89

Холсты стекловолокнистые марки ВВ-Г

10 м2

168

2,268

58,2

132

132

Колодцы

13

ГЭСН4
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (ДК-5,кол1,кол2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (11009 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП (6815 руб.): 89%*0,85 от ФОТ

10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

0,418

79725,08

33325

7472

4259

1537

21594

76,28

8,2

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5)

чел. час

182,482

76,28

97,96

7472,39

7472,39

Затраты труда машинистов

чел. час

19,61

8,2

1. 021141

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т

маш.-ч

19,61

8,2

354,18

2904,28

2904,28

1019,26

2. 121011

Котлы битумные передвижные 400 л

маш.-ч

0,76

0,32

32,29

10,33

10,33

3. 400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

4,8

2,01

245,9

494,26

494,26

211,41

4.

Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10

т

0,1

0,0418

14570

609,03

609,03

5.

Каболка

т

0,072

0,0301

93598

2817,3

2817,3

6.

Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ

т

0,018

0,007524

11630

87,5

87,5

7.

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400

т

0,008

0,003344

2665

8,91

8,91

8.

Люки чугунные

шт.

9.

Опалубка металлическая

т

0,017

0,007106

68391

485,99

485,99

З

Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы

т

0,0623

0,02604

69843

1818,71

1818,71

Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)

м3

1,25

0,5225

2535

1324,54

1324,54

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

м3

4,1

1,714

2747

4708,36

4708,36

Раствор готовый кладочный цементный марки 50

м3

0,72

0,301

2227

670,33

670,33

Раствор асбоцементный

м3

0,0445

0,0186

2263

42,09

42,09

Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ

м3

1,94

0,8109

10752

8718,8

8718,8

Смесь асфальтобетонная

т

0,21

0,08778

3458

303,54

303,54

14

001

КС10-9

шт

6

2507

15042

15042

15

021

КС7-3

шт

4

805

3220

3220

16

019

КО-6

шт

4

524

2096

2096

17

ФССЦ
Пр. Минрегиона № 000 от 28.07.09

Люки чугунные

шт.

3

2338

7014

7014

18

ГЭСН3
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2
НР (760 руб.): 110%*0,94 от ФОТ
СП (437 руб.): 70%*0,85 от ФОТ

100 отверстий

0,05

20711,89

1036

574

462

161

5,53

1,53

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,9)

чел. час

110,64

5,53

103,73

573,63

573,63

Затраты труда машинистов

чел. час

30,57

1,53

1. 050102

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 5 м3/мин

маш.-ч

30,57

1,53

298,28

456,37

456,37

160,93

2. 330804

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические

маш.-ч

61,14

3,06

1,91

5,84

5,84

19

ГЭСН2
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (1599 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП (938 руб.): 83%*0,85 от ФОТ

1 сальник

5

287,81

1439

1329

110

13,55

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5)

чел. час

2,714

13,57

97,96

1329,32

1329,32

1.

Мастика битумно-кукерсольная холодная

т

0,0008

0,0039

9381

36,59

36,59

2.

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

т

0,0015

0,0076

9469

71,96

71,96

3.

Пакля пропитанная

кг

0,0068

0,034

33,3

1,13

1,13

20

ГЭСН9
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Кладка стен приямков и каналов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (17 руб.): 122%*0,94 от ФОТ
СП (10 руб.): 80%*0,85 от ФОТ

1 м3 кладки

0,02

5669,83

113

14

3

1

96

0,16

0,01

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,7)

чел. час

8,142

0,16

85,26

13,64

13,64

Затраты труда машинистов

чел. час

0,36

0,01

1. 020129

Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т

маш.-ч

0,36

0,01

289,63

2,9

2,9

1,24

2.

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

т

0,0023

0,000046

47962

2,21

2,21

3.

Раствор готовый кладочный

м3

0,221

0,00442

2227

9,84

9,84

4.

Кирпич керамический, силикатный или пустотелый

1000 шт.

0,4

0,008

10584

84,67

84,67

5.

Вода

м3

0,46

0,0092

20,04

0,18

0,18

Раздел 2. Прифундаментный дренаж /L-44м, ДК-4, ДК-6/

Земляные работы

21

ГЭСН3
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (1424 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП (678 руб.): 50%*0,85 от ФОТ

1000 м3 грунта

0,184

22769,47

4190

175

4015

1420

2,42

9,14

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)

чел. час

13,133

2,42

72,48

175,4

175,4

Затраты труда машинистов

чел. час

49,68

9,14

1. 060246

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3

маш.-ч

49,68

9,14

351,33

3211,16

3211,16

1136,1

22

ГЭСН3
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (932 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП (474 руб.): 45%*0,85 от ФОТ

100 м3 грунта

0,06

20671,3

1240

1240

17,11

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)

чел. час

285,2

17,11

72,48

1240,13

1240,13

23

ГЭСН2
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л. с.), группа грунтов 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (91 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП (43 руб.): 50%*0,85 от ФОТ

1000 м3 грунта

0,074

3346,31

248

248

102

0,66

Затраты труда машинистов

чел. час

8,87

0,66

1. 070148

Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт(80 л. с.)

маш.-ч

8,87

0,66

301,81

199,19

199,19

82,04

24

ГЭСН1
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (1129 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП (537 руб.): 50%*0,85 от ФОТ

100 м3 уплотненного грунта

0,74

2454,98

1817

968

849

296

10,66

2,25

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3)

чел. час

14,4095

10,66

90,75

967,4

967,4

Затраты труда машинистов

чел. час

3,04

2,25

1. 050102

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин

маш.-ч

3,04

2,25

298,28

671,13

671,13

236,66

2. 331100

Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций

маш.-ч

12,18

9,01

0,91

8,2

8,2

25

ГЭСН3
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (437 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП (222 руб.): 45%*0,85 от ФОТ

100 м3 грунта

0,06

9690,41

581

581

8,35

Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,5)

чел. час

139,15

8,35

69,64

581,49

581,49

26

ГЭСН3
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (1466 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП (698 руб.): 50%*0,85 от ФОТ

1000 м3 грунта

0,11

36781,03

4046

256

3786

1386

4

3,54

8,92

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)

чел. час

32,154

3,54

72,48

256,58

256,58

Затраты труда машинистов

чел. час

81,08

8,92

1. 060246

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3

маш.-ч

61,83

6,8

351,33

2389,04

2389,04

845,24

2. 070148

Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт(80 л. с.)

маш.-ч

19,25

2,12

301,81

639,84

639,84

263,52

3.

Щебень

м3

0,05

0,0055

696

3,83

3,83

27

СЦП

Транспортировка грунта на расстояние до 1км
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15

т

209

13,05

2727

2727

Трубопроводы прифундаментного дренажа

28

ГЭСН2
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (437 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП (271 руб.): 89%*0,85 от ФОТ

10 м3 основания

0,35

8024,91

2809

335

63

23

2411

4,11

0,18

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5)

чел. час

11,73

4,11

81,61

335,42

335,42

Затраты труда машинистов

чел. час

0,51

0,18

1. 030101

Автопогрузчики 5 т

маш.-ч

0,51

0,18

282,55

50,86

50,86

18,93

2.

Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм

м3

12,5

4,375

551

2410,63

2410,63

29

ГЭСН2
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Устройство дренирующей обсыпки из мелкого щебня
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (3805 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП (1935 руб.): 45%*0,85 от ФОТ

100 м3 грунта

0,65

79659,36

51779

5060

46719

72,66

Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,5)

чел. час

111,78

72,66

69,64

5060,04

5060,04

Д

1. СЦМ

Щебень

м3

115

74,75

625

46718,75

46718,75

30

ГЭСН2
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Устройство дренирующей обсыпки из крупного песка
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (1522 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП (774 руб.): 45%*0,85 от ФОТ

100 м3 грунта

0,26

54704,36

14223

2024

12199

29,06

Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,5)

чел. час

111,78

29,06

69,64

2023,74

2023,74

Д

1. СЦМ

Песок

м3

115

29,9

408

12199,2

12199,2

31

ГЭСН2
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Устройство дренирующей обсыпки из щебня фракции 10-20мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (205 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП (104 руб.): 45%*0,85 от ФОТ

100 м3 грунта

0,035

70919,36

2482

272

2210

3,91

Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,5)

чел. час

111,78

3,91

69,64

272,29

272,29

Д

1. СЦМ

Щебень

м3

115

4,025

549

2209,73

2209,73

32

ГЭСН1
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой / "TYPAR" SF32/SГ40/
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (6624 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП (4193 руб.): 70%*0,85 от ФОТ

100 м2 поверхности покрытия изоляции

0,68

12856,64

8743

7025

52

22

1666

75,02

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2)

чел. час

110,331

75,03

93,63

7025,06

7025,06

1. 400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,25

0,17

245,9

41,8

41,8

17,88

З

2.

Полотно иглопробивное стекловолокнистое ИПС-Т-5

м2

З

3.

Лента полиэтиленовая с липким слоем А50

кг

З

4. СЦМ

"TYPAR" SF32/SГ40/

м2

115

78,2

21,3

1665,66

1665,66

33

ГЭСН2
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных диаметром: 150 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (767 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП (475 руб.): 89%*0,85 от ФОТ

100 м трубопровода

0,44

15864,08

6980

628

10

6342

6,51

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4)

чел. час

14,789

6,51

96,52

628,35

628,35

1. 331531

Пила дисковая электрическая

маш.-ч

4,9

2,16

3,63

7,84

7,84

2.

Трубы асбестоцементные

м

100,8

44,35

143

6342,05

6342,05

34

ГЭСН2
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2
НР (669 руб.): 110%*0,94 от ФОТ
СП (385 руб.): 70%*0,85 от ФОТ

100 отверстий

0,14

6391,03

895

515

380

132

4,96

1,26

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,9)

чел. час

35,43

4,96

103,73

514,5

514,5

Затраты труда машинистов

чел. час

8,99

1,26

1. 050102

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 5 м3/мин

маш.-ч

8,99

1,26

298,28

375,83

375,83

132,53

2. 330804

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические

маш.-ч

17,98

2,52

1,91

4,81

4,81

35

ГЭСН3
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 /в колодцах/
НР (304 руб.): 110%*0,94 от ФОТ
СП (175 руб.): 70%*0,85 от ФОТ

100 отверстий

0,02

20711,89

414

230

184

64

2,21

0,61

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,9)

чел. час

110,64

2,21

103,73

229,24

229,24

Затраты труда машинистов

чел. час

30,57

0,61

1. 050102

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 5 м3/мин

маш.-ч

30,57

0,61

298,28

181,95

181,95

64,16

2. 330804

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические

маш.-ч

61,14

1,22

1,91

2,33

2,33

36

ГЭСН5
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (10250 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП (6346 руб.): 89%*0,85 от ФОТ

1 т фасонных частей

0,1302

8

14667

6585

7489

1803

593

52,97

13,43

Затраты труда рабочих-строителей (ср 5)

чел. час

406,87

52,97

124,3

6584,17

6584,17

Затраты труда машинистов

чел. час

103,16

13,43

1. 150202

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л. с.)

маш.-ч

103,16

13,43

440,82

5920,21

5920,21

1412,57

2. 400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

2,19

0,29

245,9

71,31

71,31

30,5

3.

Электроды диаметром 6 мм Э42

т

0,09

0,01172

50622

593,29

593,29

З

4.

Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм

т

5.

Фланцы стальные

компл.

37

СЦМ

Трубы асбестоцементные д.100мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15

м

14

98,9

1385

1385

38

ГЭСН1
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (3416 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП (2003 руб.): 83%*0,85 от ФОТ

1 сальник

14

213,5

2989

2839

150

28,98

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5)

чел. час

2,07

28,98

97,96

2838,88

2838,88

1.

Мастика битумно-кукерсольная холодная

т

0,0005

0,00686

9381

64,35

64,35

2.

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

т

0,0006

0,00896

9469

84,84

84,84

3.

Пакля пропитанная

кг

0,0018

0,0252

33,3

0,84

0,84

39

ГЭСН2
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм /в колодцах/
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (640 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП (375 руб.): 83%*0,85 от ФОТ

1 сальник

2

287,81

576

532

44

5,42

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5)

чел. час

2,714

5,43

97,96

531,92

531,92

1.

Мастика битумно-кукерсольная холодная

т

0,0008

0,00156

9381

14,63

14,63

2.

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

т

0,0015

0,00304

9469

28,79

28,79

3.

Пакля пропитанная

кг

0,0068

0,0136

33,3

0,45

0,45

40

ГЭСН4
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (ДК-4,6)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (7322 руб.): 130%*0,94 от ФОТ
СП (4533 руб.): 89%*0,85 от ФОТ

10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

0,278

79725,08

22164

4970

2832

1022

14362

50,73

5,45

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5)

чел. час

182,482

50,73

97,96

4969,51

4969,51

Затраты труда машинистов

чел. час

19,61

5,45

1. 021141

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т

маш.-ч

19,61

5,45

354,18

1930,28

1930,28

677,44

2. 121011

Котлы битумные передвижные 400 л

маш.-ч

0,76

0,21

32,29

6,78

6,78

3. 400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

4,8

1,33

245,9

327,05

327,05

139,89

4.

Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10

т

0,1

0,0278

14570

405,05

405,05

5.

Каболка

т

0,072

0,02002

93598

1873,83

1873,83

6.

Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ

т

0,018

0,005004

11630

58,2

58,2

7.

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400

т

0,008

0,002224

2665

5,93

5,93

8.

Люки чугунные

шт.

9.

Опалубка металлическая

т

0,017

0,004726

68391

323,22

323,22

З

Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы

т

0,0623

0,01732

69843

1209,68

1209,68

Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)

м3

1,25

0,3475

2535

880,91

880,91

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

м3

4,1

1,14

2747

3131,58

3131,58

Раствор готовый кладочный цементный марки 50

м3

0,72

0,2002

2227

445,85

445,85

Раствор асбоцементный

м3

0,0445

0,01237

2263

27,99

27,99

Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ

м3

1,94

0,5393

10752

5798,55

5798,55

Смесь асфальтобетонная

т

0,21

0,05838

3458

201,88

201,88

41

001

КС10-9

шт

4

2507

10028

10028

42

021

КС7-3

шт

2

805

1610

1610

43

019

КО-6

шт

2

524

1048

1048

44

ФССЦ
Пр. Минрегиона № 000 от 28.07.09

Люки чугунные

шт.

2

2338

4676

4676

45

ГЭСН7
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Установка закладных деталей весом: до 4 кг
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (433 руб.): 105%*0,94 от ФОТ
СП (243 руб.): 65%*0,85 от ФОТ

1 т

0,018

58513,95

1053

438

2

1

613

4,47

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5)

чел. час

248,193

4,47

97,96

437,88

437,88

Затраты труда машинистов

чел. час

0,15

1. 021141

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т

маш.-ч

0,15

354,18

2. 400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,21

245,9

3.

Детали закладные и накладные

т

1

0,018

34070

613,26

613,26

46

ГЭСН4
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня /под дорогу/
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (784 руб.): 142%*0,94 от ФОТ
СП (474 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0,1

85788,33

8579

222

1383

365

6974

2,78

2,06

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,4)

чел. час

27,8185

2,78

79,78

221,79

221,79

Затраты труда машинистов

чел. час

20,6

2,06

1. 030101

Автопогрузчики 5 т

маш.-ч

2,46

0,25

282,55

70,64

70,64

26,3

2. 070149

Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л. с.)

маш.-ч

2,59

0,26

363,17

94,42

94,42

38,82

3. 120202

Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л. с.)

маш.-ч

2,3

0,23

511,01

117,53

117,53

34,34

4. 120911

Катки на пневмоколесном ходу 30 т

маш.-ч

12,21

1,22

639,17

779,79

779,79

182,15

5. 121601

Машины поливомоечные 6000 л

маш.-ч

1,04

0,1

430,46

43,05

43,05

10,52

З

6.

Щебень

м3

100

10

696

6960

6960

7.

Вода

м3

7

0,7

20,04

14,03

14,03

47

ГЭСН3
В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ

Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МДС81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15
НР (174 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП (89 руб.): 45%*0,85 от ФОТ

1000 м2 спланированной площади

0,834

770,66

643

643

232

1,24

Затраты труда машинистов

чел. час

1,49

1,24

1. 070149

Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л. с.)

маш.-ч

0,98

0,82

363,17

297,8

297,8

122,43

2. 120202

Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л. с.)

маш.-ч

0,51

0,43

511,01

219,73

219,73

64,2

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

296413

63957

33180

10801

199276

705,13

69,87

Накладные расходы

75454

В том числе, справочно:

80%*0,94 ФОТ (от 22909) (Поз. 2-3, 6, 22, 25, 29-31, 47)

17227

95%*0,94 ФОТ (от 8218) (Поз. 1, 4-5, 7-8, 21, 23-24, 26-27)

7339

100%*0,94 ФОТ (от 7047) (Поз. 32)

6624

105%*0,94 ФОТ (от 439) (Поз. 45)

433

110%*0,94 ФОТ (от 1676) (Поз. 18, 34-35)

1733

122%*0,94 ФОТ (от 15) (Поз. 20)

17

128%*0,94 ФОТ (от 4700) (Поз. 19, 38-39)

5655

130%*0,94 ФОТ (от 29167) (Поз. 9-17, 28, 33, 36-37, 40-44)

35642

142%*0,94 ФОТ (от 587) (Поз. 46)

784

Сметная прибыль

43554

В том числе, справочно:

45%*0,85 ФОТ (от 22909) (Поз. 2-3, 6, 22, 25, 29-31, 47)

8763

50%*0,85 ФОТ (от 8218) (Поз. 1, 4-5, 7-8, 21, 23-24, 26-27)

3493

65%*0,85 ФОТ (от 439) (Поз. 45)

243

70%*0,85 ФОТ (от 8723) (Поз. 18, 34-35, 32)

5190

80%*0,85 ФОТ (от 15) (Поз. 20)

10

83%*0,85 ФОТ (от 4700) (Поз. 19, 38-39)

3316

89%*0,85 ФОТ (от 29167) (Поз. 9-17, 28, 33, 36-37, 40-44)

22065

95%*0,85 ФОТ (от 587) (Поз. 46)

474

Итоги по смете:

Земляные работы, выполняемые механизированным способом

30811

37,5

32,86

Земляные работы, выполняемые ручным способом

109532

289,23

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

223856

235,32

30,3

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

5075

12,7

3,4

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

13975

47,95

Конструкции из кирпича и блоков

140

0,16

0,01

Теплоизоляционные работы

19560

75,02

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

1729

4,47

Автомобильные дороги

9837

2,78

2,06

Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

906

1,24

Итого

415421

705,13

69,87

В том числе:

Материалы

199276

Машины и механизмы

33180

ФОТ

74758

Накладные расходы

75454

Сметная прибыль

43554

Непредвиденные затраты 2%

8308

Итого с непредвиденными

423729

НДС 18%

76271

ВСЕГО по смете

500000

705,13

69,87