Извещение о проведении запроса котировки цен
|
Извещение о проведении запроса
котировки цен.
Уважаемые господа!
Государственный заказчик: Управление Судебного департамента в Калужской области
( /19, *****@, лицо уполномоченное поддерживать контакт – , ,
предусматривает осуществить закупку способом запроса котировки цен на
выполнение работ по ремонту кабинетов в Малоярославецком районном суде Калужской области
1. Наименование выполняемых работ: выполнение работ по ремонту кабинетов
2. Объем и условия выполнения работ: согласно локально-сметным расчетам, государственному контракту (приложение № 2,3)
3. Место выполнения работ: Калужская область,
4. Максимальный срок выполнения работ: в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после подписания государственного контракта. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами акта приемки при условии соблюдении Заказчиком правил эксплуатации.
5. Максимальная цена контракта – 00 рублей (двести тысяч двести четыре рубля 00 копеек).
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: локально-сметный расчет
6. Сведения о включенных (не включенных) расходах в стоимость работ: Цена Контракта включает в себя стоимость оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ, расходы на транспортировку, погрузку, разгрузку материалов, оплату труда работников Подрядчика, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и сборов, а также иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Контракта
Источник финансирования: федеральный бюджет.
8. Форма оплаты: безналичная.
9. Срок и условия оплаты: Оплата работ Подрядчика производится безналичным перечислением денежных средств Заказчика на расчетный счет Подрядчика на основании актов приемки выполненных работ (ф. КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3), без авансирования, после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, с отсрочкой платежа до 31 декабря 2012 года.
10. Срок подписания государственного контракта: по истечении 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не более чем через 20 дней.
11. Место подачи котировочных заявок: по адресу заказчика: /19,
Котировочная заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа (электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи)
12. Начало срока подачи котировочных заявок: 15 марта 2012 года.
Окончание срока подачи котировочных заявок: 21 марта 2012 года 18-00 часов.
Рассмотрение котировочных заявок состоится на следующий рабочий день за днем окончания срока подачи котировочных заявок (22 марта 2012 года)
В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок на выполнение работ просим представить котировочную заявку по прилагаемой форме.
Уведомляю Вас, что направление государственным заказчиком запроса котировок цен и представление поставщиком (исполнителем) котировочной заявки (котировочных цен) не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
(Направление котировочной заявки подтверждает отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков)
Приложение:
1. Образец котировочной заявки на 1 л.
2. Локально-сметный расчет № 14.
3. Проект государственного контракта 3 л.
Начальник Управления
Приложение .
Котировочная заявка подается на бланке участника размещения заказа с указанием: местонахождения (для юридического лица, фамилия, имя, отчество место жительство, паспортных данных (для физического лица), банковских реквизитов.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА. ( ОБРАЗЕЦ)
Кому Управление Судебного департамента в Калужской области.
Изучив направленный Вами запрос котировки цен на выполнение работ _______________________________________________________________________________
(указывается предмет котировки цен)
мы нижеподписавшиеся __________________________________________________________
(наименование поставщика)
предлагаем осуществить выполнение работ _________________________________________
(предмет выполнение работ.)
Наименование выполняемых работ:_______________________________________________
Объем выполняемых работ: _______________________________________________________
Стоимость выполняемых работ:____________________________________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)
Сведения о включенных (не включенных) расходах в стоимость работ: _______________________________________________________________________________
Место выполнения работ: ________________________________________________________
Гарантия качества ______________________________________________________________
Срок выполнения работ: _________________________________________________________
Срок и условия оплаты: __________________________________________________________
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
______________________ ___________________ ___________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М. п.
|
УТВЕРЖДАЮ:
| |||||||||||
|
Управление Судебного департамента в Калужской области | ||||||||||||
|
(наименование стройки) | ||||||||||||
|
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/3 | ||||||||||||
|
Сметная стоимость ___________________200,204 тыс. руб. Сметная трудоемкость________________334,68 чел. час Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2012 г. | ||||||||||||
|
№ пп |
Обоснование |
Наименование |
Ед. изм. |
Кол. |
Стоимость единицы, руб. |
Общая стоимость, руб. | ||||||
|
Всего |
В том числе |
Всего |
В том числе | |||||||||
|
Осн. З/п |
Эк. Маш. |
З/п Мех |
Осн. З/п |
Эк. Маш. |
З/пМех | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Раздел 1. Кабинет Председателя суда | ||||||||||||
|
Двери | ||||||||||||
|
1 |
ФЕРр56-9-1 |
Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
100 коробок |
0,04 |
1807,42 |
1437,99 |
369,43 |
39,94 |
72 |
58 |
14 |
2 |
|
2 |
ФЕРр56-10-1 |
Снятие дверных полотен |
100 м2 дверных полотен |
0,064 |
288,06 |
288,06 |
18 |
18 | ||||
|
3 |
ФЕР1 |
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |
100 м2 проемов |
0,072 |
3196,41 |
1100,88 |
1495,74 |
191,54 |
230 |
79 |
108 |
14 |
|
Уд |
1. 121011 |
Котлы битумные передвижные 400 л |
маш.-ч |
1,79 |
30 |
30 |
3,9 |
3,9 | ||||
|
Уд |
2. |
Смола каменноугольная для дорожного строительства |
т |
0,0236 |
1695 |
2,88 | ||||||
|
Уд |
3. |
Пакля пропитанная |
кг |
108 |
9,04 |
70,3 | ||||||
|
Уд |
4. |
Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 |
м2 |
89 |
5,71 |
36,59 | ||||||
|
Уд |
5. |
Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН21-10, площадь 2,05 м2; ДН24-10, площадь 2,35 м2 |
м2 |
100 |
207 |
1490,4 | ||||||
|
4 |
ФССЦ Пр. Минрегиона № 000 от 28.07.09 |
Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л |
шт. |
6 |
72,8 |
437 | ||||||
|
5 |
Прайс - лист м-н "Двери" на 01.03.2012г. |
Дверь филенчатая с коробкой облицованная шпоном, ДГ21-9 пл.1,89 м2 Ц:6000,0/1,18/5,81*1,02 |
шт |
4 |
892,98 |
3572 | ||||||
|
6 |
ФССЦ Пр. Минрегиона № 000 от 28.07.09 |
Скобяные изделия для блоков входных однопольных |
компл. |
4 |
94,68 |
379 | ||||||
|
7 |
ФССЦ |
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни |
компл. |
4 |
92,52 |
370 | ||||||
|
Стены | ||||||||||||
|
8 |
ФЕРр63-5-1 |
Снятие обоев: простых и улучшенных |
100 м2 |
0,568 |
81,12 |
81,12 |
46 |
46 | ||||
|
9 |
ФЕРр61-1-9 |
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |
100 м2 |
0,568 |
867,05 |
720,29 |
32,22 |
19,82 |
492 |
409 |
18 |
11 |
|
Уд |
1. |
Клей гипсовый сухой монтажный |
т |
0,96 |
13560 |
7394,27 | ||||||
|
10 |
Прайс-лист ТЦ "Белый дом" г. Калуга, февраль 2012 г. |
Шпатлевки (смеси) сухие: Финишная плюс Ц=350,0/15кг/1,18/5,81*1,02 |
кг |
545 |
3,47 |
1891 | ||||||
|
11 |
ФЕР3 |
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |
100 м2 покрытия |
0,568 |
74,12 |
72,46 |
1,48 |
0,15 |
42 |
41 |
1 | |
|
12 |
ФССЦ Пр. Минрегиона № 000 от 28.07.09 |
Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У |
т |
0,0074 |
11300 |
84 | ||||||
|
13 |
ФЕР2 |
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |
100 м2 |
0,568 |
3656,8 |
489,72 |
1,48 |
0,15 |
2077 |
278 |
1 | |
|
14 |
ФЕР3 |
Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее |
100 м2 облицовки |
0,013875 |
10037,38 |
410,35 |
55,74 |
1,16 |
139 |
6 |
1 | |
|
Потолок | ||||||||||||
|
15 |
ФЕР5 |
Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |
100 м2 |
0,308 |
6984,78 |
1107,59 |
541,79 |
11,03 |
2151 |
341 |
167 |
3 |
|
16 |
ФЕРр67-4-3 |
Демонтаж: светильников с лампами накаливания |
100 шт. |
0,04 |
50,24 |
49,3 |
0,94 |
0,35 |
2 |
2 | ||
|
17 |
ФЕРм4 |
Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 16 мм2 |
100 м трубок |
0,3 |
1504,03 |
316,78 |
87,1 |
4,86 |
451 |
95 |
26 |
1 |
|
18 |
ФССЦ Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 № 000 |
Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм |
м |
30 |
2,72 |
82 | ||||||
|
19 |
ФССЦ Пр. Минрегиона № 000 от 28.07.09 |
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГнг, напряжением 1,00 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |
1000 м |
0,03 |
3703,01 |
111 | ||||||
|
20 |
ФЕРм7 |
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |
100 шт. |
0,06 |
3860,8 |
1626,88 |
2150 |
682,11 |
232 |
98 |
129 |
41 |
|
21 |
ФССЦ |
Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 |
шт. |
6 |
205 |
1230 | ||||||
|
Полы | ||||||||||||
|
22 |
ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ |
Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |
100 м2 покрытия |
0,308 |
92,9 |
88,84 |
4,06 |
1,51 |
29 |
28 |
1 | |
|
23 |
ФЕРр57-3-1 |
Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |
100 м плинтуса |
0,2 |
29,41 |
29,41 |
6 |
6 | ||||
|
24 |
ФЕР1 |
Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм |
100 м2 покрытия |
0,308 |
3205,89 |
709,16 |
288,63 |
134,96 |
987 |
218 |
89 |
42 |
|
25 |
ФЕР2 В ред. пр. № 000 Минрегиона РФ |
Установка звукопоглащающей подложки под ламинат |
100 м2 |
0,308 |
171,57 |
144,34 |
27,23 |
53 |
45 |
8 | ||
|
Уд |
1. |
Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50 |
кг |
7,423 |
112 |
256,03 | ||||||
|
Уд |
2. |
Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая |
м2 |
115 |
4,82 |
170,72 | ||||||
|
26 |
ФССЦ Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 |
Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НГГЭ", толщина 2 мм |
м2 |
30,8 |
3,49 |
107 | ||||||
|
27 |
ФЕР1 |
Устройство покрытий: из досок паркетных (ламинат) |
100 м2 покрытия |
0,308 |
687,82 |
380,41 |
90,66 |
6,81 |
212 |
117 |
28 |
2 |
|
Уд |
1. 340310 |
Машина паркетно-шлифовальная |
маш.-ч |
4,9 |
2,66 |
2,66 |
4,02 |
4,02 | ||||
|
Уд |
2. 340311 |
Машина для острожки деревянных полов |
маш.-ч |
2,1 |
2,09 |
2,09 |
1,36 |
1,36 | ||||
|
Уд |
3. |
Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы |
м2 |
104 |
132,55 |
4245,58 | ||||||
|
28 |
ФССЦ |
Ламинат "TARKETT Robinson", 32 класс, размер 1292x194x8 |
м2 |
32,03 |
155,71 |
4987 | ||||||
|
29 |
ФЕР3 |
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |
100 м плинтуса |
0,2 |
1441,63 |
70,31 |
14,05 |
288 |
14 |
3 | ||
|
Раздел 2. Приемная | ||||||||||||
|
Полы | ||||||||||||
|
30 |
ФЕРр57-2-1 |
Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |
100 м2 покрытия |
0,158 |
92,9 |
88,84 |
4,06 |
1,51 |
15 |
14 |
1 | |
|
31 |
ФЕРр57-3-1 |
Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |
100 м плинтуса |
0,14 |
29,41 |
29,41 |
4 |
4 | ||||
|
32 |
ФЕР1 |
Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм |
100 м2 покрытия |
0,158 |
3205,89 |
709,16 |
288,63 |
134,96 |
507 |
112 |
46 |
21 |
|
33 |
ФЕР1 |
Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" |
100 м2 покрытия |
0,158 |
1039,26 |
405,19 |
68,16 |
5,08 |
164 |
64 |
11 |
1 |
|
Уд |
1. |
Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ |
м2 |
102 |
67,8 |
1092,94 | ||||||
|
34 |
ФССЦ |
Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1,8 мм |
м2 |
16,12 |
89,47 |
1442 | ||||||
|
35 |
ФЕР3 |
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |
100 м плинтуса |
0,14 |
1441,63 |
70,31 |
14,05 |
202 |
10 |
2 | ||
|
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |
23111 |
2103 |
654 |
138 | ||||||||
|
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |
24318 |
3060 |
904 |
187 | ||||||||
|
В том числе, справочно: | ||||||||||||
|
6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 |
1207 |
955 |
250 |
48 | ||||||||
|
Накладные расходы |
3093 | |||||||||||
|
Сметная прибыль |
1791 | |||||||||||
|
Итого |
29202 | |||||||||||
|
В том числе: | ||||||||||||
|
Материалы |
20354 | |||||||||||
|
Машины и механизмы |
904 | |||||||||||
|
ФОТ |
3247 | |||||||||||
|
Накладные расходы |
3093 | |||||||||||
|
Сметная прибыль |
1791 | |||||||||||
|
в ценах 1 кв.2012 г. 29 202 * 5,81 |
169664 | |||||||||||
|
НДС 18% |
30540 | |||||||||||
|
ВСЕГО по смете |
200204 | |||||||||||
|
Составил: ___________________________ | ||||||||||||
|
Проверил: ___________________________ |
ПРОЕКТ Приложение .
Государственный контракт № ___
на выполнение работ по ремонту кабинетов
в Малоярославецком районном суде Калужской области
г. Калуга «___» _________ 2012г.
Управление Судебного департамента в Калужской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», . А., действующего от имени Российской Федерации на основании Положения об Управлении от 01.01.2001г., и ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола от _________2012 года №_______________,_заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту кабинетов (далее – работы) в Малоярославецком районном суде Калужской области, расположенном по адресу: Калужская область, (далее – объект), в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение к настоящему Контракту) на условиях и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Контракте, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет _______ (__________) рублей ___ копеек.
2.2. Цена настоящего Контракта включает в себя стоимость оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ, расходы на транспортировку, погрузку, разгрузку материалов, оплату труда работников Подрядчика, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и сборов, а также иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий настоящего Контракта.
2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.
2.4. Оплата работ Подрядчика производится безналичным перечислением денежных средств Заказчика на расчетный счет Подрядчика на основании актов приемки выполненных работ (ф. КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3), без авансирования, после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, с отсрочкой платежа до 31 декабря 2012 года.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ на объекте на следующий день с момента подписания Контракта.
3.2. Срок выполнения работ – 15 (Пятнадцать) календарных дней.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА4.1. Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с утвержденным локальным сметным расчетом (Приложение ), согласно ГОСТ, СНиП и другим нормативным актам РФ.
4.2. Подрядчик обязан использовать материалы, соответствующие требованиям, указанным в локальном сметном расчете (Приложение ), и до начала работ предоставить Заказчику образцы и сертификаты, подтверждающие соответствие санитарным, экологическим нормам и нормам противопожарной безопасности. В случае если Заказчик не предоставит свои замечания в течение двух дней с даты получения перечня или образцов, материалы считаются одобренными Заказчиком.
4.3. В случае применения Подрядчиком материалов, строительных материалов и конструкций, не соответствующих качеству установленных нормативными документами и требованиями Заказчика, Подрядчик производит их замену на материалы соответствующего качества за свой счет.
4.4. Подрядчик обязан при выполнении ремонтных работ соблюдать противопожарные мероприятия, требования действующего законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, правила техники безопасности. В случае неисполнения указанных мероприятий ответственность за них несет Подрядчик.
4.5. Подрядчик обязан сохранить на прежнем месте и в рабочем состоянии все инженерные системы здания, которые находились в рабочем состоянии до начала работ. Если при выполнении работ по вине Подрядчика произошел выход из строя каких-либо инженерных сетей здания, Подрядчик обязан за свой счет до сдачи работ устранить данные неполадки.
4.6. Подрядчик обязан за свой счет до сдачи работ устранить все дефекты, возникшие в процессе выполнения работ и ухудшившие внешний вид объекта.
4.7. При заключении Контракта Подрядчик обязан представить заявку на планируемое потребление коммунальных услуг (электроэнергии и воды) – Приложение .
4.8. Подрядчик обязан оплатить стоимость потребленных коммунальных услуг, использованных при выполнении работ, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления Заказчиком расчета, счета и счета-фактуры. Расчет за использование коммунальных услуг производится Заказчиком на основании заявки Подрядчика, указанной в п. 4.7 настоящего Контракта, в соответствии с нормативными актами, действующими на момент завершения работ. При изменении заявленных объемов потребленных коммунальных услуг расчет уточняется по фактическому потреблению.
4.9. Подрядчик в течение 3 (Трех) календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обязан за свой счет вывезти с объекта производства работ принадлежащие ему строительное оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, материалы и мусор.
4.10. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы и примененные им строительные материалы 2 (Два) года с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
4.10.1. В случае наступления гарантийного случая, срок гарантии продлевается на 2 (Два) года с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по устранению выявленных недостатков.
4.11. В случае отказа Подрядчика от выполнения работ по устранению недостатков, выявленных в пределах гарантийного срока, указанного в п. п. 4.10 и 4.10.1 настоящего Контракта, Заказчик имеет право привлечь для устранения данных недостатков третье лицо. При этом все расходы, которые понесет третье лицо для исправления данных недостатков, подлежат возмещению за счет Подрядчика.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязан предоставить объект, подготовленный к выполнению работ, и обеспечить к нему доступ.
5.2. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа и контроля за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов.
5.3. В случае обнаружения отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, а также при обнаружении других недостатков по качеству работ, Заказчик обязан составить акт о нарушении условий контракта и дать указание Подрядчику о способе устранения выявленных нарушений, а при необходимости дать указание о приостановке работ на объекте.
5.4. В случае применения некачественных материалов или материалов, которые не соответствуют сметной документации или не обеспечивают установленный соответствующими нормами уровень качества, Заказчик обязан отдать распоряжение о запрещении применения таких материалов, и выдать предписание Подрядчику.
5.5. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, предусмотренные п. 2.4 настоящего Контракта.
6. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Заказчик назначает на объекте выполнения работ своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ.
6.2. Приемке подлежат полностью законченные этапы работ, выполненные в соответствии со сметной документацией, действующими ГОСТ, СНиП, нормативными актами, и настоящим Контрактом.
6.3. Приемка выполненных работ производится комиссионно, с участием представителей Сторон.
6.4. При обнаружении отдельных несоответствий выполненных работ по локальному сметному расчету, Заказчик составляет акт о выявленных недостатках, на основании которого Подрядчик должен устранить их за свой счет в трехдневный срок и вновь предъявить исправленные работы к сдаче. Заказчик может по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- денежных средств для выполнения работ по устранению недостатков.
6.5. При возникновении спора между Сторонами по поводу недостатков в работе, по требованию любой из Сторон назначается независимая экспертиза.
Заказчик вправе назначить независимую экспертизу без согласия Подрядчика при обнаружении в работе недостатков.
Расходы на экспертизу несет Подрядчик. В случае признания претензий Заказчика необоснованными, расходы Подрядчику возмещаются Заказчиком.
6.6. После окончания приемки представители Сторон составляют, подписывают и скрепляют печатями Акт приемки выполненных работ (ф. КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (ф. КС-3).
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Уплата неустойки производится путем ее удержания из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по настоящему Контракту.
7.4. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5. Выплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранений нарушений.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также Стороны не могли предвидеть и предотвратить их.
8.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на надлежащее исполнение настоящего Контракта в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трех) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
9.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов они подлежат разрешению в Арбитражном суде Калужской области.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, юридического адреса в период действия настоящего Контракта, она должна в течение 5 (Пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону. Данные изменения оформляются дополнительным соглашением к настоящему Контракту, подписанным уполномоченными лицами Сторон.
10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения считаются исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, факсу, электронной почтой или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон.
10.4 Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
10.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
10.6. Неотъемлемой частью Контракта является:
- Приложение – Локальный сметный расчет № 1/3
- Приложение – Заявка на планируемое потребление коммунальных услуг
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
ЗАКАЗЧИК: |
ПОДРЯДЧИК: |
|
Управление Судебного департамента в Калужской области /19 Тел: (48, Факс: (48 | |
|
ОФК по г. Калуге УФК МФ РФ по Калужской области р/с 401 058 107 000 ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области г. Калуга | |
Заказчик: Подрядчик:
___________________/ / _____________________/ ______________ /
М. П. М. П.
Приложение
к государственному контракту №___ от____________
ЗАЯВКА
на планируемое потребление коммунальных услуг (электроэнергии и воды)
|
Виды коммунальных услуг |
Объем, необходимый для производства работ |
|
Электроэнергия | |
|
Вода |
Начальник Управления Подрядчик:
______________ // ___________ / /
