Извещение 63/27.09.2010
Уважаемые руководители организаций и индивидуальные предприниматели приглашаем вас принять участие в запросе котировки!
Извещение 63/27.09.2010
1. Организатор – МУ «Управление капитального строительства» администрации Краснокамского муниципального района, (адрес: Пермский край, г. Краснокамск, пр. Маяковского,11, тел./, тел.(34272)4-44-92 *****@***ru предусматривает путем запроса котировок разместить заказ.
2. Предмет закупки: выполнение работ по капитальному ремонту МУЗ «Краснокамской городской больницы». Акушерское отделение. Замена окон.
3. Источник финансирования – средства .
4. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: выполнение работ по капитальному ремонту МУЗ «Краснокамской городской больницы». Акушерское отделение. Замена окон. Характеристика и объем выполняемых работ указаны в приложении 1 Техническое задание. Гарантия на выполненные работы – 5 лет.
5. Срок выполнения работ – 20 дней с даты подписания контракта
6. Начальная (максимальная) цена контракта: 500 тысяч рублей. Котировочные заявки, цена которых превысит максимальную цену, не рассматриваются и подлежат отклонению.
Цена, предлагаемая в котировочных заявках, должна быть указана в рублях с учетом расходов материалов, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена контракта является твердой, но может быть снижена без изменения объема работ по соглашению сторон.
7. Форма, сроки и условия оплаты: Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком после подписания актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ (формы №№ КС-2, КС-3) в установленном порядке из средств .
8. Подписание муниципального контракта – Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок передает победителю один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта. Победитель должен представить подписанный муниципальный контракт не позднее 15 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Дата заключения контракта устанавливается по истечению семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола.
9. Место и срок подачи котировочных заявок: В случае Вашего согласия выполнить указанные работы, просим представить котировочную заявку по форме указанной в приложении 2 Пермский край, г. Краснокамск, пр. Маяковского,11, каб 326, тел./, до 17-00 часов 07.10.2010 года (дата окончания принятия котировочных заявок). Котировочные заявки, поданные после 17-00 часов 07.10.2010 года, не рассматриваются.
От каждого участника размещения заказа может быть представлена только одна заявка, подписанная уполномоченным лицом (указать также реквизиты документа, подтверждающего право уполномоченного лица действовать от имени участника размещения заказа) и скреплена печатью организации, которая в дальнейшем не может быть изменена.
10. Требования к участникам размещения заказа:
отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
Заявки рассматриваются в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок. Результаты рассмотрения и оценки оформляются протоколом. Протокол размещается в тот же день на официальном сайте www.krasnokamsk.permkrai.ru
Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочных заявок не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение: 1 Техническое задание
2. Форма котировочной заявки.
3. Проект муниципального контракта
Заказчик:
Начальник МУ «УКС»
администрации КМР
Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Стройка: МУЗ «Краснокамская городская больница», акушерское отделение
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
работ по объекту: . капитальный ремонт МУЗ «Краснокамская городская больница», акушерское отделение. Замена окон.
при обследовании объекта установили следующие виды и объемы работ, подлежащие выполнению при ремонте.
п/п Н а и м е н о в а н и е р а б о т
№ Единица
измерения Количество
1 Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными 100 м2 1,17
досками
2 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 м2 1,17
профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью
проема более #2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок
глухого остекления
3 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной 100 п. м. 0,666
свыше #0,51 м. с заглушками
4 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно - 100 м2 0,592
известковым раствором: прямолинейных
5 Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 100 м2 0,592
откосов
6 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 100 м2 0,592
улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску:
стен
7 Смена обделок из листовой стали: поясков, сандриков, отливов, 100 м 0,666
карнизов, шириной до: 0,4 м
8 Утилизация мусора на 10 км т 3,6
Указания к производству работ:
1. Монтаж окон выполнить по ГОСТ , с установкой подоконных досок из ПВХ (плиты подоконные пластиковые «Альфа-профиль» или эквивалент);
2. Установить отливы из оцинкованной стали;
3. Оконные блоки двухкамерные распашные (поворотные), собранные на автоматических линиях с замкнутым профилем;
4. Конфигурацию окон дополнительно согласовать с МУЗ «Краснокамская городская больница»;
5. Стеклопакет 4мм х 12мм х 4мм х 12мм х 4мм;
6. Сопротивление теплопередаче оконного блока не менее 0,68/м2
7. График производства работ согласовать с МУЗ «Краснокамская городская больница»;
8. Сертификаты пожарной безопасности и гигиены, документы, подтверждающие покупку материала, заверенные печатью организации, осуществляющей продажу сертифицированных товаров, передаются заказчику не позднее, чем за пять дней до даты приемки выполненных работ.
Дефектную ведомость составил:
Приложение 2
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Дата ____________2010 г.
Кому: МУ «Управление капитального строительства» администрации Краснокамского муниципального района.
Адрес: Пермский край, г. Краснокамск, пр. Маяковского,11, тел./, тел.(34273)4-44-92
Уважаемые господа!
Изучив извещение о проведении запроса котировок № ____от ____________, мы
Наименование участника размещения заказа _______________________________________________________________
Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица)___________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес_______________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты, ИНН, КПП, ОГРН _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Ф. И.О. лица, имеющего право подписи от имени участника размещения заказа, наименование и реквизиты документа, на основании которого действует_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
тел/факс______________________________________email: ___________________________________________________
нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить __________________________________________ на сумму
(наименование работ)
_______________________________________________________________________________________________ рублей
(цифрами и словами)
в соответствии с требованиями Вашего технического задания и согласны исполнить муниципальный контракт на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок
Срок выполнения работ - __________
Цена выполненных работ указана с учетом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей.
Мы подтверждаем, что сведения о нас не содержатся в реестре недобросовестных поставщиков.
Нам известно, что в случае признания нашей заявки победившей мы должны представить подписанный муниципальный контракт в срок, указанный в запросе котировок, при просрочке этой обязанности для нашей организации наступают следующие последствия: мы считаемся уклонившимся от заключения муниципального контракта и можем быть внесены в реестр недобросовестных подрядчиков, а вы вправе обратиться в суд с иском к нам о понуждении заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с другим подрядчиком.
Контактное лицо:________________________________________________________
Адрес___________________________________________________________________
Тел/факс________________________________________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:
(при наличии)
____________________________________ _________________ _____________________
(Должность лица, уполномоченного (подпись) (Ф. И.О)
подписывать заявку) м. п
Приложение 3
Муниципальный контракт №__
г. Краснокамск «__» ________ 2010г.
МУ «Управление капитального строительства» администрации Краснокамского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Заказчик» , действующего на основании Устава с одной стороны и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА1.1 На основании решения котировочной комиссии (протокол №________ от _________) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту МУЗ «Краснокамской городской больницы». Акушерское отделение. Замена окон в соответствии с условиями настоящего контракта, проектной документацией (при наличии), Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, методическими документами, действующими на момент заключения контракта.
1.2 Наименование и перечень работ, подлежащих выполнению, определяется сметой №_____, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора
2 .СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
2.1.Стоимость поручаемых Подрядчику работ составляет _________________________________
(цифрами и прописью)
и включает в себя все налоги, сборы, транспортные и прочие расходы, связанные с выполнением работ.
2.2. Цена контракта является твердой, но может быть снижена без изменения объема работ по согласованию с Подрядчиком.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.
3.2..Срок выполнения работ ___ дней. Начало работ: с даты подписания контракта.
3.3. Окончание работ «___» _________ 2010г.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. п. 1.1. настоящего контракта, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций по согласованию с Заказчиком в отдельных случаях в соответствии с условиями настоящего контракта, проектной документацией (при наличии) и в установленном порядке сдать выполненные работы Заказчику в срок, указанный в п. п 3.2 настоящего договора.
4.2.Подрядчик самостоятельно приобретает строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительную технику и инструменты, необходимые для выполнения работ по контракту.
4.3. Подрядчик осуществляет входной контроль строительных материалов, изделий-конструкций, операционный контроль производства строительно-монтажных работ, лабораторный контроль
4.4.Подрядчик обязан обеспечить производство работ в соответствии с действующими нормами и вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства
4.5.Подрядчик для учета и оплаты выполненных работ предоставляет:
Муниципальный контракт № __
от Заказчика ____________ от Подрядчика__________
- акты о приемке выполненных работ ф. № КС-2 ;
- справки о стоимости выполненных работ ф. № КС-3;
- счета на оплату выполненных работ, счет-фактуры;
- счета-фактуры на оплату материалов от поставщиков;
- акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты пожарной безопасности, гигиены, соответствия на применяемые материалы, паспорта на материалы, оборудование, результаты испытаний
4.6.Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта.
4.7.Подрядчик обеспечивает выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, по охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.
4.8.Подрядчик осуществляет своевременную уборку и вывозку строительного мусора с объекта с предоставлением документов об утилизации, обеспечение общего порядка.
4.9.Подрядчик обязуется за свой счет исправить дефекты и недостатки, выявленные Заказчиком в ходе выполнения работ, в случаях применения некачественных строительных материалов, изделий, некачественно выполненных работ, отклонений требований СНиП, ТУ ГОСТ и проектной документации.
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
5.1. Заказчик обязан передать Подрядчику до начала работ объект в работу с оформлением при необходимости в установленном порядке необходимых разрешений.
5.4.Заказчик осуществляет финансирование работ по контракту, производит оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
5.5.Заказчик производит приемку выполненных работ с подписанием акта приемки выполненных работ ф. №КС-2, за фактически выполненные объемы работ и справки ф. №КС-3 в течение 5 рабочих дней с момента предоставления их Подрядчиком, либо в этот же срок дает мотивированный отказ.
5.6. Заказчик осуществляет функции Заказчика – застройщика, осуществляет технический надзор строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, ведет контроль качества выполняемых работ, ведет приемку исполнительной документации.
5.7. Заказчик производит приемку законченного строительством (капитального ремонта) объекта с составлением акта сдачи-приемки (акта технической готовности объекта).
5.8. Заказчик обязуется выполнить обязательства в полном объеме, предусмотренные настоящим контрактом.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.
6.1. Расчеты за выполненные работы осуществляются на основании фактически выполненных объемов работ, согласно утвержденной сметы.
6.2. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком после подписания актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ (формы №№ КС-2, КС-3) в установленном порядке из средств .
6.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком после приемки всех работ по настоящему контракту, включая устранение выявленных в процессе приемки работ недостатков.
6.4. За временное присоединение к коммуникациям (электроснабжение, водоснабжение, канализация, телефонизация, теплоснабжение) оплату за пользование услугами производит Подрядчик.
7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.
7.1. Подрядчик приступает к работам после письменного уведомления Заказчика о начале производства работ в соответствии датой начала работ, указанной в п.3.2. настоящего контракта
7.2. Для ведения технического надзора за производством работ, Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика имеет право:
- осуществлять контроль качества выполняемых работ, контроль технологии строительного производства;
- осуществлять контроль за применяемыми строительными материалами, оборудованием;
Муниципальный контракт №__
от Заказчика ____________ от Подрядчика______________
- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;
- освидетельствовать скрытые работы с подписанием актов;
- осуществлять контроль объемов выполненных работ в пределах сметы с подписанием актов приемки работ ф. № КС-2;
- осуществлять контроль сроков выполнения работ;
-осуществлять контроль за ведением исполнительной документации
7.3. Все подключения в действующие инженерные сети осуществляет Подрядчик по техническим условиям владельцев сетей (временные и проектные).
7.4. При невозможности организации работ в первую смену (при эксплуатации помещений объекта, подлежащих капитальному ремонту) Подрядчик выполняет работы во вторую смену, а также при необходимости в праздничные и выходные дни.
7.5. При отставании от графика производства работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выполнение работ круглосуточно.
8. ПРИЕМКА РАБОТ
8.1 Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.
8.2 Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки работ исполнительную документацию в объеме, определенным действующим законодательством, а также документы, указанные в п. 4.5 настоящего контракта
8.3 Заказчик в процессе выполнения работ осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ с подписанием акта приемки выполненных работ ф. №КС-2, за фактически выполненные объемы работ и справки ф. №КС-3 ежемесячно.
8.4. Приемка скрытых работ осуществляется с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ. Подрядчик за 2 суток официально информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
8.5. В случае, если Заказчиком будут выявлены не качественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
8.6 Заказчик производит окончательную приемку законченного строительством (капитального ремонта) объекта с подписанием акта приемки выполненных работ ф. №КС-2, за фактически выполненные объемы работ и справки ф. №КС-3, составлением акта сдачи-приемки (акта технической готовности объекта). Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
9. ГАРАНТИИ
9.1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всего объема работ и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами;
- своевременное устранение за свой счет допущенных недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объекта со дня приемки;
- нормальное функционирование инженерных систем и оборудования, выполненных Подрядчиком при нормальной эксплуатации объекта.
Муниципальный контракт №__
от Заказчика ________________ от Подрядчика______________
9.2. Срок гарантии нормальной эксплуатации объекта (качественно выполненных работ) устанавливается 5 лет с даты подписания акта сдачи-приемки (акта технической готовности объекта).
9.3 Заказчик гарантирует в полном объеме оплату стоимости фактически выполненных объемов работ по настоящему контракту.
10. РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.
10.1. Заказчик вправе потребовать расторжения контракта с Подрядчиком в следующих случаях:
- нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущее к снижению качества работ, приводящее к ущербу в результате производства работ
- систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения этапов по календарному плану работ, влекущих увеличение срока окончания работ более чем на 5 календарных дней
- вступление в силу актов, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика право на производство работ;
- изменение законодательства в период выполнения обязательств по контракту, изменяющего условия контракта;
- невозможность дальнейшего финансирования строительства из-за недостатка средств в утвержденном бюджете;
- при изменении объемов работ, учтенных аукционной (котировочной) документацией.
10.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения контракта в следующих случаях:
- остановка Заказчиком хода работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающим один месяц;
- при невозможности дальнейшего финансирования.
10.3. Сторона, решившая расторгнуть контракт, согласно положения настоящего раздела, не позднее, чем за 14 дней до расторжения контракта направляет письменное уведомление другой стороне.
10.4. В случае несогласия одной из сторон расторгнуть контракт, спор о расторжении контракта переносится на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края.
10.5. При расторжении контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.
11. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
11.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком финансовых обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере одной трехсотой доли ставки рефинансирования Центробанка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от стоимости неоплаченных работ в текущих ценах без учета НДС за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
11.2. За нарушение Подрядчиком срока окончания работ по настоящему контракту, предусмотренных п. 3.3.., он уплачивает Заказчику штраф в размере одной трехсотой доли ставки рефинансирования Центробанка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от стоимости невыполненного объема работ в текущих ценах без учета НДС за каждый день просрочки до фактического окончания работ.
11.3.Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
11.4. О начислении пеней, штрафов, процентов, убытков, ущерба, иных санкций, предусмотренных настоящим контрактом или действующим законодательством, потерпевшая сторона уведомляет виновную сторону путем предъявления письменной претензии. Без предъявления письменной претензии пени, штрафы, проценты, убытки, ущерб,
Муниципальный контракт № __
от Заказчика ____________ от Подрядчика ____________
иные санкции считаются не начисленными. Уплата пеней, штрафов, процентов не освобождает виновную сторону от исполнения принятых по контракту обязательств в натуре
11.5.Споры между Заказчиком и Подрядчиком урегулируются в претензионном порядке. В случае не урегулирования спора, он разрешается в Арбитражном суде Пермского края.
12. ФОРС – МАЖОР
12.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
12.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 12.1, каждая из сторон должна не позднее 3-х дней с момента наступления данного обстоятельства, известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.
12.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 12.1., срок выполнения стороной обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
13.1. Все изменения, дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.
13.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны в течение 3х дней известить друг друга. По истечении этого периода действия, совершенные по старым адресам и счетам, совершенные при неполучении уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.
13.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.
13.4. Приложения к настоящему контракту составляют его неотъемлемую часть:
- Приложение 1 Смета на выполнение работ.
- Приложение 2 Календарный план производства работ
14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
14.1. Срок действия контракта – с даты его подписания до момента выполнения всех обязательств сторонами.
14.2. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах: 1 – Подрядчику, 1 – Заказчику, имеющих одинаковую юридическую силу.
15. АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН
|
ЗАКАЗЧИК: МУ «УКС» администрации Краснокамского муниципального района Пермский край, г. Краснокамск Пр. Маяковского, 11 УФК по Пермскому краю (ОК 14, ФУ администрации КМР, МУ «УКС» администрации КМР) л/с 03 ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю г. Пермь р/с
ОГРП |
ПОДРЯДЧИК: |
Заказчик: Подрядчик:
___________ (_________) _____________ (____________)
