Договор подряда на капитальный ремонт
ДОГОВОР ПОДРЯДА №
на капитальный ремонт
г. Нефтеюганск «__» ____ 2008г.
Общество с ограниченной ответственностью , именуемое, в дальнейшем, «Заказчик», , действующего на основании доверенности № 000/07 от 01.12.07., с одной стороны, и ____, именуемое, в дальнейшем, «Подрядчик», в лице директора, действующего на основании Устава общества, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному ремонту объекта: « ___ » инв. № , а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1.Ориентировочная стоимость работ по настоящему договору составляет цифрами ( прописью )рублей, в том числе НДС 18% - цифрами ( прописью ) рублей согласно приложению №1 (Плановая производственная программа).
2.2.Стороны в случае необходимости изменения этапов (видов), объемов, стоимости и сроков выполнения работ за двадцать дней до начала выполнения работ, согласовывают их в дополнениях к настоящему договору.
2.3.В случае изменения законодательства РФ и/или местных органов власти в области государственного регулирования по налогам, тарифам, таможенным сборам и пошлинам, строительным нормам и правилам, Стороны обсудят эти изменения и подпишут соответствующие дополнения к настоящему договору.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ
3.1.Работы выполняются Подрядчиком из своих материалов, стоимость которых не должна превышать региональных цен УМТО -Юганскнефтегаз», своими силами и средствами или силами и средствами субподрядных организаций. Выбор субподрядчика должен быть согласован с Заказчиком.
3.2.Оплата материалов поставки Подрядчика в стоимости работ (акте сдачи-приемки выполненных работ) производится на основании представленных копий счетов-фактур с ценами фактического приобретения, документально подтвержденных транспортных расходов и платежных документов, договоров на закупку/изготовление материалов, бухгалтерских накладных (актов) на их приемку-передачу от поставщика (изготовителя) Подрядчику.
3.3.Подрядчик несет ответственность за качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.
3.4.Заказчик обязан рассмотреть данные документы в течение десяти календарных дней с момента получения.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
4.1.Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 60(шестидесяти) календарных дней, начиная с 1 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, на основании 3-х комплектов следующих документов: оригинала счета-фактуры, акта сдачи-приёмки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (формы № КС-3), Формы ОС-3 «Акт о приемке-передаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов ОС», дефектной ведомости и расшифровки материалов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком. Подрядчик предоставляет первичную документацию Заказчику для оформления, согласования с 20 числа отчетного месяца, но не позднее 28 числа отчетного месяца.
4.2.Ежеквартально в срок до тридцатого числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, Стороны по согласованию сторон производят сверку исполнения обязательств и состояния взаиморасчетов с подписанием соответствующего акта.
4.3. Акты выполненных работ принимаются Заказчиком при условии устранения Подрядчиком всех выявленных нарушений, в том числе природоохранных, отраженных как в справке, так и в акте о нарушении.
4.4. Подрядчик обязан предоставлять документы, подтверждающих право подписи уполномоченных лиц в выставляемых счетах-фактурах.
5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
5.1.Сроки окончания работ в случае их нарушения Подрядчиком являются исходными для принятия решения Заказчиком о предъявлении имущественных санкций.
5.2.Подрядчик обязан известить Заказчика за три дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Заказчик в течение трех календарных дней, с момента получения уведомления о готовности скрытых работ к приемке, производит их приемку. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
5.3.В случае, если Заказчик в течение трех календарных дней с момента получения уведомления о готовности скрытых работ к приемке, не произведет приемку скрытых работ, то Подрядчик составляет односторонний акт о скрытых работах и приступает к выполнению последующих работ. При этом Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ согласно указания Заказчика, а затем восстановить ее за счет Заказчика.
5.4.О готовности к приемке выполненных Работ Подрядчик извещает Заказчика за три дня до начала приемки.
5.5.При отсутствии претензий со стороны Заказчика Стороны в трехдневный срок с момента начала приемки оформляют и подписывают акт сдачи-приёмки выполненного этапа (вида) работ.
5.6.При наличии претензий к Подрядчику по этапу (виду) работ, по работам в целом Стороны составляют Акт о выявленных нарушениях, в котором определяют сроки их устранения. При этом Подрядчик обязан устранить указанные в акте недостатки собственными силами и за свой счет.
5.7.После устранения Подрядчиком всех нарушений Стороны в двухдневный срок подписывают Акт сдачи-приёмки исправленных Подрядчиком работ.
5.8.Объём работ, выполненный с опережением сроков, указанных в Календарном плане, признаётся, и будет оплачиваться в соответствии с актом сдачи приёмки работ по согласованию с Заказчиком.
5.9.Подрядчик извещает Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему договору работ за пять дней до начала их приемки.
5.10.Сдача-приемка результата работ оформляется соответствующим актом приемки и производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством для данного вида работ.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
6.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.
6.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата работ и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается двенадцать месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки результата работ.
6.3.Если в период гарантийной эксплуатации результата работ обнаружатся скрытые недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего скрытые недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее пяти рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
6.4.Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны третьих лиц и неосторожного или халатного отношения к результату работ со стороны Заказчика и его сотрудников.
6.5.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных скрытых недостатков Заказчик составляет односторонний акт, который имеет юридическую силу двухстороннего акта и является основанием для предъявления претензий.
7. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
Подрядчик обязан:
7.1.Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
7.2.Принять передаваемую Заказчиком площадку капитального ремонта (далее по тексту договора – Площадку) и подписать соответствующий акт.
7.3.Обеспечить:
7.3.1.Производство работ в полном соответствии с переданной технической документацией;
7.3.2.Качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;
7.3.3.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации результата работ;
7.3.4.Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации результата работ.
7.4.Возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в смете, все временные сооружения.
7.5.Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на Площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения.
7.6.Обеспечить в ходе выполнения работ на Площадке соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране труда и окружающей среды, правил и норм промышленной и пожарной безопасности, природоохранного, лесного и земельного законодательства, а также «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (РД ), утвержденных Постановлением Госгортехнадзора РФ от 01.01.2001г. № 56.
7.7.При возникновении аварии, пожара, несчастном случае немедленно сообщить о происшедшем руководителям цехов, участков, а также руководству Заказчика. При необходимости обеспечить вызов пожарных подразделений, медсанчасти и до прибытия представителей Заказчика организовать координацию действий персонала по локализации и предупреждению развития аварии, пожара и загрязнения окружающей среды.
7.8.Согласовать с органами государственного надзора; организациями, в охранной зоне которых будут производиться работы, порядок ведения работ на результат работ, согласовать его у Заказчика и обеспечить соблюдение его на Площадке.
7.9.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
7.9.1.Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
7.9.2.Иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
7.10.Передать Заказчику по окончании работ всю техническую документацию, полученную от Заказчика для выполнения работ, а также составленную Подрядчиком в ходе выполнения работ.
7.11.Обеспечить содержание и уборку Площадки и прилегающей непосредственно к ней территории в процессе производства работ и после их завершения.
7.12.Вывезти до начала приемки результата работ за пределы Площадки принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, Материалы, временные сооружения, другое имущество, а также привести Площадку в состояние, отвечающее требованиям санитарным нормам, законодательству в области охраны окружающей среды, земельному и лесному законодательству.
7.13.Подрядчик обязуется привлекать для выполнения работ на объекте работников при наличии у них регистрации в ХМАО, а для иностранных работников и работников без гражданства, также соответствующего разрешения на работу. Под работниками для целей настоящего пункта договора понимаются российские, иностранные граждане и лица без гражданства, привлекаемые Подрядчиком на основании заключенных с ними трудовых и гражданско-правовых договоров, с предоставлением справки отдела кадров, удостоверяющей наличие трудовых отношений.
7.14.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
7.15.При предоставлении актов выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию на выполненный объем работ один экземпляр - в электронном виде (в формате PDF Adobe Acrobat), второй экземпляр – на бумажном носителе;
7.16.Подрядчик не имеет права уступать свои права или обязательства по настоящему договору, частично или полностью, без предварительного письменного согласия Заказчика.
7.17.Подрядчик должен письменно проинформировать Заказчика обо всех, привлеченных к выполнению работ по настоящему договору субподрядчиках. Назначение субподрядчика должно быть одобрено Заказчиком.
7.18.Если субподрядчик не известен Заказчику, Подрядчик для получения одобрения Заказчика, должен предоставить на него квалификационные документы по согласованным Сторонами содержанию и форме.
7.19.Передача Подрядчиком части работ субподрядчику не освобождает Подрядчика от ответственности за организацию, сроки, объемы и качество выполняемых субподрядчиком работ, предусмотренных к выполнению Подрядчиком по настоящему договору.
7.20. Подрядчик обязан вернуть материально-ответственному лицу Заказчика товаро-материальные ценности, высвобождающиеся в ходе ремонта с оформлением по форме М-35а «К», утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 01.01.2001г.
7.21. Подрядчик при осуществлении работ на объектах Заказчика обязуется руководствоваться Методическими указаниями «О поведении и культуре производства работ Подрядчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов -Юганскнефтегаз»».
7.22. Подрядчик обязан доводить до работников своей организации Политику Компании «НК «Роснефть»» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (Приложение к договору № 6).
7.23.При привлечении к выполнению работ субподрядных организаций в процессе исполнения договора, Подрядчик должен предварительно получить согласование у Заказчика.
7.24. Подрядчик обязан доводить до работников своей организации и неукоснительно выполнять Стандарт Компании «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещании решений»» (Приложение к договору № 9).
7.25. Подрядчик обязуется соблюдать «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании», изложенные в Приложении № 10 к настоящему договору. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора.
8. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
8.1.Передать Подрядчику в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего договора по акту, подписанному Сторонами, на период выполнения работ и до их завершения Площадку, пригодную для производства работ.
8.2.Передать Подрядчику в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего договора всю необходимую для выполнения работ техническую документацию. Передаваемая техническая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями действующих норм и правил. Представление Заказчиком ненадлежащим образом оформленной технической документации приравнивается к ее непредставлению.
8.3.Передать Подрядчику в разумный срок до приемки результата работ перечень технической документации, необходимой для приемки результата работ.
8.4.Предоставить Подрядчику и его субподрядчикам беспрепятственный доступ к объекту, на котором будет производиться выполнение работ, точки подключения к сетям энергоснабжения и водоснабжения.
8.5.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
9. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
9.1.Охрану Площадки и находящихся на ней материалов в период выполнения работ до момента подписания акта о приемке результата работ осуществляет Подрядчик.
9.2.Право собственности на результат выполненных работ по настоящему договору возникает у Заказчика после полной оплаты всех выполненных работ по настоящему договору.
10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
10.1. Заказчик обязан назначить своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет технический надзор и контролирует ход и качество выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов и приемку выполненных работ.
Представителем может являться работник Заказчика либо инженерная организация (инженер).
10.2. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода их выполнения.
10.3. Работники служб охраны окружающей среды, охраны труда и Представитель Заказчика при выявлении нарушений требований по охране окружающей среды, технике безопасности, пожарной безопасности имеют право приостановить работу Подрядчика до устранения нарушений.
10.4. Подтверждением полномочий Представителя Заказчика является приказ о назначении работника представителем Заказчика при проведении работ по настоящему договору.
10.5. Подтверждением полномочий инженерной организации (инженера) является копия договора на осуществление технического надзора и контроля ходам и качества выполняемых работ по настоящему договору.
10.6. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
10.7. Представитель Заказчика регулярно раз в пять дней проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
10.8. Контролируя выполнение работ Подрядчиком, Представитель Заказчика и инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
11. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
11.1.Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору и обязаны возместить другой стороне убытки, вызванные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.
11.2.Подрядчик за задержку оплаты выполненных Работ имеет право взыскать с Заказчика проценты, рассчитанные в соответствии со ст. 395 ГК РФ, но не более 3% годовых.
11.3.Заказчик в случае нарушения Подрядчиком договорных обязательств, вправе принять решение о взыскании неустойки и направить Подрядчику соответствующую претензию.
11.4. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в следующих размерах:
11.4.1. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ согласно Календарного графика производства работ - пеня в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.
11.4.2. За несвоевременное освобождение Площадки от принадлежащего ему имущества или не приведение ее в состояние отвечающее условиям настоящего договора – штраф в размере 1000 руб. за каждый день просрочки;
11.4.3. За задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (в том числе выявленных и в период гарантийной эксплуатации объекта) против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом – неустойку(пеню) в размере 0,1% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.
11.4.4. Заказчик в случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления первичных документов (в том числе актов сверки), указанных в п. 4.1 – вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 1% от стоимости соответствующего объема работ за каждый день просрочки.
Подрядчик не несет ответственности за качество Документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику в течение трех дней с момента обнаружения. Затраты, возникающие по этой причине у Подрядчика в связи с исправлением выполненных работ, оплачиваются Заказчиком.
11.5.В случае фактического нахождения работника Подрядчика на территории объектов Заказчика в нарушение требований п. 7.13., Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай обнаружения такого работника. При этом Заказчик предъявляет Подрядчику претензию на сумму штрафных санкций за нарушение договорных обязательств. Факт нахождения на объектах Заказчика работников Подрядчика без соответствующего разрешения или регистрации, устанавливается актом Заказчика, с участием представителя Подрядчика или протоколом органов внутренних дел. В случае отказа представителя Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается соответствующая отметка.
11.6.При установлении факта нарушения Подрядчиком п. 7.6. договора Заказчик имеет право не принимать от Подрядчика выполненный объем работ до момента устранения последним всех фактов нарушений природоохранного законодательства, отраженных как в справке по исполнению природоохранного законодательства (Приложение к настоящему договору), так и в акте о совершении нарушения. Факт нарушения должен быть подтвержден актом о совершении нарушения, подписанным полномочными представителями Заказчика и Подрядчика являются начальник отдела (цеха) и руководитель подрядной организации.
11.7.Заказчик вправе не принимать выполнение работ при выявлении всех видов нарушений.
11.8. Заказчик предоставляет Подрядчику претензию суммы штрафных санкций за нарушение договорных обязательств, указанных в настоящем договоре.
11.9.В случае установления факта нарушения п.7.17., п.7.23. договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай обнаружения такого инцидента. Факт нарушения условий п.7.17., п.7.23. настоящего договора должен быть подтвержден соответствующим актом, составленным представителями Заказчика и подписанного не менее чем двумя свидетелями. При этом Заказчик предъявляет Подрядчику претензию за нарушение договорных обязательств.
11.10. При выставлении штрафных санкций контролирующими органами по вине подрядчика, Подрядчик на основании подтверждающих документов компенсирует заказчику все уплаченные штрафные санкции.
12.ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
12.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
12.2.Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения Работ, то Подрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты неустойки за просрочку сдачи Результата работ. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.
12.3.В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом, если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ существенно увеличит конечные сроки сдачи Работ, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности, предъявляемые к Результату Работ, он вправе уплатить за произведенные некачественно Работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной, но отличающуюся от нее не более чем на стоимость исправлений некачественно выполненных Работ для достижения нормативного качества, заложенного в проекте, или уменьшить соответствующим образом договорную цену, если этапы Работ не определены. Заказчик вправе привлечь к устранению недостатков в выполненных Подрядчиком работах третьих лиц.
12.4.Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости Работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
12.5.В случае, если Заказчиком принято решение об остановке Работ (консервации) Результата Работ, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные Работы в порядке, предусмотренном Настоящим Договором. Также Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость остановки Работ и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить остановку Работ, консервацию Результата Работ, а Заказчик обязуется оплатить данные Работы.
12.6.Заказчик вправе вносить изменения в объем Работ, которые, по его мнению, необходимы, но не влекут за собой изменений в Документации, по которой выполняются Работы. В случае необходимости внесения изменений, Заказчик обязан направить письменное обязательное для выполнения Подрядчиком распоряжение с указанием характера и объема изменяемой Работы. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок сдачи Результата Работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью Настоящего Договора.
12.7.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Настоящего Договора.
12.8.Если, в результате обстоятельств непреодолимой силы, результату работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в десятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, либо инициировать процедуру расторжения настоящего договора.
12.9.Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
12.10.Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика за 30 дней до момента расторжения, с оплатой фактически выполненных работ.
13.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
13.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон.
13.2.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
13.3.При не разрешении спора путем переговоров, стороны направляют друг другу претензии. Ответ на претензию направленную любой из сторон должен быть дан в течение десяти календарных дней с момента ее получения.
13.4.Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п. п. 13.1., 13.2. и 13.3. Настоящего Договора, то он разрешается арбитражным судом ХМАО.
14.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
14.1.Заказчик вправе расторгнуть Настоящий Договор в случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на пятнадцать дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку сдачи Результата работ более чем на пятнадцать дней;
- аннулирования лицензий на выполнение работ, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
14.2.Подрядчик вправе расторгнуть Настоящий Договор в случае систематической задержки Заказчиком расчетов за выполненные работы на срок свыше шестидесяти календарных дней.
14.3.Настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Настоящим Договором, по истечении тридцати дней с момента получения письменного уведомления о расторжении другой Стороной.
14.4.Действие Настоящего Договора может быть прекращено по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения, в котором указывается дата прекращения Работ и сумма и срок оплаты выполненных Работ.
15.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
15.1.Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны и/или использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего договора.
15.2.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Настоящего Договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны.
16.ВСТУПЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ
16.1.Сроки действия договора:
- начало действия договора: « » 2008г.;
- окончания действия договора: «31 » декабря 2008г..
16.2.Сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ: «___» 2008г.;
- завершение выполнения работ: «____» 2008г. согласно Графику производства работ (Приложение № 5).
17.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.
17.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, только если они подписаны полномочными представителями Сторон.
17.3.Все приложения, акты и дополнительные соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
17.4.После вступления настоящего договора в силу вся предыдущая переписка между Сторонами теряет силу.
17.5.Во всем остальном, что не урегулировано Настоящим Договором, действуют нормы ГК РФ.
17.6.Все оформляемые в процессе исполнения Настоящего Договора документы могут быть направлены другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по юридическому адресу получателя подлинных экземпляров.
17.7.При выполнении Настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.
17.8.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
17.9. Подрядчик согласен с тем, что любой работник, агент или субподрядчик, нарушивший пункт 7.8 настоящего договора, должен быть удален и не должен иметь разрешения выполнять какие-либо работы в вахтовых общежитиях, арендованных у Заказчика помещениях, контролируемых или используемых Подрядчиком или для целей Заказчика и на объектах выполнения работ или действовать от имени Заказчика. Если работник, агент или субподрядчик Подрядчика окажется вовлеченным в какое-либо происшествие или несчастный случай, в которых одним из факторов могло быть использование наркотиков или алкоголя, или если можно обоснованно подозревать, что он находится под воздействием алкоголя или наркотиков или злоупотребляет ими, то такое лицо будет незамедлительно отстранено от выполнения каких-либо работ по настоящему Договору и подвергнуто прохождению теста или медицинского осмотра.
17.10.Подрядчик признает и соглашается с тем, что если это не вступит в противоречие с соответствующим законодательством, Заказчик имеет право проводить не объявленные досмотры лиц и имущества для обнаружения наркотиков или алкоголя в вахтовых общежитиях, арендованных у Заказчика помещениях, контролируемых или используемых Заказчиком или для целей Заказчика и на объектах капитального ремонта. Подрядчик также соглашается проводить проверку на содержание наркотиков и алкоголя и/или медицинские осмотры любого из своих работников, агентов или субподрядчиков, выполняющих работы, предусмотренные настоящим договором, считающиеся Заказчиком ответственными с точки зрения обеспечения безопасности, до посещения ими вахтовых общежитиях, арендованных у Заказчика помещениях, контролируемых или используемых Заказчиком или для целей Заказчика и на объекты капитального ремонта. Любому из работников Подрядчика или его агентов, выполняющих работы, предусмотренные настоящим Договором, ответственные с точки зрения обеспечения безопасности, или занимающих указанные должности, отказывающемуся подвергнуться подобным выборочным проверкам или медицинскому осмотру, не будет разрешено выполнять для Заказчика никаких работ и услуг или иметь доступ в помещения Заказчика без четкого письменного согласия Заказчика. Заказчик имеет право, но не обязан, выполнять необъявленные проверки подрядчика в отношении алкоголя и наркотиков для того, чтобы убедиться, что политика Подрядчика и ее осуществление соответствуют настоящему Договору.
17.11 Реквизиты могут быть изменены в одностороннем порядке путем письменного уведомления.
Перечень документов, прилагаемых к настоящему договору:
1.Плановая производственная программа;
2.Вспомогательные таблицы к плановой производственной программе;
3.Календарный план затрат;
4.Ведомость потребности МТР и оборудования в смете(при его наличии);
5..График производства работ;
6.Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
7.Справка об исполнении природоохранного законодательства;
8. ;
9. Стандарт Компании «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений»;
10. «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании»;
11. Копия лицензии;
12. Расчет стоимости перевозки рабочих(при наличии в решении тендера по образцу УКР);
13. Расчет затрат на перебазировку техники(при наличии в решении тендера по образцу УКР);
14. Перечень субподрядных организаций(при наличии по образцу УКР).
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
|
ЗАКАЗЧИК |
ПОДРЯДЧИК |
|
-Юганскнефтегаз» Почтовый адрес: 628309 Тюменская область, ХМАО-Югра, тел.-201 Юридический адрес: Тюменская обл., ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 1 мкр., д. 115 р/с 400 1527 в банк развития регионов» г. Москва, ИНН// к/с | |
|
ЗАКАЗЧИК |
ПОДРЯДЧИК |
|
_____________________ |
_______________ |
