ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

«22» августа 2011 года

Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

(почтовый адрес: Ленинградская область, Выборгский район, ; адрес электронной почты), предусматривает разместить заказ способом запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту автобусного павильона.

Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства (требование установлено в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

Участникам размещения заказа необходимо соответствовать требованиям пунктов 1, 2, части 1 ст. 4 ФЗ от 01.01.2001г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Котировочные заявки, поданные участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению.

Наименование, характеристики и объём выполняемых работ: указаны в Приложении № 2 к извещению о проведении запроса котировок цен.

Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок качества выполненных работ Подрядчиком составляет 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работы, исключения составляют случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Требование к результатам работ:

·  Результат работ должен обеспечивать требуемый технический уровень и эксплуатационное состояние автобусного павильона.

·  В результате проведения работ по ремонту автобусного павильона принятые технические решения обеспечат безопасную для жизни людей эксплуатацию Объекта.

Порядок приемки выполненных работ, технический надзор и контроль качества:

·  Приемка выполненных работ производится представителем Муниципального заказчика с последующим подписанием Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) в течение трех дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче, при наличии сертификатов, паспортов и (или) других документов на используемые при выполнении работ материалы.

·  Контроль качества, технический надзор осуществляется представителем Муниципального заказчика в соответствии с нормативными требованиями и условиями контракта. Контроль качества выполняемых работ осуществляется визуально.

·  Условия выполнения работ: Выполнение работ по текущему ремонту автобусного павильона должно осуществляться Подрядчиком из своих материалов, собственными силами и инвентарем.

В процессе выполнения работ в целях соблюдения правил техники безопасности выполнять необходимые мероприятия по обустройству места проведения работ ограждающими устройствами.

·  В процессе выполнения работ вести общий журнал производства работ по ремонту автобусного павильона с фиксированием всех видов работ по конструктивным элементам и применяемым материалам.

В ходе выполнения всех работ по мере необходимости Подрядчик должен производить уборку мест выполнения работ от строительного мусора с последующим его вывозом к месту утилизации.

Не допускается сжигание строительного мусора по экологическим требованиям.

По окончании выполнения работ Подрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, произвести уборку мест выполнения работ от строительного мусора.

Требования к выполнению работ:

·  Все работы должны выполняться в соответствии с Техническим заданием документации, требованиями СНиПов и ГОСТов на соответствующие виды работ, применяемые материалы должны иметь паспорта качества и иные документы, подтверждающие пригодность их применения в строительстве на территории РФ.

Работы по ремонту автобусных павильонов должны быть выполнены согласно:

·  ОСТ218. «Автобусные остановки на автомобильных дорогах» (утв. распоряжением Минтранса РФ от 01.01.2001 № ИС-460-Р).

·  ГОСТ Р50597 – 93 «Автомобильные дороги».

·  ГЭСН 2001-2 «Строительные нормы и правила в РФ».

    СП «Безопасность труда в строительстве». СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». СНиП «Благоустройство территорий».

·  СНиП 3-4 «Техника безопасности в строительстве»

·  Методических Рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (Письмо Росавтодора от 01.01.2001 № ОС-28/1270-ис).

Место выполнения работ: ул. Лесная, (район д. № 7) г. Светогорск, Выборгский район, Ленинградская область.

Сроки выполнения работ: 15 календарных дней, начиная с 08.09.2011 года.

Срок выполнения работ может быть продлен на количество дней не соответствующих по погодным условиям, требованиям условий выполнения работ с составлением соответствующего двустороннего акта.

Максимальная цена контракта: 40 000,00 (сорок тысяч) руб. 00 коп.

Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является локальный сметный расчет, составленный Заказчиком в ТЕР-ЛО-2001 (с пересчетом сметной стоимости).

В цену работ включены расходы на материалы, оборудование и их доставку, перевозку, сбор и вывоз мусора, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты работ:

1. Оплата производится в течение 20 рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком к оплате платежных документов (счет-фактура, счет), оформленных на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и акта о приемке выполненных работ (КС-2). Платежные документы должны быть представлены к оплате в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

2. Оплата Муниципальным заказчиком Подрядчику цены контракта осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Источник финансирования заказа: бюджетные средства муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

Требования к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа (п. 12 ст. 43 Федерального закона от 01.01.2001 ).

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме в оригинале с подписью и печатью (в случае ее наличия) или в форме электронного документа.

Место подачи котировочных заявок: ул. Победы, д. 22, , г. Светогорск, Выборгский район, Ленинградская область.

Приём котировочных заявок:

по рабочим дням: с 09:00 час. до 18:00 час., по пятницам до 17:00 час.,

перерыв: с 13:00 час. до 14:00 час.,

контактный телефон: (;

Начало приема котировочных заявок: «23 августа 2011 г.

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: до 18:00 час. «29» августа 2011 г.

Котировочная заявка будет рассмотрена: «30» августа 2011 г.

Срок, в течение которого победитель запроса котировок должен подписать проект муниципального контракта, составляет не менее 7 дней и не более 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение: 1. Форма котировочной заявки (Приложение ).

2. Техническое задание (Приложение ).

3. Локальный сметный расчет (Приложение ).

4. Проект муниципального контракта.

Глава администрации

Приложение к Извещению

о проведении запроса котировок

от «22» августа 2011г.

Котировочная заявка

«___»___________ 20___ года

Кому: __________________________________________________________________________

( наименование и адрес Муниципального заказчика)

1) Изучив направленный Вами запрос котировок цен __________________________________

_______________________________________________________________________________,

наименование участника размещения заказа ( для юр. лиц); Ф. И.О. (полностью - для физ. лиц)

действующий на основании________________________________________________________

(Положения, Устава и т. д., также при необходимости указать название и номер

________________________________________________________________________________________________________________________

документа, разрешающего выполнение работ (оказание услуг)

предлагает поставить (выполнить, оказать) ___________________________________________

(наименование товара, вида работ, услуг)

и подтверждает согласие исполнить условия муниципального контракта, указанные в Извещении о проведении запроса котировок.

2) Место нахождения (для юридического лица):

Место регистрации юридического лица: _____________________________________________

Фактический адрес юридического лица: _____________________________________________

3) Место жительства (для физического лица):

Адрес регистрации:_______________________________________________________________

Адрес фактического проживания:___________________________________________________

4) Банковские реквизиты участника размещения заказа:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон: ___________________________________ Факс:____________________

5) ИНН/КПП налогоплательщика: __________________________________________________

6) Цена работ составляет __________ /_________ руб. ___ коп., в т. ч. НДС.

(цифрами) (прописью)

(При расхождении цены, указанной цифрами и прописью, во внимание принимается цена, указанная прописью.

Если НДС не облагается, указать: «НДС не облагается на основании письма упрощенной системе налогообложения» или сделать ссылку на нормативный акт, определяющий основания освобождения от оплаты).

В цену включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

8) Настоящей заявкой подтверждаем, что против _________________________________ не

(наименование участника размещения заказа)

проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9) Настоящей заявкой уведомляем, что ______________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

имеет статус субъекта малого предпринимательства и соответствует требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона РФ – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Приложения: ____________________________________________________________________

(участнику размещения заказа указать все Приложения к котировочной заявке)

От участника размещения заказа:

______________/ _______________________________________ (___________________)

подпись Фамилия, Имя, Отчество должность

Печать

ение № 2 к извещению

Приложение к Извещению

о проведении запроса котировок

от «22» августа 2011 г.

Техническое задание

Место выполнения работ: г. Светогорск, ул. Лесная (район д. №7):

1. автобусный павильон – 1 ед.

Итого: 1 ед.

Виды выполняемых работ:

№ п./п.

Наименование работ

Ед. изм.

Количество

1

Демонтаж облицовки и крыши

1м2

проема

16,2

2

Монтаж(остекление) облицовки и крыши

1м2

проема

16,2

3

Очистка, проолифка, масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,034

Требования к результатам работ

Результат работ должен обеспечивать требуемый технический уровень и эксплуатационное состояние автобусных павильонов.

В результате проведения работ по ремонту автобусных павильонов принятые технические решения обеспечат безопасную для жизни людей эксплуатацию Объекта.

Общие требования к выполнению работ

Все работы должны выполняться в соответствии с Техническим заданием документации, требованиями СНиПов и ГОСТов на соответствующие виды работ, применяемые материалы должны иметь паспорта качества и иные документы, подтверждающие пригодность их применения в строительстве на территории РФ.

Работы по ремонту автобусных павильонов должны быть выполнены согласно:

·  ОСТ218. «Автобусные остановки на автомобильных дорогах» (утв. распоряжением Минтранса РФ от23.05.2004 № ИС-460-Р).

·  ГОСТ Р50597 – 93 «Автомобильные дороги»

·  ГЭСН 2001-2 «Строительные нормы и правила в РФ».

·  СП «Безопасность труда в строительстве».

·  СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

·  СНиП «Благоустройство территорий».

·  СНиП 3-4 «Техника безопасности в строительстве»

·  Методических Рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (Письмо Росавтодора от 01.01.2001 № ОС-28/1270-ис).

Порядок последовательность выполнения работ предусматривает:

Технологическая последовательность выполнения работ предусматривает:

- демонтаж облицовки и крыши;

- подготовка каркаса к покраске и покраска;

- монтаж облицовки и крыши (остекление);

- сдача-приемка выполненных работ;

- масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов.

Требования к качеству и результатам работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ

Все работы должны выполняться в соответствии с Техническим заданием, требованиями СНиПов и ГОСТов на соответствующие виды работ, применяемые материалы должны иметь паспорта качества и иные документы, подтверждающие пригодность их применения в строительстве на территории РФ.

В процессе выполнения работ в целях соблюдения правил техники безопасности выполнять необходимые мероприятия по обустройству места проведения работ ограждающими устройствами и дорожными знаками.

В процессе выполнения работ вести общий журнал производства работ по ремонту автобусного павильона с фиксированием всех видов работ по конструктивным элементам и применяемым материалам.

В процессе выполнения работ Подрядчик должен предъявлять Заказчику скрытые работы и оформлять соответствующие акты на скрытые работы.

Без оформления и подписания таких актов последующее выполнение работ не допускается.

Подрядчик должен применять в процессе выполнения работ не бывшие в употреблении (новые) строительные материалы.

Требования к безопасности выполнения работ

и безопасности результатов работ

При производстве строительных работ необходимо соблюдать требования СП Безопасность труда в строительстве. СНиП 3-4 Техника безопасности в строительстве.

При выполнении работ необходимо соблюдение СНиП, правил охраны труда и противопожарной безопасности.

По мере необходимости производить уборку места выполнения работ от строительного мусора с последующим его вывозом к месту утилизации. Не допускается сжигание строительного мусора на территории объекта по экологическим требованиям. По окончании выполнения работ Подрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, произвести уборку мест выполнения работ от строительного мусора.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов

по завершению и сдаче работ

1.  По окончании выполнения работ оформляются и передаются заказчику:

- акт сдачи-приемки законченных работ;

- акты на скрытые работы;

- сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы изделия;

- акты приемки выполненных работ (форма КС-2)

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Требования к качеству работ

Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих Государственных стандартов, нормативно-технической документации и нормативным правовым актам. Выполненные работы должны отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

Гарантийный срок качества выполненных работ Подрядчиком составляет 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работы, исключения составляют случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

Сроки выполнения работ: 15 календарных дней, начиная 08.09.2011 года.

Приложение к Извещению

о проведении запроса котировок

от «22» августа 2011 г.

Локальная смета

на ремонт автобусной остановки по ул.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТЕР-2001-ЛО

Составлена в ценах на: июль 2011г.

Сметная стоимость: 40 000.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 41.00 ч/час.

Зарплата основных рабочих: 3916.00 руб.

№

Шифр

Наименование работ и затрат,

Единица

Кол-во

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Затраты труда

п. п.

норматива

материалов, изделий и конструкций

измер.

ВСЕГО

экспл. машин

ВСЕГО

основной

экспл. машин

рабочих-строителей, чел-ч.

основной

в. т. ч. з/пл

заработной

в. т. ч. з/пл

на

всего

з/пл

машинистов

платы

машинистов

единицу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Раздел 1

1

ТЕР

Демонтаж облицовки и крыши (прим) к стоим. экспл. машин: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 к з/п машинистов: 0,4 к з/п рабочих: 0,4

1 м2 проема

16.2

8,71
7.82

0.89
0.10

141.10

126.68

14.42
1.62

1.18
0.03

19.12
0.49

2

ТЕР

Монтаж (остекление) облицовки и крыши металлических профильным стеклом: коробчатого сечения в один слой к стоим. мат-ов: 0 ( Н. Р. 105*0,85*0,9% = 2113.69 руб. С. П. 55*0,8*0,85% = 977.58 руб.)

1 м2 проема

16.2

22,14
19.56

2.58
0.60

358.67

316.87

41.80
9.72

1.18
0.03

19.12
0.49

счет

Триплекс

м2

16

(1590.05)

(25440.80)

счет

Уголок

м

15

(45.43)

(681.45)

3

ТЕР

Очистка, проолифка, масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, количество окрасок 2 ( Н. Р. 105*0,85*0,9% = 262.57 руб. С. П. 55*0,8*0,85% = 121.44 руб.)

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.034

1650,35
1192.39

2.58
0.74

56.11

40.54

0.09
0.03

71.06
0.04

2.42
0.00

Итого прямых затрат в базовом уровне цен:

руб.

556

484

56
11

41
1

Коэффициент на стесненность:

1

Итого со стесненностью:

руб.

556

484

56
11

41
1

Индекс к оплате труда рабочих:

8.09

3916

Индекс к стоимости эксплуатации машин:

6.25

350

в том числе зарплата машинистов:

8.09

89

Индекс к стоимости материалов:

2.24

34

Материалы в текущем уровне цен:

1

26122

Итого с индексацией:

руб.

30423

3916

350
89

41
1

Накладные расходы %:

%

2376

Итого с накладными:

руб.

32799

Сметная прибыль %:

%

1099

Итого:

руб.

33898

Налог на добавленную стоимость %

%

18

6102

Всего по разделу:

руб.

40000

Итого по всем разделам:

руб.

40000

Всего по смете:

руб.

40000

Составил: ___________________ //

Проверил: ___________________ //

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № _____

на выполнение работ по текущему ремонту

автобусного павильона

г. Светогорск «___» _______ 2011

Администрация МО «Светогорское городское поселение», действующая от имени муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», , действующего на основании Положения об Администрации, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту автобусного павильона в г. Светогорск, ул. Лесная (район д. № 7) Выборгского района Ленинградской области в сроки и на условиях, указанных в настоящем контракте.

1.2 Место, объем и стоимость выполняемых работ представлена в сметной документации (Приложение ).

Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить и сдать в установленном порядке предусмотренные контрактом работы, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.4. Настоящий контракт заключается по результатам проведения запроса котировок цен _________________________________________________________________________________.

(основание заключения контракта)

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта определена по результатам проведения запроса котировок цен и в соответствии со сметой (Приложение к настоящему контракту) составляет _________________ (сумма цифрами и прописью) руб. _____ коп., в т. ч. НДС-18% (НДС не облагается).

В цену контракта включены расходы на: перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.2. Оплата производится в течение 20 рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком к оплате платежных документов (счет-фактура, счет), оформленных на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и акта о приемке выполненных работ (КС-2). Платежные документы должны быть представлены к оплате в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

2.3. Оплата Муниципальным заказчиком Подрядчику цены контракта осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте, за счет средств местного бюджета.

2.4. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3. Срок выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту: 15 календарных дней:

Срок начала –

Срок окончания -

3.2. Срок выполнения работ может быть продлен на количество дней не соответствующих по погодным условиям требованиям условий выполнения работ (п. 5.2 раздела 5 контракта) с составлением соответствующего двустороннего акта.

3.3. Работы считаются выполненными после подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4. Условия выполнения работ, требования к качеству

и безопасности выполняемых работ, права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы качественно, в полном объеме и в соответствии с Техническим Заданием (Приложение ), согласно СНиПов и ГОСТов на соответствующие виды работ и в установленные настоящим контрактом сроки.

4.1.2. При производстве работ соблюдать требования: ОСТ218. «Автобусные остановки на автомобильных дорогах» (утв. распоряжением Минтранса РФ от 01.01.2001 № ИС-460-Р), ГОСТ Р50597 – 93 «Автомобильные дороги», ГЭСН 2001-2 «Строительные нормы и правила в РФ», СП «Безопасность труда в строительстве», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП «Благоустройство территорий», СНиП 3-4 «Техника безопасности в строительстве», «Методических Рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» (Письмо Росавтодора от 01.01.2001 № ОС-28/1270-ис).

При выполнении работ необходимо соблюдение СНиП, правил охраны труда и противопожарной безопасности.

4.1.3. Применять в процессе выполнения работ не бывшие в употреблении (новые) строительные материалы.

4.1.4. При выполнении работ применять материалы, получившие соответствующие сертификаты, технические свидетельства, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения в строительстве на территории РФ в данном виде работ.

4.1.5. Выполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта.

4.1.6. В процессе выполнения работ предъявлять Заказчику скрытые работы и оформлять соответствующие акты на скрытые работы.

Без оформления и подписания таких актов последующее выполнение работ не допускается.

4.1.7. В процессе выполнения работ в целях соблюдения правил техники безопасности выполнять необходимые мероприятия по обустройству места проведения работ ограждающими устройствами.

4.1.8. Устранять выявленные недостатки, определенные Актом устранения недостатков, в указанный таким актом срок.

4.1.9. В ходе выполнения всех работ по мере необходимости производить уборку места выполнения работ от строительного мусора с последующим его вывозом к месту утилизации.

Не допускать сжигание строительного мусора по экологическим требованиям.

4.1.10. По окончании выполнения работ вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, произвести уборку места выполнения работ от строительного мусора.

4.1.11. До начала выполнения работ согласовать с Заказчиком приобретаемые материалы (профстекло, краска) по качеству и функциональным характеристикам.

4.1.12. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания выполнения работ оформить и передать Заказчику следующую документацию:

- акт сдачи-приемки законченных работ;

- акты на скрытые работы;

- сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы изделия;

- акты приемки выполненных работ (форма КС-2)

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4.1.13. В случае причинения вреда при выполнении работ, возместить убытки, в том числе третьим лицам, возникшие из-за несоблюдения техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

4.1.14. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ до окончательной приемки выполненных работ Заказчиком.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ по настоящему контракту.

4.2.2. Назначить ответственного представителя, уполномоченного осуществлять контроль за ходом, объемом и качеством работ, выполняемых Подрядчиком, соблюдением срока выполнения работ, а также осуществлять приемку выполненных Подрядчиком работ.

4.2.3. С участием Подрядчика осмотреть и принять результаты работ, а при обнаружении отступлений от условий контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2.4. Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ.

4.3.2. Требовать оплаты выполненных работ.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. В любое время осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ Подрядчиком, соответствием объемов выполненных работ, соблюдением сроков выполнения работ, качеством применяемых материалов, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

4.4.2. При выявлении недостатков выполненных работ требовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика, зафиксированных Актом устранения недостатков с указанием сроков устранения;

- возмещения вреда, возникшего из-за невыполнения и/или некачественного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, причиненного третьим лицам.

5. Порядок приемки работ, контроль качества и технический надзор

5.1. Приемка выполненных работ производится представителем Муниципального заказчика с последующим подписанием Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) в течение трех дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче, при наличии сертификатов, паспортов и (или) других документов на используемые при выполнении работ материалы.

5.2. Контроль качества, технический надзор осуществляется представителем Муниципального заказчика в соответствии с нормативными требованиями и условиями контракта. Контроль качества выполняемых работ осуществляется визуально.

6. Ответственность Сторон

6.1. Муниципальный заказчик уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день оплаты от суммы долга, начиная с 21 рабочего дня после подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2).

6.2. Подрядчик при нарушении обязательств по контракту уплачивает Муниципальному заказчику за каждый день неисполнения обязательств неустойку (пеню) в размере 0,6% от цены муниципального контракта, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

6.5. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

7. Особые условия

7.1. Гарантийный срок качества выполненных работ Подрядчиком составляет 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работы, исключения составляют случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, Подрядчик устраняет их за свой счет и в срок, согласованный с Муниципальным заказчиком.

7.3. Наличие дефектов в выполненных работах и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Муниципального заказчика.

7.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого Подрядчика с оплатой затрат Подрядчиком.

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Муниципальный заказчик назначает экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по данному вопросу.

7.6. Все разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

При наличии неурегулированных спорных вопросов они будут передаваться на разрешение в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и др., если указанные обстоятельства ограничивают либо исключают возможность исполнения Сторонами обязательств по контракту, а также иные подобные обстоятельства, имеющие чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникшие после заключения контракта и не зависящие от воли Сторон).

8.2. Столкнувшаяся с чрезвычайным обстоятельством Сторона в течение трех дней с даты наступления такого обстоятельства письменно сообщает об этом второй Стороне. При этом первая Сторона должна также проинформировать о предполагаемой длительности форс-мажора.

8.3. В течение пятнадцати дней с даты информирования Стороной о наступлении форс-мажора, Сторона, столкнувшаяся с чрезвычайным обстоятельством, должна предоставить второй Стороне документы, подтверждающие такое обстоятельство (такими документами могут быть: справка из МЧС или Росгидромета о стихийном бедствии, акт из пожарной части при пожаре, справка специализированной фирмы (с копией ее лицензии) при сбое в компьютерной сети или вирусе, справка из милиции о возбуждении уголовного дела при краже и т. д.).

8.4. Срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

9. Срок действия контракта

9.1. Контракт вступает в силу немедленно с даты его заключения и действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему контракту, но не позднее 31 декабря 2011 года.

10. Порядок расторжения, изменения и дополнения контракта

10.1. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Настоящий контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ о размещении заказов.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11. Прочие условия контракта

11.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

Приложение – локальный сметный расчет.

12. Адреса и реквизиты Сторон:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: Администрация МО «Светогорское городское поселение»

, Отделение по Выборгскому району УФК по Ленинградской области (ОФК 05, администрации МО «Светогорское городское поселение» л/с 02453Р08490)

р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области

г. Санкт-Петербург,

Ленинградская область, Выборгский р-н, г. Светогорск,

ул. Победы, 22

Глава администрации

МО «Светогорское городское поселение»

_________________________

М. П.

ПОДРЯДЧИК:

Приложение

к муниципальному контракту

от______________№_________

Локальный СМЕТный расчет № _______

от ___________20___г.