УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

города Чкаловска Чкаловского района Нижегородской области

________________

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по открытому конкурсу на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по разработке Декларации безопасности гидротехнических сооружений водозабора (водозаборных сооружений) города Чкаловска Нижегородской области.

г. Чкаловск

2012 год

Содержание конкурсной документации

-  Общие сведения.

-  Документы, подаваемые участниками размещения заказа, на участие в открытом конкурсе

-  Форма заявки на участие в конкурсе (Приложение )

-  Форма доверенности (Приложение )

-  Опись документов представляемых для участия в открытом конкурсе (Приложение ).

-  Техническое задание (Приложение ).

-  Инструкция для участников размещения заказа.

-  Проект контракта.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Заказчик: Администрация города Чкаловска Чкаловского района Нижегородской области.

Почтовый адрес, место нахождения: Нижегородская обл., Телефон/E-mail: *****@***ru.

Руководитель: глава администрации города Чкаловска .

Контактное лицо: . Телефон: 8(831

Предмет контракта: оказание услуг по разработке Декларации безопасности гидротехнических сооружений водозабора (водозаборных сооружений) города Чкаловска Нижегородской области.

Объем, условия оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием (Приложение ).

Срок и объем гарантии качества: 5 лет со дня подписания акта приемки – передачи оказанных услуг.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Начальная (максимальная) цена контракта: 700 000 (Семьсот тысяч) рублей.

Порядок формирования цены контракта:

Цена включает в себя все расходы исполнителя, связанные с оказанием услуг, являющихся предметом настоящего конкурса, расходы на согласования в соответствии с действующим законодательством, накладные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с исполнителями.

Валютой муниципального контракта является рубль Российской Федерации.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта.

Не применяется.

Место оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием (Приложение ).

Форма, сроки и порядок оплаты товара: безналичный расчет, аванс -30 % от цены контракта, окончательный расчет - в течение 10 банковских дней после подписания актов приемки – передачи оказанных услуг.

Источник финансирования заказа: местный бюджет.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: цена определена на основании сметного расчета.

Сроки оказания услуг: в течение 180 дней со дня заключения контракта.

Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями:

Критерий оценки конкурсных заявок

Значимость критерия

Цена контракта

60

Квалификация участника конкурса при размещении заказа на оказание услуг

20

Срок оказания услуг

20

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

q  Оценка заявок по критерию «Цена контракта»

Содержание критерия: цена контракта, предложенная участником конкурса в заявке (в рублях РФ), включающая в себя расходы исполнителя, связанные с оказанием услуг, являющихся предметом настоящего конкурса, расходы на согласования в соответствии с действующим законодательством, накладные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Значимость критерия: 60%

Рейтинг, присуждаемый заявке по данному критерию определяется по формуле:

,

где:  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации;

Ai - предложение i-го участника конкурса по цене контракта.

При оценке заявок по критерию "цена контракта" лучшим условием исполнения муниципального контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.

Муниципальный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

q  Оценка заявок по критерию «Квалификация участника конкурса»

Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника конкурса» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.

Перечень показателей по критерию «Квалификация участника конкурса»:

Критерий оценки конкурсных заявок

Максимальное кол-во баллов

Предложения участников (диапазон)

Значение баллов

Квалификация участников конкурса

100

Стаж работы определяется в соответствии с датой государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя, указанной в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

25

- до 5 лет

- от 5 лет до 15 лет

- 15 лет и более

5

15

25

Опыт работы определяется количеством предоставленных копий контрактов (договоров) (с актами оказанных услуг) на оказание аналогичных предмету настоящего конкурса услуг в качестве подрядчика.

20

- до 10

- от 10 до 40

- свыше 40

5

10

20

Деловая репутация определяется количеством положительных отзывов, грамот, благодарственных писем, дипломов, полученных за разработку документов аналогичных предмету настоящего конкурса

15

- до 10

- более 10

10

15

Профессиональный и научный потенциал определяется по факту наличия у персонала участника открытого конкурса профильного образования или ученых степеней.

Также учитываются факты прохождения курсов повышения квалификации, аттестации, участие в обучающих семинарах и др. Для оценки предоставляются копии дипломов, свидетельств, сертификатов, иных документов.

Документально подтверждается, что сотрудник состоит в штате организации, являющейся участником конкурса (копия трудовой книжки, выписка из штатного расписания, справка кадровой службы с печатью организации) (по выбору).

40

- до 5 документов

- до 10 документов

- до 15 документов

- более 15 документов

25

30

35

40

Значимость критерия: 20%

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию, определяется по формуле:

i i i

Rc = C + C + ... + C,

i 1 2 k

где:

Rc - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

i

C - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех

k

членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей.

При оценке заявок по критерию "Квалификация участника конкурса наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации участника конкурса.

q  Оценка заявок по критерию «Сроки оказания услуг».

Оценка заявок осуществляется по одному сроку оказания услуг.

При оценке заявок по данному критерию использование подкритериев не допускается.

Устанавливается только максимальный срок оказания услуг, при этом минимальный срок принимается равным 0.

Значимость критерия: 20%

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "сроки оказания услуг", определяется по формуле:

max i

F - F

Rf = x 100,

i max min

F - F

где:

Rf - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

max

F - максимальный срок оказания услуг (в днях) с даты заключения муниципального контракта =180 дней

i

F - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку оказания услуг (в днях) с даты заключения муниципального контракта.

При оценке заявок лучшим условием исполнения муниципального контракта по критерию признается предложение в заявке с наименьшим сроком оказания услуг.

Предложениям в заявках со сроком, равным менее половины максимального срока, установленного в конкурсной документации, присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50.

Муниципальный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанному в заявке.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. В случае, если две и более заявок на участие в конкурсе получили одинаковый итоговый рейтинг, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта (получивший наибольший итоговый рейтинг с учётом значимости каждого критерия) и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Требования к участникам размещения заказа:

В открытом конкурсе может принимать участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо.

Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющегося предметом конкурса;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

-  отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

Конкурсная документация предоставляется со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

Конкурсная документация предоставляется на основании письменного заявления заинтересованного лица Нижегородская обл., , а также размещена на сайте www. *****.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе:

Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются уполномоченным органом.

Подача заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа не предусмотрена.

Требование обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе не установлено.

Место подачи заявок: Администрация города Чкаловска Чкаловского района Нижегородской области, Нижегородская обл., , .

Заявки на участие в конкурсе принимаются по рабочим дням: с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (понедельник-пятница).

Дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе:

15.05.2012 г. в 10 часов 00 минут

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрения заявок: Администрация города Чкаловска Чкаловского района Нижегородской области, 606540 Нижегородская обл. 15.05.2012 г. в 14 часов 00 минут

Место, дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

Администрация города Чкаловска Чкаловского района Нижегородской области, Нижегородская обл. 16.05.2012 г. в 10 часов 00 минут

Победитель конкурса в срок не ранее 10 дней, но не позднее 20 дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе заключает с заказчиком муниципальный контракт.

Требование обеспечения исполнения муниципального контракта не установлено.

Преимущества учреждениям общества инвалидов, учреждениям исполнения наказаний не предоставляются.

ДОКУМЕНТЫ, ПОДАВАЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, НА УЧАСТИЕ В ОТКТЫТОМ КОНКУРСЕ

- заявка на участие в отрытом конкурсе на право заключения муниципального

контракта на оказание услуг по разработке Декларации безопасности гидротехнических сооружений водозабора (водозаборных сооружений) города Чкаловска Нижегородской области в соответствии с Приложением 1 к документации::

Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе:

- полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность (по форме Приложения №2 к конкурсной документации) на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

-  решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа оказание услуг, являющееся предметом контракта, является крупной сделкой;

-  копия лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (см. выше раздел «Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе»);

- любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа.

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в ее состав документов (Приложение к конкурсной документации), быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

Приложение к конкурсной документации

Бланк участника размещения заказа

Дата, исх. номер

___________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

«___» ___________ 2012 г.

Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на оказание услуг по разработке Декларации безопасности гидротехнических сооружений водозабора (водозаборных сооружений) города Чкаловска Нижегородской области.

Для юридического лица:

от_________________________________________________________________

фирменное наименование (наименование)

Сведения об организационно-правовой форме: _______________________________________

Место нахождения:___________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________

Номер контактного телефона:______________________________________________________

Для физического лица:

от______________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные

Место жительства: _______________________________________________________________

Номер контактного телефона:______________________________________________________

1. Изучив в полном объёме конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, и, не имея претензий по её содержанию, а также применимым к данному конкурсу законодательствам и нормативно-правовым актам

__________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

в лице _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф. И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, указанных в настоящей документации, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны оказать услуги по разработке Декларации безопасности гидротехнических сооружений водозабора (водозаборных сооружений) города Чкаловска Нижегородской области в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении (Приложение к заявке на участие в конкурсе).

3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берём на себя обязательства оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ____________________________________________________________________________:

(наименование участника размещения заказа)

- не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства,

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов ____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берём на себя обязательства подписать контракт с заказчиком в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

6. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта с заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

7. Мы извещены, что в случае уклонения нами от заключения контракта сведения о нашей организации будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным органом нами уполномочен

__________________________________________________________________________

(Ф. И.О., телефон работника организации – Участника)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

9. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________

__________________________________________________________________________

11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Приложение к заявке на участие в конкурсе на ______листах.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

__________________________ _____________________

(подпись, печать) (Ф. И.О., должность)

М. П.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта

на оказание услуг по разработке Декларации безопасности гидротехнических сооружений водозабора (водозаборных сооружений) города Чкаловска Нижегородской области.

(наименование участника)

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предложение об условиях исполнения контракта

№ п\п

Наименование показателей

Предложения

1

2

3

1.

Цена контракта:

цена контракта с учетом всех составляющих, входящих в структуру цены, в том числе НДС (в рублях РФ)

2.

Сведения о квалификации участника размещения заказа:

1. Стаж работы

2. Опыт работы (определяется количеством предоставленных копий контрактов (договоров) (с актами оказанных услуг) на оказание аналогичных предмету настоящего конкурса услуг в качестве подрядчика.

3. Деловая репутация (определяется количеством положительных отзывов, грамот, благодарственных писем, дипломов, полученных за разработку документов аналогичных предмету настоящего конкурса).

4. Профессиональный и научный потенциал (определяется по факту наличия у персонала участника открытого конкурса профильного образования или ученых степеней.

Также учитываются факты прохождения курсов повышения квалификации, аттестации, участие в обучающих семинарах и др. Для оценки предоставляются копии дипломов, свидетельств, сертификатов, иных документов.

Документально подтверждается, что сотрудник состоит в штате организации, являющейся участником конкурса (копия трудовой книжки, выписка из штатного расписания, справка кадровой службы с печатью организации) (по выбору).

(указать количество лет)

_______________________________

(указать количество выполненных контрактов)

Если имеются, то приложить к заявке

_______________________________________

(указать количество)

Если имеются, то приложить к заявке

_______________________________________

(указать количество)

Если имеются, то приложить к заявке

3.

Срок оказания услуг (максимальный срок 180 дней)

_________________________________

(указать количество дней)

_________________________ _________________________________________________________________

подпись (должность, Ф. И.О. подписавшего заявку)

м. п.

Приложение к документации по конкурсу

Бланк организации

Доверенность № ___

г. _______________ « ___ » ________ 20 г.

Настоящей доверенностью _______________ (наименование организации – участника размещения заказа) ________________ (фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава, уполномочивает ________________(фамилия, имя, отчество) (паспортные данные: _______________________________________________) представлять интересы организации в открытом конкурсе (наименование предмета конкурса).

В рамках настоящего поручения ___________________(фамилия, имя, отчество) имеет право на подпись заявки на участие в открытом конкурсе и прилагаемых к ней документов, присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе с правом подавать, получать необходимые документы, а также совершать иные действия, необходимые для исполнения настоящего поручения.

Настоящая доверенность действительна до ___________ года без права передоверия.

Подпись ________________ (Фамилия, И. О. доверяемого лица) заверяю.

Директор ________________________________________ (Фамилия, И. О.)

м. п. (подпись)

Приложение к конкурсной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом конкурсе

на ___________________________________________________________________

[указать наименование предмета конкурса]

настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для

(наименование организации-участника размещения заказа)

участия в указанном открытом конкурсе нами направляются ниже перечисленные документы:

№№ п\п

наименование

кол-во

страниц

____________________________ _____________________________ ________________________ (должность руководителя) (подпись руководителя) (ф. и.о. руководителя)

м. п.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Предмет контракта: оказание услуг по разработке Декларации безопасности гидротехнических сооружений водозабора (водозаборных сооружений) города Чкаловска Нижегородской области.

2. Участники размещения заказа и требования к ним:

В открытом конкурсе может принимать участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо.

Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

3. Одна заявка на участие в конкурсе от участника размещения заказа:

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4. Затраты на участие в конкурсе:

Участник размещения заказа несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе. Уполномоченный орган и заказчик ни в каких случаях не имеют обязанностей и не несут ответственности за такие затраты.

Конкурсная документация

5. Разъяснение положений конкурсной документации:

Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации по адресу уполномоченного органа, указанному в конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Разъяснения положений конкурсной документации размещаются на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

6. Внесение изменений в конкурсную документацию:

Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. Такие изменения размещаются уполномоченным органом на официальном сайте www. ***** и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

7. Отказ от проведения конкурса:

Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается уполномоченным органом на официальном сайте www. *****. В случае принятия указанного решения, конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

Инструкция по заполнению заявок на участие в конкурсе

8. Требование полноты представления информации:

Неполное предоставление информации или же подача заявки на участие в конкурсе, по существу не отвечающей требованиям конкурсной документации, дает право на отклонение заявки на участие в конкурсе.

9. Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе:

Документы, для которых в конкурсной документации установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами черными или фиолетовыми чернилами.

Конкурсная комиссия вправе отстранить участника от участия в конкурсе в случае предоставления документов, оформление которых не соответствует требованиям конкурсной документации.

Документы и материалы, форма которых не установлена конкурсной документацией, могут быть представлены в произвольном виде.

Документы заявки на участие в конкурсе должны быть подписаны руководителем организации и заверены печатью организации.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

10. Опечатывание и маркировка заявки на участие в конкурсе:

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт должен содержать слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО …» с указанием даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с вышеуказанными требованиями, заказчик не несет никакой ответственности в случае его потери или вскрытия раньше времени.

11. Окончание срока подачи заявок на участие в конкурсе:

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками. Срок и адрес подачи заявок указаны в конкурсной документации.

Срок подачи заявки определяется по дате и времени регистрации, указываемой в расписке о приеме документов и проставляемой на наружном конверте.

12. Изменение и отзыв конкурсной заявки:

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Изменение в заявку на участие в конкурсе должно быть подготовлено, запечатано, и доставлено в соответствии с требованиями настоящей инструкции. Конверт дополнительно маркируется словом «Изменение».

Заявка возвращается участнику размещения заказа по письменному поступлению в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

13. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием:

Все заявки, полученные после окончания срока подачи заявок, указанного в конкурсной документации, будут отклонены и возвращены участникам размещения заказа по решению конкурсной комиссии.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

14. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе:

Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе, включая внесенные изменения, в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают при этом присутствовать, в срок и по адресу, которые указаны в конкурсной документации.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляется наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. Комиссией оформляется протокол вскрытия конвертов

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

15. Изучение заявок на участие в конкурсе и определение их соответствия:

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с настоящей инструкцией в срок, указанный в конкурсной документации.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

16. Основания отказа в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе:

Основаниями отказа в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе являются:

-  непредставление предусмотренных конкурсной документацией документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

-  несоответствие требованиям, установленным в соответствии с п. 2 настоящей инструкции;

-  несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии с критериями.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

18. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется в срок, указанный в конкурсной документации.

19. Исправление ошибок:

Конкурсные предложения рассматриваются на предмет их полноты, правильности оформления и наличии ошибок в расчетах:

если имеется расхождение между цифрами и словами, то преимущество имеет сумма, выраженная прописью,

если имеется расхождение между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения единичной расценки на количество,

преимущество будет иметь единичная расценка, за исключением случаев, когда, по мнению конкурсной комиссии, совершенно очевидно произошла грубая ошибка в постановке знака десятичной дроби в единичной расценке. В таких случаях преимущество будет иметь общая сумма, а единичная расценка должна быть исправлена.

Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности конкурсного предложения при условии, если это не влияет на относительный рейтинг какого–либо участника.

20. Соблюдение конфиденциальности:

Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления конкурсных предложений, а также рекомендации по присуждению контракта не подлежат разглашению участникам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу до того, как будет объявлен победитель конкурса. Попытки участников повлиять на рассмотрение конкурсной комиссии конкурсных предложений или присуждение контракта могут послужить основанием для отклонения заявки такого участника конкурса.

21. Контакты с заказчиком, предложения вознаграждения, заключение тайного соглашения:

Ни один из участников размещения заказа не должен вступать в контакты с уполномоченным органом, заказчиком по каким-либо вопросам, связанным с его заявкой на участие в конкурсе, с момента вскрытия конвертов с заявками до момента присуждения контракта.

22. Победитель конкурса:

Победителем конкурса признается участник, в конкурсном предложении которого предложены лучшие условия исполнения контракта; соответствие условиям конкурсной документации.

Победитель конкурса выявляется путем открытого голосования. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое голосовал Председатель.

Заключение муниципального контракта по результатам конкурса

23. Срок подписания муниципального контракта:

Победитель конкурса должен подписать муниципальный контракт не позднее срока, указанного в конкурсной документации. В случае если победитель конкурса в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, он признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Последствия признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта:

Если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

26. Право на обжалование:

Участники размещения заказа имеют право на обжалование в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

27. Законодательное регулирование:

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 10 сентября

2009 г № 000, а также иными законодательствами, регулирующими муниципальный заказ.

«_____»__________20__ г.

Запрос на разъяснение конкурсной документации

Уважаемые господа!

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

№

п/п

Раздел конкурсной документации

Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить

Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации

Ответ на запрос прошу направить по адресу:___________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

С уважением руководитель ______________________

________________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

Приложение

к конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги по разработке Декларации безопасности гидротехнических сооружений водозабора (водозаборных сооружений) города Чкаловска Нижегородской области.

Заказчик

Администрация города Чкаловска Чкаловского района Нижегородской области

Исполнитель

Определяется по результатам проведения открытого конкурса

1. Основание для выполнения разработки

1. Федеральный Закон от 01.01.2001 г. «0 безопасности гидротехнических сооружений».

2. Положение о декларировании, утв. Постановлением Правительства РФ № 000 (в редакции Постановления Правительства РФ № 000 от 01.01.2001 г.).

3. Приказ МЧС России № 000 от 28.02.03 г. «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения».

4. Приказ Министерства Природных Ресурсов и экологии РФ от 01.01.01 г. № 000 «Об утверждении формы акта преддекларационного обследования гидротехнических сооружений», зарег. в Минюсте РФ 18 февраля 2010 г. N 16451.

5. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.01.01 г. № 000 «Об утверждении дополнительных требований к содержанию декларации безопасности гидротехнических сооружений и методики их составления, учитывающих особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности», зарег. В Минюсте РФ 18 февраля 2010 г. № 000.

2. Цель работы

Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений водозаборных сооружений города Чкаловска Нижегородской области с обязательными приложениями в соответствии с действующими требованиями.

3. Исходные данные

В процессе обследования состояния эксплуатации и технического состояния ГТС Заказчик предоставляет следующие материалы:

- рабочие чертежи объекта,

- правила и местные инструкции по эксплуатации ГТС;

- технические паспорта ГТС;

- планы противоаварийных мероприятий,

- местные должностные инструкции сотрудников,

- предписания, ранее выданные предприятию органами государственного надзора;

- паспорт безопасности опасного объекта - Хлораторного отделения водозаборных сооружений;

-  иную имеющуюся информацию по запросу исполнителя.

Информация представляется в виде копий документов или в электронном виде (предпочтительно).

4. Основные требования к результатам выполнения контракта

Акт преддекларационного обследования гидротехнических сооружений водозабора г. Чкаловска Нижегородской области выполняется по форме в соответствии с Приказом Министерства Природных Ресурсов и Экологии РФ от 01.01.01 г. № 000 «Об утверждении формы акта преддекларационного обследования гидротехнических сооружений», зарег. в Минюсте РФ 18 февраля 2010 г. № 000.

Прошедшая экспертизу Декларация безопасности с обязательными приложениями должна соответствовать требованиям действующего Федерального Закона , Положению о декларировании, утв. Постановлением Правительства РФ № 000 (в редакции Постановления Правительства РФ № 000 от 01.01.2001 г.), Приказов Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.01.01 г. № 000 «Об утверждении дополнительных требований к содержанию декларации безопасности гидротехнических сооружений и методики их составления, учитывающих особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности», зарег. в Минюсте РФ 18 февраля 2010 г. № 000, и № 000 Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.01.01 г. «Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений», зарег. Минюстом РФ 04 сентября 2009 г.

Критерии безопасности гидротехнических сооружений назначаются в соответствии с РД .

Расчет размера вероятного вреда выполняется в соответствии с РД ; определение финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный аварией ГТС, осуществляются в порядке, установленном Правилами определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный аварией ГТС, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01г. № 000.

Результаты работы представляются Заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и 1 копия на электронном носителе.

От Заказчика:

_____________

«____» _________ 2012г.

От Подрядчика:

_____________

«____» ________ 2012г.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й К О Н Т Р А К Т (проект)

на оказание услуг по разработке Декларации безопасности гидротехнических сооружений водозабора (водозаборных сооружений) города Чкаловска Нижегородской области.

г. Чкаловск «_»_______2012 г.

__________________________________именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, ______, с одной стороны, и Администрация города Чкаловска Чкаловского района Нижегородской области, именуемая в дальнейшем “Заказчик”, в лице главы администрации , действующего на основании Положения об администрации, с другой стороны, и на основании Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе №_______ от _____________2012г. заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке Декларации безопасности гидротехнических сооружений водозабора (водозаборных сооружений) города Чкаловска Нижегородской области.

1.2.Объем услуг и их качество, составляющих предмет контракта, включает в себя весь комплекс услуг по разработке Декларации безопасности гидротехнических сооружений водозабора (водозаборных сооружений) города Чкаловска Нижегородской области в соответствии с техническим заданием, включая проведение экспертизы Декларации безопасности в установленном порядке.

1.3.Место оказания услуг (расположение водозаборных сооружений): Нижегородская область, Чкаловский район, Северо-восточная окраина г. Чкаловска, около деревни Вашкино.

1.4. При необходимости изменения сроков начала или оказания услуг каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее чем за 5 дней до его наступления.

1.5.Подрядчик имеет право на осмотр объекта. Продолжительность времени осмотра объекта, необходимая для исполнения условий контракта, определяется Подрядчиком. Осмотр производится в дни и часы, согласованные с Заказчиком.

1.6. Если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению условий контракта или во время исполнения станет очевидным, что условия контракта не будут выполнены в срок, а также в случае просрочки Заказчик вправе по своему выбору назначить Подрядчику новый срок, потребовать уменьшения вознаграждения за оказание услуги, расторгнуть контракт, потребовать возмещения убытков.

1.7.Сроки исполнения услуг – в течение 180 дней с момента подписания контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Стоимость услуг, выполняемых по настоящему контракту, составляет _________________________________________________________________ рублей.

2.2. Стоимость услуг Подрядчика, указанная в п.2.1, устанавливается на весь срок действия настоящего контракта и изменению не подлежит.

2.3. В сумму, указанную в п.2.1, включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязанностей по настоящему контракту.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

3.1. Предоставленный Подрядчиком акт выполненных работ Заказчик рассматривает и подписывает в течение 3 дней, либо передает мотивированный отказ от приемки с указанием перечня недоделок и устанавливает сроки их устранения.

3.2. Оплата: безналичный расчет, аванс – 30% от цены контракта, окончательный расчет - в течение 10 банковских дней после подписания актов приемки – передачи оказанных услуг.

4. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

4.1.Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности и сдаче результата выполненных услуг, приступает к его приемке. Заказчик организует и осуществляет приемку результата исполнения услуг на соответствие объема и качества услуг требованиям, установленным контрактом.

4.2.Сдача результата выполнения услуг Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

4.3. В случае, когда услуги выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий контракта, ухудшающими их результат или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

-соразмерного уменьшения установленной за услуги цены;

- возмещения своих расходов.

Если отступления от условий контракта или иные недостатки результата выполнения услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

5.1.Подрядчик обязуется выполнить услуги в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

5.2. Подрядчик обязан:

- выполнять на месте осуществления услуг мероприятия по обеспечению техники безопасности и охране окружающей среды;

- своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке услуг.

5.3.Подрядчик имеет право заключать договоры с субподрядными организациями по согласованию с Заказчиком и несет ответственность за надлежащее исполнение услуг.

5.4. Подрядчик несет ответственность за выполненные услуги и гарантирует своевременное устранение возникших по вине Подрядчика дефектов за свой счет.

5.5. Подрядчик обязан в полном объеме выполнить все обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

6.1. Производит приемку и оплату выполненных услуг в размерах и в сроки, установленные контрактом.

6.2. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего контракта, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки, которая начисляется на каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, террористический акт).

7.2. За допущенные отступления от требований, предусмотренных в перечне услуг и обязательствах сторон настоящего контракта, Подрядчик за каждый случай отступления от указанных требований обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5% от стоимости услуг.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п.3 муниципального контракта, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, террористический акт) или по вине другой стороны.

7.4. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены. Документальное подтверждение производится заинтересованной стороной.

8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8. Досрочное расторжение контракта может иметь место:

8.1.По соглашению сторон (контракт считается расторгнутым с момента, указанного в соглашении).

8.2. При существенном нарушении условий контракта Подрядчиком (контракт считается расторгнутым с момента получения письменного уведомления от Заказчика).

8.3. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации, изменения банковских реквизитов, почтового адреса, Подрядчик обязан уведомить Заказчика в 10-тидневный срок.

При наличии оснований полагать, что с учетом вышеуказанных изменений исполнение Подрядчиком настоящего контракта может быть затруднено, Заказчик имеет право расторгнуть контракт или изменить его условия путем направления уведомления в адрес Подрядчика (контракт считается расторгнутым или измененным с момента получения указанного уведомления).

9. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

9.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, рассматриваются судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного выполнения его условий сторонами.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Подрядчик»:

____________________________________ (______________)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

«Заказчик»:

Администрация г. Чкаловска Чкаловского района Нижегородской области

Юридический адрес: 606540 Нижегородская область, г. Чкаловск, пл. Комсомольская, 2

Почтовый адрес: 606540 Нижегородская область, 7,

Глава администрации г. Чкаловска _____________________ ()