Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области

(Пензастат)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

__________________ ёв

4 марта 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ЭА-1/11

на право заключить государственный контракт

на выполнение работ по реализации проекта «Реконструкция административного здания Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, расположенного по адресу: 8, корпус 2 (надстройка пятого и шестого этажей над четырехэтажной частью здания). Корректировка».

Документация об открытом аукционе в электронной форме разработана в соответствии

с Федеральным законом от 01.01.01 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

(с последующими изменениями)

г. Пенза

2011 год

Содержание:

Стр.

1.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению

3

2.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе

5

3.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

5

4.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе

5.

Дата проведения аукциона

5

6.

Источник финансирования заказа

5

7.

Порядок формирования цены контракта

6

8.

Начальная (максимальная) цена контракта

6

9.

Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками

6

10.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к

рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта

6

11.

Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его предоставления

6

12.

Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта

6

12.

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

8

13.

Перечень документов, подтверждающих соответствие работ, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации

8

14.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ.

, работ, услуг,

8

15.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

8

16.

Форма, сроки и порядок оплаты работ , работв соответствии с частью 6 статьи 9 настоящего Федерального закона.

9

17.

ТДокументация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными частями 3 и 4 настоящей статьи сведениями должна содержать ребования к участникам размещения заказа

9

18.

Приложение : Техническое задание

10

19.

Приложение : Состав проектно-сметной документации

13

20.

Приложение : Государственный контракт (проект)

15

Заказчик извещает о проведении открытого аукциона в электронной форме (далее –аукциона) и возможности подавать заявки на право заключить государственный контракт на выполнение работ по реализации проекта «Реконструкция административного здания Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, расположенного по адресу: 8, корпус 2 (надстройка пятого и шестого этажей над четырехэтажной частью здания). Корректировка» (далее - работы) в соответствии с требованиями, приведенными в настоящей документации и в проекте государственного контракта.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Государственный Заказчик – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области.

Адрес: 8, корпус 2.

Контактное лицо по техническим вопросам:

Заместитель руководителя Пензастата – ,

Контактное лицо по процедурным вопросам:

Главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела – , , E-mail: *****@.

Техническое задание на выполнение работ по реализации проекта представлено в приложении № 1 к настоящей документации.

Состав проектно-сметной документации указан в приложении № 2 к настоящей документации. Проектно-сметная документация размещена на сайте www. *****.

Аукцион проводится в соответствии с положениями гл. 3.1. Федерального закона от 01.01.2001 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изм. от 01.01.2001) – (далее – Федеральный закон ).

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению.

Заявка, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы на разъяснение положений документации об аукционе, должны быть написаны на русском языке.

Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

- согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.

Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона , в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме:

2.1) согласно части 3.1. статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство, должно иметь свидетельство о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (далее – свидетельство о допуске к работам по организации строительства) на следующий вид работ:

33.3. Жилищно-гражданское строительство.

2.2) согласно части 2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации и приказу Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (в ред. Приказа Минрегиона Российской Федерации ) в случае если участник размещения заказа планирует выполнять работы, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства, собственными силами (без привлечения субподрядных организаций), то наряду со свидетельством о допуске к работам по организации строительства ему необходимо иметь свидетельство о допуске на планируемые к выполнению виды работ из указанных ниже:

2. Подготовительные работы:

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов.

5. Свайные работы. Закрепление грунтов:

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях.

5.3. Устройство ростверков.

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай.

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:

6.1. Опалубочные работы.

6.2. Арматурные работы.

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций:

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.

10. Монтаж металлических конструкций:

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

12.5. Устройство оклеечной изоляции.

12.8. Антисептирование деревянных конструкций.

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования.

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования.

23. Монтажные работы:

23.2. Монтаж лифтов.

24. Пусконаладочные работы:

24.2. Пусконаладочные работы лифтов.

2.3) согласно части 1.1. статьи 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации участник размещения заказа, имеющий свидетельство о допуске к работам по организации строительства, вправе выполнять указанные работы при условии, если стоимость подготовки строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает планируемую стоимость подготовки строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, исходя из размера которой членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с частью 7 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Участнику размещения заказа необходимо представить подтверждающий документ (уведомление, справку или иной документ), выданный саморегулируемой организацией, о размере внесенного взноса в компенсационный фонд, дающего ему право на заключение государственного контракта. В случае если свидетельство о допуске к работам по организации строительства выдано участнику размещения заказа по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.01.2001 № 000 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», предоставление вышеуказанного подтверждающего документа не требуется.

2.4) согласно положениям Федерального закона от 01.01.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в случае если участник размещения заказа планирует выполнять соответствующие работы собственными силами (без привлечения субподрядных организаций), то участник размещения заказа предоставляет копии действующих лицензий на следующие виды работ:

- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- иные виды работ, предусмотренные проектно-сметной документацией, на осуществление которых требуется лицензия (при наличии таких работ).

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

Подача участником размещения заказа заявки на участие в аукционе, предусматривающей частичное выполнение заказа, не допускается.

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе.

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 977 839 (девятьсот семьдесят семь тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 00 копеек.

Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе – 6 апреля 2011 года в 1700 (время московское).

4. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Окончание срока рассмотрения первых частей заявок – 8 апреля 2011 года.

5.  Дата проведения аукциона.

Дата проведения аукциона – 11 апреля 2011 года. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

6. Источник финансирования заказа.

Источник финансирования заказа - Федеральный бюджет.

7.  Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта включает в себя все расходы на выполнение полного объема работ в соответствии с проектно-сметной документацией, в том числе строительно-монтажные работы; расходы на оснащение, материалы, оборудование и их доставку к месту выполнения работ; погрузо-разгрузочные работы; вывоз строительного мусора; расходы на исполнение гарантийных обязательств; возмещение затрат Заказчика на энергоснабжение объекта выполнения работ, а также расходы на страхование, уплату всех налогов (в том числе при необходимости – НДС), сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.

Цена заключаемого по итогам проведения аукциона государственного контракта определяется с учетом коэффициента снижения следующим образом: после определения победителя аукциона на выполнение работ (иного участника аукциона, с которым заключается государственный контракт по результатам аукциона) заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта по следующей формуле

КС = Цп / Цнач,

где:

Цп – цена контракта, предложенная победителем аукциона (иным участником, с которым заключается государственный контракт);

Цнач – начальная (максимальная) цена контракта.

Сметные расчеты, входящие в состав проектно-сметной документации корректируются Заказчиком путем применения коэффициента снижения. Данный коэффициент применяется ко всем главам (позициям) сметных расчетов.

8. Начальная (максимальная) цена контракта.

19 556 780 (девятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

9.  Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками.

Рубль Российской Федерации - валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к

рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта.

В связи с проведением расчетов с поставщиками в рублях Российской Федерации порядок применения курса иностранной валюты Заказчиком не установлен.

11. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его предоставления.

Предусмотрено обеспечение исполнения контракта в размере 30% начальной (максимальной) цены государственного контракта, что составляет 5 867 034 (пять миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч тридцать четыре) рубля 00 копеек.

Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Способ обеспечения исполнения контракта из указанных выше способов определяется участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

Обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется сроком действия по 31 декабря 2011 года включительно.

11.1. В случае передачи Заказчику в залог денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога, должны быть зачислены на счет Заказчика до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается непредставленным. Денежные средства возвращаются лицу, с которым заключался контракт, по письменному требованию при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту.

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:

Получатель: УФК по Пензенской области г. Пензы (Пензастат, л/счет ). Р/счет в ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области г. Пензы. , . Назначение платежа: обеспечение исполнения государственного контракта.

11.2. Если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя вышеуказанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя вышеуказанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также копию учредительных документов поручителя и копии документов, подтверждающих полномочия руководителя поручителя. В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам, заверенные печатью поручителя и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью и подписанная руководителем поручителя.

11.3. Если обеспечение исполнения контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк (кредитная организация) гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее суммы обеспечения исполнения контракта, установленной в настоящей документации. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на предмет и стороны контракта, исполнение которого она обеспечивает, и ссылку на протокол аукциона как основание заключения контракта. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка или иной кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. Принадлежащее Заказчику по банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу.

Финансовые средства обеспечения исполнения настоящего контракта в отношении ответственности Подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение всех обязательств по государственному контракту обеспечивают требование Заказчика в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности, проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения или ненадлежащим исполнением настоящего контрата, а также возмещение необходимых расходов Заказчика по взысканию.

12. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.

Работы должны выполняться в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами, стандартами и правилами.

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика, указаны в проектно-сметной документации.

13. Перечень документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень документов Заказчиком не установлен.

14. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ.

Подрядчик гарантирует достижение объектом выполнения работ указанных в проектно-сметной документации показателей, а также возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составлять 5 лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ, в течение которого Подрядчик обязуется выполнять гарантийное обслуживание объекта выполнения работ и безвозмездное устранение обнаруженных при эксплуатации недостатков (дефектов).

Гарантийные обязательства распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту, а также на материалы, используемые при выполнении работ по настоящему контракту.

Все претензии, связанные с данным гарантийным обязательством, Заказчик направляет Подрядчику в письменной форме с указанием выявленных недостатков (дефектов) для безвозмездного устранения их Подрядчиком в согласованный с Заказчиком срок.

15. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Работы выполняются в административном здании и нежилом здании (гараже) Пензастата, расположенных по адресу: 8, корпус 2.

Условия выполнения работ:

Работы выполняются из материалов Подрядчика в соответствии с проектно-сметной документацией и проектом государственного контракта (приложение № 3 к настоящей документации).

Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком выполнить работы досрочно.

Работы выполняются в срок до 15 октября 2011 года.

16. Форма, сроки и порядок оплаты работ.

Форма оплаты - безналичный расчет.

Расчет за выполненную работу производится в размере 100% цены контракта в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при представлении Подрядчиком счета-фактуры (счета) и документов, подтверждающих перечисление Подрядчиком в федеральный бюджет возвратных сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией.

17. Требования к участникам размещения заказа.

В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое или физическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала при соответствии требованиям, установленным статьей 11 Федерального закона :

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реализации проекта «Реконструкция административного здания Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, расположенного по адресу: 8, корпус 2 (надстройка пятого и шестого этажей над четырехэтажной частью здания). Корректировка».

1.1. Общие условия проведения работ и краткая характеристика объекта реконструкции.

Работы по реконструкции существующего административного здания Пензастата выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией «Реконструкция административного здания Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, расположенного по адресу: 8, корпус 2 (надстройка пятого и шестого этажей над четырехэтажной частью здания). Корректировка», разработанной «ГИПРОМАШ» (г. Пенза) в 2010 году и получившей положительное заключе­ние государственной экспертизы (экспертиза проектной документации, без сметы, и результатов инженерных изысканий), проведенной Управлением государственной экспертизы по Пензенской области, и положительное заключение от 01.01.2001 № 969-10/ГГЭ-7025/10 (проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства), выданной ФГУ «Главгосэкспертиза России».

Разрешение на строительство имеется.

1.2. Краткая характеристика существующего здания.

Существующее административное здание состоит из двух частей: шестиэтажной и четырехэтажной. Существующее здание с несущими кир­пичными наружными стенами и внутренним каркасом из типовых сборных железобетонных конструкций серии ИИ-04. Здание расположено в цен­тральной части города и соседствует с административными и жилыми зданиями.

1.3.  Характер строительства.

1.3.1. Реконструкция существующего административного здания с надстрой­кой двух этажей над 4-х этажной частью существующего здания.

Проектом реконструкции здания предусматривается надстройка двух этажей над четырехэтажной частью существующего здания.

Внешний вид двух надстраиваемых этажей продиктован внешним видом существующей шестиэтажной части здания, а также существующей нижней четырехэтажной части здания.

На пятом надстраиваемом этаже предполагается разместить компьютерный класс, на шестом – помещение архива.

Внутренняя отделка помещений предусмотрена в виде окраски масляными, вододисперсионными и клеевыми составами по огрунтованной поверхности.

Естественное освещение обеспечивается за счет оконных проемов в наружных стенах, аналогичных проемам существующих этажей.

Каркас надстройки (колонны, ригели) предусмотрен стальным из прокатных профилей.

Несущим настилом перекрытия и покрытия служат сборные железо­бетонные плиты и участки из монолитного железобетона.

Колонны каркаса надстраиваемых этажей устанавливаются на ого­ловки колонн каркаса нижерасположенных существующих этажей.

Предусмотрены работы по усилению части существующих фундаментов четырехэтажной части здания путем подведения под существующие ростверки дополнительных составных свай, погружаемых методом задавливания.

Проектной документацией предусмотрено усиление части простенков существующих четырех этажей металлическими обоймами.

Необходимо выполнить работы по отделке помещений надстраиваемой части, разборке существующих и устройство новых покрытий полов по всем этажам реконструируемой части здания, по устройству кров­ли, установке дверных блоков, оконных блоков, наружней отделка фасадов здания.

Водоснабжение хозяйственно-питьевое и противопожарное сохраняется по су­ществующей схеме.

1.3.2. Замена системы отопления и индивидуального теплового пункта существующего здания.

Теплоснабжение административного здания осуществляется от существующих тепловых сетей. Подключение систем отопления и теплоснабжения предусмотрено через индивидуальный тепловой узел, проектируемый вместо демонтируемого.

Для отопления существующего здания и вновь проектируемой надстройки 5-го и 6-го этажей запроектировано восемь систем отопления.

Для отопления гаража запроектирована двухтрубная тупиковая система отопления с нижней разводкой.

Схема присоединения систем отопления – зависимая.

В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы, в помещении столовой – конвекторы, в переходной галерее – конвекторы напольные двойные, в электрощитовой – регистры из гладких труб, в гараже – чугунные радиаторы.

1.3.3. Улучшение дизайна парадного входа, устройство пандуса для маломобильных групп населения, устройство входной группы в административном здании.

Замена облицовки ступеней и верхней плиты крыльца с сохранением существующих фундаментов и разборкой существующих кирпичных стен на высоту ограждения. Ступени лестницы и плита крыльца облицовываются гранитными пиленными плитками.

Предусмотрен пандус с ограждением из труб нержавеющей стали по всей его длине с двух сторон.

Новая кладка ограждения крыльца предусмотрена из керамического рядового полнотелого кирпича.

Торцевые стены крыльца и стены пандуса облицовываются мраморными пилеными плитками.

Замена витражей входной группы на алюминиевом каркасе и двухстворчатых дверей на аналогичные из пластиковых профилей со стеклопакетами.

1.3.4. Замена двух лифтов в административном здании.

Предусмотрена замена существующих лифтов на новые с учетом габаритных размеров шахт. Новые лифты запроектированы грузоподъемностью 630 кг со скоростью движения кабины 1 м/с.

1.3.5. Капитальный ремонт гаража на 7 легковых автомобилей.

Утепление наружных стен, замена существующих полотен ворот, устройство новой кровли с предварительной разборкой старой кровли.

1.3.6. Частичное восстановление облицовки фасадной части административного здания.

1.4.  Общие требования к подрядным работам.

Подрядные работы должны производиться в соответствии с проектно-сметной документацией «Реконструкция административного здания Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, расположенного по адресу: 8, корпус 2 (надстройка пятого и шестого этажей над четырехэтажной частью здания). Корректировка», прошедшей государственную экспертизу и утвержденной в установленном порядке, которая определяет объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также их стоимость.

Обязательным требованием является соблюдение строительных норм, стандартов и правил, а также выполнение требований государственных органов и должностных лиц, действующих в пределах их компетенции.

Подрядные работы должны выполняться в объеме и в сроки, пре­дусмотренные государственным контрактом.

На выделенном участке работ на подрядную организацию возлага­ется ответственность за соблюдение правил производства работ, охрану тру­да, технику безопасности, правил пожарной безопасности.

Подрядной организацией оформляются и представляются все необ­ходимые формы отчетности, акты, документация на материалы и оборудование (паспорта, сертификаты соответствия и т. п.), а также исполнительная документация.

В ходе выполнения работ по государственному контракту Подрядчик возмещает затраты Заказчика на энергоснабжение объекта выполнения работ согласно расчету по установленной мощности электрооборудования Подрядчика. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:

Получатель: УФК по Пензенской области г. Пензы (Пензастат, л/счет ).

Р/счет в ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области г. Пензы.

, . КБК «Прочие безвозмездные поступления федеральным учреждениям».

Предусмотренные проектно-сметной документацией возвратные суммы от утилизации демонтированного лифтового оборудования подлежат перечислению Подрядчиком в полном объеме в федеральный бюджет. Банковские реквизиты для перечисления возвратных сумм:

Получатель: УФК по Пензенской области г. Пензы (Пензастат).

Р/счет в ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области г. Пензы.

, . КБК «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федерального бюджета и компенсации затрат федерального бюджета».

Цвет отделочных материалов, линолеума, мебели и т. п. определяется по согласованию с Заказчиком.

При выполнении работ необходимо учесть, что все работы будут производиться в условиях дейст­вующего предприятия.

Приложение

Состав проектно-сметной документации «Реконструкция административного здания Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, расположенного по адресу: 8, корпус 2 (надстройка пятого и шестого этажей над четырехэтажной частью здания). Корректировка».

№ п/п

Обозначение (шифр)

Наименование документа

Проектная документация

1

180673

Том 1. П864/П-1КР1-ПЗ, АС, ЭЭ.

Раздел 1. Пояснительная записка.

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

Раздел 10(1). Перечень мероприятий по обеспечению требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

2

180476

Том 2. П864/П-1-ГП, АС, КМ.

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.

Раздел 3. Архитектурные решения.

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

3

180674

Том 2а. П864/П-1КР1-АС.

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дополнение в связи с корректировкой.

4

180486

Том 3. П864/П-1-АС.

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дополнение в части усиления фундаментов.

5

180477

Том 4. П864/П-1,ЭС, ВК, ОВ, СС, ТХ, СПО.

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

6

180675

Том 4а. П864/П-1КР1- ЭС, ВК, ОВ, ПС, АТС.

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

7

180676

Том 5. П864/п-1КР1-ПОС.

Раздел 6. Проект организации строительства.

8

180677

Том 6. П864/П-1КР1-ООС.

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

9

180678

Том 7. П864/П-1КР1-МПБ.

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Сметная документация

10

180679

Том 8. П864/П-1КР1-СРС, СМО, СМ.

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства

Рабочая документация

11

180482

Том 9. П864/П-1-АС, КМ.

Архитектурно-строительные решения. Конструкции металлические.

12

180680

Том 9а. П864/П-1КР-АС.

Архитектурно-строительные решения. Дополнения в связи с корректировкой.

13

180487

Том 10. П864/П-1-АС.

Архитектурно-строительные решения. Дополнения в части усиления фундамента.

14

180477

Том 11. П864/П-1-ЭМ, ЭО, СПО, СС, ВК, ОВ, ТХ.

Силовое электрооборудование. Электрическое освещение. Пожарно-охранная сигнализация. Связь и сигнализация. Водоснабжение и водоотведение. Отопление и вентиляция. Технологические решения.

15

180477

Том 11а. П864/П-1КР1-ЭМ, ЭО, ВК, ОВ, ПС, АТС

Силовое электрооборудование. Электрическое освещение. Водоснабжение и водоотведение. Отопление. Пожарная сигнализация. Автоматизация теплового пункта.

Иные документы

16

180783

П864/П-1КР1-ВР

Ведомости объемов строительных и монтажных работ.

Приложение № 3

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ЭА-1/11

(П Р О Е К Т)

на выполнение работ по реализации проекта «Реконструкция административного здания Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, расположенного по адресу: 8, корпус 2 (надстройка пятого и шестого этажей над четырехэтажной частью здания). Корректировка».

г. Пенза « __» ___________ 2011 года

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области (Пензастат), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и __________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт, далее именуемый «контракт», на основании:

- Федеральной целевой программы «Развитие государственной статистики России в годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 № 595;

- приказа Пензастата от 01.01.2001 № 12-пр;

- протокола _____________________________от __________________ № __ ,

о нижеследующем:

1.  Предмет контракта

1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по реализации в полном объеме проекта «Реконструкция административного здания Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, расположенного по адресу: 8, корпус 2 (надстройка пятого и шестого этажей над четырехэтажной частью здания). Корректировка» в срок, указанный в разделе 3 настоящего контракта, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить установленную п. 2.1. настоящего контракта цену.

1.2.  Работы выполняются из материалов (деталей и конструкций) Подрядчика и с использованием оборудования Подрядчика.

1.3.  Подрядчик по согласованию с Заказчиком за свой счет может привлекать к выполнению работ по настоящему контакту третьих лиц (субподрядные организации).

2. Цена контракта

2.1. Цена настоящего контракта составляет: _______ (____________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС: ______ (______________________) рублей __ копеек.

2.2. Цена контракта включает в себя все расходы на выполнение полного объема работ в соответствии с проектно-сметной документацией, в том числе на строительно-монтажные работы; расходы на оснащение, материалы, оборудование и их доставку к месту выполнения работ; погрузо-разгрузочные работы, вывоз строительного мусора; расходы на исполнение гарантийных обязательств; возмещение затрат Заказчика на энергоснабжение объекта выполнения работ, а также расходы на страхование, уплату всех налогов (в том числе при необходимости – НДС), сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.

2.3. Финансирование контракта производится за счет средств федерального бюджета в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие государственной статистики России в годах».

2.4. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Срок выполнения работ

3.1. Дата начала выполнения работ: ___ ____________ 2011 года (день, следующий за днем подписания настоящего контракта).

3.2. Дата окончания выполнения работ: 15 октября 2011 года.

4.  Срок действия контракта

4.1. Настоящий контракт действует со дня его подписания сторонами и прекращает свое действие после исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему контракту.

5. Порядок платежей и расчетов

5.1. Расчет за выполненную работу производится в размере 100% цены контракта в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при представлении Подрядчиком счета-фактуры (счета) и документов, подтверждающих перечисление Подрядчиком в федеральный бюджет возвратных сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией.

5.2. Форма оплаты – безналичный расчет.

5.3. Оплата производится в российских рублях.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. Выполнить все работы качественно в соответствии с действующими нормативно-техническими документами (строительными нормами, стандартами, правилами и др.) в объеме, предусмотренном проектно-сметной документацией, в срок, установленный в разделе 3 настоящего контракта.

6.1.2. Обеспечить доставку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования (инструментов, механизмов и т. п.).

6.1.3. Гарантировать качество выполненных по настоящему контракту работ.

6.1.4. Оформить в установленном порядке и представлять Заказчику все необходимые документы, в том числе акты на скрытые и выполненные работы.

6.1.5. Представить Заказчику по окончании выполнения работ исполнительную документацию в полном объеме.

6.1.6. Устранить за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком при приемке работ и в течение гарантийного срока. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких недостатков и дефектов в срок, согласованный с Заказчиком.

6.1.8. Выполнять на объекте необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, поддерживать в ходе выполнения работ чистоту и порядок на строительной площадке и прилегающей территории.

6.1.9. Утилизировать демонтированное лифтовое оборудование, и перечислить в полном объеме суммы, полученные от утилизации (возвратные суммы), в федеральный бюджет. Банковские реквизиты для перечисления возвратных сумм:

Получатель: УФК по Пензенской области г. Пензы (Пензастат).

Р/счет в ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области г. Пензы.

, . КБК «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федерального бюджета и компенсации затрат федерального бюджета».

6.1.10. Возместить затраты Заказчика на электроснабжение объекта выполнения работ согласно расчету по установленной мощности электрооборудования Подрядчика.

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:

Получатель: УФК по Пензенской области г. Пензы (Пензастат, л/счет ).

Р/счет в ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области г. Пензы.

, . КБК «Прочие безвозмездные поступления федеральным учреждениям».

6.1.11. Сдать результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего контракта, и осуществить ввод объекта в эксплуатацию.

6.1.12. Обеспечить и содержать за свой счет охрану реконструируемого объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники, сооружений и другого имущества, необходимого на строительной площадке, с момента начала строительства до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

6.1.13. В случае выявления в процессе строительства ошибок и недоработок в проектной документации за свой счет провести корректировку проектной документации в пределах стоимости настоящего контракта, согласовав их с организацией, выполнившей проект, с Заказчиком и иными заинтересованными организациями.

6.1.14. Выполнить иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. По согласованию с Заказчиком выполнить работы досрочно.

6.2.2. По согласованию с Заказчиком за свой счет привлекать к выполнению работ по настоящему контракту третьих лиц (субподрядные организации).

6.2.3. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ проектно-сметную документацию в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обращения Подрядчика.

6.3.2. Принять результаты выполненных работ и оплатить их в соответствии с порядком, установленным разделами 5 и 7 настоящего контракта.

6.3.3. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять выполненные работы.

6.3.4. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Потребовать от Подрядчика устранить за его счет недостатки и дефекты, выявленные при выполнении работ и в течение гарантийного срока.

6.4.2. При невыполнении Подрядчиком обязательств по своевременному устранению недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.4.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.4.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации.

7. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

7.1. По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику результат выполнения работ и платежные документы (счет-фактуру (счет), акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в двух экземплярах), а также документов, подтверждающих перечисление Подрядчиком в федеральный бюджет возвратных сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией.

7.2. Заказчик в течение 20 (двадцать) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 7.1. настоящего контракта, подписывает акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат или дает Подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке выполненных работ с приложением перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

7.3. После устранения замечаний, указанных в перечне необходимых доработок, приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется в порядке, установленном пунктами 7.1. и 7.2. настоящего контракта.

8. Ответственность сторон

8.1. За нарушение срока окончания выполнения работ, установленного в пункте 3.2. настоящего контракта, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком более чем на 10 календарных дней сроков выполнения работ, установленных разделом 3 настоящего контракта, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и исчисляется от суммы настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного пунктом 6.3.2. настоящего контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и исчисляется от суммы настоящего контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.4. В случае если в ходе выполнения работ действиями Подрядчика произведена порча имущества Заказчика либо выведено из строя инженерное или коммуникационное оборудование, Подрядчик производит ремонтные работы собственными силами и за свой счет без увеличения цены настоящего контракта в срок, согласованный с Заказчиком. Если Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок не исполняет данное обязательство, Заказчик вправе выполнить ремонтные работы собственными силами либо с привлечением третьих лиц за счет средств Подрядчика.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от обязательств по исполнению настоящего контракта.

8.6. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков), Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за деятельность таких лиц.

8.7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении иных обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом выполнения работ указанных в проектно-сметной документации показателей, а также возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 9.3. настоящего контракта.

9.2. Гарантийные обязательства распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту, а также на материалы, используемые при выполнении работ по настоящему контракту.

9.3. Подрядчик обязуется выполнять гарантийное обслуживание объекта выполнения работ и безвозмездное устранение обнаруженных при эксплуатации недостатков (дефектов) в течение 5 (пяти) лет гарантийного срока. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика обо всех претензиях, связанных с данным гарантийным обязательством.

9.4. Гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата выполнения работ со стороны третьих лиц, а также на случаи, когда Подрядчик докажет, что недостатки (дефекты) произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, а также ненадлежащего ремонта объекта Заказчиком.

10. Изменение и расторжение государственного контракта

10.1. Все дополнения и изменения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего контракта и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон.

10.2. Расторжение настоящего контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

11. Форс-мажорные обстоятельства

11.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий, не подвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта, или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами.

11.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, в силу которых одна из сторон не может выполнить обязательства по настоящему контракту, данная сторона должна незамедлительно уведомить другую сторону, как о наступлении, так о прекращении действий таких обстоятельств, с предоставлением документов, подтверждающих наступление таких обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.

11.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств стороны продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по настоящему контракту, и ведут поиск альтернативных способов исполнения настоящего контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

Разрешение споров

12.1. Все спорные вопросы, возникшие во время действия настоящего контракта, разрешаются путем ведения переговоров между сторонами.

12.2. В случае если спорный вопрос не был разрешен путем ведения переговоров между сторонами настоящего контракта, стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд Пензенской области в соответствии с действующим законодательством.

Прочие условия

13.1. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон настоящего контракта.

13.2. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов.

13.3. Все приложения к настоящему контракту составляются в письменной форме и являются неотъемлемой его частью.

13.4. До дня заключения настоящего контракта Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения настоящего контракта со сроком действия по 31 декабря 2011 года включительно в размере 30% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 5 867 034 (пять миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч тридцать четыре) рубля 00 копеек.

Настоящий контракт обеспечивается предоставлением ___________________ от __ ______ 2011 года № ___.

Настоящий контракт заключается только после предоставления Исполнителем обеспечения его исполнения.

13.5. Финансовые средства обеспечения исполнения настоящего контракта в отношении ответственности Подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение всех обязательств по настоящему контракту обеспечивают требование Заказчика в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности, проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения или ненадлежащим исполнением настоящего контракта, а также возмещение необходимых расходов Заказчика по взысканию.

Приложения к настоящему контракту:

1. Приложение № 1: Техническое задание на выполнение работ реализации проекта «Реконструкция административного здания Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, расположенного по адресу: 8, корпус 2 (надстройка пятого и шестого этажей над четырехэтажной частью здания). Корректировка».

2. Приложение № 2: Состав проектно-сметной документации «Реконструкция административного здания Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, расположенного по адресу: 8, корпус 2 (надстройка пятого и шестого этажей над четырехэтажной частью здания). Корректировка».

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:

Поставщик:

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области (Пензастат)

Адрес: Россия, 8, корпус 2

Телефон (84,

УФК по Пензенской области г. Пензы

(Пензастат л/с )

Р/счет №

В ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области г. Пензы

______________________ ________________

______________________ _________________

М. П.

М. П.

Приложение

к государственному контракту № ЭА-1/11

от __ _________ 2011 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реализации проекта «Реконструкция административного здания Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, расположенного по адресу: 8, корпус 2 (надстройка пятого и шестого этажей над четырехэтажной частью здания). Корректировка».

Из документации об открытом аукционе в электронной форме.

Приложение

к государственному контракту № ЭА-1/11

от __ _________ 2011 года

Состав проектно-сметной документации «Реконструкция административного здания Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, расположенного по адресу: 8, корпус 2 (надстройка пятого и шестого этажей над четырехэтажной частью здания). Корректировка».

Из документации об открытом аукционе в электронной форме.