УТВЕРЖДАЮ

______________________________________

(должность руководителя муниципального заказчика)

________________ ____________________

(подпись) (Ф. И.О.)

«____»______________200_г.

м. п.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Наименование предмета открытого аукциона

Строительство туалета с умывальниками и ногомойками на 60 человек

Муниципальный заказчик

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Лидер»

2009 год

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………………………………………

3

ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА………………………………………………………………………………………….

5

Раздел 1. Сведения о муниципальном заказчике…………………………………………………………………………………….

5

Раздел 2. Сведения о специализированной организации……………………………………………………………………………

5

Раздел 3. Сведения об аукционной комиссии………………………………………………………………………………………..

5

Раздел 4. Сведения о предмете закупки………………………………………………………………………………………………

5

Раздел 5. Требования к участникам размещения заказа……………………………………………………………………………..

6

Раздел 6. Сведения о предоставлении разъяснений положений документации об открытом аукционе…………………………

6

Раздел 7. Требования к порядку подготовки заявки на участие в открытом аукционе…………………………………………..

6

Раздел 8. Требования к обеспечению заявки на участие в открытом аукционе…………………………………………………...

9

Раздел 9. Сведения о порядке подачи заявок на участие в открытом аукционе…………………………………………………...

9

Раздел 10. Сведения о возможности отзыва заявок на участие в открытом аукционе…………………………………………….

9

Раздел 11. Сведения о порядке рассмотрения заявок а участие в открытом аукционе……………………………………………

10

Раздел 12. Сведения о проведении открытого аукциона……………………………………………………………………….……

11

Раздел 13. Сведения о порядке заключения муниципального контракта…………………………………………………………..

11

Раздел 14. Требования к обеспечению исполнения контракта……………………………...………………………………………

11

ГЛАВА III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА…….………………………………….……………………

14

1. Общие положения…………………………………………………………………………………………………………………..

14

2. Правила поведения на открытом аукционе……………………………………….……………………………………………….

14

3. Правила проведения открытого аукциона………………………………….……………………………………………………..

14

4. Окончание открытого аукциона……………………………………………………………………………………………………

15

ГЛАВА IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ…………………………………………………………………………………………….

16

Техническое задание на выполнение работ………………………………………………………………………………………….

16

ГЛАВА V. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА………………………………………………………………………..

19

ГЛАВА VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ.

26

ФОРМА 1.1. Форма титульного листа заявки на участие в открытом аукционе………………………………………………….

26

ФОРМА 1.2. Форма описи документов……………………………………………………………………………………………….

27

ФОРМА 1.3. Форма сведений об участнике размещения заказа……………………………………………………………………

28

ФОРМА 1.4. Форма сведений о качестве работ……………….……………………………………………………………………..

30

ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА………….

31

ФОРМА 2.1. Форма запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе…………………………………

31

ФОРМА 2.2. Форма уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе…………………………………………...

32

ФОРМА 2.3. Форма запроса о разъяснении результатов открытого аукциона……………………………………………………

33

ФОРМА 2.4. Форма запроса документации об открытом аукционе………………………………………………………………..

34

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Размещение заказов для муниципальных нужд – осуществляемые в установленном порядке действия муниципального заказчика, уполномоченного органа, по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Официальный сайт – официальный сайт города Кунгура в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Кунгура – www. *****.

Официальное печатное издание – официальное печатное издание города Кунгура для опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Кунгура.

Муниципальный заказчик (заказчик) – орган местного самоуправления, а также бюджетное учреждение, иной получатель средств местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.

Специализированная организация – юридическое лицо, привлеченное заказчиком или уполномоченным органом для осуществления функций по размещению муниципального заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт, в частности для разработки документации об открытом аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона и осуществления иных, связанных с обеспечением проведения открытого аукциона функций. Специализированная организация осуществляет свои функции от имени муниципального заказчика или уполномоченного органа. При этом права и обязанности возникают у муниципального заказчика или уполномоченного органа. Специализированная организация не может быть участником размещаемого заказа.

Участник размещения заказа – юридическое лицо (независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала), физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта. Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Законом о размещении заказов, иными федеральными законами.

Открытый аукцион - торги на право заключить муниципальный контракт, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

§ право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля и проводится открытый аукцион на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

§ выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом аукционе. До заключения муниципального контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования победителем открытого аукциона определяется цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом аукционе, при этом общая цена запасных частей к технике, к оборудованию не должна превышать общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предложенную победителем открытого аукциона;

§ на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

Открытый аукцион проводится муниципальным заказчиком (уполномоченным органом) в присутствии членов аукционной комиссии, участников открытого аукциона или их представителей.

Заявка на участие в открытом аукционе – комплект документов, содержащий письменное подтверждение участника размещения заказа о его согласии участвовать в открытом аукционе на условиях, указанных в документации об открытом аукционе, поданный в срок и по формам, установленным в документации об открытом аукционе.

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 01.01.2001 «Об электронной цифровой подписи».

Учитывая, что в настоящее время отсутствует развитая инфраструктура применения электронно-цифровой подписи, а также нормативная правовая база, регулирующая применение аналогов собственноручной подписи в системах информационного взаимодействия и документооборота, все документы (включая запросы документации об открытом аукционе, запросы разъяснений положений документации об открытом аукционе, заявка на участие в открытом аукционе, запросы разъяснений результатов открытого аукциона) принимаются в письменном виде. Передача документа по электронной почте (электронное письмо) не является формой электронного документа.

Шаг открытого аукциона - величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена контракта, указанная в извещении о проведении открытого аукциона. Устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

Аукционная комиссия – коллегиальный орган, созданный муниципальным заказчиком для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Аукционист – член аукционной комиссии, избранный большинством голосов членов аукционной комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосования.

Участник открытого аукциона – участник размещения заказа, допущенный аукционной комиссией к участию в открытом аукционе по результатам рассмотрения заявок.

Представитель участника открытого аукциона – лицо, представляющее интересы участника открытого аукциона на основании документа, удостоверяющего личность (паспорта), а также доверенности (в случае участия лица, не уполномоченного действовать от имени участника аукциона без доверенности) принимающее непосредственное участие в процедуре открытого аукциона, зарегистрированное для этого и получившее карточку участника открытого аукциона.

Муниципальный контракт (контракт) – договор, заключенный муниципальным заказчиком от имени муниципального образования «город Кунгур» в целях обеспечения муниципальных нужд города Кунгура.

Нормативное правовое регулирование размещения заказов для нужд города Кунгура:

§ Гражданский кодекс Российской Федерации

§ Бюджетный кодекс Российской Федерации

§ Федеральный закон от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) (с изменениями и дополнениями)

§ Федеральный закон от 01.01.2001 «О защите конкуренции» (с изменениями и дополнениями)

§ постановление главы города Кунгура «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия участников системы размещения и реализации муниципального заказа в городе Кунгуре»

§ иные нормативные правовые акты Российской Федерации и города Кунгура.

Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте муниципального образования «Город Кунгур» (www. *****) любой участник размещения заказа вправе обжаловать действия (бездействие) муниципального заказчика, специализированной организации, аукционной комиссии в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

По истечении срока окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе, правом на обжалование действий (бездействия) муниципального заказчика, специализированной организации, аукционной комиссии обладают участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом аукционе.

Обжалование действий (бездействия) муниципального заказчика, специализированной организации, аукционной комиссии возможно в:

§ Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю ( Пермский край, 4),

§ Министерстве общественной безопасности Пермского края ( Пермский край, 4),

§ МБУ «Управление экономического развития администрации города Кунгура Пермского края» ( Пермский край, 6).

Обжалование действий (бездействия) муниципального заказчика, специализированной организации, аукционной комиссии допускается в любое время размещения заказа, но не позднее 10 (десяти) дней со дня размещения протокола открытого аукциона, протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в случае признания открытого аукциона несостоявшимся. По истечении указанного срока обжалование осуществляется только в судебном порядке.

Во всем, что не предусмотрено настоящей документацией об аукционе нужно руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Глава II. информационная карта

Раздел 1. Сведения о муниципальном заказчике
1	Наименование	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Лидер»
2	Место нахождения	Пермский край,
3	Почтовый адрес	Пермский край,
4	Контактное лицо
5	Телефон	8 (342
6	Адрес электронной почты (при наличии)	-
Раздел 2. Сведения о специализированной организации
1	Специализированная организация	Не привлекается
Раздел 3. Сведения об аукционной комиссии
1	Наименование	Аукционная комиссия
2	Место нахождения	Пермский край,
3	Почтовый адрес	Пермский край,
4	Телефон	8 (342
5	Факс	8 (342
6	Порядок формирования и работы комиссии	приказ от 01.01.2001 №13
Раздел 4. Сведения о предмете закупки
1	Предмет муниципального контракта	Строительство туалета с умывальниками и ногомойками на 60 человек
2	Объем выполняемых работ	Определен в главе IV «Техническое задание» настоящей документации об аукционе
3	Место выполнения работ	Пермский край, Кунгурский район, 200 м севернее, д. Березово, Шадейское поселение ВСОЛ «Кадет»
4	Условия и сроки (периоды) выполнения работ	Со дня заключения муниципального контракта до 25 мая 2009 года. Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком производства работ.
5	Начальная (максимальная) цена контракта	2 рублей 00 копеек
6	Источник финансирования заказа	Средства бюджета города Кунгура (Решение Кунгурской городской Думы № 000 от 01.01.2001г.)
7	Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)	Шаг аукциона 5 %, что составляет руб. 00 копеек
8	Форма оплаты работ	Безналичная форма оплаты
9	Сроки оплаты работ	Оплата производится поэтапно: 1. предоплата, при условии начала работ, до 30% от суммы муниципального контракта, в течение семи банковских дней со дня предъявления счета-фактуры выставленной Заказчику; 2. окончательный расчет за выполненные работы, включая устранения выявленных в процессе приемки недостатков, на основании акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанным МУП «Кунгурстройзаказчик», справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счета-фактуры, выставленной Заказчику по мере поступления денежных средств в бюджет города Кунгура.
10	Порядок оплаты работ
11	Порядок формирования цены контракта	Цена контракта должна включать: затраты подрядчика, возникшие у него в процессе исполнения муниципального контракта, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, расходы на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, расходы на уплату налогов, иных сборов, другие обязательные платежи
12	Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками	Рубль Российской Федерации
13	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ	Не применяется
14	Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров	Не предусмотрено
15	Сведения о возможности изменения предусмотренного контрактом объема работ	Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.
16	Сведения о возможности увеличения количества поставляемого товара при заключении контракта	Не предусмотрено
17	Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов	Не предоставляются
РАЗДЕЛ 5. требования к участникам размещения заказа
1	Участники размещения заказа
1.2	на выполнение работ на лицензируемые виды деятельности	§ любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала § индивидуальные предприниматели Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов выполнение работ для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей
2	Обязательные требования к участникам размещения заказа	§ соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона (наличие лицензии на выполнение работ, являющихся предметом контракта); § непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; § неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе; § отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе не принято.
3	Требования к участникам размещения заказа, установленные муниципальным заказчиком	§ отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков
РАЗДЕЛ 6. сведения о предоставлении разъяснений положений документации об открытом аукционе
1	Дата начала предоставления разъяснений	«04» марта 2009 г.
2	Дата окончания предоставления разъяснений	Не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
3	Порядок предоставления разъяснений	Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть подготовлен по форме 2.1, установленной в Главе VII «Образцы форм запросов и уведомлений для участников размещения заказа». Запрос направляется по адресу муниципального заказчика в письменной форме. Заказчик направляет участнику размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса. В течение одного дня со дня направления разъяснений такие разъяснения размещаются на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об открытом аукционе не должно изменять ее суть. В случае подачи запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе после установленного срока или в форме письма по электронной почте такому участнику размещения заказа будет отказано в выдаче разъяснений положений документации об аукционе.
4	Форма предоставления разъяснений	В письменной форме
Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К порядку подготовки ЗАЯВКи НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1	Требования к форме заявки	Заявка на участие в открытом аукционе должна быть подготовлена в письменной форме по формам, установленным в Главе VI «Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в открытом аукционе».
2	Требования к составу и содержанию заявки	Заявка на участие в открытом аукционе должна содержать: 1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе: *1.1. Для юридических лиц:* 1.1.1 Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, подготовленные по форме 1.3 «Сведения об участнике размещения заказа». 1.1.2. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки. 1.1.3. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа: 1.1.3.1. Если документы заявки подписывает руководитель организации: копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности; 1.1.3.2. Если документы заявки подписывает лицо, уполномоченное действовать от имени организации: - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении руководителя на должность, в соответствии с которым он обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. 1.1.4. Копии учредительных документов участника размещения заказа. 1.1.5. Оригинал или копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. *1.2. Для индивидуальных предпринимателей*: 1.2.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона, подготовленные по форме 1.3 «Сведения об участнике размещения заказа». 1.2.2. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки. 1.2.3. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа: 1.2.3.1. Если документы заявки подписывает индивидуальный предприниматель – предъявлять документ, подтверждающий полномочия лица, не требуется. 1.2.3.2. Если документы заявки подписывает уполномоченное индивидуальным предпринимателем лицо: доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, подписанную индивидуальным предпринимателем или уполномоченным этим индивидуальным предпринимателем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным индивидуальным предпринимателем, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. ________________________ Для иностранных лиц: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 2. Сведения о качестве работ, оформленные по форме 1.4. 3. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом аукционе, или копии таких документов: 3.1. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения); 3.2. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом открытого аукциона: - лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом, с указанием полного перечня видов работ. Все документы заявки на участие в открытом аукционе должны быть сопровождены Титульным листом заявки по форме 1.1 и описью документов по форме 1.2.
3	Требования к описанию выполняемых работ	Участник размещения заказа должен представить информацию о выполняемых работах, их количественных и качественных характеристиках по установленной форме 1.4.
4	Инструкция по заполнению и оформлению заявки	1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета открытого аукциона. 2. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа следующим требованиям: - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 3. Заявка на участие в открытом аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должна быть написана на русском языке. Отдельные документы (или их части), предоставленные участником размещения заказа в составе заявки на участие в открытом аукционе, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык (оригинал или нотариально заверенная копия). 4. При описании условий и предложений участник размещения заказа должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, если иное не указано в Главе IV «Техническое задание». 5. Сведения, которые содержатся в заявке участника размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. 6. При подготовке заявки на участие в открытом аукционе не допускается применение факсимильных подписей. 7. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.
Раздел 8. требования к ОБЕСПЕЧЕНИю ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1	Размер обеспечения заявки	5 %, что составляет руб. 00 копеек, НДС не облагается.
2	Форма обеспечения заявки	Внесение денежных средств на расчетный счет муниципального заказчика
3	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки	Получатель: МБУ «УФиК» (МОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» л/с ), , . Банк получателя: РКЦ Кунгур г. Кунгур. рас. счет , Назначение платежа: Обеспечение заявки на строительство туалета с умывальниками и ногомойками на 60 человек
4	Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки	до 10 ч. 00 мин. «25» марта 2009 г. (местного времени)
5	Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки	Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе перечисляются на расчетный счет муниципального заказчика в безналичной форме
6	Документы, подтверждающие факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки	§ платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки; или § копия такого платежного поручения.
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1	Дата начала подачи заявок	«05» марта 2009 г.
2	Дата окончания подачи заявок	До 10 ч. 00 мин. «25» марта 2009 г. (местного времени) Непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
3	Место подачи заявок	адрес: Пермский край, , каб. бухгалтерии, контактное лицо:
4	Порядок подачи заявок	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме. Заявка на участие в открытом аукционе может быть подана по почте или с курьером. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или несвоевременно и признана опоздавшей. Участник размещения заказа, подающий заявку на участие в открытом аукционе в письменной форме, вправе представить ее в запечатанном конверте или в открытой форме. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, регистрируется уполномоченным лицом муниципального заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в открытом аукционе в порядке поступления заявок на участие в открытом аукционе и маркируется путем нанесения на заявку регистрационного номера. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, муниципальным заказчиком выдается расписка в получении заявки на участие в открытом аукционе с указанием даты и времени ее получения. Заявка, полученная муниципальным заказчиком после окончания приема заявок на участие в открытом аукционе, не рассматривается и в тот же день возвращается участнику размещения заказа по адресу, указанному в такой заявке на участие в открытом аукционе.
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1	Порядок отзыва заявок	Уведомление об отзыве заявки подается в письменном виде по адресу подачи заявок по форме 2.2, установленной в Главе VII «Образцы форм запросов и уведомлений для участников размещения заказа». Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом аукционе регистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в открытом аукционе. После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе муниципальный заказчик сравнивают индивидуальный регистрационный (порядковый) номер заявки на участие в открытом аукционе, дату, время и способ ее подачи (по Журналу регистрации заявок на участие в открытом аукционе) и индивидуальный регистрационный (порядковый) номер, дату, время и способ ее подачи, указанные в уведомлении об отзыве заявки, если они совпадают, заявка на участие в открытом аукционе считается неподанной и Аукционной комиссией не рассматривается. Такая заявка возвращается участнику размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в открытом аукционе.
2	Срок отзыва заявок	В любое время до 10 час. 00 мин. (местного времени) «25» марта 2009 г.
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1	Дата начала рассмотрения заявок	«25» марта 2009 г.
2	Время начала рассмотрения заявок	10 час. 00 мин. (местного времени)
3	Место начала рассмотрения заявок	Адрес: Пермский край, , кабинет бухгалтерии
4	Срок рассмотрения заявок	не может превышать 10 (десять) дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе
5	Порядок рассмотрения заявок	Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в открытом аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об открытом аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в разделе 5 Информационной карты. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе аукционная комиссия принимает решение: § о допуске к участию в открытом аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона; или § об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе. Открытый аукцион признается несостоявшимся: - в случае, если подана только одна заявка на участие в аукционе; - в случае, если не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе; - в случае, если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона.
6	Основания для отказа в допуске к участию в открытом аукционе.	1. Участник размещения заказа не предоставил документы, перечень которых установлен в пункте 2 раздела 7 Информационной карты. 2. Установлена недостоверность сведений об участнике размещения заказа или о работах на выполнение которых размещается заказа, содержащихся в представленных им документах. 3. Участник размещения заказа не соответствует требованиям, установленным в разделе 5 Информационной карты. 4. Участник размещения заказа непредоставил документ или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в разделе 8 Информационной карты. 5. Заявка на участие в открытом аукционе не соответствует требованиям настоящей документации об аукционе : 5.1. заявка оформлена с нарушением требований пункта 1, пункта 3 и пункта 4 раздела 7 Информационной карты; 5.2. показатели, характеризующие работы, предложенные участником размещения заказа в заявке на участие в открытом аукционе, не соответствуют показателям, установленным в Главе IV «Техническое задание». Заказчик или аукционная комиссия обязана отстранить участника от участия в открытом аукционе на любом этапе его проведения: § при установлении недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в открытом аукционе; § при установлении факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; § при установлении факта приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; § при установлении факта наличия у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1	Дата проведения открытого аукциона	«02» апреля 2009 г.
2	Время проведения открытого аукциона	10 час. 00 мин. (местного времени)
3	Место проведения открытого аукциона	Адрес: Пермский край, , методический кабинет
4	Возможность электронной формы участия в открытом аукционе	Не предусмотрена
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
1	Срок подписания муниципального контракта победителем аукциона	В течение 11 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. В случае признания аукциона несостоявшимся: В течение 11 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
1	Размер обеспечения исполнения контракта	600 000 руб. 00 копеек В случае если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение обеспечение исполнения контракта не требуется.
2	Срок предоставления обеспечения исполнения контракта	До даты заключения муниципального контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта считается непредоставленным.
3	Способ обеспечения исполнения контракта	Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона самостоятельно: - безотзывная банковская гарантия или; - страхование ответственности по контракту или; - передача муниципальному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта.
4	Срок действия обеспечения исполнения муниципального контракта	Со дня заключения муниципального контракта до дня истечения срока гарантии, предусмотренного муниципальным контрактом
5	Требования к безотзывной банковской гарантии	§ безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации; § в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта; § безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол открытого аукциона (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе) как основание заключения контракта; § в безотзывной банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право муниципального заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки или расторжения муниципального контракта и его отказа вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения исполнения контракта муниципальный заказчик направляет в банк только письменное требование, оригинал банковской гарантии и документы, подтверждающие выплату поставщику (подрядчику, исполнителю) аванса по муниципальному контракту; § безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
6	Требования к договору страхования ответственности по контракту	§ договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации; § в договоре страхования ответственности в обязательном порядке должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность победителя открытого аукциона или участника открытого аукциона, с которым заключается контракт, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта; § страхование должно покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, своих обязательств по муниципальному контракту; § договор страхования должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол открытого аукциона (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе) как основание заключения контракта; § получателем страхового возмещения (страховой суммы) в договоре страхования ответственности по муниципальному контракту должен быть указан муниципальный заказчик, страхователем — поставщик (подрядчик, исполнитель); § в договоре страхования ответственности по муниципальному контракту должно быть прямо предусмотрено безусловное право муниципального заказчика на истребование суммы страхового возмещения (страховой суммы) полностью или частично в случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки или расторжения муниципального контракта и его отказа вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения исполнения муниципального контракта муниципальный заказчик направляет в страховую организацию только письменное требование, оригинал договора страхования ответственности и документы, подтверждающие выплату поставщику (подрядчику, исполнителю) аванса по муниципальному контракту; § договор страхования ответственности должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.
7	Требования к залогу денежных средств	§ денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога должны быть перечислены на счет муниципального заказчика, в сумме, не менее размера обеспечения исполнения контракта; § договор залога денежных средств должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации; § денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен муниципальный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по муниципальному контракту по истечение установленного срока и после получения муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); § денежные средства возвращаются на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), реквизиты которого указаны в письменном требовании.
8	Реквизиты счета для перечисления денежных средств	Получатель: МБУ «УФиК» (МОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» л/с ), , . Банк получателя: РКЦ Кунгур г. Кунгур. рас. счет , Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на строительство туалета с умывальниками и ногомойками на 60 человек.
9	Требования к договору банковского вклада (депозита)	§ договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации; § поставщик (подрядчик, исполнитель) по муниципальному контракту согласовывает с муниципальным заказчиком банк, с которым будет заключаться договор банковского вклада и его существенные условия; § в договоре банковского вклада должна быть указана сумма обеспечения исполнения муниципального контракта, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта; § договор банковского вклада должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, в том числе указание на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол открытого аукциона (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе) как основание заключения муниципального контракта
10	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта	Оригинал банковской гарантии, договор залога денежных средств, договор страхования ответственности по муниципальному контракту или договора банковского вклада (депозит) передаются муниципальному заказчику. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта подтверждается: § оригиналом платежного поручения с отметкой банка об оплате или; § оригиналом квитанции, чека (в случае наличной формы оплаты) или; § оригинальной выпиской из банка (в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере.

ГЛАВА III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

1. Общие положения

1.1. Открытый аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их представителей. Аукционист выбирается непосредственно перед началом открытого аукциона из числа членов аукционной комиссии большинством голосов.

1.2. Участники открытого аукциона или их представители за 15 минут до начала открытого аукциона регистрируются в Журнале регистрации представителей участников открытого аукциона. Регистрация участников открытого аукциона прекращается за 5 минут до начала открытого аукциона и Журнал регистрации участников открытого аукциона закрывается.

1.3. Регистрация представителей участников открытого аукциона осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность (паспорта), а также доверенности (в случае участия лица, не уполномоченного действовать от имени участника аукциона без доверенности), предъявляемых непосредственно при регистрации.

1.4. При регистрации участники открытого аукциона или их представители расписываются в ознакомлении с порядком проведения открытого аукциона, получают карточки с регистрационными номерами (далее – карточки). Карточку получает только одно лицо (представитель) участника открытого аукциона.

1.5. Регистрация на участие в открытом аукционе одного и того же лица в качестве представидвух) и более участников открытого аукциона не допускается.

1.6. При проведении открытого аукциона в зал для проведения аукциона приглашаются участники открытого аукциона или их представители, зарегистрированные в вышеуказанном порядке, имеющие карточку, а также не более одного представителя участника открытого аукциона, имеющего полномочия на присутствие на процедуре открытого аукциона, и зарегистрированные в Журнале регистрации участников открытого аукциона (по согласованию с аукционной комиссией).

2. Правила поведения на открытом аукционе

2.1. В открытом аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые были признаны участниками открытого аукциона и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе. Иные представители участников, не имеющие карточки, в открытом аукционе не участвуют (не подают предложение о цене контракта).

2.2. Участники открытого аукциона или их представители, опоздавшие на регистрацию, считаются неявившимися и в зал для проведения аукциона не допускаются.

2.3. Участники открытого аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио - (видео) запись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность аукционную комиссию. Видеозапись осуществляется с места, указанного председателем (председательствующим) аукционной комиссии.

2.4. Подтверждением согласия с начальной (максимальной) ценой контракта является поданная участником открытого аукциона заявка, регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе.

2.5. Участники открытого аукциона или их представители занимают места напротив аукционной комиссии.

2.6. Во время проведения открытого аукциона участникам запрещается:

2.6.1. перебивать и переспрашивать аукциониста;

2.6.2. комментировать и оспаривать действия аукциониста и аукционной комиссии;

2.6.3. вступать в переговоры с другими участниками открытого аукциона;

2.6.4. держать карточку всегда поднятой;

2.6.5. перемещаться по залу;

2.6.6. разговаривать и использовать средства связи.

3. Правила проведения открытого аукциона

3.1. Аукцион начинается с объявления аукционистом:

предмета контракта,

начальной (максимальной) цены контракта;

размера «шага аукциона», выраженного в процентах и рублях;

наименования участников размещения заказа, допущенных к участию в открытом аукционе,

наименования участников, которые не явились на участие в открытом аукционе,

о начале проведения открытого аукциона,

3.2. После объявления сведений, указанных в пункте 3.1, аукционист предлагает участникам открытого аукциона подавать предложения по начальной (максимальной) цене контракта, пониженной на «шаг аукциона» (далее – текущая цена).

3.3. Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на "шаг аукциона", объявляется аукционистом 3 раза, сопровождается ударом молотка и заявляется участниками открытого аукциона путем поднятия карточек на высоту вытянутой руки (выше головы). Предложение, поданное путем поднятия карточки на высоту невытянутой руки (ниже головы), не фиксируется, при этом данная цена переторговывается.

3.4. Участник открытого аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от первого удара молотка аукциониста после оглашения им следующей возможной цены контракта до третьего удара молотка включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

3.5. Участником, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первый поднявший карточку. При этом аукционист называет номер карточки такого участника открытого аукциона, указывает на него, объявляет заявленную им цену, как последнее предложение о цене контракта. Участник открытого аукциона обязан опустить карточку после объявления аукционистом вышеназванной информации.

3.6. Далее аукционист объявляет о приеме предложений по текущей цене, полученной путем снижения последней названной цены еще на один «шаг аукциона» (оглашает текущую цену контракта для заявления ее участниками открытого аукциона).

3.7. Подавать предложения о цене контракта до приглашения аукциониста (объявления следующей возможной цены контракта) не допускается. Предложения о цене контракта, сделанные до объявления следующей возможной цены и первого удара молотка, не фиксируются, при этом данная цена переторговывается.

3.8. После заявления одним или несколькими участниками открытого аукциона предлагаемой аукционистом цены аукционист оглашает следующую возможную цену контракта и повторяет ее 3 (три) раза.

3.9. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников открытого аукциона по объявленной аукционистом текущей цене (последнее предложение, пониженное на «шаг аукциона») и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т. е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

3.10. При заявлении одним или несколькими участниками открытого аукциона предлагаемой аукционистом цены, сложившейся на пониженном «шаге аукциона» (например: 4,5%,4% и т. д.), снижение последнего предложения о цене контракта производится на установленный к тому моменту «новый шаг аукциона» (соответственно, 4,5%, 4%, 3,5%...0,5%). Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Если до третьего повторения указанной выше цены ни один из участников открытого аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, открытый аукцион завершается.

3.11. После каждого снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона» аукционист трижды с равными короткими промежутками времени повторяет последнее предложение о цене контракта, полученное после такого снижения.

3.12. В случае одновременного поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников открытого аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист.

3.13. При проведении открытого аукциона могут объявляться перерывы. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

3.14. Открытый аукцион продолжается в случаях, когда:

3.14.1. поступило одно предложение участника открытого аукциона о цене контракта путем поднятия карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», после чего начинается новый торг;

3.14.2. поступило несколько предложений участников открытого аукциона о цене контракта путем поднятия нескольких карточек и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», после чего начинается новый торг;

3.14.3. не поступило ни одного предложения о цене контракта после третьего оглашения аукционистом последнего предложения о цене контракта, полученного после снижения цены контракта на «шаг аукциона» и одновременно означает снижение "шага аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, после чего начинается новый торг.

3.15. Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля и проводится открытый аукцион на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом аукционе. До заключения муниципального контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования победителем открытого аукциона определяется цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом аукционе, при этом общая цена запасных частей к технике, к оборудованию не должна превышать общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предложенную победителем открытого аукциона;

на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

4. Окончание открытого аукциона

4.1. После проведения открытого аукциона председательствующий на заседании аукционной комиссии предлагает утвердить результаты открытого аукциона.

4.2. После объявления результатов открытого аукциона участники открытого аукциона обязаны сдать карточки и покинуть помещение, где проводился аукцион.

ГЛАВА IV. техническое задание

Техническое задание

Предмет муниципального контракта: строительство туалета с умывальниками и ногомойками на 60 человек.

Условия и сроки (периоды) выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта до 25 мая 2009 года. Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком производства работ.

Срок предоставления гарантии качества работ: 24 месяца со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Требования к Подрядчику при проведении работ:

У подрядчика должна быть лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом. Перечень видов работ, указанных в лицензии должен содержать виды работ, необходимых для выполнения работ по предмету контракта и (или) на осуществление функций Генерального Подрядчика.

Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ субподрядчиков (при наличии в лицензии у Подрядчика на осуществление функций Генерального Подрядчика).

Работы выполняются иждивением Подрядчика - его силами, средствами, из его материалов.

Подрядчик обязан:

- привлекать квалифицированный и опытный персонал, включая специалистов в соответствии с объемом и характером выполнения работ;

- выполнять работы в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией (далее - ПСД), определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования и условиями, государственными стандартами, строительными нормами и правилами;

- обеспечивать выполнение работ с соблюдением Графика производства работ;

- обеспечивать выполнение работ путем поставки необходимых материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники, а также за свой счет осуществлять транспортировку работников, привлеченных к выполнению работ;

- осуществлять охрану материалов и инструментов, требующихся для выполнения работ;

- вывозить собственными силами строительный мусор с территории объекта, на котором проводятся работы;

- обеспечить при выполнении работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

Подрядчик гарантирует соответствие строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, государственным стандартам, техническим условиям, СНиП.

Подрядчик нести ответственность за соблюдение своим персоналом норм действующего законодательства РФ.

Подрядчик отвечает за качество материалов, предоставленных им для выполнения работ, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным действующим законодательством РФ.

Порядок выполнения, сдача и приемка работ:

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.

Подрядчик назначает ответственное лицо для решения текущих вопросов по проведению работ, подписанию актов и обеспечивает беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ, в течение всего периода их производства.

Заказчик, уполномоченный представитель Заказчика при осуществлении контроля за производством и качеством работ имеют право:

- осуществлять контроль за ходом производства работ и их качеством, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком при условии, если они не противоречат условиям.

Заказчик, уполномоченный представитель Заказчика обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

По требованию Заказчика или уполномоченного представителя Заказчика Подрядчик представляет сертификаты соответствия качества поставляемых на объект материалов, комплектующих изделий, данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации.

Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и изменения сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика, обязан устранить недостатки для обеспечения надлежащего качества.

Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ необходимость проведения дополнительного объема работ, не учтенного в ПСД, обязан письменно уведомить об этом Заказчика. До получения письменного согласия Заказчика, Подрядчик не вправе выполнять работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией.

Временные подсоединения к коммуникациям на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик с разрешения Заказчика, если эти коммуникации принадлежат Заказчику.

Подрядчик обязан в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика.

Сдача работ Подрядчиком осуществляется поэтапно, согласно Графику производства работ.

Заказчик, , выполняющего функции Заказчика по осуществлению технического надзора и контроля за качеством выполняемых работ, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, обязан в двухдневный срок осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком, , оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанным Заказчиком, уполномоченным представителем и Подрядчиком.

При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Заказчик, , обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте были оговорены эти недостатки.

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, при этом окончательный срок выполнения работ остается неизменным.

Район строительства: Пермский край, Кунгурский район, 200 м севернее, д. Березово, Шадейское поселение ВСОЛ «Кадет».

Адрес: Пермский край, Кунгурский район, 200 м севернее, д. Березово, Шадейское поселение ВСОЛ «Кадет».

Наименование объекта: Здание туалета с умывальниками и ногомойками на 60 человек, пристроенное в 4 корпусу ВСОЛ «Кадет»»

Вид объекта: Капитальный

Вид работ по объекту: Новое строительство

Заказчик: МОУ ДОД ДЮСШ «Лидер»

Проект «Здание туалета с умывальниками и ногомойками на 60 человек, пристроенное в 4 корпусу ВСОЛ «Кадет»»» выполнен на основании:

- технического задания на проектирование;

- программы на проектирование;

и в соответствии с действующими нормативными документами:

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП * «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»

Участок свободен от застройки. Рельеф местности ровный, с небольшим уклоном.

Абсолютная отметка колеблется от 130.00 до 131.00

Климатический подрайон строительства 1в

Нагрузки и воздействия

Зона влажности – нормальная

Вес снегового покрова – 320 кг/м² (Vснеговой район)

Скоростной напор ветра – 0,3кПа (11ветровой район)

Расчетная зимняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки (-36С)

архитектурно-планировочные решения

Класс здания - II

Степень огнестойкости здания –III а

Архитектурно-планировочное решение генерального плана предопределилось существующей застройкой и действующими санитарными нормами

Вертикальная планировка в плане выполнена методом проектных отметок. Отвод поверхностных вод с площадки санузлов осуществляется уклоном к автопроездам. По периметру здания необходимо выполнить отмостку шириной 0,7м из бетона класса В15. Покрытие дорожек и площадок предусмотрено асфальтированное с бортовым бетонным камнем.

Максимальное удаление санузла от спальных корпусов – 10м, представляет из себя два раздельных помещения – уборная и ногомойки с умывальниками для девочек и мальчиков. Емкость выгребных ям =64,8м². в помещении уборных выполняются раздельные экраны высотой 2,2м. предусмотрено освещение уборных как естественное, через фрамуги, так и электрическое, водоногреватели. Предусмотрен переход из 4 корпуса в помещение санузлов.

Здание жесткой конструктивной схемы, каркасное, стены из сендвич панелей, с покрытием из профнастила.

Наружная и внутренняя отделка

Наружная отделка:

Цоколь – покраска эмалью по бетону для наружных работ

Стены – сендвич панели с заводской окраской (цвет синий)

Окна – индивидуальные, однокамерные стеклопакет

Столярные изделия – окраска масляной краской за 2 раза

Внутренняя отделка:

Потолки – профнастил с заводской окраской (цвет белый)

Стены – сендвич панели с заводской окраской (цвет белый)

Пол – керамическая плитка.

Столярные изделия и разделительные экраны окрашиваются масляной краской за 2 раза.

Противопожарные и специальные мероприятия

Противопожарные мероприятия разработаны в соответствии с требованиями СНиП *

Степень огнестойкости здания– III а.

Здание обеспечено подъездными путями для пожарных автомашин. Пожарные проезды находятся на расстоянии 5 – 8м от здания.

Специальные мероприятия предусматриваются всеми разделами проекта.

Защита строительных конструкций от коррозии для влажной среды и атмосферного воздействия в соответствии с СНиП 2.03.II-85

Конструкции бетонные, железобетонные соприкасающиеся с грунтом обмазываются горячим битумом в 2 слоя.

Канализация и водоснабжение

Здание санузлов оборудуется внутренними системами хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, бытовой канализацией. Холодная вода в здание подается от существующей наружной сети водопровода. Холодная вода подается к приборам санузлов. Горячее водоснабжение предусмотрено от индивидуальных электроводоподогревателей. Сток от санитарных приборов санузлов и трапов собираются системой труб внутренней канализации и отводятся в накопительную емкость. Вывоз стоков производится специализированными машинами (по мере накопления, но не реже одного раза в неделю) в места согласованные с Роспотребнадзором, согласно полученным лимитам.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.

Предусматривается аварийное освещение, относящиеся по степени надежности к потребителям 1 категории. Остальные электроприемники относятся к 3 категории. Распределительный силовой щит устанавливается в запираемом шкафу на высоте 2,2м от уровня, запирается от ВРУ лагеря. Предусматривается местное управление освещением. Вся электропроводка выполняется кабелем марки ВВГнг-LS, прокладываемом в гофротрубе открыто по стенам и потолку. Предусмотрено защитное заземление (зануление) электрического оборудования и металлоконструкций типа TN-S. В качестве заземляющих проводников используются специально проложенные проводники.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Количество
1	Площадь застройки здания	м2	65,7
2	Общая площадь	м2	61.7
3	Полезная площадь	м2	57,7
4	Строительный объем здания	м3	223,5
5	Этажность	шт.	1
6	Объем сборной емкости	м³	64,8

Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой наружный диаметр 426мм толщина стенки 10 мм. для свайных работ не в ходят в сметную стоимость и приобретаются за счет Подрядчика.

Чертежи, планы и пояснительная записка и локальные сметные расчеты оформлены в виде отдельного приложения к документации об аукционе и являются неотъемлемой ее частью.

ГЛАВА V. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение подрядных работ,

заключенный от имени муниципального образования «Город Кунгур»

г. Кунгур «____» ________ 200_ г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Лидер», именуемый далее «Заказчик», , с одной стороны, __________________, в лице ________________, действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по строительству туалета с умывальниками и ногомойками на 60 человек (протокол __________________ №___ от _________) заключили муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

1.1. Предмет муниципального контракта – строительство туалета с умывальниками и ногомойками на 60 человек.

1.2. Подрядчик обязуется в установленный муниципальным контрактом срок выполнить работы по строительство туалета с умывальниками и ногомойками на 60 человек, согласно перечню работ и объемам, указанным в локальном сметном расчете (Приложение 1), сдать Заказчику выполненные работы в полном объеме по акту о приемке выполненных работ, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их.

2. Цена муниципального контракта (стоимость работ)

2.1. Цена муниципального контракта составляет _______________________рублей ____ копеек (в том числе НДС 18%), согласно цене победителя аукциона, которая подтверждена локальным сметным расчетом Подрядчика.

2.2. В стоимость работ включены затраты подрядчика, возникшие у него в процессе исполнения муниципального контракта, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, расходы на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, расходы на уплату налогов, иных сборов, другие обязательные платежи и прочие затраты, которые несет Подрядчик.

2.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, но может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3. Права и обязанности Подрядчика

3.1. Работы выполняются иждивением Подрядчика - его силами, средствами, из его материалов.

3.2. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту субподрядчиков, письменно уведомляя об этом Заказчика.

3.2.1. При привлечении субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.

3.3. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что вся проектно-сметная документация, подготовленная Заказчиком, полностью изучена Подрядчиком и он получил полную информацию об ее содержании.

3.4. При выполнении настоящего контракта Подрядчик обязан:

3.4.1. Привлекать квалифицированный и опытный персонал, включая специалистов в соответствии с объемом и характером выполнения работ;

3.4.2. Выполнять работы в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией (далее - ПСД), определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования и условиями настоящего контракта, государственными стандартами, строительными нормами и правилами и в установленном порядке, в установленный срок передать результат работ Заказчику;

3.4.3. Обеспечивать выполнение работ с соблюдением Графика производства работ (Приложение 2);

3.4.4. Освободить Заказчика от любой ответственности и оплаты по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями в процессе выполнения работ по настоящему контракту;

3.4.5. Обеспечивать выполнение работ путем поставки необходимых материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники, а также за свой счет осуществлять транспортировку работников, привлеченных к выполнению работ по настоящему контракту;

3.4.6. Осуществлять своими силами приемку, разгрузку и складирование материалов, используемых при выполнении работ;

3.4.7. Осуществлять охрану материалов и инструментов, требующихся для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту;

3.4.8. Вывозить собственными силами строительный мусор с территории объекта, на котором проводятся работы;

3.4.9. Обеспечить при выполнении работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ;

3.4.10. Нести ответственность за соблюдение своим персоналом норм действующего законодательства РФ;

3.4.11. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом.

3.5. Подрядчик отвечает за качество материалов, предоставленных им для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным действующим законодательством РФ.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Обеспечивать беспрепятственный доступ Подрядчику на объект для выполнения работ.

4.2. Представить Подрядчику уполномоченного представителя, который будет выполнять функции Заказчика при осуществлении контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений.

4.3. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего муниципального контракта;

4.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом.

4.5. Заказчик имеет право затребовать любую информацию, связанную с исполнением настоящего муниципального контракта.

5. Производство работ

5.1. Подрядчик назначает ответственное лицо для решения текущих вопросов по проведению работ, подписанию актов и обеспечивает беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ, в течение всего периода их производства.

5.2. Заказчик, уполномоченный представитель Заказчика при осуществлении контроля за производством и качеством работ имеют право:

5.2.1. Осуществлять контроль за ходом производства работ и их качеством, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

5.2.2. Отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком при условии, если они не противоречат условиям настоящего муниципального контракта.

5.3. Заказчик, уполномоченный представитель Заказчика обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего муниципального контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.4. По требованию Заказчика или уполномоченного представителя Заказчика Подрядчик представляет сертификаты соответствия качества поставляемых на объект материалов, комплектующих изделий, данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации.

5.5. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и изменения сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика, обязан устранить недостатки для обеспечения надлежащего качества.

5.6. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ необходимость проведения дополнительного объема работ, не учтенного в ПСД, обязан письменно уведомить об этом Заказчика. До получения письменного согласия Заказчика, Подрядчик не вправе выполнять работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией.

5.7. Подрядчик, не исполнивший требования, установленные п.5.6. настоящего муниципального контракта, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ.

5.8. Риск случайной гибели материалов, оборудования и иного используемого для исполнения настоящего муниципального контракта имущества несет Подрядчик.

5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его приемки Заказчиком лежит на Подрядчике.

5.10. Временные подсоединения к коммуникациям на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик с разрешения Заказчика, если эти коммуникации принадлежат Заказчику.

5.11. Подрядчик обязан в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика.

6. Сроки выполнения работ

6.1. Подрядчик обязан приступить к исполнению настоящего муниципального контракта не позднее 5 календарных дней со дня заключения настоящего муниципального контракта.

6.2. Срок выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта до 25 мая 2009 года. Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком производства работ.

7. Приемка и сдача выполненных работ.

7.1. Сдача работ Подрядчиком осуществляется поэтапно, согласно Графику производства работ.

7.2. Заказчик, , выполняющего функции Заказчика по осуществлению технического надзора и контроля за качеством выполняемых работ, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ по настоящему муниципальному контракту, обязан в двухдневный срок осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от настоящего муниципального контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

7.3. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком, , оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным Заказчиком, уполномоченным представителем и Подрядчиком.

При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

7.4. Заказчик, , обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте были оговорены эти недостатки.

7.5. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего муниципального контракта, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, при этом окончательный срок выполнения работ остается неизменным.

8. Порядок финансирования и расчеты

8.1. Сроки оплаты по настоящему муниципальному контракту производится поэтапно:

8.1.1. Предоплата, при условии начала работ, до 30% от суммы муниципального контракта, в течение семи банковских дней со дня предъявления счета-фактуры выставленной Заказчику;

8.1.2. Окончательный расчет за выполненные работы, включая устранения выявленных в процессе приемки недостатков, на основании акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанным МУП «Кунгурстройзаказчик», справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счета-фактуры, выставленной Заказчику по мере поступления денежных средств в бюджет города Кунгура.

8.2. Оплата Заказчиком выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

9. Ответственность сторон.

9.1. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им принятых на себя по настоящему муниципальному контракту обязательств.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

9.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки и наложение единовременных штрафов.

9.5. В случае нарушения Подрядчиком условий, установленных пунктами 3.4.3. и 7.1. настоящего муниципального контракта, Заказчик вправе предъявить единовременный штраф Подрядчику в размере 20000 руб. 00 коп. Подрядчик оплачивает его в течение 20 (Двадцати) дней с момента получения соответствующей претензии Заказчика.

9.6. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, установленного пунктом 6.2. настоящего муниципального контракта, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5% от цены настоящего контракта.

9.7. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.8. В случае обнаружения Заказчиком () при осуществлении контроля за производством и качеством работ, выполненных Подрядчиком, нарушений технологии работ, использования некачественных материалов, Заказчик вправе предъявить единовременный штраф Подрядчику в размере 20000 руб. 00 коп. Подрядчик уплачивает в течение 20 (Двадцати) дней с момента получения соответствующей претензии Заказчика.

9.9. В случае расторжения контракта по решению суда в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, он уплачивает единовременный штраф в размере 10% от стоимости невыполненных работ, в течение 20 (Двадцати) дней с момента выставления соответствующей претензии Заказчика.

9.10. Уплата предусмотренных контрактом санкций не освобождает виновную сторону от выполнения принятых по контракту обязательств.

10. Гарантии

10.1. Подрядчик гарантирует:

- соответствие строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, государственным стандартам, техническим условиям, СНиП;

- предоставление соответствующих сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов;

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями
настоящего муниципального контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;

- своевременнее устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантии при эксплуатации объекта;

- нормальное функционирование систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

10.2. Заказчик вправе предъявить к Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ, в течение гарантийного срока, составляющего 24 месяца, со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, согласно требованиям документации об аукционе.

10.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, неправильной его эксплуатацией, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

10.4. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет допущенных при выполнении работ по его вине дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока. В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

11.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.11.1 настоящего контракта, каждая сторона должна не позднее 3-х дней с момента наступления данного обстоятельства, известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

11.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.11.1 настоящего контракта, срок выполнения стороной обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

11.4. После прекращения действий указанных обстоятельств обязательства, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом, подлежат исполнению, если ни одна из сторон не требует расторжения настоящего муниципального контракта.

12. Особые условия

12.1. Функции Заказчика, предусмотренные п. п. 4.2., 5.2, 7.2., 7.3., 8.1.2 настоящего муниципального контракта, выполняются МП «Кунгурстройзаказчик» в соответствии с договором, заключенным между Заказчиком и МП «Кунгурстройзаказчик» на выполнение указанных функций.

12.2. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.3. В случае перемены муниципального Заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13. Срок действия контракта, случаи его досрочного расторжения.

Заключительные положения.

13.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента подписания и действует до окончательного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

13.2. Изменения, дополнения (кроме существенных изменений, предусмотренных действующим законодательством РФ) к настоящему муниципальному контракту оформляются путем подписания сторонами дополнительных соглашений.

13.3. Заказчик вправе выступить инициатором расторжения настоящего муниципального контракта по соглашению сторон в следующих случаях:

13.3.1. Задержка Подрядчиком начала и хода работ более чем на десять дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

13.3.2. Нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ, срыву срока сдачи объекта;

13.3.3. Выдача актов государственными органами в соответствии с действующим законодательством, аннулирование лицензий, лишающих Подрядчика права на производство работ.

13.3.4. При невозможности дальнейшего финансирования контракта Заказчиком.

13.4 Подрядчик вправе выступить инициатором расторжения настоящего муниципального контракта по соглашению сторон в следующих случаях:

13.4.1. Остановка Заказчиком хода работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий один месяц;

13.4.2. При невозможности дальнейшего финансирования контракта Заказчиком.

13.5. Досрочное расторжение муниципального контракта возможно исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.6. При расторжении контракта по соглашению сторон незавершенное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

13.7. Споры между Заказчиком и Подрядчиком урегулируются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней с даты ее получения. В дальнейшем для разрешения спора стороны вправе обратиться в суд.

13.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.9.Приложения к настоящему контракту составляют его неотъемлемую часть:

Приложение 1 «Локальный сметный расчет»;

Приложение 2 «График производства работ».

14. Реквизиты сторон

«Подрядчик»:

«Заказчик»:

______________________/___________/ «____»_______________ 200__ г.

М. П.

______________________/___________/ «____»_______________ 200__ г.

М. П.

Согласовано:

___________________________________________

(наименование организации)

_________________________/_________________/,

подпись Ф. И.О.

уполномоченный представитель Заказчика

М. П.

Приложение 1

к муниципальному контракту

№ ___ от __________ 200__г.

Локальный сметный расчет Подрядчика

(Проектно-сметная документация должна быть согласована с МУ «Кунгурстройзаказчик»)

Подрядчик

______________________/___________/

«____»_______________ 200__ г.

М. П.

Заказчик

______________________/___________/

«____»_______________ 200__ г.

М. П.

Согласовано:

___________________________________________

(наименование организации)

_________________________/_________________/,

подпись Ф. И.О.

уполномоченный представитель Заказчика

М. П.

Приложение 2

к муниципальному контракту

№ ___ от _____________ 200__г.

График производства работ

№ п\п

Наименование работ

Сроки выполнения работ

_________ 200_ г.

_________ 200_ г

_________ 200_ г

Дата с _____ по ____

Дата с _____ по ____

Дата с _____ по ____

Подрядчик

______________________/___________/

«____»_______________ 200__ г.

М. П.

Заказчик

______________________/___________/

«____»_______________ 200__ г.

М. П.

Согласовано:

___________________________________________

(наименование организации)

_________________________/_________________/,

подпись Ф. И.О.

уполномоченный представитель Заказчика

М. П.

ГЛАВА VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

ФОРМА 1.1 Форма Титульного листа заявки на участие в открытом аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Наименование предмета открытого аукциона

Строительство туалета с умывальниками и ногомойками на 60 человек

Наименование участника размещения заказа (Ф. И.О. для физического лица)

Почтовый адрес

ФОРМА 1.2 Форма описи документов

Опись документов,

входящих в состав заявки на участие в ОТКРЫТОМ аукционе

Наименование предмета открытого аукциона

Строительство туалета с умывальниками и ногомойками на 60 человек

№ п/п

Наименование документа

Количество листов

Номер листа

1

2

3

4

5

…

ИТОГО (количество листов)

(должность)

(подпись, печать)

(Ф. И.О.)

Примечание: В данной форме указывается полный перечень документов, которые представлены
участником размещения заказа в составе заявки на участие в открытом аукционе

ФОРМА 1.3 ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Сведения об Участнике размещения заказа – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

1.

Фирменное наименование (наименование)

2.

Организационно-правовая форма

3.

Место нахождения

4.

Почтовый адрес

5.

Номер контактного телефона

6.

Непроведение ликвидации участника размещения заказа и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства

Указать проводится/не проводится

7.

Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе

Указать приостановлена/не приостановлена

8.

Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

Указать размер задолженности

___________ руб. _________%

(должность)

(подпись, печать)

(Ф. И.О.)

Сведения об Участнике размещения заказа – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ

1.

Фамилия, имя, отчество

2.

Паспортные данные:

2.1.

серия и номер паспорта

2.2.

дата выдачи паспорта

2.3.

орган, выдавший паспорт

3.

Место жительства

4.

Номер контактного телефона

5.

Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства

Указать наличие решения / отсутствие решения

6.

Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе

Указать приостановлена/не приостановлена

7.

Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

Указать размер задолженности

___________ руб. _________%

(должность)

(подпись, печать)

(Ф. И.О.)

ФОРМА 1.4 ФОРМА СВЕДЕНИЙ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

Ознакомившись с документацией об аукционе на строительство туалета с умывальниками и ногомойками на 60 человек предлагаю/предлагаем выполнить работы, предусмотренные документацией об аукционе и в соответствии с требованиями Вашего Технического задания.

Требования, установленные в соответствии с Техническим заданием

Предложение участника размещения заказа

1

2

Условия и сроки (периоды) выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта до 25 мая 2009 года. Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком производства работ.

Условия и сроки (периоды) выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта до «___» ____ 2009 года. Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком производства работ.

Срок предоставления гарантии качества работ: 24 месяца со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Срок предоставления гарантии качества работ: ____ месяца со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

(должность)

(подпись, печать)

(Ф. И.О.)

ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ФОРМА 2.1 ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Бланк участника размещения заказа

(при наличии)

Дата

Кому

«___» __________ 200__ года

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Лидер»
(наименование муниципального заказчика)

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

1. Способ размещения заказа и предмет закупки

Форма торгов

открытый аукцион

Предмет муниципального контракта

Строительство туалета с умывальниками и ногомойками на 60 человек

2. Сведения об участнике размещения заказа

Наименование

Место нахождения

Почтовый адрес

Контактное лицо

Телефон

Адрес электронной почты (при наличии)

3. Положения документации об открытом аукционе (пункт, раздел), которые требуют разъяснения

Вопрос

(должность)

(подпись, печать)

(Ф. И.О.)

ФОРМА 2.2 ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Бланк участника размещения заказа

(при наличии)

Дата

Кому

«___» __________ 200__ года

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Лидер»
(наименование муниципального заказчика)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

1. Способ размещения заказа и предмет закупки

Форма торгов

открытый аукцион

Предмет муниципального контракта

Строительство туалета с умывальниками и ногомойками на 60 человек

2. Сведения об участнике размещения заказа

Наименование

Место нахождения

Почтовый адрес

Контактное лицо

Телефон

Адрес электронной почты (при наличии)

3. Сведения об отзываемой заявке на участие в открытом аукционе

Регистрационный номер заявки

Дата подачи заявки

Время подачи заявки

Способ подачи заявки

(должность)

(подпись, печать)

(Ф. И.О.)

Примечание:

Регистрационный номер заявки, а также дата, время, способ подачи заявки на участие в открытом аукционе должны соответствовать сведениям из расписки в получении заявки на участие в открытом аукционе.

ФОРМА 2.3 ФОРМА ЗАПРОСА о РАЗЪЯСНЕНИи результатов открытого аукциона

Бланк участника размещения заказа

(при наличии)

Дата

Кому

«___» __________ 200__ года

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Лидер»
(наименование муниципального заказчика)

ЗАПРОС

О РАЗЪЯСНЕНИИ результатов открытого аукциона

1. Способ размещения заказа и предмет закупки

Форма торгов

открытый аукцион

Предмет муниципального контракта

Строительство туалета с умывальниками и ногомойками на 60 человек

Дата и номер протокола открытого аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе)

2. Сведения об участнике размещения заказа

Наименование

Место нахождения

Почтовый адрес

Контактное лицо

Телефон

Адрес электронной почты (при наличии)

3. Суть запроса о разъяснении результатов открытого аукциона:

(должность)

(подпись, печать)

(Ф. И.О.)

ФОРМА 2.4. ФОРМА ЗАПРОСА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Бланк Участника размещения заказа

(при наличии)

Дата

Кому

«___» __________ 200__ года

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Лидер»
(наименование муниципального заказчика)

ЗАПРОС ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки

Форма торгов

открытый аукцион

Предмет муниципального контракта

Строительство туалета с умывальниками и ногомойками на 60 человек

2. Сведения об участнике размещения заказа

Наименование

Место нахождения

Почтовый адрес

Контактное лицо

Телефон

Адрес электронной почты (при наличии)

______________________________

(Должность)

(подпись, печать)

(Ф. И.О.)

Наименование предмета открытого аукциона	Строительство туалета с умывальниками и ногомойками на 60 человек
Муниципальный заказчик	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Лидер»

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………………………………………	3

ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА………………………………………………………………………………………….	5
Раздел 1. Сведения о муниципальном заказчике…………………………………………………………………………………….	5
Раздел 2. Сведения о специализированной организации……………………………………………………………………………	5
Раздел 3. Сведения об аукционной комиссии………………………………………………………………………………………..	5
Раздел 4. Сведения о предмете закупки………………………………………………………………………………………………	5
Раздел 5. Требования к участникам размещения заказа……………………………………………………………………………..	6
Раздел 6. Сведения о предоставлении разъяснений положений документации об открытом аукционе…………………………	6
Раздел 7. Требования к порядку подготовки заявки на участие в открытом аукционе…………………………………………..	6
Раздел 8. Требования к обеспечению заявки на участие в открытом аукционе…………………………………………………...	9
Раздел 9. Сведения о порядке подачи заявок на участие в открытом аукционе…………………………………………………...	9
Раздел 10. Сведения о возможности отзыва заявок на участие в открытом аукционе…………………………………………….	9
Раздел 11. Сведения о порядке рассмотрения заявок а участие в открытом аукционе……………………………………………	10
Раздел 12. Сведения о проведении открытого аукциона……………………………………………………………………….……	11
Раздел 13. Сведения о порядке заключения муниципального контракта…………………………………………………………..	11
Раздел 14. Требования к обеспечению исполнения контракта……………………………...………………………………………	11

ГЛАВА III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА…….………………………………….……………………	14
1. Общие положения…………………………………………………………………………………………………………………..	14
2. Правила поведения на открытом аукционе……………………………………….……………………………………………….	14
3. Правила проведения открытого аукциона………………………………….……………………………………………………..	14
4. Окончание открытого аукциона……………………………………………………………………………………………………	15

ГЛАВА IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ…………………………………………………………………………………………….	16
Техническое задание на выполнение работ………………………………………………………………………………………….	16

ГЛАВА V. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА………………………………………………………………………..	19

ГЛАВА VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ.	26
ФОРМА 1.1. Форма титульного листа заявки на участие в открытом аукционе………………………………………………….	26
ФОРМА 1.2. Форма описи документов……………………………………………………………………………………………….	27
ФОРМА 1.3. Форма сведений об участнике размещения заказа……………………………………………………………………	28
ФОРМА 1.4. Форма сведений о качестве работ……………….……………………………………………………………………..	30

ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА………….	31
ФОРМА 2.1. Форма запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе…………………………………	31
ФОРМА 2.2. Форма уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе…………………………………………...	32
ФОРМА 2.3. Форма запроса о разъяснении результатов открытого аукциона……………………………………………………	33
ФОРМА 2.4. Форма запроса документации об открытом аукционе………………………………………………………………..	34

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Номер листа
1
2
3
4
5
…











ИТОГО (количество листов)


(должность)		(подпись, печать)		(Ф. И.О.)

1.	Фирменное наименование (наименование)
2.	Организационно-правовая форма
3.	Место нахождения
4.	Почтовый адрес
5.	Номер контактного телефона
6.	Непроведение ликвидации участника размещения заказа и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства	Указать проводится/не проводится
7.	Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе	Указать приостановлена/не приостановлена
8.	Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период	Указать размер задолженности ___________ руб. _________%

1.	Фамилия, имя, отчество
2.	Паспортные данные:
2.1.	серия и номер паспорта
2.2.	дата выдачи паспорта
2.3.	орган, выдавший паспорт
3.	Место жительства
4.	Номер контактного телефона
5.	Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства	Указать наличие решения / отсутствие решения
6.	Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе	Указать приостановлена/не приостановлена
7.	Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период	Указать размер задолженности ___________ руб. _________%

Требования, установленные в соответствии с Техническим заданием	Предложение участника размещения заказа
1	2
Условия и сроки (периоды) выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта до 25 мая 2009 года. Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком производства работ.	Условия и сроки (периоды) выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта до «___» ____ 2009 года. Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком производства работ.
Срок предоставления гарантии качества работ: 24 месяца со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.	Срок предоставления гарантии качества работ: ____ месяца со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Дата	Кому
«___» __________ 200__ года	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Лидер» (наименование муниципального заказчика)

1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов	открытый аукцион
Предмет муниципального контракта	Строительство туалета с умывальниками и ногомойками на 60 человек
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Положения документации об открытом аукционе (пункт, раздел), которые требуют разъяснения	Вопрос

1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов	открытый аукцион
Предмет муниципального контракта	Строительство туалета с умывальниками и ногомойками на 60 человек
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)

______________________________
(Должность)		(подпись, печать)		(Ф. И.О.)

Документация об открытом аукционе

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава II. информационная карта

Раздел 1. Сведения о муниципальном заказчике

Раздел 2. Сведения о специализированной организации

Раздел 3. Сведения об аукционной комиссии

Раздел 4. Сведения о предмете закупки

РАЗДЕЛ 5. требования к участникам размещения заказа

РАЗДЕЛ 6. сведения о предоставлении разъяснений положений документации об открытом аукционе

Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К порядку подготовки ЗАЯВКи НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

2. Сведения о качестве работ, оформленные по форме 1.4.

Раздел 8. требования к ОБЕСПЕЧЕНИю ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе аукционная комиссия принимает решение:

§ об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

Открытый аукцион признается несостоявшимся:

- в случае, если подана только одна заявка на участие в аукционе;

- в случае, если не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе;

Основания для отказа в допуске к участию в открытом аукционе.

РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

ГЛАВА III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

1. Общие положения

2. Правила поведения на открытом аукционе

3. Правила проведения открытого аукциона

4. Окончание открытого аукциона

ГЛАВА IV. техническое задание

архитектурно-планировочные решения

ГЛАВА V. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение подрядных работ,

ГЛАВА VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

ФОРМА 1.1 Форма Титульного листа заявки на участие в открытом аукционе

ФОРМА 1.2 Форма описи документов

ФОРМА 1.3 ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ФОРМА 1.4 ФОРМА СВЕДЕНИЙ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ФОРМА 2.1 ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

ФОРМА 2.2 ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

ФОРМА 2.3 ФОРМА ЗАПРОСА о РАЗЪЯСНЕНИи результатов открытого аукциона

ФОРМА 2.4. ФОРМА ЗАПРОСА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ