Извещение о проведении запроса котировок

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник управления по культуре Администрации

города Тюмени

____________________

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор муниципального учреждения

«Муниципальные закупки

города Тюмени»

_________________

«_____» ____________________2010г.

Извещение о проведении запроса котировок

Способ размещения заказа	Запрос котировок
Регистрационный номер запроса котировок	492/10-зк
Предмет запроса котировок	Выполнение электромонтажных работ
Участники размещения заказа	Субъекты малого предпринимательства, соответствующие требованиям ч.1 ст.4 Федерального закона от 01.01.2001 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Муниципальный заказчик	Управление по культуре Администрации города Тюмени
Почтовый адрес	город Тюмень,
Источник финансирования заказа	Бюджет города Тюмени
Форма котировочной заявки	Приложение к извещению о проведении запроса котировок № 000/10-зк. Котировочная заявка, подготовленная участником размещения муниципального заказа, а также вся документация, представленная с этой заявкой, должны быть оформлены машинописным текстом на русском языке. Котировочная заявка должна быть составлена по форме, установленной в Приложении к настоящему извещению. Котировочная заявка должна быть заверена печатью юридического лица (для юридических лиц), печатью индивидуального предпринимателя (при ее наличии) (для индивидуальных предпринимателей).
Проект муниципального контракта	Приложение к извещению о проведении запроса котировок № 000/10-зк
Информация об условиях контракта
Предмет контракта	Выполнение работ по монтажу системы телеметрии
Максимальная цена контракта	79 079,00 руб.
Наименование, характеристики и объем выполняемых работ	Выполнение работ по монтажу системы телеметрии, согласно локальным сметным расчетам (Приложения №№2,3,4 к извещению о проведении запроса котировок № 000/10-зк). Требования к работам: Качество работ должно соответствовать нормативным требованиям Строительных норм и правил РФ - ТУ, ГОСТ и СНиП. Все работы должны быть выполнены с использованием качественных материалов. Подрядчик обязан на месте выполнения работ выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, в том числе: - строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; - осуществлять ежедневный вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после выполнения работ; - не производить сброс строительных отходов (мусора) в мусоропровод, систему канализации здания или контейнеров, предназначенных для сбора твердых бытовых отходов; - размещать строительные материалы и оборудование для выполнения работ в стороне от основных путей передвижения людей; - после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние: убрать строительные отходы (мусор) и т. д. Не допускается привлечение субподрядных организаций. Все работы должны быть закончены в установленные сроки. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы 1 год. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата работ. Устранение дефектов по выполненным работам в период гарантийного срока производится за счет собственных средств Подрядчика в течение 10 дней с момента предъявления соответствующей претензии от Заказчика.
Место выполнения работ
Сроки выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта в течение 2-х календарных дней.
Срок и условия оплаты выполнения работ	Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика Заказчиком за фактически выполненные работы в течение 2 (двух) банковских дней после предоставления счетов – фактур, актов выполненных работ по форме № КС-2 подписанных Заказчиком и Подрядчиком, справок о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 подписанных Заказчиком и Подрядчиком. Расчет производится после предоставления акта о приемке выполненных работ подписанного Заказчиком и Подрядчиком. Обязательства сторон по муниципальному контракту возникают при условии выделения бюджетных ассигнований, в объеме доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей	В стоимость муниципального контракта включаются все расходы, в т. ч.: - стоимость всех расходов согласно локальным сметным расчетам (Приложения № 2,3,4 к извещению о проведении запроса котировок № 000/10-зк) - налоги (в т. ч. НДС), сборы и другие обязательные платежи.
Информация о запросе котировок
Место подачи котировочных заявок	а, каб.4
Срок подачи котировочных заявок	Рабочие дни с 10.12.2010 г. по 16.12.2010 г. с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (местного времени); в предпраздничные дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 (местного времени).
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок	16.12.2010 16-00 в предпраздничные дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 (местного времени).
Дата рассмотрения котировочных заявок	17.12.2010
Срок подписания победителем контракта	В течение 8 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение к извещению

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

о проведении запроса котировок № 000/10-зк

кому: Муниципальное учреждение «Муниципальные закупки города Тюмени»

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение муниципального заказчика – управления по культуре Администрации города Тюмени № 000/10-зк, о проведении запроса котировок на выполнение электромонтажных работ,

Мы (Я),

Наименование (для юридического лица) Ф. И.О. (для физического лица) (в случае если физическое лицо имеет статус индивидуального предпринимателя, необходимо указать данную информацию)
Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица)
Банковские реквизиты: Р/с Наименование обслуживающего банка К/с КПП БИК	… … … … … … .. … … … … … … .. … … … … … …
Идентификационный номер налогоплательщика

готовы (готов) выполнить работы на следующих условиях:

1. Цена работ с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах:

Цена работ (муниципального контракта) включает в себя стоимость всех расходов согласно локальным сметным расчетам (Приложения №№2,3,4 к извещению о проведении запроса котировок № 000/10-зк), налоги, сборы и другие обязательные платежи и составляет ________ рублей ________копеек.

Настоящей котировочной заявкой подтверждаем (подтверждаю) свое согласие на исполнение условий контракта, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

Подтверждаем (подтверждаю) свое соответствие требованиям ч.1 ст.4 Федерального закона от 01.01.2001 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

_________________________________/__________________/

должность подпись расшифровка

М. П. (для юридического лица)

__________________________________/_______________ / Ф. И.О. подпись

(для физического лица)

Индивидуальный предприниматель ___________________________/______________/

Ф. И.О. подпись

М. П.

(для индивидуального предпринимателя

Котировочная заявка, подготовленная участником размещения муниципального заказа, а также вся документация, представленная с этой заявкой, должны быть оформлены машинописным текстом на русском языке.

Котировочная заявка должна быть заверена печатью юридического лица (для юридических лиц), печатью индивидуального предпринимателя (при ее наличии) (для индивидуальных предпринимателей.

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок № 000/10-зк

"Управление по культуре Администрации г. Тюмени"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на стоимость оборудования (система телеметрии )

Основание:

Сметная стоимость оборудования: 46210 руб.

Средства на оплату труда: 0 руб.

Сметная трудоемкость: 0 чел. час.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2010 г.

№ пп

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

Кол.
на ед./
всего

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Т/з осн.
раб. на ед.

Т/з осн.
раб.
Всего

Т/з мех. на ед.

Т/з мех.
Всего

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Осн. З/п

Эк. Маш

З/пМех

Осн. З/п

Эк. Маш

З/пМех

Раздел 1. Инженерное оборудование

Прайс-лист

Инженерный терминал с GPRS каналом к серверу, mSD-Card и интерфейсами RS-232, HB/RFC (ЕЕТ-2.0.5)

шт

11805,9

23612

Прайс-лист

Инженерный терминал с GPRS каналом к серверу, mSD-Card и интерфейсами RS-232, RS-485, CAN-Bus, HB*3, HB/RFC (EET-2.0.4)

шт

13570

Прайс-лист

Устройство измерения параметров (расхода, давления) водоснабжения RCU-WG-C

шт

5292,3

5292

Прайс-лист

Блок питания 5В

шт

625

Прайс-лист

Блок питания 12В

шт

625

Прайс-лист

Блок питания Robiton B12-1000 (NP1.0-12)

шт

247,8

496

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

44220

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

46210

В том числе, справочно:

Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,045 (ОЗП=1,045; ЭМ=1,045; МАТ=1,045) (Поз. 1-6)

1990

Итоги по смете:

Оборудование:

Итого Поз. 1-6

44220

Всего с учетом "Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,045 (ОЗП=1,045; ЭМ=1,045; МАТ=1,045)"

46210

Итого

46210

В том числе:

ВСЕГО по смете

46210

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок № 000/10-зк

"Управление по культуре Администрации г. Тюмени"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на услуги по пусконаладочным работам прочего оборудования специального назначения (система телеметрии )

Основание:

Сметная стоимость прочих: 25,300 тыс. руб.

Средства на оплату труда: 10,662 тыс. руб.

Сметная трудоемкость: 95,91 чел. час.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе
Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый Раздел
1	ГЭСНп3	Автоматизированные системы управления III категории технической сложности: с количеством каналов 10	система		1	22677,75	22678	22678
2	ГЭСНп4	Автоматизированные системы управления III категории технической сложности: за каждый канал св. 10 до 19 добавлять к норме 3	канал		1,825	2178,85	3976	3976
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах	26654	26654
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам	10662	10662
Накладные расходы	6514
В том числе, справочно:
65%*0,94 ФОТ (от 10662) (Поз. 1-2)	6514
Сметная прибыль	4265
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 10662) (Поз. 1-2)	4265
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 1-2	26654	26654
Всего с учетом " ОЗП=0,8; ТЗ=0,8"	21323	21323
Всего с учетом " ОЗП=0,5"	10662	10662
Накладные расходы 65%*0,94 ФОТ (от 10 662)	6514
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 10 662)	4265
Итого c накладными и см. прибылью	21441
Итого	21441
В том числе:
ФОТ	10662
Накладные расходы	6514
Сметная прибыль	4265
Итого по разделу 1 Новый Раздел	21441
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	26654	26654
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	10662	10662
Накладные расходы	6514
В том числе, справочно:
65%*0,94 ФОТ (от 10662) (Поз. 1-2)	6514
Сметная прибыль	4265
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 10662) (Поз. 1-2)	4265
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 1-2	26654	26654
Всего с учетом " ОЗП=0,8; ТЗ=0,8"	21323	21323
Всего с учетом " ОЗП=0,5"	10662	10662
Накладные расходы 65%*0,94 ФОТ (от 10 662)	6514
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 10 662)	4265
Итого c накладными и см. прибылью	21441
Итого	21441
В том числе:
ФОТ	10662
Накладные расходы	6514
Сметная прибыль	4265
НДС 18%	3859,38
ВСЕГО по смете	25300,38

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок № 000/10-зк

"Управление по культуре Администрации г. Тюмени"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения (система телеметрии)

Основание: ведомости объектов работ

Сметная стоимость: 7569 руб.

Строительных работ: 1973 руб.

Монтажных работ: 4441 руб.

Средства на оплату труда: 261 руб.

Сметная трудоемкость: 23,15 чел. час.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2010 г.

№ пп

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Т/з осн.
раб. на ед.

Т/з осн.
раб.
Всего

Т/з мех. на ед.

Т/з мех.
Всего

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Осн. З/п

Эк. Маш

З/пМех

Осн. З/п

Эк. Маш

З/пМех

Раздел 1. Монтаж КИПиА. Технологический контроль

МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ

ТЕРм1

Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5 (Инженерный терминал с GPRS каналом к серверу, mSD-Card и интерфейсами RS-232, HB/RFC (ЕЕТ-2.0.5))
НР, (5 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП, (4 руб.): 60% от ФОТ

шт.

6,51

5,63

0,52

ТЕРм3

Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием
НР, (11 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП, (8 руб.): 60% от ФОТ

100 концов

0,12

251,53

114,85

10,3

1,24

ТЕРм1

Прибор или аппарат, снятый перед транспортировкой
НР, (11 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (8 руб.): 65% от ФОТ

шт.

12,91

12,13

0,44

0,05

1,12

0,004

ТЕРм8

Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
НР, (4 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (3 руб.): 65% от ФОТ

100 шт.

0,01

802,95

467,86

19,73

0,97

43,2

0,43

0,08

СЦМ

Штепсельные розетки с заземляющим контактом

шт

6,96

ТЕРм2

Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных
НР, (2 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП, (1 руб.): 60% от ФОТ

100 м

0,015

170,37

149,92

12,4

0,19

СЦМ

Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 5 (Кабель КВПЭф-5е 2х2х0,52)

1000 м

0,0015

4926,13

ТЕРм1

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до 16
НР, (18 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (13 руб.): 65% от ФОТ

100 м

0,05

1426,14

393,72

110,88

6,04

38,3

1,92

0,5

0,03

СЦМ

Кабель силовой на напряжение 660В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами марки ВВГ, сеч. 2Х1,5 мм2

км

0,005

3885,1

МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА В УЗЛЕ ХВС

ТЕРм1

шт.

6,51

5,63

0,52

ТЕРм1

Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5 (Устройство измерения параметров (расхода, давления) водоснабжения RCU-WG-C)
НР, (5 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП, (4 руб.): 60% от ФОТ

шт.

6,51

5,63

0,52

ТЕРм3

Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием
НР, (2 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП, (1 руб.): 60% от ФОТ

100 концов

0,02

251,53

114,85

10,3

0,21

ТЕРм3

100 концов

0,12

251,53

114,85

10,3

1,24

ТЕРм1

Прибор или аппарат, снятый перед транспортировкой
НР, (11 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (8 руб.): 65% от ФОТ

шт.

12,91

12,13

0,44

0,05

1,12

0,004

ТЕРм8

Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
НР, (4 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (3 руб.): 65% от ФОТ

100 шт.

0,01

802,95

467,86

19,73

0,97

43,2

0,43

0,08

СЦМ

Штепсельные розетки с заземляющим контактом

шт

6,96

ТЕРм2

Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных
НР, (11 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП, (9 руб.): 60% от ФОТ

100 м

0,1

170,37

149,92

12,4

1,24

СЦМ

1000 м

0,005

4926,13

ТЕРм1

100 м

0,05

1426,14

393,72

110,88

6,04

38,3

1,92

0,5

0,03

СЦМ

км

0,01

3885,1

МОНТАЖ УСТРОЙСТВ СЧИТЫВАНИЯ ПОКАЗАНИЙ В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ

ТЕРм1

Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5 (Инженерный терминал с GPRS каналом к серверу, mSD-Card и интерфейсами RS-232, RS-485, CAN-Bus, HB*3, HB/RFC (ЕЕТ-2.0.4))
НР, (5 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП, (4 руб.): 60% от ФОТ

шт.

6,51

5,63

0,52

ТЕРм3

100 концов

0,12

251,53

114,85

10,3

1,24

ТЕРм1

Прибор или аппарат, снятый перед транспортировкой
НР, (11 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (8 руб.): 65% от ФОТ

шт.

12,91

12,13

0,44

0,05

1,12

0,004

ТЕРм1

Монтаж источника бесперебойного питания
НР, (11 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (8 руб.): 65% от ФОТ

шт.

12,91

12,13

0,44

0,05

1,12

0,004

ТЕРр

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм (в панели ВРУ)
НР, (2 руб.): 78%*0,94 от ФОТ
СП, (2 руб.): 50% от ФОТ

100 отверстий

0,06

61,75

51,28

10,47

5,49

0,33

ТЕРм2

Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных
НР, (56 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП, (45 руб.): 60% от ФОТ

100 м

0,5

170,37

149,92

12,4

6,2

СЦМ

1000 м

0,05

4926,13

246

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

792

261

23,15

0,06

Накладные расходы

210

В том числе, справочно:

78%*0,94 ФОТ (от 3) (Поз. 25)

80%*0,94 ФОТ (от 160) (Поз. 1-2, 6, 10-13, 17, 21-22, 26)

120

95%*0,94 ФОТ (от 98) (Поз. 3-4, 8, 14-15, 19, 23-24)

Сметная прибыль

162

В том числе, справочно:

50% ФОТ (от 3) (Поз. 25)

60% ФОТ (от 160) (Поз. 1-2, 6, 10-13, 17, 21-22, 26)

65% ФОТ (от 98) (Поз. 3-4, 8, 14-15, 19, 23-24)

Итоги по смете:

Итоги по Строительным работам

Материалы

350

Прочие ремонтно-строительные работы

0,33

Итого

358

0,33

Индекс на 3 квартал 2010 г. 362 * 5,51

1973

Итоги по Монтажным работам

Монтаж оборудования

444

13,64

Электромонтажные работы на других объектах

362

9,18

0,06

Итого

806

22,82

0,06

Индекс на 3 квартал 2010 г. 806 * 5,51

4441

Итого

6414

23,15

0,06

Справочно, в ценах 2001г.:

Материалы

518

Машины и механизмы

ФОТ

261

Накладные расходы

210

Сметная прибыль

162

НДС 18%

1155

ВСЕГО по смете

7569

23,15

0,06

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок № 000/10-зк

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____________

на выполнение электромонтажных работ

г. Тюмень « _____» ________________ 2010 г.

Управление по культуре Администрации города Тюмени, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Положения, с одной стороны, и

____________, зарегистрированное в за основным государственным регистрационным номером (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия ______ от ______), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________, действующего на основании ____, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Правовым основанием для заключения настоящего Контракта является протокол от _____ № ____ заседания котировочной комиссии запроса котировок № 000/10-зк на размещение муниципального заказана на выполнение электромонтажных работ.

1.2. Настоящий Контракт заключен в соответствии с условиями извещения о проведении запроса котировок и котировочной заявки Подрядчика – Победителя запроса котировок.

1.3. Согласно настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу приборов системы телеметрии (далее - работы) согласно локальным сметным расчетам (Приложение к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется оплатить эти работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.4. Не допускается привлечение субподрядных организаций.

1.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

1.6. Место выполнения работ: .

1.7. Обязательства сторон по настоящему Контракту возникают при условии выделения бюджетных ассигнований, в объеме доведенных лимитов бюджетных обязательств.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Начальная (максимальная) цена настоящего Контракта включает все расходы, в т. ч.: стоимость всех расходов согласно локальным сметным расчетам (Приложение к настоящему контракту), налоги (в т. ч. НДС), сборы и другие обязательные платежи и составляет ________ (_______) рублей.

2.2.Источник финансирования – бюджет города Тюмени.

2.3.Окончательная цена настоящего Контракта в соответствии со снижением, предложенным Подрядчиком, составляет_____________________ (_____________________________________) рублей.

2.4.Лимиты бюджетных обязательств по настоящему Контракту составляют _______________ (_____________) рублей. Выполнение работ и их оплата осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств.

2.5.Окончательная цена контракта является твердой на весь период действия настоящего Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.6. Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика Заказчиком за фактически выполненные работы в течение 2 (двух) банковских дней после предоставления счетов – фактур, актов выполненных работ по форме № КС-2 подписанных Заказчиком и Подрядчиком, справок о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 подписанных Заказчиком и Подрядчиком. Расчет производится после предоставления акта о приемке выполненных работ подписанного Заказчиком и Подрядчиком.

2.7. Окончательная цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного настоящим контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ: С момента заключения настоящего контракта в течение 2-х календарных дней.

3.2. По согласованию Сторон могут быть установлены промежуточные сроки выполнения работ. Досрочное выполнение работ возможно по согласованию с Заказчиком.

4. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

4.1.Качество работ должно соответствовать нормативным требованиям Строительных норм и правил РФ - ТУ, ГОСТ и СНиП.

4.2. Все работы должны быть выполнены с использованием качественных материалов.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение работ, предусмотренных настоящим Контрактом, строительными материалами и оборудованием в соответствии с локальными сметными расчетами (приложение № 1 к настоящему Контракту).

5.2. Все поставляемые строительные материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Лицо, на которое возложена обязанность по поставке материалов, необходимых для выполнения работ, несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

5.3. Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов и оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

5.4. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на место выполнения работ материалов и оборудования.

5.5. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех поставленных для выполнения работ по настоящему Контракту материалов и оборудования до подписания акта приемки выполненных работ.

6. ГАРАНТИИ

6.1.Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы 1 год.

6.2.Гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ.

6.3. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата работ.

6.4.Устранения дефектов по выполненным работам в период гарантийного срока производится за счёт собственных средств Подрядчика в течение 10 дней с момента предъявления соответствующей претензии от Заказчика.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. Все работы должны быть закончены в установленные сроки.

7.2. Заказчик или уполномоченные ими лица имеют право беспрепятственного допуска ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

7.3. Подрядчик за 1 сутки письменно информирует Заказчика об освидетельствовании скрытых работ. В случае неявки Заказчика акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть, затем восстановить любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика.

7.4. Заказчик имеет право не производить полностью или частично приемку объемов выполненных работ, если не выполнен один из видов работ, входящий в комплекс.

7.5. Приемку выполненных работ на соответствие их объема и качества, требованиям, установленным настоящим Контрактом осуществляет Заказчик.

7.6.Подрядчик организует сдачу-приемку работ за свой счет.

7.7.В порядке контроля за ходом и качеством выполнения работ по требованию Заказчика, Подрядчик представляет необходимую документацию, относящуюся к работам, и создает условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по Контракту.

7.8.Работы считаются выполненными и принятыми Заказчиком после подписания представителями сторон акта приемки выполненных работ.

7.9.После подписания акта выполненных работ представителями Заказчика, Подрядчика, Заказчик несет ответственность за достоверность данных, указанных в акте приемки выполненных работ.

7.10. При наличии недостатков в результатах выполненных работ Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. Подрядчик обязан за свой счет устранить в установленные сроки допущенные в выполненных работах недостатки. Акт приемки выполненных работ подписывается после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

7.11. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

7.12. Заказчик не подписывает акт выполненных работ в случае, если подрядчик не представляет документы, подтверждающие факт ввода приборов учета в эксплуатацию, предусмотренных п.10.2.13 настоящего контракта.

7.13. Сдача - приемка результатов работ, выполненных Подрядчиком досрочно, осуществляется по согласованию с Заказчиком. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной стоимости.

7.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до момента приемки результата работ несет Подрядчик.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Контракту, в том числе с выездом уполномоченных представителей Заказчика по месту нахождения Подрядчика или месту выполнения работ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

8.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

8.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Контракту.

8.1.5. Привлекать специалистов для участия в сдаче-приемке выполненных работ.

8.1.6. Осуществлять приемку досрочно выполненных работ.

8.1.7. Отказаться от подписания акта приемки выполненных работ в связи с неуплатой Подрядчиком штрафных санкций (неустойки).

8.1.8. Вести учет допущенных Подрядчиком нарушений обязательств по настоящему контракту, учитывать количество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений.

8.1.9. Привлекать Подрядчика к ответственности за нарушение ими условий настоящего контракта в соответствии с действующим законодательством.

8.1.10. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Контракту, в том числе с выездом уполномоченных представителем Заказчика по месту нахождения Подрядчика или месту выполнения работ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

8.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

8.2.3. Предоставить Подрядчику необходимую для выполнения работ информацию и данные по вопросам выполнения работ.

9.2.4. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или сдаче-приемке работ.

9.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

9.2.6. Предоставлять Заказчику и уполномоченным Заказчиком третьим лицам информацию и документацию, в том числе финансово-экономическую, для проверки хода выполнения работ и целевого использования денежных средств.

9.2.7. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований к качеству работ, предусмотренных обязательными для сторон требованиями СНиП, дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных нарушений, устанавливает сроки устранения этих нарушений (дефектов) и делает соответствующую запись в журнале производства работ.

9.2.8. Осуществлять контроль за качеством строительных материалов, конструкций и оборудования, используемых при выполнении работ и надлежащим оформлением рабочей и исполнительной документации.

9.2.9. Назначить своего представителя, который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании деятельности по выполняемым работам.

9.2.10. Определить места складирования строительных отходов (мусора), временных площадок для хранения строительных материалов.

9.2.11. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

10.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

10.1. Подрядчик вправе:

10.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов приемки выполненных работ по настоящему Контракту.

10.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Подрядчиком и Заказчиком актом приемки выполненных работ.

10.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Подрядчик обязан:

10.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта и Приложением № 1 к нему, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и правилами приемки работ при строительстве и ремонте, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, соответствующем требованиям настоящего Контракта.

Все работы должны быть закончены в установленные сроки.

При выполнении работ соблюдать требования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

10.2.3. Выполнить работы в соответствии с установленными действующим законодательством требованиями, с использованием качественных материалов.

10.2.4. Подрядчик обязан на месте выполнения работ выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, в том, числе:

- строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком;

- осуществлять ежедневный вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после выполнения работ;

- не производить сброс строительных отходов (мусора) в мусоропровод, систему канализации здания или контейнеров, предназначенных для сбора твердых бытовых отходов;

- размещать строительные материалы и оборудование для выполнения работ в стороне от основных путей передвижения людей;

- после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние: убрать строительные отходы (мусор) и т. д.;

- предусматривать профилактические мероприятия по предупреждению пожаров – соблюдение правил эксплуатации производственного оборудования. Не допускать причины возникновения пожаров: замыкание в электрической сети, неосторожное обращение с огнем, самовозгорание или поджог веществ, материалов, изделий;

- проводить профилактические мероприятия в области производственной санитарии – контролировать наличие опасных и вредных производственных факторов (пыль, жара, вибрация, холод, химические (газ, ядовитые вещества) и так далее).

-при выполнении работ соблюдать требования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

10.2.5. Немедленно извещать Заказчика о возникновении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

10.2.6. Предоставлять Заказчику и уполномоченным Заказчиком третьим лицам информацию и документацию в том числе финансово-экономическую, для проверки хода и качества выполнения работ и целевого использования денежных средств.

Участвовать во всех проверках проводимых Заказчиком.

10.2.7. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Контракта.

10.2.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за счет собственных средств.

10.2.9. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х - дневный срок письменно известить Заказчика.

10.2.10. Получить при необходимости разрешение на производство работ в зоне воздушных линий электропередач, в полосе отвода железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций и инженерных сооружений.

10.2.11. Обеспечить поставку на место производства работ необходимых материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

10.2.12. Обеспечить выполнение работ лицами, имеющими соответствующие документы. Запрещается привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту иностранных граждан и лиц без гражданства при отсутствии у этих лиц разрешения на работу. Всю ответственность за привлечение к выполнению работ по настоящему Контракту иностранных граждан и лиц без гражданства при отсутствии у этих лиц разрешения на работу, несет Подрядчик.

10.2.13. Обеспечить ввод в эксплуатацию приборов учета, путем подписания соответствующего акта с ресурсоснабжающей организацией

10.2.14. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Подрядчик не имеет права менять адреса производства работ.

11. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

11.1. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов. Любое отклонение от проектных решений при производстве работ требует согласования с Заказчиком до начала работ.

11.2. Любое отклонение от требований нормативных документов является дефектом.

11.3. Любое сверхнормативное отклонение от требований сметной документации, без предварительного согласования с Заказчиком является дефектом. Классификация основных дефектов при контроле качества определяется в соответствии с действующей инструкцией проведения проверок качества.

11.4. Заказчик в течение всего срока действия настоящего Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований и отметкой в журнале производства работ.

11.5. При обнаружении дефекта в процессе выполнения работ, Заказчик должен уведомить Подрядчика о том, что данные работы не будут приняты или не будут оплачены в размере полной стоимости в случае, если дефект не будет устранен до момента приемки. При этом составляется заключение или соответствующий акт с участием представителя Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат.

12.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

21.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней).

Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченного обязательства.

Заказчик освобождаются от уплаты неустойки (пени), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине Подрядчика или вины иных лиц.

12.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней).

Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от окончательной цены настоящего контракта.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в настоящем Контракте и в обязательных для сторон нормах и правилах, ответственность за выполненные объемы работ, за качественное и своевременное строительство объекта, соблюдение финансовой и договорной дисциплины.

12.5. При несвоевременной оплате (просрочке оплаты) за выполненные Работы, в соответствии с п. 2.6 настоящего Контракта, в случае отсутствия финансирования со стороны департамента финансов и налоговой политики Администрации города Тюмени, либо отсутствия средств на расчетном счете, санкции в виде штрафов, пеней, возмещение иного ущерба, возникшего из указанных выше обстоятельств, в отношении Заказчика не налагаются.

12.6. Подрядчик по требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устраняет дефекты, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ. В случае неустранения указанных дефектов в согласованный Сторонами срок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день уплаты неустойки, от стоимости работ, в результатах которых выявлены дефектов, за каждый день просрочки.

12.7. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, устранить недостатки своими силами, поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

12.8. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

12.10. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другие Стороны об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия.

12.11. Если обстоятельства, указанные в п. 12.9. настоящего Контракта, будут длиться более трех месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт по взаимному соглашению сторон без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

12.12. Подрядчик несёт ответственность перед третьими лицами, законное право которых было им нарушено при производстве работ, и за свой счёт возмещает убытки, причинённые ненадлежащим исполнением и (или) не исполнением обязанностей, в установленном законом порядке.

12.13. Подрядчик несет административную, материальную и уголовную ответственность в случае нарушения им требований действующего законодательства при выполнении работ по настоящему Контракту

13.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

13.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

13.3. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. При не достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Тюменской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до «31» декабря 2010 г., а в части исполнения принятых по настоящему контракту обязательств - до полного их выполнения Сторонами.

14.2. Изменение и дополнение положений настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

14.3. При изменении банковских реквизитов Подрядчика, дополнительное соглашение не оформляется. Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление об изменении реквизитов в двух экземплярах.

14.4. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Письма, уведомления, которые одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляются в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

15.3. Настоящий Контракт составлен на (__) листах, в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон, для уполномоченного органа.

15.4.Приложения являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение – «Локальные сметные расчеты»

16. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

_______________ _______________

м. п.

Подрядчик

________________ _____________

м. п.

Приложение

к муниципальному контракту

Локальные сметные расчеты

Извещение о проведении запроса котировок

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы