Извещение № 000

о проведении запроса котировок

Администрация г. Котовска Тамбовской области ( ;

e-mail: *****@; телефон: 8-(47541), сообщает о проведении запроса котировок

Наименование заказчика: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 «Рябинка» г. Котовска Тамбовской области,

Почтовый адрес: 3 А

Источник финансирования заказа: бюджет города Котовска.

Форма котировочной заявки содержится на сайте www. ***** или http:// kotovsk.tambov.gov.ru и прилагается к данному извещению.

Наименование работ: ремонт системы отопления в I корпусе муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 «Рябинка» г. Котовска.

Объем выполняемых работ согласно техническому заданию (приложение №1 к муниципальному контракту).

Место выполнения работ: Тамбовская область, А, первый этаж.

Требования к качеству работ: должны быть выполнены в соответствии со СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и ВСН 69-97 «Инструкция по проектированию и монтажу систем отопления зданий из металлополимерных труб». Применяемые материалы должны иметь сопроводительную документацию (сертификат соответствия) и удовлетворять требованиям ГОСТов, ТУ.

Гарантия качества работ: не менее 24 месяцев со дня сдачи результата работ в эксплуатацию.

Требования к безопасности выполняемых работ: выполняемые работы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности; государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ: использование материалов и оборудования Подрядчика.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Требования к результатам работ: согласно техническому заданию (приложение №1 к муниципальному контракту).

Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Муниципального заказчика: устранение дефектов, выявленных в ходе работ или при сдаче объекта в эксплуатацию, производится Подрядчиком без дополнительной платы.

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 20 августа 2010 года.

В цену включены расходы: стоимость работ и строительных материалов, оплачиваемую Муниципальным заказчиком Подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по выполнению контракта, в т. ч. расходы на перевозку, разгрузку, уплата налоговых и других обязательных платежей.

Вывоз строительного мусора Подрядчиком осуществляется без дополнительной оплаты.

Максимальная цена контракта: 499929 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот двадцать девять) рублей.

Срок и условия оплаты: безналичный расчет в течение 2010г.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ просим предоставить котировочную заявку (котировку цен) по адресу (место подачи котировочных заявок): г. Котовск, Тамбовская область, ул. Свободы, 8, администрация города Котовска Тамбовской области, ком. 310.

Время приема заявок: с 8-30 до 17-30 часов, перерыв на обед с 12-30 до 13-30 часов, выходные – суббота, воскресенье.

Дата начала срока подачи котировочных заявок: с 16 июля 2010 года.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 17-30 часов 26 июля 2010 года.

Рассмотрение поданных заявок: 27 июля 2010 года.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

3 67 24

Приложение

Форма котировочной заявки

Бланк

организации участника

размещения заказа

Дата, исх. номер

Главе города Котовска

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

На выполнение работ по ремонту системы отопления в I корпусе муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 «Рябинка» г. Котовска.

Участник размещения заказа:

Для юридического лица:

Наименование

Место нахождения

Для физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя):

Фамилия, имя, отчество

Место жительства

Для юридического и физического лица

(в том числе индивидуального предпринимателя):

Банковские реквизиты

Идентификационный номер налогоплательщика

Номер контактного телефона

сообщает о согласии исполнить условия контракта, указанные в Извещении № 000 о проведении запроса котировок и представляет следующие сведения:

цена работ _______________________________________________________________;

(цена работ цифрами и прописью)

в цену работ включены: стоимость работ и строительных материалов, оплачиваемую Муниципальным заказчиком Подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по выполнению контракта, в т. ч. расходы на перевозку, разгрузку, уплата налоговых и других обязательных платежей. Вывоз строительного мусора Подрядчиком осуществляется без дополнительной оплаты.

Подпись участника размещения заказа

(Должность) _____________________________________(Ф. И.О.)

(подпись*)

М. П.

·  не допускается применение факсимильных подписей.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

ремонт системы отопления в I корпусе муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 «Рябинка» г. Котовска

г. Котовск «___» _________ 2010г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Рябинка» г. Котовска Тамбовской области, именуемое в дальнейшем "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК", . А, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем "ПОСТАВЩИК", в лице _____________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые "СТОРОНЫ", в целях обеспечения муниципальных нужд и на основании протокола заседания котировочной комиссии от __________ № ______ заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту системы отопления в I корпусе муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 «Рябинка» г. Котовска далее - Работы, своими силами и средствами, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать Работы Муниципальному заказчику по акту выполненных работ, в полном соответствии с положениями настоящего Контракта.

1.2. Объем выполняемых работ: согласно техническому заданию (приложение № 1 к проекту муниципального контракта).

2. Цена Контракта и условия оплаты

2.1. Цена Контракта составляет ____________________ руб. Цена включает в себя расходы ____________________________________________________.

2.2. Настоящая цена Контракта является фиксированной на весь период действия настоящего Контракта и изменению не подлежит.

2.3. Муниципальный заказчик производит расчет с Подрядчиком по безналичному расчету, в течение 2010 года.

3. Источник финансирования

3.1. Настоящий муниципальный контракт финансируется из бюджета города Котовска.

4. Сроки и место выполнения работ

4.1 Работы должны быть начаты ___________________________________.

4.2. Работы должны быть выполнены в срок до _______________________.

4.3. Подрядчик вправе сдать выполненные работы досрочно.

4.4. Место выполнения работ: Тамбовская область, А, первый этаж.

5. Обязательства Сторон

5.1. Обязательства Подрядчика:

- выполнить все работы, указанные в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать выполненные работы Муниципальному заказчику;

- обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.

- обеспечить надлежащее качество выполнения всех работ;

- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

- на Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его Муниципальному заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы;

- немедленно известить Муниципального заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.2. Обязательства Муниципального заказчика:

- обеспечить доступ Подрядчика к месту выполнения работ.

- в течение 3-х дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы (этапа работ) осмотреть и принять результаты работ, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих качество работы, или иных недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика.

6. Качество работ

6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к проекту муниципального контракта).

6.2.Выполняемые работы должны соответствовать СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и ВСН 69-97 «Инструкция по проектированию и монтажу систем отопления зданий из металлополимерных труб». Применяемые материалы должны иметь сопроводительную документацию (сертификат соответствия) и удовлетворять требованиям ГОСТов, ТУ.

6.3. Гарантия качества работ составляет не менее 24 месяцев со дня сдачи результата работ в эксплуатацию.

6.4. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности; государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

6.5. В случае обнаружения в выполненной работе дефектов Подрядчик обязуется устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

6.6. Если дефекты носят неустранимый характер, то указанные работы приемке и оплате не подлежат.

7. Приемка работ

7.1. Муниципальный заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ в течение 3-х дней после уведомления Подрядчика о готовности комплекса работ.

7.2. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Муниципальным заказчиком оформляется актом выполненных работ.

7.3. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

7.4. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

7.5. Муниципальный заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае нарушения сроков выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости продукции, подлежащей допоставке на определенном этапе.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту устанавливается неустойка в размере 15 000 рублей. Кроме того, сверх неустойки Подрядчик обязан возместить Муниципальному заказчику убытки в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса РФ.

8.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету настоящего контракта, ходу его выполнения и полученным результатам.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9.2.Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.

10. Дополнительные условия

10.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение десяти рабочих дней со дня такого изменения.

10.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.4. Настоящий Контракт составлен в 2 идентичных экземплярах, один из которых хранится у Подрядчика, второй – у Муниципального заказчика.

11. Вступление Контракта в силу

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. При расторжении муниципального контракта по вине Подрядчика и (или) ненадлежащем исполнении муниципального контракта по вине Подрядчика Муниципальный заказчик передает сведения в реестр недобросовестных поставщиков.

12. Расторжение Контракта

12.1.Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13. Разрешение споров и разногласий

13.1. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия Стороны передают их рассмотрение в Арбитражный суд Тамбовской области.

14. Контрактная документация

14.1. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от __________ № ______.

15. Юридические адреса и реквизиты сторон

«Муниципальный заказчик»

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Рябинка» г. Котовска Тамбовской области

Адрес: Тамбовская область, 3 А

Телефон: 4-83-27

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Заведующий

________________________

М. П.

«Подрядчик»

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_________________________

М. П.

Приложение

к муниципальному контракту

«__»____________2010 №___

Техническое задание на выполнение работ по ремонту системы отопления

№

п/п

Наименование

работ и затрат

Кол-во

1

2

3

1

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм

1,59

100 м

 

2

Прокладка трубопроводов из полипропилена PPRS для холодного и горячего водоснабжения Pn 25 SDR 5 диаметром 25х5,0

1,59

100 м

 

3

Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг

0,34

100 шт.

 

4

Установка радиаторов биметаллических БМ-500 G3/4, лев/прав.,(2,9 кВт) или «эквивалент»

0,986

100 кВт

 

5

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами из вспененного полиэтилена толщиной 6 мм типа «Энергофлекс» или «эквивалент»

3,812

10 м2

 

6

Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас

0,3812

100 м2

 

Муниципальный заказчик Подрядчик