Приложение

к постановлению Местной администрации от 01.01.2001 г

«О проведении запроса котировок цен на право заключения

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту

помещений в 4 квартале 2010 года»

Извещение

о проведении запроса котировок цен на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту помещений в 4 квартале 2010 года

Настоящим Извещением Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Полюстрово приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в выборе способом запроса котировок цен Подрядчика на выполнение работ по ремонту помещений в 4 квартале 2010 года.

Муниципальный заказчик: Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Полюстрово

Источник финансирования муниципального заказа: бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2010 год

Максимальная цена муниципального контракта: (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.

Цена муниципального контракта формируется на основании локального сметного расчета, составленного на основе сметно-нормативной базы ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 1.1" (ТЕР-2001; ТЕРр-2001). Индексы пересчета в текущие цены приняты согласно Приложение Распоряжения КЭРППиТ и Сборника Средних Сметных Цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (СССЦ), действующих на момент проведения запроса котировок. Утвержденная сметная документация пересчету не подлежит. Цена контракта сформирована заказчиком с учетом всех без исключения расходов на выполнение работ, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также вознаграждение подрядчика. Накладные расходы приняты в процентах от фонда оплаты труда рабочих - строителей и механизаторов в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» МДС 81-33.2004. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС 81-25.2001г., письмом от 01.01.01 года №АП-5536/06 Федерального агентства по строительству и Жилищно-коммунальному хозяйству и письмом от 01.01.01 года №2-46/05 Жилищного Комитета Правительства Санкт-Петербурга.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Участники размещения муниципального заказа обязаны указать цену работ с учетом всех необходимых затрат, связанных с их выполнением, включая уплату предусмотренных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга налогов, сборов и других обязательных платежей.

Наименование, характеристики и объемы выполняемых работ:

Наименование работ: ремонт помещений по адресу пр. Энергетиков, 70, к.3.

Краткая характеристика работ: Все требуемые работы производить с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей на основании согласованной в установленном порядке документации.

Объем работ:

Работы выполняются в соответствии с локальной сметой (приложение №2 к настоящему извещению)

Место выполнения работ:

Санкт – Петербург, пр. Энергетиков, 70, к.3

Срок выполнения работ: Начальный срок выполнения работ со дня заключения Муниципального контракта.

Конечный срок выполнения работ — 20 декабря 2010 года

Сроки и условия оплаты выполненных работ:

Оплата выполненных работ осуществляется в безналичной форме по казначейской системе исполнения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

В течение 5 (пяти) банковских дней со дня начала выполнения предусмотренных муниципальным контрактом работ Заказчик перечисляет на расчётный счёт Подрядчика 30% цены муниципального контракта.

Оставшиеся 70% цены муниципального контракта Заказчик перечисляет на расчётный счёт Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Место подачи котировочных заявок: Санкт-Петербург пр. Энергетиков, д.70 корп.3

Срок подачи котировочных заявок, в том числе время и дата окончания срока подачи:

Участники размещения муниципального заказа могут подать котировочные заявки в течение 7 (семи) рабочих дней, исчисляемых с «19» октября 2010 года.

Временем и днем окончания срока подачи котировочных заявок является 15 час. 00 мин. «27 » октября 2010 г.

Требования к участникам размещения заказа: соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 01.01.2001 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Срок подписания муниципального контракта: муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте, предназначенном для размещения информации о размещении муниципального заказа, протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Победитель в проведении настоящего запроса котировок обязан подписать и представить подписанный муниципальный контракт заказчику не позднее чем через 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Требования к котировочной заявке: котировочная заявка, в том числе подаваемая в форме электронного документа, должна быть представлена по установленной форме (приложение № 1 к настоящему извещению). При подаче на бумажном носителе котировочная заявка и приложения к ней (при наличии) должны быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью участника (в случае ее наличия). При подаче в форме электронного документа котировочная заявка должна быть подписана электронной цифровой подписью.

Язык котировочной заявки – русский.

Обращаем внимание, что несоблюдение требований, установленных законодательством РФ и настоящим Извещением, может повлечь отклонение поданной котировочной заявки.

Реквизиты и контактные данные заказчика:

Наименование: Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Полюстрово

Место нахождения и почтовый адрес: Санкт-Петербург пр. Энергетиков, д. 70 корп. 3

Адрес электронной почты

Номер контактного телефона:

Приложения:

Приложения №1 - Форма котировочной заявки

Приложение . – Локальная смета

Приложение – Проект муниципального контракта

Руководитель муниципального Заказчика:

Глава администрации

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок цен, утвержденному постановлением Местной администрации от 01.01.2001 г.

(форма котировочной заявки)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

в Местную администрацию внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Полюстрово

Наименование участника юридического лица (фамилии, имя, отчество для физического лица)[1]:

_______________________________________________________________________________________________

Место нахождения участника юридического лица (место жительство для физического лица)[2]: _______________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес участника[3]:______________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика:__________________

Банковские реквизиты участника[4]:_________________________________________________

Телефон/факс/адрес электронной почты участника:___________________________

Изучив Ваше Извещение о проведении запроса котировок цен ___________________________________

_________________________________________________________________________________________

(предмет закупки)

от «___»_________200__года, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(указать наименование и характеристики выполняемых работ)

по цене: __________________________________________________________________________

Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: ______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(участник размещения заказа обязан указать все сведения о включенных или не включенных в цену выполняемых работ расходов)

Участник подтверждает, что соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 01.01.2001 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В случае признания участника победителем в запросе котировок цен, участник согласен исполнить условия муниципального контракта, заключаемого по результатам процедуры размещения заказа, указанные в Извещение о проведении запроса котировок цен и проекте муниципального контракта, надлежащим образом и в полном объеме.

ПРИЛОЖЕНИЯ: _________________________________________________________

(в случае их наличия (с указанием количества листов прилагаемых документов)

__________________________ ______________________/________________/

наименование должности М. П. подпись расшифровка подписи

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок цен,

утвержденному постановлением

Местной администрации от 01.01.2001 г.

 

Согласовано:

Утверждаю:

 

 

 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

 

ремонт помещений по адресу: пр. Энергетиков, д.70 к.3

 

Основание:

 

Сметная стоимость

500

тыс. руб.

 

в том числе:

оборудования

0

тыс. руб.

 

монтажных работ

40,54

тыс. руб.

 

строительных работ

459,46

тыс. руб.

 

Нормативная трудоемкость

1,02

тыс. чел. час.

 

Средства на оплату труда

129,66

тыс. руб.

 

Смета составлена в ценах ГОСЭТАЛОН 1.1, с индексами октябрь 2010 г. года

 

№
п/п

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат

Количество и единица
измерения

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч

 

всего

эксплуата-
ции машин

всего

оплаты труда

эксплуата-
ции машин

 

оплаты труда

в т. ч. оплаты труда

в т. ч. оплаты труда

на единицу

всего

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Пол-разборка

 

1

ТЕРр01

РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА
НР=75,2% (НР=70)
СП=68% (СП=63)

0,848

111,98

3,43

95

92

3

11,39

9,66

100М2 ПОКРЫТИЙ

108,55

1,69

1

2

ТЕРр01

РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
НР=75,2% (НР=23)
СП=68% (СП=20)

0,83

35,93

30

30

3,77

3,13

100М ПЛИНТУСОВ

35,93

Итого: Пол-разборка

125

122

3

13

 

1

 

 

Прямые затраты

125

 

ОЗП с учетом стесненности

1

122

 

ЭМ с учетом стесненности

1

3

 

ЗМ с учетом стесненности

1

1

 

---Переход в текущие цены---

 

З/плата основных рабочих

9,743

1189

 

З/плата машинистов

9,743

10

 

Эксплуатация машин

5,594

17

 

Итого в текущих ценах

1206

 

Накладные расходы с учетом стесненности

1

93

 

Сметная прибыль с учетом стесненности

1

83

 

Накладные расходы от ФОТ

9,743

906

 

Сметная прибыль от ФОТ

9,743

809

 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ

2921

 

Внутренняя отделка - демонтаж

 

3

ТЕР06
О. У.П.2.3.1а, К=0,8

ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ: ИЗ ПЛИТОК ПВХ (ПРИМ.) (ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ)
НР=88,83% (НР=141)
СП=46,75% (СП=74)

0,194

846,1

31,99

164

158

6

70,79

13,73

100 М2 ПОВЕРХНОСТИ

814,11

7,62

1

4

ТЕРр01

СНЯТИЕ ОБОЕВ: ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
НР=72,38% (НР=164)
СП=50% (СП=113)

2,28

99,11

226

226

10,4

23,71

100 М2 ПОВЕРХНОСТИ

99,11

5

ТЕРр04

РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОГО КОРОБА (ПРИМ.)
НР=80,84% (НР=4)
СП=70% (СП=4)

0,0098

791,82

326,41

8

5

3

51,2

0,5

100М2

465,41

45,35

6

ТЕРр01

РАЗМЫВКА ПОТОЛКА (ПРИМ.)
НР=74,26% (НР=144)
СП=50% (СП=97)

0,654

321,86

2,64

210

193

2

28,07

18,36

100 М2 ПОВЕРХНОСТИ

296,42

1,3

1

7

ТЕР01

ОЧИСТКА СТЕН ОТ КРАСКИ (ПРИМ.)
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
НР=76,14% (НР=97)
СП=59,5% (СП=76)

11,8

10,8

127

127

1,03

12,21

М2 ПОВЕРХНОСТИ

10,8

Итого: Внутренняя отделка - демонтаж

735

709

11

69

 

2

 

Прямые затраты

735

 

ОЗП с учетом стесненности

1

709

 

ЭМ с учетом стесненности

1

11

 

ЗМ с учетом стесненности

1

2

 

---Переход в текущие цены---

 

З/плата основных рабочих

9,743

6908

 

З/плата машинистов

9,743

19

 

Эксплуатация машин

6,681

73

 

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах

4,283

64

 

Итого в текущих ценах

7045

 

Накладные расходы с учетом стесненности

1

550

 

Сметная прибыль с учетом стесненности

1

364

 

Накладные расходы от ФОТ

9,743

5359

 

Сметная прибыль от ФОТ

9,743

3546

 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ

15950

 

Двери - демонтаж

 

8

ТЕРр01

ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ
НР=77,08% (НР=14)
СП=62% (СП=11)

0,01

1974,04

216,9

20

18

2

179,3

1,79

100 КОРОБОК

1757,14

48,12

9

ТЕРр01

СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
НР=77,08% (НР=5)
СП=62% (СП=4)

0,0168

352,28

6

6

36,28

0,61

100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

352,28

10

ТЕРр01

СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ
НР=77,08% (НР=2)
СП=62% (СП=1)

0,05

40,88

2

2

4,21

0,21

100М НАЛИЧНИКОВ

40,88

Итого: Двери - демонтаж

28

26

2

3

 

 

Прямые затраты

28

 

ОЗП с учетом стесненности

1

26

 

ЭМ с учетом стесненности

1

2

 

---Переход в текущие цены---

 

З/плата основных рабочих

9,743

253

 

Эксплуатация машин

5,13

10

 

Итого в текущих ценах

263

 

Накладные расходы с учетом стесненности

1

21

 

Сметная прибыль с учетом стесненности

1

16

 

Накладные расходы от ФОТ

9,743

205

 

Сметная прибыль от ФОТ

9,743

156

 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ

624

 

Электрика-демонтаж

 

11

ТЕРр01

ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ
НР=79,9% (НР=9)
СП=65% (СП=7)

0,19

55,66

11

11

5,84

1,11

100 ШТ.

55,66

12

ТЕРр05

ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
НР=79,9% (НР=16)
СП=65% (СП=13)

0,11

177,43

2,11

20

20

17,89

1,97

100 ШТ.

175,32

1,04

Итого: Электрика-демонтаж

31

31

3

 

 

Прямые затраты

31

 

ОЗП с учетом стесненности

1

31

 

---Переход в текущие цены---

 

З/плата основных рабочих

9,743

302

 

Итого в текущих ценах

302

 

Накладные расходы с учетом стесненности

1

25

 

Сметная прибыль с учетом стесненности

1

20

 

Накладные расходы от ФОТ

9,743

244

 

Сметная прибыль от ФОТ

9,743

195

 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ

741

 

Пол-монтаж

 

13

ТЕР01

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
Козп=1,2 Кэм=1,2 (Индексация ПЗ)
НР=104,058% (НР=489)
СП=63,75% (СП=300)

0,848

1343,7

56

1139

449

47

45,44

38,53

100 М2 СТЯЖКИ

529,42

24,81

21

14

ТЕР02

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 1 к=4
Кмат=4 (Индексация ПЗ)
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
НР=104,058% (НР=8)
СП=63,75% (СП=5)

0,848

764,45

8,14

648

5

7

0,57

0,49

100 М2 СТЯЖКИ

5,59

3,41

3

15

ТЕР09

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ОСНОВАНИЙ (СТЯЖЕК) ПОД ПОЛЫ ВЫРАВНИВАЮЩИМИ СМЕСЯМИ ТИПА ""ВЕТОНИТ""ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 ММ
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
НР=104,058% (НР=345)
СП=63,75% (СП=212)

0,848

431,83

35,16

366

327

30

36,06

30,58

100 М2 СТЯЖКИ

385,88

5,66

5

16


ЦМЭЦ

ВЕТОНИТ 5000

0,7123

15409,2

10976

Т

17

ТЕР08

УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ: МЕТОДОМ БЕСКЛЕЕВОГО (ЗАМКОВОГО) СОЕДИНЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
НР=104,058% (НР=237)
СП=63,75% (СП=145)

0,848

2467,42

30,4

2092

222

26

22,82

19,35

100 М2 ПОКРЫТИЯ

262,38

7,46

6

18

-МАТЕРИА-Л ЗАКАЗ-ЧИКА

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ, НА ОСНОВЕ HDF(КЛАСС ИЗНОСА 32,ЗАМОК CLICK, БЕСКЛЕЕВОЕ),Parafloor Norma"

88,192

М2

19

ТЕР01

УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ: НА КЛЕЕ КН-2
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
НР=104,058% (НР=107)
СП=63,75% (СП=66)

0,83

290,41

2,58

241

103

2

10,34

8,58

100 М ПЛИНТУСОВ

123,54

0,43

20

-МАТЕРИА-Л ЗАКАЗ-ЧИКА

ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ЖЕСТКОГО ВСПЕНЕНОГО ПВХ «IDEAL»

83,83

М

21

-ЦЕНА ПО-СТАВКИ

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛИНТУСА ИЗ ПВХ

8

22,42

179

ПАРА

22

-ЦЕНА ПО-СТАВКИ

ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛИНТУСА ИЗ ПВХ

5

19,21

96

ПАРА

23

-ЦЕНА ПО-СТАВКИ

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИНТУСА ИЗ ПВХ

30

15

450

ШТ

24

ТЕР01

МОНТАЖ ПОРОЖКОВ (ПРИМ.)
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
НР=76,14% (НР=5)
СП=72,25% (СП=5)

0,045

231,83

12,43

10

7

1

14,72

0,66

100 М ПЛИНТУСА

167,37

0,73

25

0
ЦМЭЦ

ПРОФИЛИ СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ (ПОРОГИ) С ПОКРЫТИЕМ, ШИР.60 ММ, ДЛИННОЙ 0,9 М.

5

102,89

514

ШТ

Итого: Пол-монтаж

16711

1113

113

98

 

35

 

Прямые затраты

16711

 

ОЗП с учетом стесненности

1,2

1336

 

ЭМ с учетом стесненности

1,2

136

 

ЗМ с учетом стесненности

1,2

42

 

---Переход в текущие цены---

 

З/плата основных рабочих

9,743

13017

 

З/плата машинистов

9,743

409

 

Эксплуатация машин

5,594

761

 

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах

3,358

10981

 

Итого в текущих ценах

36974

 

Накладные расходы с учетом стесненности

1

1191

 

Сметная прибыль с учетом стесненности

1

733

 

Накладные расходы от ФОТ

9,743

11604

 

Сметная прибыль от ФОТ

9,743

7142

 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ

55720

 

Внутренняя отделка - монтаж

 

26

ТЕР04

СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ
Козп=1,38 Кэм=1,5 (Индексация ПЗ)
НР=88,83% (НР=626)
СП=46,75% (СП=330)

0,654

1096,96

54,77

717

680

36

63,1

41,27

100 М2 ПОВЕРХНОСТИ

1040,59

38,18

25

27

1
ЦМЭЦ

СМЕСИ СУХИЕ ШПАКЛЕВОЧНЫЕ БЕЛЫЕ

0,7397

14439,62

10681

Т

28

ТЕР06
Доп. вып.2

ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ
Козп=1,38 Кэм=1,5 (Индексация ПЗ)
НР=88,83% (НР=252)
СП=46,75% (СП=133)

0,654

501,7

10,68

328

283

7

28,6

18,7

100М2

432,96

1,77

1

29


ЦМЭЦ

КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ВД-АК-111 АКРИЛАТНЫЕ, СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЕ

0,0443

59704,14

2645

Т

30

ТЕР03

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ:УЛУЧШЕННОЕ СТЕН
Козп=1,38 Кэм=1,5 (Индексация ПЗ)
НР=88,83% (НР=2988)
СП=46,75% (СП=1573)

2,28

2492,04

217,44

5682

3106

496

85,84

195,72

100 М2 ПОВЕРХНОСТИ

1362,28

113,08

258

31

ТЕР03

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ:УЛУЧШЕННОЕ СТЕН
Козп=1,38 Кэм=1,5 Кзпм=1,5 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
НР=88,83% (НР=27)
СП=46,75% (СП=14)

0,02

2492,04

217,44

50

28

4

118,46

2,37

100 М2 ПОВЕРХНОСТИ

1362,28

122,91

2

32

ТЕР07

СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ КНАУФ (ГОЛДБАНД, РОТБАНД): СТЕН
Козп=1,38 Кэм=1,5 (Индексация ПЗ)
НР=88,83% (НР=1764)
СП=46,75% (СП=928)

2,28

881,32

12,11

2009

1978

28

56

127,68

100 М2 ПОВЕРХНОСТИ

867,85

3,59

8

33

1
ЦМЭЦ

СМЕСИ СУХИЕ ШПАКЛЕВОЧНЫЕ БЕЛЫЕ

1,881

14439,62

27161

Т

34


ЦМЭЦ

ГРУНТОВКА

0,041

73

4499

Т

35

ТЕР01

ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ: НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ
Козп=1,38 Кэм=1,5 Кзпм=1,5 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
НР=88,83% (НР=1943)
СП=46,75% (СП=1022)

2,28

1317,61

1,43

3004

2186

3

88,54

201,87

100 М2 ПОВЕРХНОСТИ

958,89

0,38

1

36

-МАТЕРИА-Л ЗАКАЗ-ЧИКА

ОБОИ ВИНИЛОВЫЕ Graham&Brown

25,536

10М2

37

ТЕР03

ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ОТКОСОВ
Козп=1,38 Кэм=1,5 Кзпм=1,5 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
Кпз=2 (Индексация ПЗ)
Козп=1,2 Кэм=1,2 (Индексация ПЗ)
НР=88,83% (НР=163)
СП=46,75% (СП=86)

0,118

1806,44

38,92

213

183

5

118,4

13,97

100 М2 ПОВЕРХНОСТИ

1558,66

7,16

1

38


ЦМЭЦ

КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ АКРИЛАТНЫЕ ВД-АК-111 СВЕТЛО-БЕЖЕВАЯ

0,236

59704,14

14090

Т

39

ТЕР01

АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ: СТЕН
Козп=1,38 Кэм=1,5 (Индексация ПЗ)
НР=99,828% (НР=21)
СП=53,55% (СП=11)

0,23

376,45

12,32

87

21

3

6,26

1,44

100 М2 СТЕН

92,43

1,77

40

ТЕР01

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ
Козп=1,38 Кэм=1,5 Кзпм=1,5 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
Козп=1,2 Кэм=1,2 (Индексация ПЗ)
НР=76,14% (НР=273)
СП=59,5% (СП=213)

23

15,55

358

358

1,24

28,57

М2 ПОВЕРХНОСТИ

15,55

41

ТЕР01

УСТАНОВКА ОТБОЙНОЙ ДОСКИ (ПРИМ.)
Козп=1,38 Кэм=1,5 Кзпм=1,5 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
НР=99,828% (НР=2)
СП=53,55% (СП=1)

0,02

118,46

4,11

2

2

10,79

0,22

100 М КОРОБОК БЛОКОВ

107,7

0,69

42

5
ЦМЭЦ

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ С ТИСНЕНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, РАЗМЕР 2440 Х 1830 ММ, ТОЛЩ.10ММ ДЕКОР БУК БАВАРИЯ ТЕМНЫЙ, ВИШНЯ, ОРЕХ, ГРАФИ

0,0224

15008,48

336

100М2

43

ТЕР01

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ:СТЕН
Козп=1,38 Кэм=1,5 Кзпм=1,5 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
НР=88,83% (НР=207)
СП=46,75% (СП=109)

0,259

1172,82

8,61

304

233

2

80,76

20,92

100 М2 ПОВЕРХНОСТИ

896,41

1,58

44


ЦМЭЦ

ЭМАЛЬ ПФ-115

0,0067

56056,95

376

Т

45

ТЕРр02

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА
НР=75,2% (НР=16)
СП=50% (СП=11)

0,03

1043,95

0,69

31

21

65,94

1,98

100 М2 ПОВЕРХНОСТИ

705,56

0,12

46


ЦМЭЦ

ЭМАЛЬ ХВ-1120

0,0005

61

58

Т

47

ТЕРр06

УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35%
НР=75,2% (НР=51)
СП=50% (СП=34)

0,0672

1533,98

6,75

103

68

95,76

6,44

100 М2 ПОВЕРХНОСТИ

1011,23

1,99

48


ЦМЭЦ

ЭМАЛЬ ПФ-115

0,0015

56056,95

84

Т

49

ТЕР01

УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ: РАСТРОВЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДВЕСА С ЗАЖИМОМ БЕЗ ТЯГИ
Козп=1,38 Кэм=1,5 (Индексация ПЗ)
НР=88,83% (НР=283)
СП=46,75% (СП=149)

0,194

9007,05

59,99

1747

316

12

102,6

19,9

100 М2 ПОВЕРХНОСТИ

1628,26

13,14

3

50

-МАТЕРИА-Л ЗАКАЗ-ЧИКА

ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ,(600Х600Х14 ММ) (ИМПОРТ)

19,4

М2

Итого: Внутренняя отделка - монтаж

74565

9463

596

681

 

299

 

Прямые затраты

74565

 

Материальные затраты в т. ч.

64506

 

Материалы, учтенные расценками

4576

 

Материалы, не учтенные расценками

59930

 

ОЗП с учетом стесненности

1

9463

 

ЭМ с учетом стесненности

1

596

 

ЗМ с учетом стесненности

1

299

 

---Переход в текущие цены---

 

З/плата основных рабочих

9,743

92198

 

З/плата машинистов

9,743

2913

 

Эксплуатация машин

6,681

3982

 

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах

4,283

19599

 

Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах

1

59930

 

Итого в текущих ценах

175709

 

Накладные расходы с учетом стесненности

1

8616

 

Сметная прибыль с учетом стесненности

1

4614

 

Накладные расходы от ФОТ

9,743

83946

 

Сметная прибыль от ФОТ

9,743

44954

 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ

304609

 

Дверные проемы

 

51

ТЕР01

УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2
Козп=1,38 Кэм=1,5 Кзпм=1,5 (1)
Козп=1,2 Кэм=1,2 (Индексация ПЗ)
НР=99,828% (НР=23)
СП=53,55% (СП=12)

0,01

7252,38

2394,16

73

19

24

143,91

1,44

100 М2 ПРОЕМОВ

1939,28

364

4

52

1
ЦМЭЦ

БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ГЛУХИЕ МДФ 21-13

1,68

1722,37

2894

М2

53

6
ЦМЭЦ

ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ СУВАЛЬДНЫЕ СЕКРЕТНЫЕ, РУЧКА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

1

211,53

212

ШТ

54

9
ЦМЭЦ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ: РУЧКА ПРОСТАЯ

2

91,11

182

ШТ

55

ТЕР01

УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ
Козп=1,38 Кэм=1,5 Кзпм=1,5 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
НР=99,828% (НР=6)
СП=53,55% (СП=3)

0,05

118,46

4,11

6

6

10,79

0,54

100 М КОРОБОК БЛОКОВ

107,7

0,69

56


ЦМЭЦ

НАЛИЧНИКИ

5,6

28,4

159

М

Итого: Дверные проемы

3526

25

24

2

 

4

 

Прямые затраты

3526

 

Материальные затраты

3477

 

Материалы, учтенные расценками

30

 

Материалы, не учтенные расценками

3447

 

ОЗП с учетом стесненности

1

25

 

ЭМ с учетом стесненности

1

24

 

ЗМ с учетом стесненности

1

4

 

---Переход в текущие цены---

 

З/плата основных рабочих

9,743

244

 

З/плата машинистов

9,743

39

 

Эксплуатация машин

5,13

123

 

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах

2,695

81

 

Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах

1

3447

 

Итого в текущих ценах

3895

 

Накладные расходы с учетом стесненности

1

29

 

Сметная прибыль с учетом стесненности

1

15

 

Накладные расходы от ФОТ

9,743

283

 

Сметная прибыль от ФОТ

9,743

146

 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ

4324

 

Электромонтажные работы

 

57

ТЕРм09

РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ: УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
Козп=1,2 Кэм=1,2 (Индексация ПЗ)
НР=80,37% (НР=63)
СП=65% (СП=51)

0,14

788,69

10,34

110

78

1

38,1

5,33

100 ШТ.

554,12

1,37

58

4
ЦМЭЦ

РОЗЕТКИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, 2-МЕСТНЫЕ

14

22,01

308

ШТ

59

ТЕРм05

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
Козп=1,2 Кэм=1,2 (Индексация ПЗ)
НР=80,37% (НР=18)
СП=65% (СП=15)

0,05

643,28

10,34

32

23

1

32,8

1,64

100 ШТ.

477,05

1,37

60

7
ЦМЭЦ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ДВУХКЛАВИШНЫЕ

5

38,9

195

ШТ

61

ТЕРм11

СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО: 4
Козп=1,2 Кэм=1,2 (Индексация ПЗ)
НР=80,37% (НР=194)
СП=65% (СП=157)

0,04

15756,99

2961,54

630

184

118

317

12,68

100 ШТ.

4610,45

1417,86

57

62

0
ЦМЭЦ

СВЕТИЛЬНИКИ ЛПО 4Х40 ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ (БЕЗ ЛАМП)

4

646,22

2585

ШТ

63

1
ЦМЭЦ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ДО 100 ВТ

16

6,15

98

ШТ

64

ТЕРм11

СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО: 4 (БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА)
Козп=1,2 Кэм=1,2 (Индексация ПЗ)
НР=80,37% (НР=387)
СП=65% (СП=313)

0,08

15756,99

2961,54

1261

369

237

317

25,36

100 ШТ.

4610,45

1417,86

113

65

ТЕРм01

ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25
Козп=1,2 Кэм=1,2 (Индексация ПЗ)
НР=80,37% (НР=130)
СП=65% (СП=105)

0,2

1802,09

889,8

360

85

178

30,8

6,16

100 М

425,04

384,46

77

66

9
ЦМЭЦ

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПНД, ДН=16 ММ, ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

20

5,93

119

М

67

ТЕРм02

ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО:6
Козп=1,2 Кэм=1,2 (Индексация ПЗ)
НР=80,37% (НР=15)
СП=65% (СП=12)

0,2

416,31

5,17

83

19

1

6,74

1,35

100 М

93,01

0,68

68

0
ЦМЭЦ

КАБЕЛЬ NYМ 3Х1,5 ММ2

0,02

18282,07

366

1000М

69

ТЕР02

СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ: 25 ММ
НР=103,4% (НР=7)
СП=70% (СП=5)

0,01

930,32

654,27

9

3

6

23,3

0,23

100 ОТВЕРСТИЙ

274,24

368,3

4

70


ЦМЭЦ

СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ

1

366,43

366

ШТ

Итого: Электромонтажные работы

6522

761

542

53

 

251

 

Прямые затраты

6522

 

Материальные затраты

5219

 

Материалы, учтенные расценками

1182

 

Материалы, не учтенные расценками

4037

 

ОЗП с учетом стесненности

1

761

 

ЭМ с учетом стесненности

1

542

 

ЗМ с учетом стесненности

1

251

 

---Переход в текущие цены---

 

З/плата основных рабочих

9,743

7414

 

З/плата машинистов

9,743

2445

 

Эксплуатация машин

4,878

2644

 

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах

3,021

3571

 

Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах

1

4037

 

Итого в текущих ценах

17666

 

Накладные расходы с учетом стесненности

1

814

 

Сметная прибыль с учетом стесненности

1,2

790

 

Накладные расходы от ФОТ

9,743

7931

 

Сметная прибыль от ФОТ

9,743

7697

 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ

33294

 

Слаботочные устройства

 

71

ТЕРм02
МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3

ДЕМОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ - ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ
НР=67,68% (НР=37)
СП=60% (СП=32)

9

5,96

0,03

54

54

0,5

4,54

1 ШТ.

5,93

72

ТЕРм02

ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ
НР=67,68% (НР=120)
СП=60% (СП=107)

9

26,04

0,11

234

178

1

1,68

15,12

1 ШТ.

19,77

Итого: Слаботочные устройства

288

232

1

20

 

 

 

Прямые затраты

288

 

Материальные затраты

55

 

Материалы, учтенные расценками

55

 

ОЗП с учетом стесненности

1

232

 

ЭМ с учетом стесненности

1

1

 

---Переход в текущие цены---

 

З/плата основных рабочих

9,743

2260

 

Эксплуатация машин

4,484

4

 

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах

2,446

135

 

Итого в текущих ценах

2399

 

Накладные расходы с учетом стесненности

1

157

 

Сметная прибыль с учетом стесненности

1

139

 

Накладные расходы от ФОТ

9,743

1530

 

Сметная прибыль от ФОТ

9,743

1354

 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ

5283

 

Прочие работы

 

73

СССЦ6-1
Изм. март 2007

МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ - ПОГРУЗКА

0,8

5,08

4

4

0,58

0,46

ТОННА

5,08

74

СССЦ-1

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ 35 КМ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА - КЛАСС ГРУЗА 1

0,8

41,62

41,62

33

33

Т

Итого: Прочие работы

37

4

33

0

 

 

Прямые затраты

37

 

Основная зарплата

4

 

Эксплуатация машин

33

 

ОЗП с учетом стесненности

1

4

 

ЭМ с учетом стесненности

1

33

 

---Переход в текущие цены---

 

З/плата основных рабочих

9,743

39

 

Эксплуатация машин

4,939

163

 

Итого в текущих ценах

202

 

Накладные расходы от ФОТ

94 %

37

 

Сметная прибыль от ФОТ

60 %

23

 

Итого

262

 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ

262

 

Итого по смете:

102568

12486

1325

941

 

592

 

 

Итого без НДС

423728

 

НДС

18 %

76271

 

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

499999

 

 

Составил:

 

 

Проверил:

 

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок цен, утвержденному постановлением Местной администрации от 01.01.2001 г.

(Проект муниципального контракта)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на выполнение работ по ремонту помещений в 4 квартале 2010 года

г. Санкт-Петербург «___» _________ 2010 г.

Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово, действующая от имени и в интересах внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово, . Л., действующего на основании Устава Муниципального образования и Решения Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Полюстрово №8 от 01.01.2001, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ______________________, в лице _____________________, действующего(ей) на основании __________________, именуемое(-ая) в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по результатам проведения запроса котировок цен на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту помещений по адресу: пр. Энергетиков, 70, корп. 3 в 4 квартале 2010 года.

Подрядчик признан победителем запроса котировок цен (протокол единой комиссии по размещению муниципального заказа от __________________№ ___).

1.2. В соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту помещений по адресу пр. Энергетиков, 70, к.3 в 4 квартале 2010 года и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.3. Виды, объёмы и цена работ, производимых Подрядчиком, определяются локальной сметой и ведомостью объемов, утверждёнными Заказчиком (приложения 1, 2.).

1.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика из его материалов, его силами и средствами (за исключением материалов, приобретенных Заказчиком).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные Контрактом, надлежащего качества, в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ предусмотренных Контрактом третьих лиц (субподрядчиков).

2.1.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые угрожают годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность её завершения в срок.

2.1.5. Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, обеспечивать их своевременную уборку.

2.1.6. Подрядчик обязан обеспечить при производстве работ выполнение противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

2.1.7. Подрядчик обязан по окончании работ передать их результат Заказчику, а также передать Заказчику информацию, необходимую для эксплуатации и иного использования результата работ.

2.1.8. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Подрядчик обязан своими силами и за свой счёт устранить выявленные недостатки в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Сторонами акта устранения недостатков.

2.1.9. Подрядчик обязан за свой счёт и своими силами осуществлять согласование работ, производимых по настоящему Контракту, с компетентными органами государственной власти в случаях, когда такое согласование необходимо производить в соответствии с действующим законодательством.

2.1.10. Обеспечить возможность осуществления контроля и надзора за выполняемыми работами организации, привлеченной Заказчиком.

2.2. Права Подрядчика:

2.2.1. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Контракту препятствует исполнению этого Контракта Подрядчиком.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Заказчик совместно со службой технадзора обязуется принять и оплатить работы Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом.

2.3.2. Заказчик, в случае обнаружения недостатков в выполненных работах, обязан незамедлительно уведомить об этом Подрядчика в письменной форме.

2.3.3. Осуществлять совместно со службой технадзора контроль за ходом выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием работ стоимости, установленной контрактом.

2.3.4. Предусмотреть затраты в размере 1,57 % от общей стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ на осуществление функций технадзора по контракту, заключенному Заказчиком с соответствующей организацией №___ от «___» ________ 2010 г.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведённых затрат в случае прекращения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным законом или Контрактом, до приёмки Заказчиком результата работ.

2.4.3. Прекратить (отказаться от исполнения) контракта в одностороннем порядке в случаях и по основаниям, указанным в законе и контракте.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются Подрядчиком в следующие сроки:

3.1.1. Начальный срок выполнения работ со дня заключения Муниципального контракта.

3.1.2. Конечный срок выполнения работ: «20» декабря 2010 года

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.Цена работ по настоящему Контракту составляет сумму в размере _____________ (_____________) рублей ___ копеек, включая НДС.

4.2.Цена подлежащих выполнению Подрядчиком работ формируется путем умножения начальной (максимальной) цены Контракта равной Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, определенной локальным сметным расчетом (Приложения №2 к настоящему Контракту), на коэффициент снижения стоимости работ.

4.3.Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены Контракта рассчитывается как отношение цены, предложенной Подрядчиком, к максимальной цене Контракта и составляет ___.

4.4.Цена работ, установленная пунктом 4.1 Контракта, включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающиеся ему вознаграждения.

4.5.Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком следующим образом:

4.5.1. В течение 5 (пяти) банковских дней со дня начала выполнения предусмотренных контрактом работ и выставления Подрядчиком счета Заказчик перечисляет на расчётный счёт Подрядчика сумму в размере _________ (___________________) рублей _____ копеек, что составляет 30% цены муниципального контракта, установленной пунктом 4.1 Контракта.

4.5.2. Окончательный расчет в сумме ____________(______________) рублей ____ копеек, что составляет 70% цены муниципального контракта, Заказчик перечисляет на расчётный счёт Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами и службой технадзора акта приёмки выполненных работ и выставления соответствующего счета.

4.6. Цена предусмотренных настоящим Контрактом работ является окончательной и не подлежит изменению в течение всего срока его действия.

4.7. Оплата по настоящему Контракту производится по казначейской системе за счет средств бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приёмка работ осуществляется Заказчиком совместно со службой технадзора в течение 3 (трех) дней со дня получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных Подрядчиком работ.

5.2. Сдача работ Подрядчиком и приёмка их Заказчиком совместно со службой технадзора оформляются актом приёмки выполненных работ по форме КС №2 (далее - Акт) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС №3, которые подписываются обеими Сторонами и службой технадзора с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

5.3. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами и службой технадзора акта приёмки выполненных работ.

5.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

5.5. Заказчик, обнаруживший после приёмки работ отступления в них от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан незамедлительно уведомить об этом Подрядчика в письменной форме.

5.6. Подрядчик, получивший уведомление, предусмотренное пунктом 5.5 Контракта, обязан в течение 10 (десяти) дней с момента его получения совместно с Заказчиком и службой технадзора составить акт о скрытых недостатках, определив в нем сроки их устранения.

5.7. Подрядчик обязан в течение 10 дней со дня составления акта приемки выполненных работ устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет.

5.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока - 12 (двенадцать) месяцев, исчисляемого с момента сдачи работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

6.2. Если в течение гарантийного срока выявиться, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации или СниПам, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

6.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.

7.2. За нарушение сроков начала и окончания работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения предусмотренного настоящим Контрактом обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

7.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Контракту.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению Контракта.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств, указанных в пункте 8.1 Контракта, обязана немедленно в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между ними.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами (их уполномоченными представителями).

10.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в судебном порядке, по основаниям установленным законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Контракт вступает в действие с момента подписания его Сторонами (их уполномоченными представителями) и действует до «31» декабря 2010 г.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, наименования, банковских реквизитов, она обязана в течение 3 (трёх) дней с момента возникновения таких изменений письменно известить о них другую Сторону, при этом в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

-Приложение . Ведомость объёмов работ на ремонт помещений по адресу: пр. Энергетиков, 70, к. 3;

-Приложение . Локальная смета на ремонт помещений по адресу: пр. Энергетиков, 70, к. 3.

11.5. Любые протоколы, акты, приложения к настоящему Контракту становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания Сторонами (их уполномоченными представителями).

11.6. Отношения, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ,

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Подрядчик:

Местная администрация

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово

УФК по г. Санкт-Петербургу;

Р/счет № ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу

Л/с ,

Адрес: Санкт-Петербург пр. Энергетиков, д.70 корп.3

Тел 07

Факс 8 (8

Заказчик: Подрядчик:

Глава администрации

______________________// ______________/______________/

Приложение

к муниципальному контракту

№___ от «__»_____________2010 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на ремонт помещений по адресу пр. Энергетиков, 70, к. 3

№

п. п

Наименование работ и затрат,

материалов, изделий и конструкций

Кол-во

1.

Разборка покрытий полов: из линолеума, м2

84,8

2.

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м. п.

83,0

3.

Демонтаж подвесных потолков из плиток ПВХ, м2

19,4

4.

Снятие обоев, м2

228,0

5.

Разборка деревянного короба, м2

0,98

6.

Размывка потолков от старой краски, м2

65,4

7.

Очистка стен от краски, м2

11,8

8.

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах, с отбивкой штукатурки в откосах, шт

1

9.

Снятие дверных полотен, м2

1,68

10.

Снятие наличников, шт

5

11.

Демонтаж выключателей и розеток, шт

19

12.

Демонтаж светильников для люминесцентных ламп, шт

11

13.

Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм, м2

84,8

14.

Выравнивание поверхностей бетонных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа «Ветонит», толщиной слоя 5 мм, м2

84,8

Ветонит 5000, тн

0,7123

15.

Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию, с устройством звукоизоляционной прокладки, м2

84,8

Ламинированное покрытие, м2

88,192

16.

Устройство плинтусов ПВХ, м. п.

83,0

Плинтуса для полов из ПВХ, м. п.

83,83

Угол внутренний для плинтусов, пара

8

Заглушка торцевая для плинтусов, пара

5

Соединитель для плинтуса, шт

30

17.

Монтаж порожков, м. п.

4,5

Пороги с покрытием (0,9х0,06), шт

5

18.

Сплошное выравнивание потолков, м2

65,4

Смеси сухие шпаклевочные, тн

0,7397

19.

Окраска водоэмульсионными составами потолков, м2

65,4

Краски водоэмульсионные, тн

0,0443

20.

Оштукатуривание поверхностей стен, м2

228,0

21.

Оштукатуривание ранее антисептированных поверхностей стен, м2

2,0

22.

Сплошное выравнивание стен, м2

228,0

Смеси шпатлевочные, тн

1,881

Грунтовка, тн

0,041

23.

Оклейка стен моющими обоями, м2

228,0

Обои виниловые, м2

255,36

24.

Окраска стен, м2

11,8

Краски акриловые, тн

0,236

25.

Антисептирование поверхностей стен, м2

23,0

26.

Очистка поверхностей щетками, м2

23,0

27.

Установка отбойной доски, м. п.

2,0

Отбойная доска, м2

2,24

28.

Окраска стен по дереву, м2

25,9

Эмаль ПФ-115, тн

0,0067

29.

Окраска радиаторов, м2

3,0

Эмаль ХВ-1120, тн

0,0005

30.

Окраска дверей, м2

6,72

Эмаль ПФ-115, тн

0,0015

31.

Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги, м2

19,4

Панели потолочные (600 х 600 х 14 мм), м2

19,4

32.

Установка дверей в каменных стенах (площадь проема до 3,0 м2), шт

1

Блоки дверные, шт

1

Замки дверные врезные секретные, шт

1

Ручка с полимерным покрытием, шт

2

33.

Установка и крепление наличников, шт

5

Наличники, м. п.

5,6

34.

Установка труб для электропроводки по стенам с креплением скобами (D до 25 мм), м. п.

20,0

Трубы гофрированные для электропроводки с протяжкой (D = 25 мм), м. п.

20,0

35.

Прокладка кабеля (суммарное сечение до 6 мм2), м. п.

20,0

Кабель NYМ (3,0 х 1,5 мм), м. п.

20,0

36.

Установка выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке, шт

5

Выключатель двухклавишный утопленного типа, шт

5

37.

Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемых на подвесах (количество ламп в светильнике 4), шт

4

Светильники люминесцентные ЛПО 4Х40 (без стоимости ламп), шт

4

Лампы люминесцентные ЛД-20, ЛБ-20, шт

16

38.

Установка розетки утопленного типа при скрытой проводке, шт

14

Розетки утопленного типа, шт

14

39.

Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемых на подвесах (количество ламп в светильнике 4), шт

8

40.

Демонтаж дымовой и пожарной сигнализации, шт

9

41.

Установка дымовой и пожарной сигнализаций, шт

9

42.

Погрузка мусора строительного вручную, тн

0,8

43.

Вывоз строительного мусора на расстояние 35 км автомобилями-самосвалами (класс груза 1), тн

0,8

Заказчик: Подрядчик:

Глава Местной администрации

______________________// ______________/______________/

Приложение

к муниципальному контракту

№___ от «__»_____________2010 г.

Локальная смета

по ремонту помещений по адресу пр. Энергетиков, 70, к.3

Составлена в ценах на: 10.2010 для бюджета СПб

Сметная стоимость: ______ руб.

Нормативная трудоемкость: _____ ч.-час.

Зарплата основных рабочих: _________ руб.

№
п/п

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат

Количество и единица
измерения

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч

всего

эксплуата-
ции машин

всего

оплаты труда

эксплуата-
ции машин

оплаты труда

в т. ч. оплаты труда

в т. ч. оплаты труда

на единицу

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

[1] Указывается в соответствии с учредительными документами участника – юридического лица, документами, удостоверяющими личность – участника физического лица. Участник размещения заказа - юридическое лицо вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению.

[2] Указывается в строгом соответствии с учредительными документами участника – юридического лица, документами, содержащими сведение о месте жительства – участника физического лица.

[3] Почтовый адрес участника может не совпадать с местом нахождения участника, указанным в учредительных документах участника. Расхождение почтового адреса и места нахождения участника не является нарушением действующего законодательства и не является основанием для отклонения котировочной заявки. Заполняется по желанию участника.

[4] В данном разделе указывается наименование кредитной организации, в которой открыт расчетный счет участника, ее БИК, а также корр. счет и номер расчетного счета участника. В случае наличия у участника нескольких счетов в одном или различных кредитных учреждениях, указывается не менее одного рублевого счета по усмотрению участника, с использованием которого участник предполагает производить расчеты по контракту.