20.11.2009 Извещение №1
о проведении запроса котировок
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области г. Тамбов, Интернациональный проезд, 14, e-mail: *****@***ru сообщает о проведении запроса котировок.
Наименование заказчика: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области . Н.
Источник финансирования - федеральный бюджет.
Предмет запроса котировок: проведение капитального ремонта помещений в здании Тамбовстата корпуса «Б» (демонтаж шкафов из ДСП, демонтаж перегородок из фанеры, демонтаж оконных блоков деревянных в каменных стенах, демонтаж плитки керамической со стен, демонтаж дверного блока, очистка стен от побелки, очистка стен от старой краски, очистка потолков от побелки, демонтаж полов из линолеума, ДВП, досок, лаг, демонтаж плинтусов деревянных, устройство полов из лаг, досок, фанеры, линолеума, устройство плинтусов деревянных, окраска плинтусов масляной краской, сплошное выравнивание стен, шпатлевание стен, оклейка стен обоями улучшенного качества, сплошное выравнивание потолков, шпатлевание потолков, окраска потолков водоэмульсионной краской, установка оконных блоков из ПВХ в кирпичных стенах, установка дверного блока из алюминия, окраска труб и радиаторов отопления масляной краской )
Место выполнения работ. г. Тамбов, Интернациональный проезд, д.14
Срок выполнения работ: в течении 14 дней со дня заключения гос. контракта.
Максимальная цена контракта: 290000 руб. (с учетом НДС, материалов, доставки)
Срок и условия оплаты выполнения работ: в соответствии с контрактом.
Котировочные заявки подаются с 8 часов 30 минут «23» ноября 2009 г. по «01» декабря 2009 г. до 17 часов 30 минут по адресу: г. Тамбов, Интернациональный проезд, 14., ком.11
Котировочная заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа.
Со сметно-проектной документацией можно ознакомиться по адресу: г. Тамбов, Интернациональный проезд, 14., ком.11
Рассмотрение и оценка котировочной заявки на следующий рабочий день после дня окончания подачи заявок - 02.12.2009 г.
Срок подписания контракта: государственный контракт должен быть заключен с победителем в проведении запроса котировок не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.
Председатель единой комиссии
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
«_____»___________________________2009 г г. ТАМБОВ
Кому: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области
Заявитель:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ банковские реквизиты участника размещения заказа, ИНН
________________________________________________________________________________________________ номер контактного телефона и адрес электронной почты
Уважаемые господа!
Изучив направленный Вами запрос котировок, мы нижеподписавшиеся, предлагаем выполнение работ по проведению капитального ремонта помещений в здании Тамбовстата корпуса «Б» (демонтаж шкафов из ДСП, демонтаж перегородок из фанеры, демонтаж оконных блоков деревянных в каменных стенах, демонтаж плитки керамической со стен, демонтаж дверного блока, очистка стен от побелки, очистка стен от старой краски, очистка потолков от побелки, демонтаж полов из линолеума, ДВП, досок, лаг, демонтаж плинтусов деревянных, устройство полов из лаг, досок, фанеры, линолеума, устройство плинтусов деревянных, окраска плинтусов масляной краской , сплошное выравнивание стен, шпатлевание стен, оклейка стен обоями улучшенного качества, сплошное выравнивание потолков, шпатлевание потолков, окраска потолков водоэмульсионной краской, установка оконных блоков из ПВХ в кирпичных стенах, установка дверного блока из алюминия, окраска труб и радиаторов отопления масляной краской )
|
Место выполнения работ |
. г. Тамбов, Интернациональный проезд, д.14 |
|
Сроки выполнения работ |
в течении __ дней со дня заключения гос. контракта |
|
Цена выполненной работы составляет (рублей) |
_______. руб. |
Цена указана (с учетом НДС, материалов и доставки)
Подтверждаем свое отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков предусмотренном Федеральным законом от 01.01.01г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки предоставить товар в соответствии с условиями, определенными запросом котировки цены и согласно с имеющимся в нем порядком платежей.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.
Подпись участника, включающая в себя:
Для физических лиц – фамилия, имя, отчество, данные паспорта, при наличии – данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и оттиск печати.
Для юридических лиц – наименование должности (исполнительного органа), фамилия, имя, отчество лица, подписавшего документ, оттиск печати.
Проект государственного контракта №
на выполнение работ по проведению капитального ремонта помещений в здании Тамбовстата корпуса «Б»
г. Тамбов _____ 2009г.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик", , с одной стороны, и ___________ именуемый в дальнейшем "Подрядчик",с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от "__" ______ 2009 г. N о проведении запроса котировок, заключили настоящий Государственный контракт (далее – гос. контракт) о нижеследующем:
Предмет гос. контракта1.1 Предметом настоящего гос. контракта является выполнение работ по проведению капитального ремонта помещений в здании Тамбовстата корпуса «Б» (демонтаж шкафов из ДСП, демонтаж перегородок из фанеры, демонтаж оконных блоков деревянных в каменных стенах, демонтаж плитки керамической со стен, демонтаж дверного блока, очистка стен от побелки, очистка стен от старой краски, очистка потолков от побелки, демонтаж полов из линолеума, ДВП, досок, лаг, демонтаж плинтусов деревянных, устройство полов из лаг, досок, фанеры, линолеума, устройство плинтусов деревянных, окраска плинтусов масляной краской , сплошное выравнивание стен, шпатлевание стен, оклейка стен обоями улучшенного качества, сплошное выравнивание потолков, шпатлевание потолков, окраска потолков водоэмульсионной краской, установка оконных блоков из ПВХ в кирпичных стенах, установка дверного блока из алюминия, окраска труб и радиаторов отопления масляной краской )
2.Цены и порядок расчетов
2.1. Общая сумма гос. контракта составляет _____ рублей (с учетом НДС, материалов и доставки).
2.2. «Государственный заказчик» осуществляет авансовый платеж в размере 30 процентов согласно заключенному гос. контракту в течение трех банковских дней.
2.3.Окончательный расчет за выполнение работ по проведению капитального ремонта помещений в здании Тамбовстата производится «Государственным заказчиком» согласно выставленного счета и акта выполненных работ в течение 5 банковских дней.
2.4. Указанные цены действуют до момента выполнения обязательств Сторонами.
2.5. "Государственный заказчик" имеет право произвести полный или частичный отказ от оплаты за расходы, не предусмотренные в данном гос. контракте.
3. Сроки и порядок выполнения работ
3.1. Заключение и подписание государственного контракта не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.
3.2. "Подрядчик" обязуется произвести выполнение работ по проведению капитального ремонта помещений в здании Тамбовстата корпуса «Б» в течении ___ дней со дня заключения гос. контракта
4. Обязанности сторон
«Подрядчик » обязан:
4.1. Выполнить работы, обозначенные настоящим гос. контрактом в полном объеме в соответствии с нормативно-техническими требованиями, в установленные сроки.
4.2. Иметь инструменты, механизмы, квалифицированных специалистов. Приобретать строительные материалы по согласованию с «Государственным заказчиком»
4.3. Выполнять правила производства работ в соответствии со СниП.
4.4. Предоставлять «Государственному Заказчику» перечень на оборудование объекта приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия работы.
4.5. Выполнять действующие на объектах «Государственного Заказчика» специальные правила по технике безопасности и спец. режиму.
4.6. Несет ответственность за выполнение правил по технике безопасности.
«Государственный заказчик» обязан:
4.7. Обеспечить специалистам «Подрядчика» беспрепятственный доступ к месту выполнения ремонтных работ.
5. Имущественная ответственность
5.1. При несвоевременной оплате или неоплате платежных требований-поручений "Подрядчика" по вине "Государственного заказчика" "Подрядчик" вправе требовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, задержанной к оплате, за каждый день просрочки.
5.2. За несвоевременное выполнение работ по настоящему гос. контракту «Государственный заказчик» вправе требовать уплату неустойки от "Подрядчика" в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения гос. контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При не достижении соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде Тамбовской области.
6.2. Условия настоящего гос. контракта могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего гос. контракта.
6.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
6.4. Расторжение государственного контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7. Гарантии
7.1. "Подрядчик" гарантирует качество выполненных работ в период действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническому паспорту.
7.2. В случае выявления в ходе приемки не качественности работ, недостатки устраняются «Подрядчиком» за свой счет в сроки, согласованные с «Государственным Заказчиком». После подписания сторонами акта на выполненные работы претензии «Государственного Заказчика» по качеству работ не принимаются.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий гос. контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
8.2. После подписания настоящего гос. контракта все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего гос. контракта, теряют юридическую силу.
8..3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.
8. Срок действия гос. контракта
8.1. С момента подписания до исполнения Сторонами обязательств по гос. контракту.
9. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон
Государственный заказчик :
М. П.
Подрядчик :
М. П.
