Извещение о проведении запроса котировок

Реестровый номер №38

13.12.2010 г.

Извещение о проведении запроса котировок

1. Уполномоченный орган: финансовый отдел администрации Петропавловского муниципального района Воронежской области

Место нахождения: Воронежская область, Петропавловский район, с. Петропавловка, ул. Туркенича, 21.

Почтовый адрес: Воронежская область, Петропавловский район, с. Петропавловка, ул. Туркенича, 21.

Номер контактного телефона: (473

Электронный адрес: *****@***gfu. *****

Ответственный исполнитель:

2.Муниципальный заказчик: Отдел по образованию администрации Петропавловского муниципального района.

Место нахождения: Воронежская область, Петропавловский район, с. Петропавловка, ул. Восточная, 11

Почтовый адрес: Воронежская область, Петропавловский район, с. Петропавловка, ул. Победы, 67

Номер контактного телефона:(473

Ответственный исполнитель:

3.Источник финансирования: средства бюджета Петропавловского муниципального района.

4.Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

Предмет муниципального контракта: изготовление проектно-сметной документации и получения положительной экспертной оценки в ОГУ «Центр Госэкспертизы по Воронежской области» на строительство ( установку) модульной котельной мощностью до 100 кВт в с. Старая Криуша Петропавловского муниципального района Воронежской области для теплоснабжения МДОУ Старокриушанский детский сад.(Приложение 1, Приложение 2)

Характеристика работ:

1.Рабочий проект включающий:

-генплан,

-электроснабжение и заземление,

-водоотведение и водоснабжение,

-тепловые сети,

-сметы.

2.Раздел ГО и ЧС.

3.Раздел ООС.

4.Раздел Энергосбережение и энергетическая эффективность.

5.Экспертное заключение.

Планировочные решения

1.Здание блочно-модульной котельной в с. Старая Криуша Петропавловского муниципального района Воронежской области МДОУ Старокриушанский детский сад запроектировать одноэтажное согласно параметров выполненных заводом изготовителем

2.Планировочное решение помещений котельной выполнить в соответствии с параметрами завода изготовителя

3. Конструкции здания из металла, стены - металлические, кровля - металлопрофиль.

4. Генеральный план участка выполнить в соответствии со сложившимися условиями местности и с привязкой к существующей ситуации с благоустройством и озеленением.

5. Здание блочно-модульной котельной расположить на территории МДОУ Старокриушанский детский сад рядом с существующей угольной котельной привязав к существующим тепловым сетям.

Начальная (максимальная) цена контракта: ,00 рублей, ПБК

5. Условия и сроки оплаты работ: в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

6. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: Прием котировочных заявок осуществляется Воронежская область, Петропавловский район, с. Петропавловка, в рабочие дни с «8» до «12» часов и с «13» до «16» часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «13» декабря 2010 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «21» декабря 2010 г. в 16-00 часов.

Дата и место рассмотрения заявок: «22» декабря 2010 в 10 час. 00 мин. по адресу уполномоченного органа

7. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Обязательным требованием является отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Участниками размещения заказа могут быть любые юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории России, имеющие право на оказание данных услуг. Заявки, несвоевременно представленные, содержащие недостоверные сведения, оформленные с нарушением требований, к участию не допускаются.

8.Форма котировочной заявки:

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).

В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

«__»________ ____г.

№________________

Кому ______________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы, (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф. И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН), готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица __________

М. П.

________________________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по московскому времени.

Контактное лицо: Ф. И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации «Блочно-модульная котельная в с. Старая Криуша Петропавловского муниципального района Воронежской области МДОУ Старокриушанский детский сад».

Общие данные

№ п. п.	Перечень основных требований	Содержание требований
1.1	Основание для проектирования	Решение совета народных депутатов Петропавловского муниципального района Воронежской области «Бюджет Петропавловского муниципального района на 2010 год»
1.2	Стадийность проектирования	Проектная и рабочая документация
1.3	Заказчик	Отдел по образованию администрации Петропавловского муниципального района Воронежской области
1.4	Генеральная проектная организация	не определена
1.5	Вид строительства	Новое строительство
1.6	Источник финансирования	Бюджет Петропавловского муниципального района
1.7	Сведения об участке строительства	Земельный участок расположен в с. Старая Криуша . Имеет спокойный рельеф.
1.8.	Идентификационые сведения об объекте капитального строительства Сведения о градостроительном плане земельного участка Кадастровый номер земельного участка Правоустанавливающие документы на земельный участок или объект реконструкции, капитального ремонта	Отдельно-стоящая газовая модульная котельная детского сада Получить в отделе по строительству, архитектуре и ЖКХ Получить ГПЗУ до начала проектирования Получить ФРС до начала проектирования
1.9	Сведения об инженерных изысканиях	Выполнить до начала проектирования
1.10.	Исходные данные	Получить в отделе по строительству, архитектуре и ЖКХ
1.11	Архитектурно-планировочное задание	Разработать проект блочно-модульной котельной с двумя котлами «Хопер»
1.12.	Состав разделов проектной документации	Приложение

2.Основные требования к проектным решениям

2.1.	Градостроительные решения, генплан, благоустройство	Предусмотреть подъездные пути, освещение участка в ночное время, ограждение территории, тротуары, благоустройство, предусмотреть площадки для мусора.
2.2.	Архитектурно - планировочные решения -этажность - вместимость - планировка Основные технико –экономические показатели: - общая площадь - строительный объем	Одноэтажное здание блочно-модульного типа с двумя котлами «Хопер» с дополнительными помещениями под установку дополнительного источника энергоснабжения.
2.3.	Конструктивные решения, решения изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций -фундаменты -несущие конструкции -ограждающие конструкции -перекрытия -лестницы -шахты лифтов - перегородки - утеплитель -полы -кровля -окна и витражи -двери -ограждения перил, лестниц и площадок -прогоны и перемычки -сантехкабины и санузлы -цоколь -наружная отделка внутренняя отделка -другие конструкции	Индивидуальный проект с установкой блочно - модульной котельной заводского изготовления - монолитные ж/бетонные -металлический каркас -металлические - металлическое - не требуются - не требуются - не требуются - полистерол -по техзаданию -по техзаданию -по техзаданию -по техзаданию - не требуются - не требуются - не требуются -монолитный бетон -по техзаданию -по техзаданию
2.4.	Технологические решения и оборудование	В соответствии решениями завода изготовителя
2.5.	Инженерные системы здания	В соответствии решениями завода изготовителя
2.6	Наружние инженерныесети	в соответствии с техническими условиями по подключению объекта к существующим инженерным сетям
2.7.	Требования по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов.	Не требуются
2.8.	Мероприятия по охране окружающей среды	Разработать раздел «Мероприятия по охране окружающей среды »
2.8.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» В проекте обеспечить минимальные противопожарные между зданиями и сооружениями, внутреннее и наружное пожаротушение, предусмотреть технические решения, направленные на снижение вероятности возникновения пожара, защиту строительных конструкций от огня, безопасную эвакуацию людей и персонала, беспрепятственный ввод и передвижение сил и средств для ликвидации ЧС.
2.9	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупеждению ЧС	Разработать раздел ИТМ ГО иЧС в соответствии с исходными данными ГУ МЧС России по Воронежской обл.
2.10	Требования по разработке мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности	Разработать раздел « Мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности»
2.11.	Требования к составу сметной документации	Разработать сметную документацию (базисно-индексную), согласно нормам в полном объеме с учетом всех лимитированных затрат (на зимнее удорожание, командировочные расходы, перевозку рабочих, страхование строительных рисков, проведение торгов, пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию, средства на оплату за технологическое присоединение к электрическим сетям, перевозка материалов свыше 24 км, непредвиденные расходы)
2.12	Требования о согласовании проектно-сметной документации	Эксплуатирующая организация ( по технологической части ): Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение. электроснабжение, благоустройство, наружное электроосвещение с соответствующими инженерными службами. Проектной организации: произвести комплексную Государственную экспертизу проекта.

3. Дополнительные требования

3.1	Требования к вариантной и конкурсной разработке	Не требуются
3.2	Подготовка демонстрационных материалов	Не требуются
3.3.	Выдача документации	В 2-х экзеплярах на электронном носителе диске CD и 4-х экземплярах на бумажных носителях, а также строительное задание для подготовки объекта к монтажу инженерных систем

Приложение

Состав проекта

Номер тома	Наименование	Примечание
1	Раздел 1 Пояснительная записка
2	Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
3	Раздел 3 «Архитектурные решения» «Архитектурно-строительные решения» на отметке выше 0,000»
	Раздел 4 «Конструктивные и объемно планировочные решения»
4.1	Часть 1 «Конструкции металлические»
4.2	Часть 2 «Конструкции железобетонные»
	Раздел 5 «Сведения об инженерном обеспечении, о сетях инженерно - технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
5.1.1	Подраздел 1 «Система электроснабжения» Часть1 «Силовое электрооборудование и освещение
5.1.2	Подраздел 1 «Система электроснабжения» Часть2 « Наружные сети электроснабжения и наружного освещения
5.2.1	Подраздел 2 «Система водоснабжения» Часть1 «Водопровод»
5.2.2	Подраздел 2 «Система водоснабжения» Часть2 «Наружние сети водопровода»
5.3.1	Подраздел 3 «Система водоотведения» Часть1 «Канализация»
5.3.2	Подраздел 3 «Система водоотведения» Часть1 «Наружние сети канализации»
5.4	Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» «Отопление, вентиляция и подключение к тепловой сети»
5.5	Подраздел 5 «Сети связи» «Система связи, сигнализации и видео наблюдения
5.6	Подраздел 6 «Система газоснабжения»
5.7	Подраздел 7 «Технологические решения»
6	Раздел 6 «Проект организации строительства»
7	Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»	Не разрабатывается
8	Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
9	Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безоапастности»
10	Раздел 10 « Смета на строительство»
11	Раздел 10 « Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.Общая часть.

Наименование проектных работ: «Разработка рабочего проекта «Блочно-модульная котельная в с. Старая Криуша Петропавловского муниципального района Воронежской области МДОУ Старокриушанский детский сад».

Место расположения объекта: Воронежская обл., Петропавловский район, с. Старая Криуша

1.2.  Требования к проектированию определяются настоящим Техническим заданием (ТЗ) и следующими данными:

·  Планировочные решения (приложение №1)

1.3.  Сроки выполнения работ – до 01 марта 2011 г.

2. Цель и содержание работ.

2.1.  В ходе разработки рабочей документации должны быть выполнены следующие разделы:

·  Пояснительная записка с исходными данными для строительства, в том числе техническими условиями.

·  Схема планировочной организации земельного участка.

·  Архитектурные решения.

·  Конструктивные и объемно-планировочные решения

·  Сведения о сетях инженерно-технического обеспечения

·  Наружные инженерные сети

·  Проект организации строительства объекта

·  Перечень мероприятий по охране окружающей среды

·  Перечень мероприятий обеспечению пожарной безопасности

·  Перечень мероприятий ИТМ ГО и ЧС

3.Технические требования

3.1. Технические требования

3.1.1  Предусмотреть оснащение объекта современным инженерным оборудованием.

3.2  Требования к разделу «Архитектурные решения»

3.2.1 Предусмотреть блочно-модульную котельную типа «Дуэт»

4.Требования к разделу «Пожарно-охранная сигнализация»

4.1 При разработке проекта предусмотреть оборудование помещений пожарной сигнализацией с автоматическим оповещением о пожаре.

5.Требования к разделу «Электрооборудование»

5.1. При разработке проекта предусмотреть питание осветительных и силовых электроустановок от трансформаторной подстанции с напряжением в сети 380/220 Вт с глухо заземленной нейтролью. Освещение должно быть общее, местное, аварийное и ремонтное светильниками с люминесцентными лампами и лампами накаливания согласно ПТЭЭП ПУЭ и СН и П. Величины освещенности выполнить согласно ПУЭ-И-2-10.

5.2. Силовые электроприемники выполнить согласно ПТЭЭП ПУЭ и СН и П.

5.3.Заземлению подлежат металлические корпуса, все стационарные токоприемники и электрооборудование в соответствии с требованиями заземления TN – С-5

5.4 Предусмотреть установку светильников наружного освещения, сеть наружного освещения выполнить кабелем не менее 16 мм кв., проложенного в земле глубиной 0,7 м согласно ПТЭЭП ПУЭ и СН и П

6.Требования к разделу «Водопровод и канализация»

6.1  Раздел проекта должен быть разработан на основании архитектурно-планировочных решений, требований смежных разделов и действующих норм и правил согласно СниП 2.04.01 – 85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

6.2  Предусмотреть сантехническое оборудование в помещениях объекта.

6.3  Предусмотреть установку пожарных стояков

6.4  Сантехнические устройства и материалы должны соответствовать требованиям СНиП , СНиП 02.08.02 – 89.

7.Требования к разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

7.1  В качестве теплоносителя для системы водяного отопления использовать воду с параметрами 70-95°С. от проектируемой газовой блочной котельной с котлами типа «Дуэт»

7.2  Предусмотреть розлив системы отопления.

7.3  Предусмотреть установку стояков отопления с запорной арматурой и чугунных отопительных приборов.

7.4  Предусмотреть установку элеваторного узла.

7.5  Предусмотреть горячее водоснабжение

7.6  В качестве запорной арматуры использовать шаровые краны.

7.7  Расчетные параметры наружного воздуха принять в соответствии со СНиП 2.04.05-91.

7.8  Предусмотреть мероприятия по снижению уровня шума.

7.9  Требуемое сопротивление теплоотдачи ограждающих конструкций здания принять в соответствии со СНиП И-3-79.

7,10.Состав наружных стен с указанием коэффициентов теплопроводности теплоизоляционного материала принять в соответствии со СНиП – И-3-79.

8. Требования к разделу «Пожарная безопасность»

8.1 Предусмотреть установку первичных средств пожаротушения на объекте

8.1 Предусмотреть установку пожарной сигнализации на объекте

9. Отчетная документация

9.1 По результатам выполнения работ «Исполнитель» передает «Заказчику»: рабочую документацию разделов рабочего проекта «Блочно-модульная котельная в с. Старая Криуша Петропавловского муниципального района Воронежской области МДОУ Старокриушанский детский сад».

в четырех экземплярах на бумажных носителях, а также строительное задание для подготовки объекта к монтажу инженерных систем.

(ПРОЕКТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

с. Петропавловка «__» _________ 2010г.

Отдел по образованию администрации Петропавловского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в целях обеспечения муниципальных нужд, , действующего на основании Положения об отделе, и

_____«_____________», именуемое в дальнейшем Исполнитель, ________________, действующего на основа­нии Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований 94-ФЗ от 21.07.05г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа путем запроса котировок, протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №31 от «___» ноября 2010 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется своевременно выполнить работы по изготовлению проектно-сметной документации и получения положительной экспертной оценки в ОГУ «Центр Госэкспертизы по Воронежской области» на строительство (установку) модульной котельной в с. Старая Криуша Петропавловского муниципального района Воронежской области, в соответствии со Спецификацией (Приложение к настоящему муниципальному контракту), протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №30 от «_» ноября 2010 года.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по Контракту составляет ___________ (___________________________) рублей.

2.2. Источник финансирования указанных в п. 1.1. Контракта услуг – средства бюджета Петропавловского муниципального района, ПБК .

2.3. Оплата работ по Контракту производится по факту выполнения работ в течение 30 банковских дней с момента представления Исполнителем счета-фактуры в пределах бюджетного финансирования, в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №31 от «_» ноября 2010 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1.Выполнить работы, предусмотренные в п. 1.1. Контракта.

3.1.2. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.1.3. Незамедлительно информировать Муниципального заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

3.1.4. Своими силами и за свой счет в течение 2 (Двух) рабочих дней по требованию Муниципального заказчика устранять допущенные по своей вине в оказанных работах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

3.1.5. Выполнять работы по Контракту лично. Привлечение Исполнителем к выполнению работ соисполнителей допускается только с письменного разрешения Заказчика по результатам рассмотрения представляемых Исполнителем материалов о предлагаемых соисполнителях. При этом Исполнитель должен обосновать необходимость привлечения соисполнителей.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Требовать от Заказчика приемки выполненных работ.

3.2.2. Требовать возмещения убытков, причиненных Муниципальным заказчиком в ходе исполнения Контракта.

3.3. Муниципальный заказчик обязан:

3.3.1. Принять от Исполнителя выполненные работы по акту выполненных работ.

3.3.2. В соответствии с настоящим Контрактом оплачивать работы Исполнителя.

3.4. Муниципальный заказчик вправе:

3.4.1. Проверять в любое время ход и качество выполненных Исполнителем работ по Контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.4.2. Контролировать целевое использование Исполнителем средств, предоставляемых Муниципальным заказчиком для оказания услуг по Контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.4.3. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия выполненных работ требованиям, установленных настоящим Контрактом, в том числе, если такие несоответствия выявлены по отдельному этапу (этапам) выполнения работ.

3.4.4. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за надлежащее, полное и своевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

В случае неоказания либо ненадлежащего выполнения Исполнителем работ по Контракту, подлежит начислению неустойка. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

4.2. При невыполнении обязательств по Контракту, помимо уплаты неустойки, Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Муниципальным заказчиком убытки.

4.3. Муниципальный заказчик отвечает за своевременную приемку выполненных по Контракту работ.

4.4. На Муниципального заказчика не возлагаются штрафные санкции за задержку оплаты выполненных работ, вызванную не поступлением либо несвоевременным поступлением бюджетных средств.

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

5.1. Срок выполнения работ – до______

5.2. Место выполнения работ– по месту нахождения Исполнителя.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Контракту, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Воронежской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Если в ходе исполнения Контракта обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых Стороны не могут предотвратить, Стороны обязаны в трехдневный срок письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия Контракта, либо об изменении его условий. В результате таких переговоров составляется двусторонний акт, в котором указываются причины вносимых изменений. Данный акт подписывается представителями обеих Сторон.

7.2. Сторона, допустившая нарушение своих обязательств по Контракту, освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств было повлечено действием обстоятельств непреодолимой силы.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт действует с «__»____________2010 г. по «__»___________2010 г.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Контракт составлен и подписан Сторонами в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.2. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по контракту, Муниципальный заказчик имеет право отказаться от исполнения контракта и потребовать от Исполнителя расторжения контракта.

Неисполнением или ненадлежащим исполнением контракта Исполнителем является в том числе:

- обнаружение Государственным заказчиком отступлений Исполнителя от условий контракта или иных недостатков услуг, которые являются существенными и/или неустранимыми;

- задержка Исполнителем начала оказания услуг более чем на __(дни).

- однократное нарушение Исполнителем сроков оказания услуг.

9.4. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту полностью или частично другому лицу, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

9.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение - Спецификация;

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальный заказчик: Отдел по образованию администрации Петропавловского муниципального района. Воронежская область, Петропавловский район, с. Петропавловка, ул. Победы, дом 67 р/с ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской области г. Воронеж Получатель6 УФК по Воронежской области (Финансовый отдел администрации Петропавловского муниципального района л/с ) руководитель отдела по образованию ____________

Исполнитель: